官渡立交C匝道CK0+438处防风型三面T型广告牌制作安装工程招标公告
| 发布时间 | 2017-05-27 | 项目编号 | 点击查看 |
| 招标预算 | 详见内容 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
|
点击查看 | 招标方式
|
点击查看 |
| 潜在报名单位
|
点击查看 | 潜在中标人
|
点击查看 |
| 招标单位 | 点击查看 | ||
| 代理机构 | 点击查看 | ||
| 招标状态 | 【已截止】 | ||
（编号：JTZC *** ）
目 录
第一篇 招标公告………………………………………………3
第二篇 投标须知………………………………………………7
第三篇 评标办法………………………………………………11
第四篇 合同条款………………………………………………12
(略) 立交C匝道CK0+ (略)
一、招标条件
本招标项目 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装 (略) (略) 批准建设，项目业主为 (略) (略) 有限公司，建设资金来自 自筹 ，招标人为 (略) (略) 有限公司。 (略) 条件，现对 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防 (略) (略) 。
二、 (略) 范围
（一）项目概况
1、建设单位（招标人）： (略) (略) 有限公司
2、招标项目名称： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程
3、项目地点： (略) 立交C匝道CK0+ (略)
4、工程概况： (略) 立交C匝道CK0+ (略) (略) 收购回来的三面T型广告牌改装成防风型三面T型广告牌（含搬迁、 (略) 收购回来的三面T型广告牌翻新并改装成防风型三面T型广告牌、照明配电工程），防风型三面T型广告牌总高19m，牌面离地高13m，牌面尺寸为18m*6m=108 m2。
5、工程标准：具体详见施工图及第三方审核建设工程造价编制确认表
（二）招标范围和内容
(略) 立交C匝道CK0+ (略) (略) 收购回来的三面T型广告牌改装成防风型三面T型广告牌（含搬迁、 (略) 收购回来的三面T型广告牌翻新并改装成防风型三面T型广告牌、照明配电工程）， (具体建设要求祥见《 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程施工合同》。
（三）技术标准
施工 (略) (略) 业标准，并顺利移交给业主，质保期质量合格。
（四）招标控制价
(略) 控制价人民币为（大写）： * * * 万 * 仟 * 佰 * * * 元 * 角 * 分（￥ *** .22元）；以此控制价下浮10％为投标报价上限，投标报价超过上限的视为无效投标文件。本项目工程费采用总价包干方式，中标价加风险金（中标价3%）包干。
1、该包干费的内容：（1）在施工过程中设 (略) 分项工程修改设计而增加的费用。（2）预算审定后，施工单位负责采购的材料由于货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。（3）由于一 (略) 造成的损失和预 (略) 采取的措施费用（例如一般防台、防风、防洪的费用）等。（4）建设期利息。（5）三面T型广告牌收购费用10万元整。
2、风险金按照中标价的3%包干计入工程总费用，包括设计变 (略) 签证、人工材料价差、水文地质条件变化引起增加的费用。
（五）项目工期
本项目工期为 45天，自签发开工令之日起算。
三、投标人资格要求
（一）具备独立法人资格， (略) (略) 门核发的营业执照，并具有从事本项目的经营范围和能力。
（二）投标人必须具备钢结构工程专业承包企业三级(含三级）以上资质的企业，投标人拟派本工程的项目经理必须是具有相应专业国家注册二级（含二级）以上资质的建造师资质证书
（三）投标人必须 (略) (略) 门核发的安全生产许可证。
四、招标人要求
1、 (略) 资料中的本项目施工合同内容无异议方可参加投标。
2、中标单位需在中标后15天内签订服务合同，否则视为放弃中标资格。
3、中标单位需在签订合同后20天内支付 (略) 市 (略) 三面T型广告牌收购费用10万元整，否则视为违约。
五、投标文件的递交
（一）递交投标文件的截止日期和时间为 * 日17 时，请在该截止日期和时间之前，将投标文件 * 份正本与四份副本递交至 (略) 市 (略) 区海 (略) (略) (略) 有限公司四 (略) 收，投标单位采用密封 (略) 投标，投标文件可以通过自送或邮寄方式提交。
递交投标文件时，需提交如下资料接受资格审查（所有复印件、扫描件需加盖投标单位公章）：
1、递交人须持企业法人资料及法人代表授权书、被授权人身份证原件，法人和被授权人身份证彩色扫描件。
2、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、营业执照、税务登记证、ISO质量、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书、企业业绩证明资料等原件和复印件；
3、项目经理（总工）注册工程师资格证和技术人员职称证书原件和复印件、 (略) 保证明。
（二）开标时间： * 日10时；
七、联系方式
招 标 人： (略) (略) 有限公司
地 址： (略) 市 (略) 区海 (略)
联 系 人： 冯树杰
电 话： ***
传 真： ***
第二篇 投标须知
一、总则
（一）项目概况
（二）投标人的合格条件
1、 (略) 第三点的要求。
2、 (略) 第四点的要求。
3、招标人是/否接受联合体投标。
4、招标人不接受投标人的分包申请并禁止转让。
5、投标人应对投标文件的真实性负责， (略) 阶段的评审中发现投标人 (略) 为的，招标人有权拒绝该投标人的投标文件进入下一阶段的评审， (略) 理。
6、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) ， (略) ，不得同时提出投标申请。
（三）投标费用由投标人承担
（四）现场考察，招标 (略) 考察。
（五）标前会议，招标人不召开标前会议。
二、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
1、投标人基本资料
（1）投标单位简况
（2）投标单位材料：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业法人代表证明书、法人代表授权委托书（附有授权人和被授权人身份证）、企业组织机构代码、税务登记证等
2、技术力量
（1）投入本项目的项目经理（总工）资料
（2）投入本项目的主要技术人员资料
（3）投入本项目的机械设备表
3、施工计划
4、投标单位信誉证书（ISO质量、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书等）
5、投标单位业绩（附合同等有关证明文件）。
6、承诺书（按范本要求）
承诺书（范本）
(略) (略) 有限公司：
一、根据 施工招标文件，我单 (略) 和研究有关资料后，愿意报价 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程为人民币 元，并按合同约定以风险包干的形式实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，遵循设计要求施工、工程质量达到竣工验收合格并顺利移交给业主。保证在两年质保期内设备、施工质量合格，否则承担由此造成的一切损失。
二、 (略) 有效期内不修改、撤销招标结果。
三、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
四、我方保证按甲方委托的工程内容承包实施， (略) 资料的要求在签署开工令后 45天内完工。
五、除非另外达成协议并生效，本次招标资料将构成约束我们双方的协议。
单位：（盖章）
法定代表人或其委托的代理人：（签字、盖章）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
日期： 年 月 日
（二）投标报价
(三)投标保证金
1、投标方在递交投标文件时应同时提交投标保证金 / 元，投标保 (略) 转账方式缴纳，银行帐户信息如下：
户名： (略) (略) 有限公司
帐号：
(略) ：
(四)投标文件的形式和签署
三、资格审查和投标文件的递交
（一）资格审查
（二）投标文件的密封和标记
（三）递交投标文件截止期
（四）迟到的投标文件
四、开标与评标
（一）开标
（二）评标
1、 (略) 人组织。
2、 (略) 人规定的 (略) 评标。
五、合同的授予
（一）定标方式
（二）合同协议书的签署
六、 (略)
（一）出现下列特殊情况之一， (略) ：
1、投标截止时间止，递交有效投标的投标人少于三个；
2、 (略) (略) 投标的；
3、 (略) 人签订施工合同协议书的。
4、通过初步评审、详细评审，并 (略) 于有效报价范围内的投标人少于三个的。
（二）不再招标
重新招标后投标人仍少 (略) 有投标被否决的， (略) 方式。
七、纪律和监督
第三篇 评标办法
一、按综合评分得分由高到低的方式选择中标单位，最高分者为第一中标侯选单位，依次类推。
二、评分标准
序号
评 审 项 目
总分
评分标准
一
(略) 分
60
报价最低的投标单位得60分。其他各单位报价得分＝60×最低报价／本单位报价
二
(略) 分
10
1
企业信誉
3
公司技术力量雄厚、管理制度完善，社会声誉良好，得3分。
2
质量管理体系认证
3
公司通过质量管理体系认证，得3分
3
公司近三年类似业绩
4
每个类似业绩得1分，满分4分。
三
(略) 分
30
1
施工方案、建造方法
6
施工方案条理不清；建造方法陈旧落后， (略) ，施工工序安排不合理。（0～2分）
施工方案基本合理；建造 (略) ；施工工序安排一般。（3～4分）
施工方案具体、详细、科学；建造方法先进；施工工序安排合理。（5～6分）
2
质量、安全、环保措施
6
无质量、安全、环保措施或没有任何针对性。（0～1分）
有质量、安全、环保措施，并具有一定的操作性和针对性。（2～3分）
质量、安全、环保措施齐全，操作性和针对性强。（4～6分）
3
建造进度计划
6
工期欠合理，不满足要求，进度计划粗糙。（0～2分）
工期合理，但进度计划欠周密，图表欠缺，不十分规范（3～4分）
工期合理，进度计划先进、科学。图表规范正确，维修关键路线明确，工序衔接合理。（5～6分）
4
组织机构
6
组织机构不健全（0～2分）
组织机构基本满足工作需要（3～4分）
组织机构健全且合理（5～6分）
5
保质服务
6
无保质服务或保质期短（0～1分）
保质服务满足基本要求，并对T (略) “三包”。（2～4分）
保质服务详细，对T (略) “三包”且保质期满后提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格终身维修。（5～6分）
第四篇 合同条款
（GF— * ）
建设工程施工合同
工程名称： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程
工程地点： (略) 立交C匝道CK0+ (略)
发 包 人： (略) (略) 有限公司
承 包 人：
制定
(略) (略)
