北京公园地下人防10KV变电所及外线工程
招标文件公示
大连东大招投标代理有限公司受大连市人防办的委托，就北京公园地下人防10KV变电所及外线工程项目进行公开招标，现对招标文件进行网上公示。在公示期内，针对其是否具有歧视性不公正条款或违法违规等内容，公开征求潜在投标人的意见和建议，保证本招标文件的严密性和严肃性。各潜在投标人如有异议，请于公示期内（2009年11月23日至11月27日17时前）将意见和建议以书面形式并加盖企业公章，传真至我单位。
招标文件附后。
招标代理机构：大连东大招投标代理有限公司
地 址：大连市沙河口区和平现代城A座公建3层1号
邮 编：116000
联 系 人：马 博
电 话：****-********查看详情－8009
传 真：****-********查看详情
项目编号：DDZTB*******查看详情
大连市政府采购项目
（北京公园地下人防10KV变电所及外线工程）
招 标 文 件
大连东大招投标代理有限公司(DDZ)
中国 大连
2009年11月
目 录
第一章 投标人须知及前附表
第二章 合同条款
第三章 合同格式
第四章 工程技术要求
第五章 商务标投标文件格式
第六章 技术标投标文件格式
投标邀请
大连东大招投标代理有限公司受大连市人民防空办公室的委托，对下述项目进行国内公开招标。现邀请资格合格投标人参加投标。
1、招标项目名称、编号及其它主要内容
1.1 项目名称：北京公园地下人防10KV变电所及外线工程
1.2 招标编号：DDZTB*******查看详情
1.3 主要内容：
北京公园地下人防10KV变电所及外线工程
工程包括：新建一座内附式10kV变电所（有人值班用电总容量2000kVA）。
10kV变电所进线侧为双电源电缆供电的外线工程。
（具体内容详见招标文件及工程量清单）
2、投标人的资格条件：
2.1 注册资金不低于800万元（含800万元）的独立企业法人；
2.2具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及三级以上或送变电工程专业承包三级及三级以上资质，同时具有东北电监会颁发的电力承装四级及四级以上资质，并须具有辖区供电部门10kv开关站施工作业准入证明的独立法人施工企业；
2.3 近3年无不良记录或安全事故，未有受到市级建设行政管理及行业管理部门处罚。
3、购买招标文件（复印件须加盖投标人公章）：
3.1 购买招标文件时须提供的资料：营业执照副本、税务登记证副本及相关资质原件及复印件各一套。
3.2 招标文件售价：每套200元，售后不退。如需邮购，须加付邮费50元人民币。
3.3 购买招标文件时间：2009年11月**日起，每天9：00-17：30，（周日除外）。
3.4 购买招标文件地点：大连东大招投标代理有限公司
4、投标、开标及时间、地点：
4.1 投标文件及投标保证金递交时间及地点：2009年12月**日13：30-14：00（北京时间）大连市行政服务中心一楼第五受理区，逾期递交的投标文件恕不接受。
4.2 投标截止时间、开标时间及地点：2009年12月**日14：00（北京时间）大连市政府采购服务中心1楼第二开标室（地址：大连市西岗区迎春路2号）。
采 购 人:大连市人民防空办公室
联 系 人：盛先生
电 话：****-********查看详情
招标代理机构：大连东大招投标代理有限公司
地 址：大连市沙河口区和平现代城A座公建3层1号
邮 编：116000
联 系 人：马 博
电 话：****-********查看详情－8009
传 真：****-********查看详情
第 一 章 投标人须知及前附表
第一章 投标须知
前附表
序号条款号内 容
11.1项目名称：北京公园地下人防10KV变电所及外线工程
项目编号：DDZTB*******查看详情
建设地点：北京公园
承包方式：包工包料采用固定价格合同，在现有招标条件下（招标文件要求、设计图纸、现场踏勘情况等）工程总价、综合单价及所报材料价格、机械台班价格一次性包死。合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整。
工 期：合同签订后30个日历日
招标范围：新建一座内附式10kV变电所（有人值班用电总容量2000kVA）。10kV变电所进线侧为双电源电缆供电的外线工程。
2 资金来源：财政性资金
313.1投标人应提交相当于投标总额1%的保证金（人民币）
投标保证金的递交时间及地点：2009年12月**日13：30-14：00（北京时间）大连市行政服务中心一楼第五受理区，逾期递交的投标文件恕不接受。
412.1投标有效期：投标有效期为90天（日历日）
515.1正本：1份、副本：5份
614现场踏勘：
招标人统一组织现场踏勘，2009年12月**日
北京时间14：00在北京公园,投标人应配备相关人员及工具，迟到不等。
717.1投标截止日期及时间：2009年12月**日 北京时间14：00
开标日期及时间：2009年12月**日 北京时间14：00
开标地点：大连市政府采购服务中心1楼第二开标室（地址：大连市西岗区迎春路2号）。
8评标方法：合理低价评标法（详见附件1）。
对于超出财政采购预算价将不参与基准价计算，不推荐中标；低于有效投标单位（通过符合性评审）报价算术平均值15%以下的，将不参与基准价计算。
9
投标人
资格条件1、注册资金不低于800万元（含800万元）的独立企业法人；
2、具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及三级以上或送变电工程专业承包三级及三级以上资质，同时具有东北电监会颁发的电力承装四级及四级以上资质，并须具有辖区供电部门10kv开关站施工作业准入证明的独立法人施工企业；
3、近3年无不良记录或安全事故，未有受到市级建设行政管理及行业管理部门处罚。
10
投标预
备会：本次招标不统一召开投标预备会，即答疑会，投标人如有疑问于2009年12月**日12:00前以传真或邮件的形式递交到招标代理机构，招标代理机构以传真或邮件的形式统一答复。
11投标单位须办理一下证明材料：
大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单
（大连市建委清欠办办理）
投标人安全资格审查意见书（大连市建委安全监督站办理）
外地企业进连施工许可登记（大连市建委建筑业管理处办理）
12工程款
支付方式工程款支付：本工程无预付款，工程经竣工验收合格并经财政审核部门审定后付至工程总价的95%，余款5％转为质保金，工程质保期两年，无工程质量问题，质保金一次性付清（无息）。
13
主要材料
说明1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合设计图纸技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的工程材料，同时取得《大连市建设工业产品备案证书》。本工程应选用国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用产品。
2、投标人须按照招标人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品，投标人必须无条件接受。实际工程中使用的材料（包括材料的选样、型号、规格、颜色、款式等）必须经过招标人认可后方可用于工程中。如中标人在施工中所用材料与投标所带材料不符，以次充好，以假充真，一经发现，招标人有权单方解除合同，监理及招标人未及时发现，竣工后发现，扣除该项工程全部工程款。
3、本项目主要材料由招标人限定档次，投标人所报材料不应低于此档次，并满足相应验收规范的要求。
14规费、税金规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。包括：工程排污费，工程定额测定费，社会保障费，住房公积金，危险作业意外伤害保险费，投标人必须按照规定在单位工程费汇总表中进行报价。大连地区规费、税金计取按《关于贯彻辽宁省建设厅、辽宁省财政厅<辽宁省建设工程费用参考标准>、<辽宁省施工企业规费计取管理办法>的通知》大建委发（2006）164号文件执行。
15措施费安全文明施工措施费执行《转发省建设厅、省财政厅关于颁发＜辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额＞、＜辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准＞的通知》大建委发（2008）75号文件执行。
16总承包
服务费1、经招标人批准分包人有权使用主体承包方现有的临时设施：包括临时水电接驳、临时施工便道、围墙、卫生设施、临时设施等。
2、配合招标人进行工程分包所需的费用：包括施工组织协调、垂直运输机械使用、临时设施使用、临时水电使用、已完工程或设备保护等费用。
3、配合招标人进行材料采购所需的费用。
4、其它说明：当总包单位与分包单位在施工配合费问题发生争议时，招标人会同监理单位裁定，相关施工单位须服从。
17增减工程
引起造价
调整条件本工程一次性包死，不作任何调整。
18价款调整
方式1、招标工程量清单中已列的项目，按照承包人投标报价计算。
2、招标工程量清单中未列的项目：
承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价调整。
承包人投标报价中无类似综合单价的，由投标人依据辽宁省2008计价定额报出综合单价（但取费不得高于相应工程类别取费标准），由发承包双方协商确定。具体办法应在施工合同中约定。
3、投标书中已列的材料，按照投标价格执行（出现位数错位的除外）。
4、投标书中未列的材料：
执行发包人、承包人、监理单位三方共同认可的施工期间市场价。
参考施工期间《大连市工程造价信息》公布的材料单价进行计算，并由发包人、承包人、监理单位三方共同确认。
5、承包人在投标报价时的让利承诺，工程结算时应同等水平执行。
6、对政府投资项目，综合单价及材料价格调整须经财政部门审核确认。
19投标报价
风险1、投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到综合单价调整。
2、投标报价中综合单价应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
3、投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
4、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应在投标截止日之前10天（投标人核对工程量清单时间不得少于5天）内，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。
5、投标人实际报价可以低于投标预算价格，但投标人应详细说明降价理由、降价的项目与金额。
20招标文件费招标文件每份200元人民币，售后不退。
21招标代理机构服务费招标代理机构向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的工程规定和标准收取中标服务费。
投标须知
一、总则
1、工程说明
1.1.1 工程名称：北京公园地下人防10KV变电所及外线工程
1.1.2 建设地点：北京公园
1.1.3 招标范围：新建一座内附式10kV变电所（有人值班用电总容量2000kVA）。
