科学城科技人员公寓（首期）和区法院审判大楼、区检察院业务用房之高低压变配电施工专业承包工程招标公告
经批准，广州开发区萝岗新城建设指挥部办公室(项目代建单位：广州东进新区开发有限公司)现对科学城科技人员公寓（首期）和区法院审判大楼、区检察院业务用房之高低压变配电施工专业承包工程施工进行公开招标，选定承包人。
一、工程名称：科学城科技人员公寓（首期）和区法院审判大楼、区检察院业务用房之高低压变配电施工专业承包工程
二、招标单位：广州开发区萝岗新城建设指挥部办公室
联系人：董工 联系电话：********查看详情
项目代建单位：广州东进新区开发有限公司
联系人：梁工 联系电话：********查看详情
招标代理： 广州宏元建设工程咨询有限公司
联系人：陈工 联系电话：********查看详情/137*****314
三、建设地点：广州市萝岗区
四、招标内容、规模及标段划分：
科学城科技人员公寓（首期）和区法院审判大楼、区检察院业务用房三项目：10KV公用开关房至项目专变房电缆沟及电缆；项目专变房、低压配电房及发电机房内设备,包括发电机、高低压柜配电柜、消防环保设备等; 具体内容以工程量清单为准。
中标单位负责以上招标内容的深化设计、设计方案送有关供电部门审批，全过程包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包保修。
五、预计发包价：约900万元。
六、资金来源：财政拨款
七、报名及递交资格预审申请文件时间：
2008年 10 月 31 日和2008年 11 月 3 日
上午：9：30 —11：00 下午：2：00—4：00。如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，经报工程管辖招标监督机构备案，招标人可以发出补充公告，适当延长报名时间。
八、报名及递交资格预审申请文件地点 ：
广州建设工程交易中心开发区、萝岗区交易部（广州开发区志诚大道302号融汇大厦10楼）
九、投标人资格预审合格条件：
1、投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；
2、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证，符合《广东省建设厅关于督促有关施工企业做好安全生产许可证延期申报工作的紧急通知》（粤建安函[2008]50号）规定情形的，执行该通知；
3、投标人具有承接本工程所需的资质（满足以下之一即可）：①送变电工程专业承包三级或以上；②电力工程施工总承包三级或以上；
4、投标人拟担任本工程的项目负责人为电力或机电专业一级注册建造师或执建造师临时执业证书，符合广州市建委《关于加强项目经理承接工程管理的通知》（穗建筑[2003]11号文）规定，并持有项目经理安全培训考核合格证（B类）。
5、投标人自2005年10月至今在广州地区完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指第3点所述资质方能承接的工程，需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告、类似业绩所属业主名称、地址、联系人及联系电话）；
6、投标人已在广州市建委备案；
7、投标人没有处于被责令停业的状态；
8、投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；
9、投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；
10、投标报名截止时间 2008年 11月 3 日前3年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；
11、投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、造价咨询、监理工作；
12、投标人与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系；
13、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标；
14、投标人具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证;
15. 本工程不接受被列入我区不良记录的单位或个人报名（不良记录具体名单以接受报名时广州开发区规划国土建设局和萝岗区规划和建设局网站﹙http://www.ghj.luogang.gov.cn）的建筑活动不良记录栏目上公布名单为准）。
十、正式投标人的确定方式：
1、满足资格预审合格条件的投标申请人多于等于5名且少于等于12名时，取全部满足资格预审合格条件的投标申请人为正式投标人。
2、满足资格预审合格条件的投标申请人超过12名时，在满足资格预审条件的申请人中，随机抽取12名成为正式投标人。
3、满足资格审查合格条件的投标申请人不足5名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
十一、接受报名及资格预审工作执行《关于发布〈广州市房屋建筑与市政基础设施工程施工公开招标正式投标人确定方式的规定〉和〈广州市房屋建筑与市政基础设施工程施工公开招标评标委员会和评标办法规定〉的决定》（穗建法[2005]161号）及市招标办《关于重新发布加强投标报名和资格预审管理的通知》（穗建招[2006]8号）规定，资格预审工作由业主依法成立的资格预审委员会负责。
十二、本工程依法根据《关于转发〈广东省建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标设立最高报价值办法〉的通知》（穗建筑[2006]539号）计算招标预算价，并按经广州开发区财政局审定的招标预算价设为投标上限价。
十三、投标申请人报名时须提交的资料详见附件一《投标申请人报名提交资料一览表》，（一式二份,一份正本一份副本,若正本与副本有不一致，以正本为准），《投标申请人报名提交资料一览表》中没有要求提交的资料，不作为资审不合格的依据。
十四、报名代表人须持企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（受权代表报名时）、身份证办理报名。