(略) (略)
(略) 分 合同协议书
发包人（全称）： (略) (略) 有限公司
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程。
2.工程地点： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 。
3.工程立项批准文号：《关于在海东快线沿线道路两侧设置T型广告牌使用的批复》。
4.资金来源： 自筹 。
5.工程内容： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程（含搬迁、 (略) 收购回来的三面T型广告牌翻新并改装成防风型三面T型广告牌、照明配电工程）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
（1）本工程招标范围内的工程材料由承包人按照本工程技术图纸要求采购。工程量变更，工程的材料和设备的使用数量、规格及品牌等，均严格按投标报价工程量清单确定的数 (略) 供应和验收。在建设施工过程中，如工程的材料和设备有缺项少量，则视为含在整个投标报价中， (略) 解决。
（2）主要工程材料是指湛建施[1999]22号文中定义的主要材料及水电安装工程的主要材料和发包人要求定价的材料。有关材料在施工过程中根据实际情况指定具体规格型号材料或施工图纸有关规定，由承包人提前15天提供材料样品。经发包人确认样品后由承包人按要求购买。
（3） (略) 有设备材料必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求。所有主要工程材料必须具备生产 (略) 合格证。材 (略) ， (略) 前承 (略) 材料的有关资料交监理工程师确认，在材料使用前提前24小时通知发包人代表及监理工程师共同验收并书面确认材料符合要求后方能投入使用，若材料未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自使用，一经发现，承包人必须向发包人交纳10000元违约金，并由发包人及监理 (略) (略) 检验，若材料符合要求，继续使用；若不符合要求，已使用和未使用的该批材 (略) ，退场完成经监理工程师确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，由承包人负责，工期不予顺延。
二、合同工期
计划开工日期：2017 年 月 日。
计划竣工日期：2017 年 月 日。
工程合同工期：每块T型广告牌45日历天。以监理工程师发出的开工令中指定的日期算起。
三、质量标准
工程质量 (略) 技术标准和技术规范，工程质量按 (略) 目标管理，由业主组织勘察、设计、施工、监理等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准，按《 (略) 市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见》（试行）、《钢结构工程施工质量验收规范》等相关规 (略) 验收和评定标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (￥ 元)；（即中标价 +中标价的3%风险金 元，该包干费的内容包括但不限于：（1）在施工过程中设 (略) 分项工程修改设计而增加的费用。（2）预算审定后，施工单位负责采购的材料由于货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。（3）由于一 (略) 造成的损失和预 (略) 采取的措施费用（例如一般防台、防风、防洪的费用）等。（4）建设期利息。（5）三面T型广告牌收购费用10万元整。
2.合同价格形式： 固定总价合同 。
五、项目经理
承包人项目经理： 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合 (略) 过程中形成的与合同有关的文件均构成合 (略) 分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该 (略) 作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照 (略) 项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， (略) 转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就 (略) 签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语 (略) 分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 2017 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 (略) 市 (略) 区 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合 (略) 签订补充协议，补充协议是 (略) 分。
十二、合同生效
本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 * 份，均具有同等法律效力，发包人执 * 份，承包人执 * 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码： 组织机构代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
(略) ： (略) ：
账 号： 账 号：
(略) 分 通用条款
通用条款参照（CF- *** ）
(略) 分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称： (略) 市 (略) ；
资质类别和等级：甲级 ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： (略) 市 (略) 区文明西路17号。
1.1.2.5 设计人：
名 称： (略) (略) ；
资质类别和等级：乙级 ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： (略) 省 (略) 市 (略) 区 (略) 东路21号。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 (略) (略) (略) 包括：现场临时 (略) 地。
1.1.3.9 永久占地包括： 按照设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括： (略) 中确定 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和合同法》、《中华人民共和建筑法》、《 (略) 投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、建筑工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国 (略) 的有关标准、规范、详细施工图。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 不采用 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 施工图由发包人签订合同后七天内提供 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供T型广告牌施工图1套；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全部施工图纸 。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应在3天内书面通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的5天内作出决定。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设 (略) 门同意，并由监理人在工程 (略) 位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给发包人与承包人，经发包人书面同意后，承包人才可以按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 实施性施工组织设计及方案 ；
承包人提供的文件的期限为： 开工前 ；
承包人提供的文件的数量为： * 份 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面文件 ；
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内审查完毕 。
1.6.5 现场图纸准备
(略) 图纸准备的约定： 承包人 (略) 另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及 (略) 工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： (略) 区海 (略) ；
发包人指定的接收人为：冯树杰 。
承包人接收文件的地点： ；
承包人指定的接收人为： 。
监理人接收文件的地点： (略) 市 (略) 区文明西路17号 ；
监理人指定的接收人为： 陈志雄 。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.10 交通运输
1.10.1 (略) 的权利
(略) 的权利的约定： 由承包人按照发包人要求负责取得 (略) 所需的批 (略) 权利。承包人应协助发包 (略) 内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
1.10.3 场内交通
(略) (略) 内交通的边界的约定： (略) 实际施工条件为准 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程 (略) 内道路和交通设施的约定： (略) 实际施工条件为准 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为 (略) 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按 (略) 。
1.11.2 关于承包人 (略) 编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按 (略) 。
1.11.4 承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按 (略) 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名：冯树杰 ；
身份证号： / ；
职 务： ；
联系电话： *** ；
电子信箱： ；
通信地址： (略) 区海 (略) 。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 对工程质量、进度、工期、 (略) 监督控制，发、承包双方日常工作联络、 (略) 理工程施工过程中发生的影响工程正常施工的事件