10kV变电所进线侧为双电源电缆供电的外线工程。
（具体内容详见工程量清单及本次招标所提供的设计图纸）
1.1.4 承包方式：包工包料
1.1.5 工期要求：合同签订后30个日历日
1.1.6工程款支付：本工程无预付款，工程经竣工验收合格并经财政审核部门审定后付至工程总价的95%，余款5％转为质保金，工程质保期两年，无工程质量问题，质保金一次性付清（无息）。
1.2 上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，现通过公开招标来择优选定合格的投标人。
1.3招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算（特殊情况另行约定）。
2、资金来源
2.1 本工程已得到有关部门的批准，招标人的资金通过“前附表”第2项所述的方式获得，并将部分资金用于本改造工程施工合同项下的合格支付。
3、投标资质与合格条件要求
3.1 投标资质见 “前附表”第9项；
注：以上所要求提供的证书投标时须要提供证书原件备查。
4、投标费用
4.1投标人应当承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
二、招标文件
5、招标文件的组成
5.1 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的有效答疑纪要和其他有效补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
招标文件包括下列内容：
投标须知
合同条款
合同格式
工程技术要求
工程规范
商务标投标文件格式
技术标投标文件格式
5.2 投标人购买招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其他方面问题应在领到招标文件后及时向招标人提出澄清更正，否则由此引起的投标损失自负；招标人同时应认真审阅招标文件的所有内容，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。
6、招标文件的澄清
6.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于12月**日12：00以前以传真或电子邮件形式向招标代理机构提出，由招标代理机构提供答复。12月**日12：00以后提出的问题将不予答复。根据投标人的要求在对招标文件作出必要的澄清后，将以书面的形式通知所有投标人。澄清（答疑）纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
7、招标文件的修改
7.1 招标文件发出后，如确需变更的，招标人将以补充通知的方式修改招标文件并在投标截止15日前以书面通知各投标人。
7.2 补充通知将以书面形式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
8、招标文件及其澄清、修改有效性规定
8.1招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。
8.2 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以书面形式发给所有投标人，否则，澄清（答疑）纪要或修改补充通知无效。如果时间来不及或为使投标人在编制投标文件时把修改补充通知内容考虑进去，招标人可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中写明。
三、工程投标报价
9.1 投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价由成本（直接费、间接费）、规费、利润和税金等构成。
9.2 投标人应依据招标人提供的招标文件、补充通知澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围，以自身的施工组织设计或施工方案为基础，参照有关预算定额或标准，同时综合考虑企业自身情况及各种市场因素编制投标报价。
9.3 投标报价编制要求
9.3.1 投标人根据现场踏勘、招标文件测算工程量并计算工程项目的单价和合价。本工程为固定单价及固定总价合同，除非因招标人原因出现重大设计变更，否则招标人对因工程量增加而增加的工程造价不予支付。
9.4 投标价格采用方式
9.4.1 本工程采用固定单价及固定总报价方式。
9.4.2 投标报价以人民币为货币单位。
四、投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。
10.2 除招标文件另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成
11.1 投标文件由投标函件、商务标投标文件、技术标投标文件三部分内容组成。
投标函件：
1、法定代表人资格证明书；
2、投标文件签署授权委托书 ；
3、投标函及投标函附件；
4、资质证书、营业执照、安全生产许可证、法人代码证、税务登记证、管理体系认证书等相关资格证明文件；
5、大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单（大连市建委清欠办办理）；
6、投标人安全资格审查意见书（大连市建委安全监督站办理）；
7、外地企业进连施工许可登记（大连市建委建筑业管理处办理）。
技术文件：
1、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；
2、劳动力和材料投入计划及其保证措施；
3、机械设备、办公设备及检测设备投入计划；
4、施工技术、制作与安装工艺及实施的重点、难点和解决方案；
5、质量保证措施与违约承诺；
6、安全生产和文明施工措施及违约承诺；
7、针对深化设计、工程量清单及施工管理的合理化建议；
8、新技术应用与承诺；
9、与各专业工程施工配合及协调。
商务文件：
商务报价包括以下内容：
1、投标总价； 2、工程项目总价表；
3、单项工程费汇总表； 4、单位工程费汇总表；
5、分部分项工程量清单计价表； 6、措施项目清单计价表；
7、其他项目清单计价表； 8、零星工作项目计价表；
9、分部分项工程量清单综合单价分析表；
10、措施项目费分析表； 11、主要材料价格表。
业绩与信誉包括以下内容：
12、投标人近三年内企业信誉列表及有效证明；
13、项目管理机构情况及主要人员简历；
14、生产操作人员持证上岗情况；
15、投标人近三年内管理体系认证有效证明；
16、项目经理近三年内的业绩列表及有效证明。
注： 投标人必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。
12、投标有效期
12.1 投标有效期为从投标截止日期起开始计算（90个日历日）有效期。在此期限内，所有投标文件均保持有效。
12.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长期内本投标须知第13条款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然使用。
13、投标保证金
13.1 投标人应提交不少于“前附表”第3项规定数额的投标保证金。
13.2 投标人应按要求提交投标保证金。
13.3 投标保证金可以是现金、支票、汇票于开标现场开标前规定时间内交给招标代理机构工作人员。
13.4 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为其不响应投标而予以拒绝。
13.5 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5天内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金将在合同签订后5天内予以退还（不计利息）。
13.6 投标保证金是为了保护买方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标代理机构在招标人因投标人的行为受到损害时可没收投标人的投标保证金。如投标人有下列情况，投标保证金将被没收：
13.6.1 投标人在投标有效期内放弃投标或撤回其投标文件；
13.6.2 投标人有挂靠、造假或借用他人资质情况；
13.6.3 投标人有串通投标或其他违法、违规行为；
13.6.4 中标人未按规定与招标人签订合同。
14、投标预备会和勘察现场
14.1 投标预备会也称为投标答疑会，本次招标不统一召开投标答疑会。
14.2 勘察现场
14.2.1 投标人应对工程现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
14.2.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
14.2.3 招标人统一组织现场踏勘。
15、投标文件的份数和签署
15.1 投标人应按本投标须知有关规定编制“前附表”中规定份数的投标文件。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。应在投标文件封面注明“正本”或“副本”。副本可以是正本的复印件。
15.2 投标文件应采用A4型号复印纸打印，投标文件的字迹应清晰易于辨认，按招标文件规定的顺序，加封皮装订成册。
15.3 投标文件中的投标书及报价表依据招标文件的规定，应由投标人、法定代表人或其委托代理人签字和盖章，均应按招标文件的要求签字和盖章，否则投标文件无效。
15.4 除投标人对投标错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或投标文件签字人签字证明并加盖印章，否则修改无效。
五、投标文件的递交
16、投标文件的密封和标记
16.1 投标人应将所有投标文件的正本和副本分别密封在投标文件密封袋里，再密封在一个外层投标文件密封袋中。并在内层投标文件密封袋上清楚地标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。
16.2 内层和外层投标文件密封袋上都应写明工程名称及投标人名称、招标编号，并注明“开标时间前不得开封”字样，加盖投标人公章。
16.3 如果投标文件没有按本投标须知第16.1条款、第16.2条款规定加写标记密封，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
17、投标截止期
17.1 投标人应按“前附表”中所规定的投标截止日期前将密封后的投标文件送达给招标人指定的地点。
17.2 招标人可以按本投标须知第6条款、第7条款规定以澄清（答疑）纪要或修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人和投标人在投标截止期以前的全部权利、责任和义务，将延长至新的投标截止期。
17.3 招标人对在投标截止时间以后送到的投标文件，将拒收并原封退给投标人。
18、投标文件的修改与撤回
18.1 投标人在规定的投标截止时间之前，可以修改投标文件，但在投标截止日期以后，不能更改或撤回投标文件。
18.2 投标人在投标有效期内不能撤回投标文件及其他资料，否则其投标保证金将被没收。
六、开标
19、开标事项要求