届时所有通过资格预审的投标申请人应派法定代表人或其授权代表准时参加摇珠会（不需摇珠时另行通知）。法定代表人出席时需携带法定代表人证明、身份证；授权代表出席时必须携带企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、身份证。如投标申请人未能按时到达摇珠现场及开标现场或未持上述要求的证件出席，则视为自动放弃本次摇珠，放弃本次投标，由此造成的一切后果由投标申请人自负。摇珠会在广州建设工程交易中心开发区、萝岗区交易部见证下进行，具体时间另行书面通知。
十五、正式投标人必须按招标文件的要求及时缴纳投标保证金,如缴交的投标保证金未能按时到户或不以投标企业名义缴纳投标保证金的正式投标人将被视为自动放弃本工程的投标资格。正式投标人因不按时缴交投标保证金或缴交金额不足且没有合理解释而放弃投标的，招标人将上报行政主管部门进行处理
十六、投标单位可以就本公告及招标文件中任何违法及不公平内容向广州经济技术开发区建设工程招标管理办公室署名投诉。
十七、本公告在广州建设工程交易中心网站（网址：http://www.gzzb.gd.cn）和广州开发区网站（http://www.getdd.gov.cn）发布，本公告的修改、补充，以在广州建设工程交易中心网站和广州开发区网站发布的文本为准,本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州建设工程交易中心网站发布的文本为准。
十八、本招标公告使用GZZB200612-001招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的组成部分，同其他部分具有同样的效力。
十九、注意事项：（1）招标文件购买费用500元/本（工本费概不退还），具体发标时间，地点另行通知。（2）报名费用100元/人。
招 标 单 位：广州开发区萝岗新城建设指挥部办公室（业主）
广州东进新区开发有限公司（代业主）
招标代理单位：广州宏元建设工程咨询有限公司
2008年 10 月
附件一： 投标申请人报名资料一览表
工程名称： 投标单位（盖章）
审核确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 | |||||||||
招标人或招标代理机构接收资料人员签名： | 投标申请人的代表签名： | ||||||||
序号 | 项目 | 内页码 | 报名提交资料要求 | 审核情况 | 备注 | ||||
（此栏不需申请人填写） | |||||||||
1 | 广州建设工程投标报名申请表（不用装订） | 原件 | |||||||
2 | 投标申请公函（同以下资料装订为一本） | 原件 | |||||||
3 | 企业法定代表人证明书 | 原件 | |||||||
4 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 | 原件 | |||||||
5 | 企业营业执照副本及年检页的复印件 | 原件备查 | |||||||
6 | 企业资质证书副本复印件 | 原件备查 | |||||||
7 | 建筑施工企业安全生产许可证或安全许可证延期申报受理回执复印件（安全生产许可证延期申报受理回执只限于《广东省建设厅关于督促有关施工企业做好安全生产许可证延期申报工作的紧急通知》（粤建安函[2008]50号）规定情形才需提供 | 原件备查 | |||||||
8 | 投标人已在广州市建委备案的证明材料和网上查询路径 | 原件 | |||||||
9 | 拟委派项目负责人资质证书（包括有效的年审页）复印件 | 原件备查 | |||||||
10 | 项目负责人安全培训考核合格证（B类）复印件和项目负责人备案证明材料 | 原件备查 | |||||||
11 | 企业类似工程业绩证明材料复印件 | （投标申请人在此填写工程名称以及工程所属业主名称、地址、联系人及联系电话） | |||||||
中标通知书 | 原件备查 | ||||||||
施工合同 | 原件备查 | ||||||||
竣工验收报告或竣工验收证明 | 原件备查 | ||||||||
类似业绩所属业主名称、地址、联系人及联系电话 | |||||||||
12 | 没有违反本招标公告第九.7、8、9、10、11、12、15点要求的承诺书 | 原件 | |||||||
13 | ISO9000系列质量管理体系认证证书复印件 | 原件备查 | |||||||
注： 1、《广州建设工程投标报名申请表》应使用标准格式，（详见广州建设工程交易中心网站http://www.gzzb.gd.cn）。
2、本表原件审核情况栏及备注栏，投标申请人须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。
3、本表“报名提交资料要求”中原件备查指投标申请人需在投标报名时提交原件供核查，并确保在招标期间应招标人和建设行政管理部门及工程招标监督机构提出要求后2日内提供原件复查。
4、投标申请人或其项目经理如提交两项以上业绩资料，可将本表第11项或第12项按照原格式扩展。
5、本表一式两份，一份附于报名资料内作为报名资料目录，另一份交回投标申请人的代表。 两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。
本表中如有修改，修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。
6、本表中没有要求提交的资料，不作为资审不合格的依据。
7、本表中如有标明为“择优资料”的资料，投标申请人如不提交，不被认定为资审不合格，但将影响投标申请人的择优结果。
8、投标申请人应尽量提供“企业类似工程业绩证明材料”项的业主地址、联系人及联系电话，未提供或提供不准确的，不被认定为资审不合格，但将影响招标人对投标人业绩的核查效率。
投标申请人声明
广州市建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。
二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业：
年 月 日中国采招网 （bidcenter.com.cn[）
法定代表人签字： (企业公章)
投标申请函
致招标人：
按照资格审查文件的要求，我们递交有关资料文件，以便贵单位审查我们参加 （项目名称） 投标资格。
此申请是 （单位名称）以 （人名）为全权代表身份递交的。
我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交的资料负有相应的法律责任。
我们理解招标单位有权拒绝任何申请，而无需由招标单位承担任何责任。
申请单位名称： （盖章）
申请单位授权人（签字）：
申请日期：