2.4 (略) 、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 (略)
关于发包人 (略) 的期限要求： 开工前7天 。
2.4.2 提供施工条件
（一）发包人完成下列工作的约定：
1、办理土地征用、拆迁等工作， (略) 地具备施工条件的时间：由承包人负责解决，发包人协助。
2、 (略) 需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人负责解决并承担费用。
3、 (略) 与城乡公共道路间的通道约定： / 。
4、提供有关资料的时间：开工同 (略) 现场交底。
5、 (略) 需证件的约定：施工许可证、临时占用道路等的申请批准手续，由承包人负责办理，发包人协助。
6、现场交验的时间： / 。
7、提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订后七天内。
8、组织图纸会审和设计交底时间：提供施工设计图纸、设计文件后五天内。
9、 (略) (略) 地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作：由承包人负责。
10、接收已完工程支付工程相关价款的约定：如有需要另外签订补充协议。
（二） (略) 地的时间：监理工程师发出开工指令后一天内。
（三）支付期及支付方式的约定
1、工程价款支付期限
□按合同通用条款规定期限支付。
■其他：按合同相关 (略) 支付。
2、工程价款支付方式
■ (略) (略) 帐号转账。
□支票支付。
□其他方式：
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： (略) (略) (略) 门要求的竣工图、竣工资料及具备有资质第三方检测机构出具T型广告牌合格检测报告 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 本工程验收后 7日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。
（10） (略) 的其他义务：
①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。
③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要 (略) 并支付5万元的违约金。
④承包人需在签订中标合同后20天内支付 (略) 市 (略) 三面T型广告牌收购费用10万元整，否则视为违约。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： (略) 理本项目的一切事务 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项 (略) 会保险证明的违约责任：承包人承担10000元的违约金，责令限期提交劳动 (略) 会保险。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告的期限： 开工前2天内 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包 。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按 (略) 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1、履约担保的金额：按合同总价的20%，2、在接到监理工程师发出开工指令后5天内将单块T型广告牌履约保证金转入发包人指定的账户。发包人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后5个工作日内应承包人的要求全额无息退还履约保证金。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 见监理合同 。
关于监理人的监理权限： 见监理合同 。
关于监理 (略) (略) 、 (略) 的提供和费用承担的约定： 由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名：陈志雄 ；
职 务： 总监理工程师 ；
监理工程师执业资格证书号： *** ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： / ；
关于监理人的其他约定： / 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对 (略) 确定：
（1） / ；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：1、 (略) (略) 技术标准和技术规范，工程质量按 (略) 目标管理，由业主组织勘察、设计、施工、监理等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准，按《 (略) 市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见》（试行）、《钢结构工程施工质量验收规范》等相关规 (略) 验收和评定。2、工程竣工验收时如未达到合格要求，承包人须按技术标准和 (略) 返工，直到符合要求为止， (略) 产生的一切责任及费用 (略) 承担，由此造成工期延期的则按双方约定的工期 (略) 处理。3、本招标工程的保修期 (略) 建筑工程保修有关规定的 (略) 。保修期自竣工验收之日起计，在保修期内因施工质量问题而造成的返修，其费用由承包人负责。
关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽和工序验收承包人应提前4个小时通知发包人、设计、 (略) 门验收。验收合格后，才能进入下一道工序的施工；验收不合格，承包人需重新修改直至验收合格为止。
(略) 位有： 桩基及基础
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定， (略) 安全标准组织施工， (略) 业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，由承包人承担一切赔偿责任，除此外，除了接 (略) 门处罚外，承包人还须向发包人支付违约金5万元；每发生一起人身死亡事故，由承包人承担一切赔偿责任，除此外，承包人 (略) 门处罚外，承包人还须向发包人支付违约金10万元。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按 (略) 。
关 (略) 地治安管理计划的约定： 开工前提供 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按 (略) 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按合同通用条款的规定， (略) (略) 省统一工程计价依据规定为准。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按 (略) 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到施工设计图纸、设计文件后五天内提交给发包人和监理工程师，经审核批准后方能施工。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前3天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
7.3.2开工通知
监理工程师在本合同签订后的（ ）天内签发开工令。
□按合同通用条款规定的45天。
■其他时间：由业 (略) 监理工程师定。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 本合同签订后的（ ）天内 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
（一）合同工程的工期约定为：每块T型广告牌建设工期为45个日历天，以监理工程师发出的开工令中指定的日期算起,在施工过程中如遇当地群众阻工的，承包人 (略) 理并承担因此发生的一切费用，承包人不得以此作为工期顺延理由，如因当地群众阻工而造成工期延期的，则视为承包人原因造成工期延误。
（二）因承包人的原因造成工期延误的，从延期的第1天起，每单块T型广告牌每延迟一天，承包人支付违约金1500元（按单块广告牌计算）。若延期超过20天，则发包人按延期天数收取承包人违约金外，有权单方面终止承包人对此块T型广告牌施工资格， (略) 将此块T型广告牌委托给有能力解决群众阻工的第三方施工，终止前发生在此T型广告牌上的 (略) 造成一切损失（包括但不限 (略) 委托其他 (略) 产生的一切费用、因追究承包 (略) 支出的诉讼费、律师费、取证费、保全费、差旅费等）均由承包人承担。同时承包人将自动 (略) 设置的招投标黑名单，三年内不得参与发包人的任何招投标活动。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(略) 门鉴定的五级以上地震，正面吹袭 (略) 市的十级以上台风 (略) 卷风及 (略) 市区出现降雨量大于200mm/d特大暴雨，雷击引起的火灾， (略) 国家有关规定。
7.9.2提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： (略) 门及发包人要求确定 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
(略) 需要 (略) 所： 按 (略) 。
(略) 需要配备的试验设备： 按 (略) 。
(略) 需要具备的其他试验条件： 按 (略) 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： / 。
10. 变更
本合同为固定总价合同，变更工程不再增加相关费用。
12. 合同价格、计量与支付
（一）约定合同价款
1、本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。
2、本合同工程的最后结算根据发包人提供工程的施工图、施工图说明、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB *** 3）和《 (略) 省建设工程计价依据》（2010） (略) 工程结算。
3、“安全防护、文明施工措施费”结算时按《 (略) 省建设工程计价依据》（2010）中相 (略) 。
（二）合同价款的调整因素包括：
本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。
12.2 预付款
（一）预付款的约定
□没约定预付款的，本款不适用。
■约定预付款的，预付款的金额为：在监理工程师发出开工指令通知后7日内（以承包人收到开工指令通知计起），发包人按合同总价的20%支付预付款。
（二）预付款抵扣方式
□预付款按照期中应支付工程款的扣回，直到扣完为止。
■其他方式：按进 (略) 。
12.4 工程进度款支付