19.1 招标人按照招标文件“前附表”中规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有购买招标文件的投标人和有关部门代表参加开标会议。开标会议在有关部门监督下，由招标代理机构组织并主持进行。
19.2 投标人法定代表人或其委托代理人应准时参加开标会议。
19.3 无效的投标文件不予开封，并退给投标人；按本投标须知第21条款规定宣布为无效的投标文件，不予评审。
20、开标会议程序
20.1 主持人宣布开标会议开始。
20.2 主持人介绍出席开标会议的有关领导。
20.3 主持人介绍参加会议的监督管理部门等有关单位和代表名单。
20.4 主持人宣读开标、评标委员会组建、评标办法及中标和废标原则等有关事项。
20.5 由投标人、招标人和监督部门共同依据本投标须知第16条款规定查验各投标文件密封情况，并签字确认。
20.6 经确认密封无误的所有在投标截止时间前收到的投标文件，由工作人员按各投标人递交投标文件时间先后顺序当众拆封并进行唱标。
20.7 投标人和监督部门共同对唱标结果确认并签字。
20.8 开标会议结束。
21、投标文件有效性界定标准
21.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标：
21.1.1 投标文件未按照招标文件的要求予以密封。
21.1.2 本投标须知规定的投标文件有关内容未按本投标须知第15.3条规定加盖投标人印章。
21.1.3 本投标须知规定的投标文件有关内容未按本投标须知第15.3条款规定经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
21.1.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的（指投标书中涉及造价、工期、质量的数字或文字，评标委员会难以确认的）。
21.1.5 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金。
21.1.6 投标文件逾期送达（投标截止时间以招标人时间为准）。
七、评标
22、评标会议
开标会议结束后，即召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标代理机构组织进行，评标委员会负责评标。
23、评标内容的保密
23.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况均不得向投标人或与本工程无关的其他人泄露。
23.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格并被没收投标保证金。
24、评标定标工作程序
（1）依法组建评标委员会；
（2）投标文件澄清（如评标委员会认为有必要）；
（3）评标委员会对有效的投标文件的符合性进行鉴定，确定实质上响应招标文件要求的投标文件；
（4）评标委员会对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行校核，修正错误；
（5）评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求且经修正后的投标文件依据本工程评标办法进行综合评审，并提交评审意见和提出中标候选人；
（6）招标人依照评标办法的中标原则确定中标人。本标采用综合打分法评标，对商务标及技术标分别进行评审打分，不保证最低投标报价中标，并不向投标人做任何解释。
25、投标文件澄清
25.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围和改变投标文件的实质性内容。
26、投标文件的符合性鉴定
26.1 在详细评标之前，评标委员会将首先评定每份有效投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
26.2 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
27、错误的修正
27.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误。
27.2 按评标办法中修正错误的原则及方法修正后进行评审，评标后，中标候选人应予确认同意，修正后的内容对投标人起约束作用。如果中标候选人不接受修正后的内容，则评标委员会将有充分的理由废除授标，其投标保证金也将被没收，并不影响原评标工作。
28、投标文件的评价和比较
28.1 评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2 评标委员会依据本工程规定的评标办法进行综合评审，向招标人提交评审意见并推荐中标候选人。
八、合同的授予
29、资格后审
29.1招标人将对中标候选人是否有能力履行合同义务进行审查。
29.2 审查将根据投标人按照第11款提交的资格证明文件和招标人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等的实际审查,对投标人的生产和加工基地或使用用户进行现场考察。（费用由中标单位支付）
29.3 如果预中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,其投标将被拒绝。在此情况下，评标委员会将重新推荐候选中标人或重新采购。
30、合同授予标准
30.1 本工程的施工合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本工程评标方法产生的中标人。
31、中标通知书
31.1 招标人将根据评标委员会的评审意见和资格后审情况，确定中标人。
31.2 确定中标人后，如无特殊情况、疑义，招标代理机构应当在3日内向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
31.3 中标人在领取中标通知书的同时向代理机构交纳中标服务费。
32、合同签订
32.1 如无特殊情况、疑义，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订施工合同。双方不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
32.2 中标人如不按本投标须知第32.1条款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情形，招标人可以考虑向第二中标候选人授标。
32.3 招标人如不按本投标须知第32.1条款规定与中标人签订合同，应返还中标人双倍投标保证金，给中标人造成的损失超过返还的投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
32.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工。
33、其他
33.1 招标人确定中标人后，招标代理机构将依据《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）文件规定的收费标准向中标人收取中标服务费（收费标准附下）。
33.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规执行。
招标代理服务收费标准
中标金额（万元） 工程招标
100以下 1.0%
100-500 0.7%
500-1000 0.55%
1000-5000 0.35%
5000-10000 0.2%
10000-100000 0.05%
*******查看详情以上 0.01%
例：招标代理业务金额为3040万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1%=1万元
（500-100）万元×0.7%=2.8万元
（1000-500）×0.55%=2.75万元
（3040-1000）×0.35%=7.14万元
合计收费=1+2.8+2.75+7.14=13.69（万元）
第二章 合同条款
使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）
专用条款
专用条款，适用于GF —1999—0201《建设工程施工合同》文本。
其中有关条款约定如下：
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
2.1 合同文件组成及解释顺序如下：按照《通用条款》约定排序。
3、语言文字和适用法律、法规
3.1 本合同除使用汉语外，还使用 不采用其它语言文字。
3.2 需要明示的法律、法规、规章:国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。
4、适用标准、规范
4.1 适用标准、规范名称：国家现行标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间： 不采用
4.2 国内没有相应的标准、规范时的规定： 不采用
5、图纸
5.1 发包人向承包人提供图纸套数： 4套 。
发包人向承包人提供图纸日期： 合同签订后3个日历日。
5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限： 未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密。
6、通知
6.1 承包人的地址：
6.2 发包人的地址：
工程师的地址：
二、工程管理人员
7、工程师
7.1 监理单位委派的工程师姓名：
7.2 发包人代表的工程师姓名：
7.3 其他需要取得发包人批准的权利： 以发包人书面授权为准
8、项目经理
8.1 项目经理的姓名：
三、双方一般权利和义务
9、发包人工作
9.3 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以发包人发布开工令时现场条件为准。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：按照约定由承包人自行解决，并负责相关费用。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前开通应保证施工通行的需要。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内
（5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续。
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前5日内发包人以书面形式向承包人交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到施工图纸一周内，由发包人、承包人、监理方三方共同会审。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人不对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作负责，承包人须自行组织和完成相关工作。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：另行协商。