（一）支付期间
□以月为单位
□以季度为单位
■以形象进度为准，具体为：
预付款的金额为在监理工程师发出开工指令通知后7日内（以承包人收到开工指令通知计起），发包人按合同总价的20%支付预付款。当广告牌工程完工验收合格并结算审核后30天内，扣回余下的工程预付款后，工 (略) 《基本建设财务管理规定》(财建[ * 号)的规定付至当期工程价款结算总额的95％，其余工程款作为质量保证金，保修期满一个月内付清(无息)。
□本期间就支付或扣留（扣回）的其他款项： /
（二）期中付款的最低限额为 / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的 (略) 分项工程施工。
13.1.2监理人 (略) 验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按 (略) 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.5移交、 (略) 分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同 (略) 或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人向发包人每延迟一天 按合同总造价的1%支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 (略)
13.6.1 (略)
承包人 (略) 的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 按合同 (略) 。
竣工付款申请单应包括的内容： 按合同 (略) 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同 (略) 。
发包人完成竣工付款的期限：按合同 (略) 。
关于竣工付 (略) 分复核的方式和程序： 按 (略) 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：按合同 (略) 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按合同 (略) 。
（2）发包人完成支付的期限：按合同 (略) 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定： / 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 见工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并 (略) 的合理时间： 24小时 。
承包人逾期未 (略) 的，发 (略) 委托其他单位修复， (略) 产生的一切费用由承包人承担，发包人有权在 (略) 扣除。扣除后，承包人应在三日内补足质保金。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人逾期未支付的，从延期的第一天起，每延迟一天，发包人支付违约金1500元 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不 (略) 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包 (略) 为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
1、因承包人的原因或当地群众阻工造成工期延误的，从延期的第1天起，每延迟一天，承包人支付违约金1500元。若延期超过20天，则发包人按延期天数收取承包人违约金外，有权单方面终止承包人对此块T型广告牌施工资格， (略) 将此块T型广告牌委托给有能力解决群众阻工的第三方施工，终止前发生在此T型广告牌上的 (略) 造成一切损失（包括但不限 (略) 委托其他 (略) 产生的一切费用、因追究承包 (略) 支出的诉讼费、律师费、取证费、保全费、差旅费等）均由承包人承担。同时承包人将自动 (略) 设置的招投标黑名单，三年内不得参与发包人的任何招投标活动。
2、若材料未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自使用，一经发现，承包人必须向发包人交纳10000元违约金，并由发包人及监理 (略) (略) 检验，若材料符合要求，继续使用。若不符合要求，已使用和未使用的该批材 (略) ，退场完成经监理工程师确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，工期不予顺延。承包人应按照16.2.1第1条的约定承担违约责任。
3、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付本合同的违约金，违约金为本合同金额的30﹪，承包 (略) 。承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付10000元违约金。工序验收不合格的，每次向发包人支付5000元违约金。违约金 (略) 书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。
4、承包人须服从发包人发布的 (略) 法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付5000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付本合同金额的30﹪的违约金，承包 (略) 。
5、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。
6、工程完工达到交（竣）工条件，因承包人故意拖延交（竣）工或拒不提交交（竣）工验收申请，若发包人投入使用，所引起的一切责任由承包人负责。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承 (略) 费用并承担相关费用 。
承包人同意， (略) 约定的应由承包人支付的违约金，发包人均有权在应支付给承包人的 (略) 扣除，工程款不足以弥补的， (略) 分，发包人有权要 (略) 支付
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 按 (略) 。
发包人继续使用承包 (略) 的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： (略) 协商 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： / 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按 (略) 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按 (略) 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向 / (略) 申请仲裁；
（2）向 合同签定地 (略) 起诉。
20.6补充协议
20.6.1承包人必须首先确保施工一线工人的工资发放，不得拖欠民工工资，否则发包人可采取必要 (略) 理，并保留进一步追究承包人责任的权利。
20.6.2承包人提交的竣工结算，结算资料经委托的审核单位审核后，如审核误差在±5%以上则审核费用由承包人承担。
20.6.3审核、审计需要提供的资料(必须为原件)：工程招标文件、工程招标图纸、招标答疑等有关文件；工程投标文件（技术标、经济标等）及其电子软件版;中标通知书；工程施工合同及有关会议纪要;图纸会审记录;设计施工图纸、变更修改图纸、竣工图纸;设计变更通知单及联系单;施工变更签证;隐蔽工程竣工验收记录;工程结算书、工程量计算底稿、材料明细表等及其电子软件版;施工组织设计;甲方提供材料清单，包括品种、数量、单价、金额; 工程款支付记录; 地质勘察报告; 开竣工报告; 工程竣工验收证明书等
附件清单：
附件1：《工程质量保修书》
附件2：《工程预算书》
附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）： (略) (略) 有限公司
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括：钢结构、基础、照明配电工程以及双方约定的其他项目，具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
（一）质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单块T型广告牌竣工验收的工程，按单块工程分别计算质量保修期。
（二）质量保修期为2年。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
（一）在保修期间，属于保修范围和内容的项目，承包人在接到发包人报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。若发生紧急抢修事故，承包人接到事故电话通知后，立即 (略) 抢修。承 (略) 维修的， (略) 或委托第三方维修，维修费用从承包人的保修金中扣除， (略) 分，有权向承包人追偿。
（二）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报 (略) (略) 门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
（三）保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由承包人负责无偿维修。
（四）若发包人在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，承包人负责免费维修。若发包人违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，承包人负责维修，其费用由承包人负责。
（五）如承包人违反其保修承诺或质量问题而造成发包人损失的，发包人有权将承包人5% (略) (略) 抵偿发包人损失，该尾款不足以赔偿发包人损失的，发包人有权向承包人追偿。
（六）质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、质量保证金
每块广告牌工程完工验收合格并结算审核后30天内，扣回余下的工程预付款后，工 (略) 《基本建设财务管理规定》(财建[ * 号)的规定付至当期工程价款结算总额的95％，其余5%工程款作为质量保证金。
七、其他
（一）本工程质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同附件。
（二）本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
地 址： 地 址：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
(略) ： (略) ：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
（编号：JTZC *** ）
目 录
第一篇 招标公告………………………………………………3
第二篇 投标须知………………………………………………7
第三篇 评标办法………………………………………………11
第四篇 合同条款………………………………………………12
(略) 立交C匝道CK0+ (略)
一、招标条件
本招标项目 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装 (略) (略) 批准建设，项目业主为 (略) (略) 有限公司，建设资金来自 自筹 ，招标人为 (略) (略) 有限公司。 (略) 条件，现对 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防 (略) (略) 。
二、 (略) 范围
（一）项目概况
1、建设单位（招标人）： (略) (略) 有限公司
2、招标项目名称： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程
3、项目地点： (略) 立交C匝道CK0+ (略)
4、工程概况： (略) 立交C匝道CK0+ (略) (略) 收购回来的三面T型广告牌改装成防风型三面T型广告牌（含搬迁、 (略) 收购回来的三面T型广告牌翻新并改装成防风型三面T型广告牌、照明配电工程），防风型三面T型广告牌总高19m，牌面离地高13m，牌面尺寸为18m*6m=108 m2。
5、工程标准：具体详见施工图及第三方审核建设工程造价编制确认表
（二）招标范围和内容
(略) 立交C匝道CK0+ (略) (略) 收购回来的三面T型广告牌改装成防风型三面T型广告牌（含搬迁、 (略) 收购回来的三面T型广告牌翻新并改装成防风型三面T型广告牌、照明配电工程）， (具体建设要求祥见《 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程施工合同》。
（三）技术标准
施工 (略) (略) 业标准，并顺利移交给业主，质保期质量合格。
（四）招标控制价
(略) 控制价人民币为（大写）： * * * 万 * 仟 * 佰 * * * 元 * 角 * 分（￥ *** .22元）；以此控制价下浮10％为投标报价上限，投标报价超过上限的视为无效投标文件。本项目工程费采用总价包干方式，中标价加风险金（中标价3%）包干。
1、该包干费的内容：（1）在施工过程中设 (略) 分项工程修改设计而增加的费用。（2）预算审定后，施工单位负责采购的材料由于货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。（3）由于一 (略) 造成的损失和预 (略) 采取的措施费用（例如一般防台、防风、防洪的费用）等。（4）建设期利息。（5）三面T型广告牌收购费用10万元整。
2、风险金按照中标价的3%包干计入工程总费用，包括设计变 (略) 签证、人工材料价差、水文地质条件变化引起增加的费用。
（五）项目工期
本项目工期为 45天，自签发开工令之日起算。
三、投标人资格要求
（一）具备独立法人资格， (略) (略) 门核发的营业执照，并具有从事本项目的经营范围和能力。
（二）投标人必须具备钢结构工程专业承包企业三级(含三级）以上资质的企业，投标人拟派本工程的项目经理必须是具有相应专业国家注册二级（含二级）以上资质的建造师资质证书
（三）投标人必须 (略) (略) 门核发的安全生产许可证。
四、招标人要求
1、 (略) 资料中的本项目施工合同内容无异议方可参加投标。
2、中标单位需在中标后15天内签订服务合同，否则视为放弃中标资格。
3、中标单位需在签订合同后20天内支付 (略) 市 (略) 三面T型广告牌收购费用10万元整，否则视为违约。
五、投标文件的递交
（一）递交投标文件的截止日期和时间为 * 日17 时，请在该截止日期和时间之前，将投标文件 * 份正本与四份副本递交至 (略) 市 (略) 区海 (略) (略) (略) 有限公司四 (略) 收，投标单位采用密封 (略) 投标，投标文件可以通过自送或邮寄方式提交。
递交投标文件时，需提交如下资料接受资格审查（所有复印件、扫描件需加盖投标单位公章）：
1、递交人须持企业法人资料及法人代表授权书、被授权人身份证原件，法人和被授权人身份证彩色扫描件。
2、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、营业执照、税务登记证、ISO质量、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书、企业业绩证明资料等原件和复印件；
3、项目经理（总工）注册工程师资格证和技术人员职称证书原件和复印件、 (略) 保证明。
（二）开标时间： * 日10时；
六、发布的媒介
(略) 仅在 (略) (略) 网(http:/ *** ）信息公 (略) 台上发布。
七、联系方式
招 标 人： (略) (略) 有限公司
地 址： (略) 市 (略) 区海 (略)
联 系 人： 冯树杰
电 话： ***
传 真： ***
第二篇 投标须知
一、总则
（一）项目概况
（二）投标人的合格条件
1、 (略) 第三点的要求。
2、 (略) 第四点的要求。
3、招标人是/否接受联合体投标。
4、招标人不接受投标人的分包申请并禁止转让。
5、投标人应对投标文件的真实性负责， (略) 阶段的评审中发现投标人 (略) 为的，招标人有权拒绝该投标人的投标文件进入下一阶段的评审， (略) 理。
6、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) ， (略) ，不得同时提出投标申请。
（三）投标费用由投标人承担
（四）现场考察，招标 (略) 考察。
（五）标前会议，招标人不召开标前会议。
二、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
1、投标人基本资料
（1）投标单位简况
（2）投标单位材料：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业法人代表证明书、法人代表授权委托书（附有授权人和被授权人身份证）、企业组织机构代码、税务登记证等
2、技术力量
（1）投入本项目的项目经理（总工）资料
（2）投入本项目的主要技术人员资料
（3）投入本项目的机械设备表
3、施工计划
4、投标单位信誉证书（ISO质量、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书等）
5、投标单位业绩（附合同等有关证明文件）。
6、承诺书（按范本要求）
承诺书（范本）
(略) (略) 有限公司：
一、根据 施工招标文件，我单 (略) 和研究有关资料后，愿意报价 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程为人民币 元，并按合同约定以风险包干的形式实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，遵循设计要求施工、工程质量达到竣工验收合格并顺利移交给业主。保证在两年质保期内设备、施工质量合格，否则承担由此造成的一切损失。
二、 (略) 有效期内不修改、撤销招标结果。
三、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
四、我方保证按甲方委托的工程内容承包实施， (略) 资料的要求在签署开工令后 45天内完工。
五、除非另外达成协议并生效，本次招标资料将构成约束我们双方的协议。
单位：（盖章）
法定代表人或其委托的代理人：（签字、盖章）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
日期： 年 月 日
（二）投标报价
(三)投标保证金
1、投标方在递交投标文件时应同时提交投标保证金 / 元，投标保 (略) 转账方式缴纳，银行帐户信息如下：
户名： (略) (略) 有限公司
帐号：
(略) ：
(四)投标文件的形式和签署
三、资格审查和投标文件的递交
（一）资格审查
（二）投标文件的密封和标记
（三）递交投标文件截止期
（四）迟到的投标文件
四、开标与评标
（一）开标
（二）评标
1、 (略) 人组织。
2、 (略) 人规定的 (略) 评标。
五、合同的授予
（一）定标方式
（二）合同协议书的签署
六、 (略)
（一）出现下列特殊情况之一， (略) ：
1、投标截止时间止，递交有效投标的投标人少于三个；
2、 (略) (略) 投标的；
3、 (略) 人签订施工合同协议书的。
4、通过初步评审、详细评审，并 (略) 于有效报价范围内的投标人少于三个的。
（二）不再招标
重新招标后投标人仍少 (略) 有投标被否决的， (略) 方式。
七、纪律和监督
第三篇 评标办法
一、按综合评分得分由高到低的方式选择中标单位，最高分者为第一中标侯选单位，依次类推。
二、评分标准
序号
评 审 项 目
总分
评分标准
一
(略) 分
60
报价最低的投标单位得60分。其他各单位报价得分＝60×最低报价／本单位报价
二
(略) 分
10
1
企业信誉
3
公司技术力量雄厚、管理制度完善，社会声誉良好，得3分。
2
质量管理体系认证
3
公司通过质量管理体系认证，得3分
3
公司近三年类似业绩
4
每个类似业绩得1分，满分4分。
三
(略) 分
30
1
施工方案、建造方法
6
施工方案条理不清；建造方法陈旧落后， (略) ，施工工序安排不合理。（0～2分）
施工方案基本合理；建造 (略) ；施工工序安排一般。（3～4分）
施工方案具体、详细、科学；建造方法先进；施工工序安排合理。（5～6分）
2
质量、安全、环保措施
6
无质量、安全、环保措施或没有任何针对性。（0～1分）
有质量、安全、环保措施，并具有一定的操作性和针对性。（2～3分）
质量、安全、环保措施齐全，操作性和针对性强。（4～6分）
3
建造进度计划
6
工期欠合理，不满足要求，进度计划粗糙。（0～2分）
工期合理，但进度计划欠周密，图表欠缺，不十分规范（3～4分）
工期合理，进度计划先进、科学。图表规范正确，维修关键路线明确，工序衔接合理。（5～6分）
4
组织机构
6
组织机构不健全（0～2分）
组织机构基本满足工作需要（3～4分）
组织机构健全且合理（5～6分）
5
保质服务
6
无保质服务或保质期短（0～1分）
保质服务满足基本要求，并对T (略) “三包”。（2～4分）
保质服务详细，对T (略) “三包”且保质期满后提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格终身维修。（5～6分）
第四篇 合同条款
（GF— * ）
建设工程施工合同
工程名称： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程
工程地点： (略) 立交C匝道CK0+ (略)
发 包 人： (略) (略) 有限公司
承 包 人：
制定
(略) (略)
(略) (略)
(略) 分 合同协议书
发包人（全称）： (略) (略) 有限公司
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程。
2.工程地点： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 。
3.工程立项批准文号：《关于在海东快线沿线道路两侧设置T型广告牌使用的批复》。
4.资金来源： 自筹 。