发包人委托承包人办理工作：不采用。
10、承包人工作
10.2 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工前报工程进度报表，按照发包人要求每周一报施工进度报表。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：由承包人承担全部责任和费用，如未履行义务造成工程、财产和人身伤害，承担责任及所发生的费用，扣除安全生产和文明施工措施费。
（4）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：不采用。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：
经发包人同意后由承包人办理并承担全部费用。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未正式验收交付发包人前，保护单位工程或部位的费用，由承包人负责。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：发包人不对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）保护工作负责，承包人须自行组织和完成相关工作，费用含在合同总价中。
（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场符合有关规定，承担因违反规定而造成的损失和罚款，竣工后做到“活完场清”，做好竣工后的清洁工作。
（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：不采用。
四、施工准备
11、施工组织设计和进度计划
11.1 承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：开工前3日内提出详细方案及进度计划。
工程师确认的时间：收到后3日内
12、施工准备
12.8 发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前3日，按双方具体约定
12.10红线外临时占地租用费用承担约定：由承包人负责
五、施工工期
13、开工及延误开工
13.1 单项工程工期约定： 按规定时间开工完工
13.3 延期开工损失赔偿费及限额约定：因承包人自身原因延期开工，损失自负，工期不予顺延。
16、工程竣工
16.3 提前竣工的约定：不采用
六、材料设备供应
17、发包人供应材料设备
17.1 发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用
17.5 发包人供应材料设备的结算办法： 不采用
18、承包人采购材料设备
18.1 承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购的材料、设备必须符合设计、有关标准、规范及招标文件的要求，并提供产品样品；对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人并经发包人及监理工程师验收合格后方可使用。招标范围内的全部设备材料进场须经建设单位及监理单位人可。
18.5 由承包人采购的材料设备，必须由发包人监理同意。
19、材料设备的检验
19.3 检验费用的约定：
（1）承包人承担检验费用的材料、设备：所有检验费由承包人承担。
（2）发包人承担检验费用的材料、设备：不采用
七、工程质量和检验
24、工程试车
24.1 工程试车内容和费用承担： 由承包人承担一切费用。
八、安全与文明施工
25、安全施工
25.1 承包人安全责任的约定：承包人应遵守工程建设安全生产的各项管理规定，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全部由承包人承担。
25.2 发包人安全责任的约定：发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
九、合同价款、工程量确认和工程款支付（同招标须知前附表）
30、合同价款
30.2 确定合同价款的方式： 固定价格合同
合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。
30.3 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 除因发包人原因引起的设计变更、工程内容调整引起的工程量变更和不可抗力因素外，本合同价格按总价一次性包死。
风险费用的计算方法： 不采用
风险范围以外合同价款调整方法：参照前附表约定
30.4 采用可调价格合同时，合同价款调整方法： 不采用
30.5 采用成本加酬金合同的约定： 不采用
31、工程量确认
31.1 本工程采用的工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》
31.3 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间： 每月5日前向发包人提供上月实际完成的工程量及含工程造价预算书的报告3份，并由发包方、承包方、监理三方书面确认。如发包人、监理方对工程量报告由异议，承包人应在三日内重新提供，并交三方书面确认。
32、工程款支付
32.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例： 无
32.2付款方式：本工程无预付款，工程经竣工验收合格并经财政审核部门审定后付至工程总价的95%，余款5％转为质保金，工程质保期两年，无工程质量问题，质保金一次性付清（无息）。
32.3发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时，发包人承担连带责任。
十、工程变更
34、确定变更价款
34.2 工程量变更幅度：参照前附表约定。
增加部分工程量的项目单价确定方法：参照前附表约定。
减少部分工程量的项目单价确定方法：参照前附表约定。
十一、竣工验收和结算
35、竣工验收
35.1 承包人提供竣工资料的约定：工程竣工前7日提交3份。
35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定：按发包人要求
十二、工程质量缺陷保修
十三、违约、索赔和争议
38、违约
38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任： 不采用
通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：不采用
通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：双方协商
38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：关键工程每超期一天，承担0.5万元违约金。
通用条款20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：承包人因工程质量达不到约定质量标准，视情况扣除单体工程造价的5－20％违约金。
承包人违约的其他约定： 不采用。
40、争议
40.1 解决争议的约定：本合同在履行合同中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第 （一） 种方法解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
十四、施工分包
41、施工分包
本工程不采用
十五、不可抗力
42、不可抗力
42.1 双方关于不可抗力的约定：以国家有关部门认可为准。
十六、保险和担保
43、工程保险
本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容： 不采用
（2）发包人委托承包人办理的保险事项： 不采用
（3）承包人投保内容：承包人负责所有保险，本次投标报价中包含本工程所需的一切保险费用，由招标人承担的保险种类也由承包人负责进行保险，并且于本次投标报价中考虑这些保险费用。
44、工程担保
本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供支付担保（不采用），担保方式为： 不采用 担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：采用银行保函或工程担保或根据双方预定 担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定其他担保事项： 不采用
十七、合同的生效、终止和解除
49、合同份数
49.2 合同份数： 正本四份、副本四份 共八份
十八、其他
招标文件的内容和投标文件的承诺（与招标文件有抵触的除外）都视为施工合同的有效组成部分，与合同有同等效力。
51、补充条款（篇幅不够可附页）
1、招标文件、投标文件是合同的组成部分，具有同等法律效力。
2、合同双方确认，本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
3、本合同书中合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同。如果存在或签订任何背离本合同实质性内容的其它协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
4、在施工过程中，由于施工给发包人、承包人双方或第三方造成的任何财产损失、人身伤害，均由承包人负责承担。
5、承包人承诺的质量目标和文明施工、安全生产管理措施和目标如未能实现，将视情况对承包人处合同价3%-5%的罚款。
6、经甲方监理认可后方可进行下一工序施工。
以下无正文
第三章合同格式
合同协议书
招标人（全称）： 大连市人民防空办公室
中标人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额（大写）： 元（人民币）。
￥ ： 元（人民币）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、中标通知书；
3、投标文件及附件；
4、本合同专用条款；
5、标准合同通用条款；
6、标准、规范及有关技术文件；
7、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
八、中标人向招标人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担责任。
九、中标人向招标人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立的时间 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 后生效。
招标人：（公章） 中标人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
工 程 质 量 保 修 书
招标人（全称）：
中标人（全称）：
招标人、中标人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，对北京公园地下人防10KV变电所及外线工程保修书。
一、工程质量保修范围内容
中标人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
具体保修的内容，双方约定如下：
。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，中标人在接到保修通知之日起 天内派人保修。中标人不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，中标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于设计安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量管理条例》相关法律、法规的规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，中标人实施保修。
4、质量保修完成后，由招标人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
。
本工程质量保修书，由施工合同招标人、中标人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发 包 人（公章）
法定代表人（签字）
年 月 日
承 包 人（公章）
法定代表人（签字）
年 月 日
承包商履约保函
（业主）：
鉴于贵方与 （以下简称“承包商”）就 项目于 年 月 日签订编号为 的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币 元（大写： ）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：
保证人：
法定代表人（或授权代理人）签字：
年 月 日
第四章工程技术要求
一、工程一般规定
（一）项目总体描述：
为按时、高质量完成此次北京公园地下人防10KV变电所及外线工程项目，结合此次项目的具体情况和特点，做如下说明：
1、有关国家法律
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》
2、国家、行业技术标准及管理规定
《测量规范》（GBJ50026-93）
《工业管道工程施工及验收规范》GBJ235—82
《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184—93
《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252—94
《建筑工程施工质量验收规范》（GB50300-2001）
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）
《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）
《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）
《建筑结构荷载规范》（GBJ50009-2001）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《地下防水工程施工及验收规范》（GB50208-2002）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）
《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ126-2000）
国家和地方现行的规定执行
3、安全生产规范、规程标准
《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）
《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）
《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-86）
《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）
说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。
4、总体原则
本着公开、公平、公正；规范运作、确保质量、降低成本的原则实施。
5、招标事项说明
1）质量保修期：两年。
2）投标人需要提供近三年完成的类似项目。对于中标候选人所提供业绩情况的真实性，将由有关部门组成考察小组进行抽查，如所提供的投标资料与实际不符，投中标候选人将被取消中标资格，并承担相应的法律责任。
（二）本工程项目描述：
1、工程承包范围和说明
1.1 以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，投标人应研究其他文件，特别是根据现场踏勘、工程量清单去完全了解工程的实际范围；
1.2 投标人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件；
1.3 本工程承包方式为：包工包料。
2、工程内容：北京公园地下人防10KV变电所及外线工程
2.1 工程内容包括：
2.1.1变电所SCB10-1000KVA低耗干式变压器2台（电压比10±2×5%／0.4KV、联接组别Dynll、短路阻抗Vd=6%）;铠装中置式KYN-12型高压柜12面；混合式GCS型低压柜14面；直流电源控制屏、中央信号屏及线路备自投屏各一组等设备,电力电缆敷设的安装、调试及试验。
2.1.2 变电所内电缆沟（含设备夹层）土建装修附属门窗、照明、地面等施工（祥见施工图）；高、低压配电室地面铺设绝缘板、模拟图板、负荷监控器、高压全电子式多功能电度表、低压输出端等附属设备设施的安装施工和运行、操作、维修等器材的配置。
2.1.3 10kV电力外网铺设安装高压电缆YJV22-8.7/15KV-3×120m㎡×1212m；高压M24开关柜两面及电缆槽500×240×170VH-D×2300套、电缆桥架400×100×55m、故障指示器SF四组，电力电缆敷设、电缆沟、槽、标志桩、涂塑钢管施工、安装、调试检验（详见施工图及电气施工规范）
3、现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规定要求安排计划。
4、现场施工测量
4.1 中标人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作；
4.2 中标人应提交计量测量资料报送招标人审核。招标人可以使用中标人的施工控制网点自行进行检查放样测量，亦可要求中标人在招标人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，中标人可邀请招标人的测量人员联合进行计量测量；
备注：
1、工程投标总价应包括技术服务费（含建设单位缴纳费用）、绝缘工具及各种制度板、设备器材、线路代维护费、高压试验及继电保护试验、停送电费、招标代理费、高压出口费、多回路供电费、咨询费、破道费、交易费、劳保费，税金、管理费、成本保护、农民工工资保证金、办理各种审批、检验、检测手续费及不可预见等所有费用
2、本工程采用固定单价及固定总价报价方式，除非出现重大设计变更，中标价格及合同价格将不做调整。因投标人原因产生的工程量计算错误等，责任由投标人自负。
3、施工用水、用电费用由中标人承担。
4、此工程保质、保修期两年。
本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均
关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求
项目内容主要内容及描述
项目施工
重点、难点及关键技术工艺要求1、如何考虑施工期间可能出现的各种不利因素，合理制定工期计划、关键工程的网络计划及为保证达到工期要求的措施计划。
2、如何做好不同工种、不同施工单位作业时的成品保护。
3、新变电所施工时如何保证现场施工用电。新变电所联车试动时的保护措施。
4、投标人认为的重点、难点。
新技术新工艺新材料应用要求要求采用符合电力主管部门明确标准的变压器、配电柜、电缆等。
施工机械设备要求拟投入机械设备必须满足工程实际使用要求。
办公设备检测设备要求使用电子计算机进行日常办公，现场通讯设施齐全，各种相关检测设备齐全。
应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。
项目管理班组及生产操作人员要求
名称有关要求
项目
经理资质等级相关专业建造员或注册建造师，近三年有类似工程业绩，无在建项目。
专业及学历相关专业，中专及以上学历
技术职称初级或初级以上技术职称
类似工程业绩及工作年限3年以上类似工作经验，综合协调能力强
技术
负责人技术职称中级或中级以上技术职称
专业及学历相关专业，中专及以上学历
类似工程业绩及工作年限3年以上类似工作经验，对各专项工作熟悉
其他管理人员要求施工员持证上岗，2年以上类似工作经验
安全员持证上岗，2年以上类似工作经验
质检员持证上岗，2年以上类似工作经验
档案员持证上岗，2年以上类似工作经验
材料员持证上岗，2年以上类似工作经验
生产操作人员要求1、施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》，上岗率不得少于80%；特殊工种持证上岗必须达100%。
2、劳务分包工程费用在30万元以上的应采用招标方式择优选择有专业资质的劳务企业。
其他要求：
1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；
2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，应有类似工程业绩，并能真正全程参与工程建设。
3、投标人提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。
4、中标后未经招标人允许擅自更换管理班组管理人员的，每发现一人次的，罚款3-5万元，缺1人次不到位的罚款5-10万元。
5、对于30万元以上的劳务分包工程，中标人在领取中标通知书后30日内应将劳务分包招投标情况报招投标处备案，并提供劳务分包招投标文件、劳务作业分包合同、劳务企业资质证书、生产操作人员持证上岗证书名单。凡未及时提供的，不予返还项目经理证书原件，并计入企业不良记录。
工程主要材料和设备的技术标准要求
编号材料名称主要技术性能参数参考品牌、厂家、产地、参考价格
1电缆江苏上上、大连白云山、大连汉河
2开关ABB、施耐德、西门子
3高低压开关柜旅顺建筑电气设备厂、神通电气、
悦达电气
4变压器广东顺特、青岛恒生、天津特变
5插接式密集母线广瑞电气、中发电气、中建电气
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
有关要求：
1、说明：货物需求表中提供的参考品牌及型号，不是投标单位所必须提供的，但是投标单位提供的设备在技术参数、性能及质量等方面应等同或高于招标文件要求的参考标准。
2、除本表说明外，用于本标工程的其它产品，均须是国产优质中档名牌产品。
三、分部分项工程量清单
（后附）
●本招标文件所给工程量供参考，投标人须根据现场踏勘情况进一步核实本项目工程量，以实际需要工程量为准。