5.工程内容： (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程（含搬迁、 (略) 收购回来的三面T型广告牌翻新并改装成防风型三面T型广告牌、照明配电工程）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
（1）本工程招标范围内的工程材料由承包人按照本工程技术图纸要求采购。工程量变更，工程的材料和设备的使用数量、规格及品牌等，均严格按投标报价工程量清单确定的数 (略) 供应和验收。在建设施工过程中，如工程的材料和设备有缺项少量，则视为含在整个投标报价中， (略) 解决。
（2）主要工程材料是指湛建施[1999]22号文中定义的主要材料及水电安装工程的主要材料和发包人要求定价的材料。有关材料在施工过程中根据实际情况指定具体规格型号材料或施工图纸有关规定，由承包人提前15天提供材料样品。经发包人确认样品后由承包人按要求购买。
（3） (略) 有设备材料必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求。所有主要工程材料必须具备生产 (略) 合格证。材 (略) ， (略) 前承 (略) 材料的有关资料交监理工程师确认，在材料使用前提前24小时通知发包人代表及监理工程师共同验收并书面确认材料符合要求后方能投入使用，若材料未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自使用，一经发现，承包人必须向发包人交纳10000元违约金，并由发包人及监理 (略) (略) 检验，若材料符合要求，继续使用；若不符合要求，已使用和未使用的该批材 (略) ，退场完成经监理工程师确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，由承包人负责，工期不予顺延。
二、合同工期
计划开工日期：2017 年 月 日。
计划竣工日期：2017 年 月 日。
工程合同工期：每块T型广告牌45日历天。以监理工程师发出的开工令中指定的日期算起。
三、质量标准
工程质量 (略) 技术标准和技术规范，工程质量按 (略) 目标管理，由业主组织勘察、设计、施工、监理等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准，按《 (略) 市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见》（试行）、《钢结构工程施工质量验收规范》等相关规 (略) 验收和评定标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (￥ 元)；（即中标价 +中标价的3%风险金 元，该包干费的内容包括但不限于：（1）在施工过程中设 (略) 分项工程修改设计而增加的费用。（2）预算审定后，施工单位负责采购的材料由于货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。（3）由于一 (略) 造成的损失和预 (略) 采取的措施费用（例如一般防台、防风、防洪的费用）等。（4）建设期利息。（5）三面T型广告牌收购费用10万元整。
2.合同价格形式： 固定总价合同 。
五、项目经理
承包人项目经理： 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合 (略) 过程中形成的与合同有关的文件均构成合 (略) 分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该 (略) 作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照 (略) 项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， (略) 转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就 (略) 签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语 (略) 分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 2017 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 (略) 市 (略) 区 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合 (略) 签订补充协议，补充协议是 (略) 分。
十二、合同生效
本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式 * 份，均具有同等法律效力，发包人执 * 份，承包人执 * 份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
组织机构代码： 组织机构代码：
地 址： 地 址：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子信箱： 电子信箱：
(略) ： (略) ：
账 号： 账 号：
(略) 分 通用条款
通用条款参照（CF- *** ）
(略) 分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名 称： (略) 市 (略) ；
资质类别和等级：甲级 ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： (略) 市 (略) 区文明西路17号。
1.1.2.5 设计人：
名 称： (略) (略) ；
资质类别和等级：乙级 ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： (略) 省 (略) 市 (略) 区 (略) 东路21号。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 (略) (略) (略) 包括：现场临时 (略) 地。
1.1.3.9 永久占地包括： 按照设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括： (略) 中确定 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和合同法》、《中华人民共和建筑法》、《 (略) 投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、建筑工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国 (略) 的有关标准、规范、详细施工图。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 不采用 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 施工图由发包人签订合同后七天内提供 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供T型广告牌施工图1套；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全部施工图纸 。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应在3天内书面通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的5天内作出决定。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设 (略) 门同意，并由监理人在工程 (略) 位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给发包人与承包人，经发包人书面同意后，承包人才可以按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 实施性施工组织设计及方案 ；
承包人提供的文件的期限为： 开工前 ；
承包人提供的文件的数量为： * 份 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面文件 ；
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内审查完毕 。
1.6.5 现场图纸准备
(略) 图纸准备的约定： 承包人 (略) 另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及 (略) 工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： (略) 区海 (略) ；
发包人指定的接收人为：冯树杰 。
承包人接收文件的地点： ；
承包人指定的接收人为： 。
监理人接收文件的地点： (略) 市 (略) 区文明西路17号 ；
监理人指定的接收人为： 陈志雄 。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.10 交通运输
1.10.1 (略) 的权利
(略) 的权利的约定： 由承包人按照发包人要求负责取得 (略) 所需的批 (略) 权利。承包人应协助发包 (略) 内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
1.10.3 场内交通
(略) (略) 内交通的边界的约定： (略) 实际施工条件为准 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程 (略) 内道路和交通设施的约定： (略) 实际施工条件为准 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为 (略) 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按 (略) 。
1.11.2 关于承包人 (略) 编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按 (略) 。
1.11.4 承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按 (略) 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名：冯树杰 ；
身份证号： / ；
职 务： ；
联系电话： *** ；
电子信箱： ；
通信地址： (略) 区海 (略) 。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 对工程质量、进度、工期、 (略) 监督控制，发、承包双方日常工作联络、 (略) 理工程施工过程中发生的影响工程正常施工的事件
2.4 (略) 、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 (略)
关于发包人 (略) 的期限要求： 开工前7天 。
2.4.2 提供施工条件
（一）发包人完成下列工作的约定：