第五章 商务标投标文件部分格式
一、法定代表人资格证明书
单位名称：
地 址：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的
投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人： （盖章）
日 期： 年 月 日
二、授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法
定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公
司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递
交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人： 性别： 年龄：
身份证号码： 职务：
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期： 年 月 日
三、投标函
致：大连东大招投标代理有限公司
1、根据已收到贵方的北京公园地下人防10KV变电所及外线工程（项目编号：DDZTB*******查看详情）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位现场考察和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿以（大写）：
元整（￥： 元）的价格按上述合同条款、技术规范条件要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷（保修）。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。
3、一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在 年 月 日开工， 年
月 日竣工，共计 天（日历日）。
4、如果我方中标，我方承诺工程质量到达 标准，免费质量保修期 年。
5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果我方在投标有效期间内撤回投标，投标保证金全部被没收。我方保证在中标后按规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
7、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标书的约束。
8、我方的金额为人民币（大写）： 元整（￥： 元）的投标保证金已经递交。
9、我方优惠条件：
投标人： （盖章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码： 电话： 传真：
开户银行名称： 开户银行帐号：
开户银行地址： 开户银行电话：
日期： 年 月 日
四、项目经理（注册建造师）投标承诺
致：大连东大招投标代理有限公司
我 （姓名）在此郑重承诺：我是 （投标人）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近两年内没有不良记录。
在 （工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其它公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其它工程建设。
如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。
承诺人签字：
身份证号码：
注册建造师资格证书编码：
办公电话：
手 机：
年 月 日
五、造价工程师或一级造价员投标承诺
致：大连东大招投标代理有限公司
我 （姓名）在此郑重承诺：我是 （投标人）在编造价工程师，近两年内没有不良记录。在 （工程名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。
如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。
承诺人签字： （印鉴）
身份证号码：
造价师资格证书编码：
办公电话： 手机：
年 月 日
六、工程报价表
投标报价说明
1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。措施费必须与施工组织设计相呼应，不得恶意低报价或做象征性报价。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为 人民币 。
7.投标报价必须与工程项目总价一致。
8.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
9.工程量清单报价中所有要求签字、盖章的地方必须由规定人员签名和盖章并承担相应的责任；注册造价工程师（一级造价员）须签字并盖执业专用章。
10、投标总报价做调整时，相应的工程量清单中的各项报价必须同步调整，否则将因无法实行计算机辅助评标而导致废标。
11、措施项目分析表，分部分项工程量清单综合单价分析表必须能够详细反映综合单价计算过程及基础数据。
12、其他说明：
（详细预算书投标人自行编制，并须作出单价分析表、主要材料价格表[必须明确材料生产厂家、
规格型号等]。）
七、营业执照、税务登记证复印件
八、资质等级证书复印件
九、招标文件要求提交的其他投标资料
1、企业概况（具体格式详见附表1）
2、企业现有主要施工任务一览表（具体格式详见附表2）
3、近两年具有同类项目工程业绩不少于两项(需提供合同复印件)
4、大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单（大连市建委清欠办办理）
5、投标人安全资格审查意见书（大连市建委安全监督站办理）
6、外地企业进连施工许可登记（大连市建委建筑业管理处办理）
7、项目管理机构人员配备情况
7.1项目管理机构人员配备情况表
7.2项目经理简历表
7.3项目技术负责人简历表
7.4其他人员简历表
附表1
1.企业概况
企业名称
法定代表人技术负责人
企业资质等级企业资质批准部门
企业资质证书编号企业性质
2008年已年检的营业执照注册号任务限量额（万元）
联系电话已承揽任务（万元）
企业地址
邮政编码
企业职工总数（人）有职称管理人员 人工人 人
高级职称中级职称初级职称4—8级1—3级无级
拟 派 工 程 管 理 人 员岗位职务姓名职称专业级别、证号
项目经理
项目副经理
项目工程师
质量管理员
材料管理员
计划管理员
造价员
…
注：拟派工程管理人员资格证明资料附后。
附表2
2.企业现有主要施工任务一览表
工程名称建设单位建设面积
（㎡）合同造价
（万元）质量标准开工
日期
3.近两年具有同类项目工程业绩证明
（注：需要提供施工合同或其他证明材料复印件、复印件加盖公章）
4. 大连市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资清理情况回执单
（大连市建委清欠办办理）
5、投标人安全资格审查意见书（大连市建委安全监督站办理）
工程名称
建设单位
投标企业安全生产许可编号
项目经理安全生产知识考核合格证书编号
企业安全管理业绩:
负责人:
(公章)
年 月 日
企业所在地建筑安全监督管理部门审查意见:
负责人:
(公章)
年 月 日
注：大连市企业到企业所在地建设行政主管部门，外省市企业到大连市建筑安全监督管理站审查。
6、外地企业进连施工许可登记（大连市建委建筑业管理处办理）
7.1、项目管理机构人员配备情况表
工程名称
职务姓名职称及
学历执业或职业资格证明已完成或在建工 程 情 况获得市级以上奖励情况本人签字确认
证书
名称级别证号专业身份证号项目数主要项目
名 称
项目
经理
技术负责人
质检员
安全员
施工员
造价员
档案员
材料员
1.项目管理机构的主要人员须附有身份证、岗位证书等证明资料复印件；一旦中标后，上述人员未经建设单位许可不得更换；
2．上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。
7.2、项目经理简历表
工程名称：
姓名性别年龄学历
职务职称毕业学校
所学专业
参加工作时间项目经理年限
项目经理
资格证书编号身份证号码
近3年在建和已完工程项目情况
建设单位项目名称建设规模开、竣工
日 期工程
质量证明人联系电话
项目经理
本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。
签字： 年 月 日
7.3、项目技术负责人简历表
工程名称 表8．13
姓名性别年龄学历
职务职称毕业学校
所学专业
参加工作时间担任技术负责人年限
近三年在建和已完工程项目情况
建设单位项目名称建设规模开、竣工
日期工程
质量证明人联系电话
技术负责人
本人签字我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。
签字： 年 月 日
7.4、其他人员简历表
（格式自拟）
第六章 技术标投标文件格式
一、施工组织设计
施工组织设计编制说明
1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；通用施工技术项目应包括以下内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。
1）、施工程序总体设想及施工段划分；
2）、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；
3）、劳动力和材料投入计划及其保证措施；
4）、机械设备、办公设备及检测设备投入计划；
5）、施工技术、制作与安装工艺及实施的重点、难点和解决方案；
6）、质量保证措施与违约承诺；
7）、安全生产和文明施工措施及违约承诺；
8）、新技术应用与承诺；
9）、主要材料品质评定。
2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
2.1 计划开、竣工日期和施工进度网络图；
2.2 劳动力计划表；
2.3 拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表；
2.4 施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；
2.5 合理化建议及意见表。
3、现场施工测量
3.1中标人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。
4、现场试验
4.1 承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送监理人。
1、计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
2、劳动力计划表
工程名称：
工种按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）持证
上岗率
注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
3、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表
工程名称：
序号机械或
设备名称型号
规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注
序号办公和检测
设备名称型号
规格数量国别产地制造年份主要性能先进程度主要
用途备注
说明：此页不够可另附页。
4、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表
工程名称：
序号施工重点、难点
关键技术、工艺解决方案及保证措施
1
2
3
4
5
说明：此页不够可另附页。
5、合理化建议及意见表
工程名称：
序号针对设计图纸、建设和施工管理方面的合理化建议和意见
合理化建议1
合理化建议2
合理化建议3
合理化建议4
说明：鼓励投标人提前发现设计图纸及工程量清单中的问题，提出合理化改进建议和意见。
附件1
评标细则
一、总 则
（一）依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。
二、评标委员会
（一）评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选顺序。
（二）评标委员会由招标人代表，以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
（三）评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
三、评标方法
合理低价量化评标法：对通过符合性审查的有效投标人进行详细量化评审，能满足招标文件的实质性要求，综合得分最高的为第一中标候选人。
本项目按综合得分由高到低推荐1名中标候选人。
四、评标程序
（一）进行符合性评审（评审内容详见招标文件及附表1 ）
对所有投标单位进行符合性审查
1、高于财政预算价或低于有效投标报价算术平均值15%以下的投标文件不进行详细评审。
2、符合性审查没有通过的投标单位不进行详细评审。
（二）详细评审
投标单位的技术标评审（满分35分）（详见附表2）
（三）商务标书量化评审（满分65分）
1、计算投标报价得分（37分）：
对通过符合性审查的投标单位的投标报价，由低至高进行排序，并经评标委员会确认报价合理的，最低价得最高分。
2、主要材料、业绩信誉、管理机构（28分）（详见附表3）
（1）主要措施项目费：5分
（2）主要材料价格：6分
（3）主要综合单价：5分
（4）算术错误和细微偏差：2分
（5）投标单位业绩和信誉： 5分
（6）项目管理班组人员构成：5分
四、确定中标候选人
评标委员会在评标工作完成后，依据对投标人综合得分结果，从高到低排序，并推荐排名第一的投标人作为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
说明：
1、保留小数点后一位小数（按四舍五入原则）
2、分别计算出各评标委员会成员对某一特定投标人非价格因素评分的汇总得分，去掉一个最高汇总得分和一个最低汇总得分后计算出该投标人的“比较用非价格因素汇总得分平均分值”。用各评标委员会成员评出的该投标人非价格因素汇总得分与“比较用非价格因素汇总得分平均分值”进行比较，剔除偏离幅度等于和超过+15%的评标委员会成员的非价格因素汇总得分后计算出评标委员会成员对该投标人非价格因素汇总得分平均分值。
3、评委会在评审过程中，应根据投标人投标报价的实际情况，随机抽查投标报价偏离合理范围的投标文件，如发现有围标、串标、哄抬标价等情况，将依据国家及大连市有关规定严肃处理。
4、本文件中所指的“近3年”为2006至2008年间，类似工程业绩以竣工验收报告签署的时间为准，以获奖证书、奖状、文件签署的日期为准。
开 标 一 览 表
招标项目：北京公园地下人防10KV变电所及外线工程
招标编号：DDZTB*******查看详情 年 月 日
工程名称投标价
（人民币万元）工期备注
北京公园地下人防10KV变电所及外线工程
投标人名称：
投标人法定代表人或其授权代表签字：
投标人公章：
（说明：为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，开标前在递交投标书和投标保证金的同时单独递交给招标代理机构。）
北京公园地下人防10KV变电所及外线工程符合性评审表 附表1
序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）
备注说明
1投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全。
2投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，投标函件、技术标书、经济标书中主要内容齐全，字迹清晰可辨。
3提供了有效的资质证明、投标承诺书（包括投标单位、项目经理、造价师）、安全资格审查意见、外埠进连备案手续等招标文件中已明确要求提供的资料。
4按照工程量清单要求填报了单价和总价，未发现修改工程量清单内容问题，编制人资格符合要求并加盖了印章；投标总价、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、综合单价分析表、措施项目清单与计价表逻辑关系一致，无重大偏差。
5工期、质量标准、质量目标、安全生产和文明施工要求、项目管理班组人员组成、主要材料和设备性能等满足招标文件要求。
6除按招标文件规定在提供替代技术方案的同时，提交选择性报价外，同一份投标文件中，仅有一个报价。
7未提出与招标文件中相悖的不合理要求。
8投标总报价未严重偏离合理报价（高于拦标价或低于成本价），未发现有明显的串标、围标行为。
“√”表示通过，“╳”表示不通过 评委签字： 日期：
附表3 北京公园地下人防10KV变电所及外线工程技术标量化评审表
序号评审内容及分值（35分）
（详见评分细则2）投标单位名称（或编号）及评审得分
备注说明
1总体概述：施工程序总体设想及施工段划分 （5分）
2施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 （5分）
3劳动力和材料投入计划、工人持证上岗及其保证措施 （3分）
4机械设备、检测设备、办公设备投入计划（3分）
5施工平面布置和临时设施布置（2分）
6关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案（3分）
7安全生产和文明施工措施与承诺（3分）
8对设计图纸、工程量清单、施工管理合理化建议 （2分）
9质量保证措施与承诺（3分）
10新技术应用与承诺（2分）
11主要设备材料综合评价（4分）
选取4种主要材料进行细化评审，每种主材优的得1.0分，合格得0.5分，差的得0分
评委签字： 日期：
评委签字
1-3北京公园地下人防10KV变电所及外线工程项目经济标量化评审表
序号经济标评审（满分65分）投标单位名称（编号）及评审得分
备注说明
1工程量清单总报价37分（满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其投标报价为满分，其它投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算）：投标报价得分＝（投标基准价/投标报价）×价格权重×100。）
2主要措施项目费3分（措施费完整、与施工组织设计对应，未做象征性报价且报价合理不扣分；选取4项有可比性的主要措施费取算术平均值为基准价，有效投标报价高于或低于基准价10％以内的不扣分，10％－15％的扣0.5分，15％－20％的扣1分，20％以上的扣1.5分。未报安全防护文明施工措施费，该项得0分）。
3主要综合单价5分（按每个分项工程清单项目费占工程清单项目费的比重，从高向低抽出不少于4项的综合单价进行评审。以有效投标报价算术平均值为基准价，投标报价高于或低于基准价10%以内的不扣分，10%-15%的扣0.5分,15%－20%的扣1分,20%以上的扣1.5分。对于严重偏离市场价格的报价，不参与有效投标报价基准价的计算。）
4主要材料价格5分（按单项材料费占整个材料的比重，由高向低抽出4项有明确统一质量档次标准的主材进行评审，以有效投标报价算术平均值为基准价，投标报价高于或低于基准价10％以内的不扣分，10％－15％的扣0.5分，15％－20％的扣1分，20％以上的扣1.5分。）
4算术错误和细微偏差2分(发现1项算术计算错误或细微偏差扣0.5分)
5投标单位业绩和信誉5分（详见评分细则4）
6项目管理班组人员构成5分（每缺1人扣2分，素质不达标每人次扣1分）
合计得分： 评委签字：
最佳报价：通过符合性审查的投标单位投标报价计算算术平均值作为基准价，基准价下降3%后作为最佳报价。
2-1 技术标评分细则
分项分值评 分 标 准
1、总体概述
分值范围
（5分）优等5分：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。
良好3-4分：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。
中等1-2分：对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。
差等0分：对项目总体认识不全面，论述不完整不清晰，或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范，或总体计划不够合理，或综合措施不够科学。
2.施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺
分值范围
（5分）优等5分： 施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。
良好3-4分：施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠，承诺违约责任次大、经济赔偿次大。
中等1-2分：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠，有违约责任承诺，有经济赔偿承诺。
差等0分：施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠，或无违约责任承诺，或无经济赔偿承诺。
3.劳动力投入计划、持证上岗及保证措施
分值范围
（3分）优等3分：劳动力投入能满足施工需要，持证上岗率100%，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。
良好2分：劳动力投入满足施工需要，持证上岗率80%以上，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。
中等1分：劳动力投入基本满足施工需要，持证上岗率50%以上，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。
差等0分：劳动力投入不能满足施工需要，持证上岗率30%以上，投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。
其它说明 ：工人持证上岗人员比例每降1%，扣0.2分。
2-2技术标评分细则
分项分值评 分 标 准
4.机械、办公、检测设备投入、进场计划及保证措施
分值范围