1、办理土地征用、拆迁等工作， (略) 地具备施工条件的时间：由承包人负责解决，发包人协助。
2、 (略) 需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人负责解决并承担费用。
3、 (略) 与城乡公共道路间的通道约定： / 。
4、提供有关资料的时间：开工同 (略) 现场交底。
5、 (略) 需证件的约定：施工许可证、临时占用道路等的申请批准手续，由承包人负责办理，发包人协助。
6、现场交验的时间： / 。
7、提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订后七天内。
8、组织图纸会审和设计交底时间：提供施工设计图纸、设计文件后五天内。
9、 (略) (略) 地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作：由承包人负责。
10、接收已完工程支付工程相关价款的约定：如有需要另外签订补充协议。
（二） (略) 地的时间：监理工程师发出开工指令后一天内。
（三）支付期及支付方式的约定
1、工程价款支付期限
□按合同通用条款规定期限支付。
■其他：按合同相关 (略) 支付。
2、工程价款支付方式
■ (略) (略) 帐号转账。
□支票支付。
□其他方式：
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： (略) (略) (略) 门要求的竣工图、竣工资料及具备有资质第三方检测机构出具T型广告牌合格检测报告 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 本工程验收后 7日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。
（10） (略) 的其他义务：
①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。
③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要 (略) 并支付5万元的违约金。
④承包人需在签订中标合同后20天内支付 (略) 市 (略) 三面T型广告牌收购费用10万元整，否则视为违约。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下： (略) 理本项目的一切事务 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项 (略) 会保险证明的违约责任：承包人承担10000元的违约金，责令限期提交劳动 (略) 会保险。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告的期限： 开工前2天内 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包 。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： / 。
其他关于分包的约定： / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按 (略) 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1、履约担保的金额：按合同总价的20%，2、在接到监理工程师发出开工指令后5天内将单块T型广告牌履约保证金转入发包人指定的账户。发包人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后5个工作日内应承包人的要求全额无息退还履约保证金。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 见监理合同 。
关于监理人的监理权限： 见监理合同 。
关于监理 (略) (略) 、 (略) 的提供和费用承担的约定： 由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓 名：陈志雄 ；
职 务： 总监理工程师 ；
监理工程师执业资格证书号： *** ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： / ；
关于监理人的其他约定： / 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对 (略) 确定：
（1） / ；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：1、 (略) (略) 技术标准和技术规范，工程质量按 (略) 目标管理，由业主组织勘察、设计、施工、监理等单位及其他有关各方依照国家有关验收规范、标准，按《 (略) 市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见》（试行）、《钢结构工程施工质量验收规范》等相关规 (略) 验收和评定。2、工程竣工验收时如未达到合格要求，承包人须按技术标准和 (略) 返工，直到符合要求为止， (略) 产生的一切责任及费用 (略) 承担，由此造成工期延期的则按双方约定的工期 (略) 处理。3、本招标工程的保修期 (略) 建筑工程保修有关规定的 (略) 。保修期自竣工验收之日起计，在保修期内因施工质量问题而造成的返修，其费用由承包人负责。
关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽和工序验收承包人应提前4个小时通知发包人、设计、 (略) 门验收。验收合格后，才能进入下一道工序的施工；验收不合格，承包人需重新修改直至验收合格为止。
(略) 位有： 桩基及基础
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定， (略) 安全标准组织施工， (略) 业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，由承包人承担一切赔偿责任，除此外，除了接 (略) 门处罚外，承包人还须向发包人支付违约金5万元；每发生一起人身死亡事故，由承包人承担一切赔偿责任，除此外，承包人 (略) 门处罚外，承包人还须向发包人支付违约金10万元。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按 (略) 。
关 (略) 地治安管理计划的约定： 开工前提供 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按 (略) 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按合同通用条款的规定， (略) (略) 省统一工程计价依据规定为准。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按 (略) 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到施工设计图纸、设计文件后五天内提交给发包人和监理工程师，经审核批准后方能施工。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前3天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
7.3.2开工通知
监理工程师在本合同签订后的（ ）天内签发开工令。
□按合同通用条款规定的45天。
■其他时间：由业 (略) 监理工程师定。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 本合同签订后的（ ）天内 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
（一）合同工程的工期约定为：每块T型广告牌建设工期为45个日历天，以监理工程师发出的开工令中指定的日期算起,在施工过程中如遇当地群众阻工的，承包人 (略) 理并承担因此发生的一切费用，承包人不得以此作为工期顺延理由，如因当地群众阻工而造成工期延期的，则视为承包人原因造成工期延误。
（二）因承包人的原因造成工期延误的，从延期的第1天起，每单块T型广告牌每延迟一天，承包人支付违约金1500元（按单块广告牌计算）。若延期超过20天，则发包人按延期天数收取承包人违约金外，有权单方面终止承包人对此块T型广告牌施工资格， (略) 将此块T型广告牌委托给有能力解决群众阻工的第三方施工，终止前发生在此T型广告牌上的 (略) 造成一切损失（包括但不限 (略) 委托其他 (略) 产生的一切费用、因追究承包 (略) 支出的诉讼费、律师费、取证费、保全费、差旅费等）均由承包人承担。同时承包人将自动 (略) 设置的招投标黑名单，三年内不得参与发包人的任何招投标活动。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(略) 门鉴定的五级以上地震，正面吹袭 (略) 市的十级以上台风 (略) 卷风及 (略) 市区出现降雨量大于200mm/d特大暴雨，雷击引起的火灾， (略) 国家有关规定。
7.9.2提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： (略) 门及发包人要求确定 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
(略) 需要 (略) 所： 按 (略) 。
(略) 需要配备的试验设备： 按 (略) 。
(略) 需要具备的其他试验条件： 按 (略) 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： / 。
10. 变更
本合同为固定总价合同，变更工程不再增加相关费用。
12. 合同价格、计量与支付
（一）约定合同价款
1、本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。
2、本合同工程的最后结算根据发包人提供工程的施工图、施工图说明、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB *** 3）和《 (略) 省建设工程计价依据》（2010） (略) 工程结算。
3、“安全防护、文明施工措施费”结算时按《 (略) 省建设工程计价依据》（2010）中相 (略) 。
（二）合同价款的调整因素包括：
本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。
12.2 预付款
（一）预付款的约定
□没约定预付款的，本款不适用。
■约定预付款的，预付款的金额为：在监理工程师发出开工指令通知后7日内（以承包人收到开工指令通知计起），发包人按合同总价的20%支付预付款。
（二）预付款抵扣方式
□预付款按照期中应支付工程款的扣回，直到扣完为止。
■其他方式：按进 (略) 。
12.4 工程进度款支付
（一）支付期间
□以月为单位
□以季度为单位
■以形象进度为准，具体为：
预付款的金额为在监理工程师发出开工指令通知后7日内（以承包人收到开工指令通知计起），发包人按合同总价的20%支付预付款。当广告牌工程完工验收合格并结算审核后30天内，扣回余下的工程预付款后，工 (略) 《基本建设财务管理规定》(财建[ * 号)的规定付至当期工程价款结算总额的95％，其余工程款作为质量保证金，保修期满一个月内付清(无息)。
□本期间就支付或扣留（扣回）的其他款项： /
（二）期中付款的最低限额为 / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的 (略) 分项工程施工。
13.1.2监理人 (略) 验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按 (略) 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.5移交、 (略) 分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同 (略) 或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人向发包人每延迟一天 按合同总造价的1%支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 (略)
13.6.1 (略)
承包人 (略) 的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 按合同 (略) 。
竣工付款申请单应包括的内容： 按合同 (略) 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同 (略) 。
发包人完成竣工付款的期限：按合同 (略) 。
关于竣工付 (略) 分复核的方式和程序： 按 (略) 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：按合同 (略) 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按合同 (略) 。
（2）发包人完成支付的期限：按合同 (略) 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2） 5 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定： / 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 见工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并 (略) 的合理时间： 24小时 。
承包人逾期未 (略) 的，发 (略) 委托其他单位修复， (略) 产生的一切费用由承包人承担，发包人有权在 (略) 扣除。扣除后，承包人应在三日内补足质保金。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人逾期未支付的，从延期的第一天起，每延迟一天，发包人支付违约金1500元 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不 (略) 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包 (略) 为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
1、因承包人的原因或当地群众阻工造成工期延误的，从延期的第1天起，每延迟一天，承包人支付违约金1500元。若延期超过20天，则发包人按延期天数收取承包人违约金外，有权单方面终止承包人对此块T型广告牌施工资格， (略) 将此块T型广告牌委托给有能力解决群众阻工的第三方施工，终止前发生在此T型广告牌上的 (略) 造成一切损失（包括但不限 (略) 委托其他 (略) 产生的一切费用、因追究承包 (略) 支出的诉讼费、律师费、取证费、保全费、差旅费等）均由承包人承担。同时承包人将自动 (略) 设置的招投标黑名单，三年内不得参与发包人的任何招投标活动。
2、若材料未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自使用，一经发现，承包人必须向发包人交纳10000元违约金，并由发包人及监理 (略) (略) 检验，若材料符合要求，继续使用。若不符合要求，已使用和未使用的该批材 (略) ，退场完成经监理工程师确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，工期不予顺延。承包人应按照16.2.1第1条的约定承担违约责任。
3、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付本合同的违约金，违约金为本合同金额的30﹪，承包 (略) 。承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付10000元违约金。工序验收不合格的，每次向发包人支付5000元违约金。违约金 (略) 书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。
4、承包人须服从发包人发布的 (略) 法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付5000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付本合同金额的30﹪的违约金，承包 (略) 。
5、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。
6、工程完工达到交（竣）工条件，因承包人故意拖延交（竣）工或拒不提交交（竣）工验收申请，若发包人投入使用，所引起的一切责任由承包人负责。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承 (略) 费用并承担相关费用 。
承包人同意， (略) 约定的应由承包人支付的违约金，发包人均有权在应支付给承包人的 (略) 扣除，工程款不足以弥补的， (略) 分，发包人有权要 (略) 支付
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 按 (略) 。
发包人继续使用承包 (略) 的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： (略) 协商 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： / 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按 (略) 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按 (略) 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向 / (略) 申请仲裁；
（2）向 合同签定地 (略) 起诉。
20.6补充协议
20.6.1承包人必须首先确保施工一线工人的工资发放，不得拖欠民工工资，否则发包人可采取必要 (略) 理，并保留进一步追究承包人责任的权利。
20.6.2承包人提交的竣工结算，结算资料经委托的审核单位审核后，如审核误差在±5%以上则审核费用由承包人承担。
20.6.3审核、审计需要提供的资料(必须为原件)：工程招标文件、工程招标图纸、招标答疑等有关文件；工程投标文件（技术标、经济标等）及其电子软件版;中标通知书；工程施工合同及有关会议纪要;图纸会审记录;设计施工图纸、变更修改图纸、竣工图纸;设计变更通知单及联系单;施工变更签证;隐蔽工程竣工验收记录;工程结算书、工程量计算底稿、材料明细表等及其电子软件版;施工组织设计;甲方提供材料清单，包括品种、数量、单价、金额; 工程款支付记录; 地质勘察报告; 开竣工报告; 工程竣工验收证明书等
附件清单：
附件1：《工程质量保修书》
附件2：《工程预算书》
附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）： (略) (略) 有限公司
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 (略) 立交C匝道CK0+ (略) 防风型三面T型广告牌制作安装工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括：钢结构、基础、照明配电工程以及双方约定的其他项目，具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
（一）质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单块T型广告牌竣工验收的工程，按单块工程分别计算质量保修期。
（二）质量保修期为2年。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
（一）在保修期间，属于保修范围和内容的项目，承包人在接到发包人报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。若发生紧急抢修事故，承包人接到事故电话通知后，立即 (略) 抢修。承 (略) 维修的， (略) 或委托第三方维修，维修费用从承包人的保修金中扣除， (略) 分，有权向承包人追偿。
（二）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报 (略) (略) 门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
（三）保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由承包人负责无偿维修。
（四）若发包人在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，承包人负责免费维修。若发包人违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，承包人负责维修，其费用由承包人负责。
（五）如承包人违反其保修承诺或质量问题而造成发包人损失的，发包人有权将承包人5% (略) (略) 抵偿发包人损失，该尾款不足以赔偿发包人损失的，发包人有权向承包人追偿。
（六）质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、质量保证金
每块广告牌工程完工验收合格并结算审核后30天内，扣回余下的工程预付款后，工 (略) 《基本建设财务管理规定》(财建[ * 号)的规定付至当期工程价款结算总额的95％，其余5%工程款作为质量保证金。
七、其他
（一）本工程质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同附件。
（二）本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
地 址： 地 址：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
(略) ： (略) ：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