（3分）优等3分：机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。
良好2分：机械设备、办公和检测设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。
中等1分：设备投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。
差等0分：设备投入不能满足施工需要，或投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。
5.施工总平面
布 置
分值范围
（2分）优等2分：总体布置规范合理，能切实满足技术、质量、安全、文明施工需要。
良好1.5分：总体布置比较规范合理，能较好地满足技术、质量、安全、文明施工需要。
中等1分：总体布置基本规范合理，能基本满足技术、质量、安全、文明施工需要。
差等0分：总体布置不合理、不规范，不能满足施工的技术、质量、安全、文明施工需要。
6.对工程施工重点、难点关键技术、工艺的分析及解决方案
分值范围
（3分）优等3分：对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰。
良好2分：对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰。
中等1分：对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统、安全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰。
差等0分：对工程重点、难点认识不深刻、表述不全面不准确，或解决方案不科学、不系统、不安全、不经济，或可操作性不强，或保障措施不具体，或对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不清。
分项分值评 分 标 准
7.安全文明施工保证措施及违约承诺
分值范围
（3分）优等 3分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大。
良好2分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施比较得力，责任人比较具体，承诺安全文明施工标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿责任次大。
中等1分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划计基本全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本制订，责任人基本到位，有安全文明施工标准承诺，有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺。
差等0分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划计不全面不周到、不完整，或关键地点、工序、环节控制保障措施未制订，或责任人基本未明确，或无安全文明施工标准承诺，或无违约责任承诺、或无经济赔偿责任承诺。
8.合理化建议分值范围
（2分）优等2分：结合实际提出合理化建议科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施具体、可操作性强，经济效益最大。
良好1.5分：结合实际提出的合理化建议比较科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施比较具体、可操作性比较强，经济效益比较大。
中等1分：结合实际提出了合理化建议，有落实合理化建议的措施，有一定的操作性，有一定的经济效益。
差等0分：未提出合理化建议或提出的建议不合理，或没有落实合理化建议的措施。
9.工程质量保证措施及违约承诺
分值范围
（3分）优等3分：工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。
良好2分：工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿次大。
中等1分：工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际，措施基本可行，责任基本到人，工程质量标准满足招标文件要求，承诺违约责任较大、经济赔偿较大。
差等0分：工程质量保证计划不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体、责任未到人，虽然工程质量标准满足招标文件要求，但承诺违约责任最小、经济赔偿最少。
2-3《施工组织设计》评分细则
2-4《施工组织设计》评分细则
分项分值评 分 标 准
10、新技术应用及违约承诺
分值范围
（2分）优等2分：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施，采用的建筑业新技术不少于5项。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险予见充分，违约承诺具体，经济赔偿最大。
良好1.5分：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施，采用的建筑业新技术不少于3项。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的予见，违约责任承诺具体，经济赔偿次大。
中等1 分：有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用的新技术可能产生的风险予见不足。有违约责任承诺。
差等0 分：采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。无违约责任承诺。
3、《企业业绩信誉》评分细则
分项分值
范 围评 分 标 准
类似工程业绩
分值范围
（3分）
一项3.0分：有3个及以上类似工程业绩
一项2.0分：有2个类似工程业绩
一项1.0分：有1个类似工程业绩
投标人信誉
分值范围
（1分）一项1.0分：上年度连续3年获工商管理部门颁发“重合同守信誉”证书
一项0.75分：上年度连续2年获工商管理部门颁发“重合同守信誉”证书
一项0.5分：上年度获工商管理部门颁发“重合同守信誉”证书
质量认证体系
分值范围
（ 1分） 0.4 分：获得ISO9001管理体系认证；
0.4 分：获得ISO14000管理体系认证；
0.2 分：获得ISO18000管理体系认证。
其它说明：
1.累计最高得分1分；
2.以评审之日为准，证书未过有效期。
说 明1.累计总分值5分。
2.近3年指: 2006年1月1日～2008年12月30日，以合同签署的时间为准。
3.招标人保留审查证书原件的权力，投标单位在标书中须提供复印件并加盖公章。
附表4 投标单位得分表
日期： 年 月 日
序号评分项目投标人名称
1技术标得分
（满分35分）
2商务标得分
（满分65分）
得分合计
（满分100分）
评委签字：
附表5 各投标人综合得分表
日期： 年 月 日
序号评委投标人名称
1
2
3
4
5
6
7
综合得分
评委签字：
分部分项工程量清单
工程名称：北京公园地下人防工程10KV变电所土建工程 第1页 共2页
序号项目编码项目名称特征计量单位工程量
1 A.3 砌筑工程
2********查看详情6002砖砌台阶运、铺砂浆、运砖。室外台阶、卫生间蹲台台阶。10m30.5
3********查看详情1003砖墙1砖M5混合砂浆，MU10页岩砖砌筑。运、铺砂浆、运砖；砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套；安放木砖、铁件等。10m33.3
4 A.4 混凝土、钢筋工程
5********查看详情1001现浇砼矩形柱商砼 10m30.08
6********查看详情2001现浇砼单梁连续梁商砼C25商品混凝土。混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。含梁垫。含门窗过梁。10m31.4
7********查看详情3001现浇砼平板商砼C25商品混凝土。混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护。10m32.65
8********查看详情3001预制砼过梁商砼混凝土搅拌、场内外水平垂直运输、浇捣、养护，成品堆放。C25商品混凝土10m30.1
9********查看详情3003过梁构件翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓。10m30.1
10********查看详情1003圆钢筋Φ10 t4.3
11********查看详情1019螺纹钢筋Φ14钢筋规格、型号：HRB335，Φ14mm，现场水平运输、钢筋制作、绑扎、焊接、安装。t0.6
12********查看详情1021螺纹钢筋Φ18钢筋规格、型号：HRB335，Φ18mm，现场水平运输、钢筋制作、绑扎、焊接、安装。t0.9
13********查看详情1022螺纹钢筋Φ20钢筋规格、型号：HRB335，Φ20mm，现场水平运输、钢筋制作、绑扎、焊接、安装。t1
14********查看详情1023螺纹钢筋Φ22钢筋规格、型号：HRB335，Φ22mm，现场水平运输、钢筋制作、绑扎、焊接、安装。t0.2
15********查看详情1024螺纹钢筋Φ25钢筋规格、型号：HRB335，Φ25mm，现场水平运输、钢筋制作、绑扎、焊接、安装。t1
16********查看详情1032箍筋Φ8钢筋规格、型号：HPB335，?8mm，现场水平运输、钢筋制作、绑扎、焊接、安装。t0.6
17********查看详情2001铁件变电所内各种铁件。安装埋设、焊接固定等全部操作过程。包括人孔盖及孔四周铁件。电缆沟花纹盖板。t4.2
18********查看详情8004U型爬梯 t0.12
19 A.10 抹灰工程
20********查看详情3001水泥砂浆台阶20mm 100m20.25
分部分项工程量清单
工程名称：北京公园地下人防工程10KV变电所土建工程 第2页 共2页
序号项目编码项目名称特征计量单位工程量
21********查看详情1005全玻璃隔断钢化玻璃 100m20.05
22 B 楼地面工程
23********查看详情3001绝缘地板 100m22.51
24********查看详情4001绝缘板 100m20.4
25 B.4 门窗工程
26********查看详情4001设备运输门尺寸：2100×2700，BGM2127。含门框。现场搬运、安装框扇、校正、安装玻璃及五金配件、周边塞口、清扫等全部操作过程。甲级防火门100m20.11
27********查看详情4008门尺寸：1000×2100，BGM1021。含门框。现场搬运、安装框扇、校正、安装玻璃及五金配件、周边塞口、清扫等全部操作过程。甲级防火门。100m20.02
28********查看详情4008门尺寸：1300×2100，BGM1021。含门框。现场搬运、安装框扇、校正、安装玻璃及五金配件、周边塞口、清扫等全部操作过程。100m20.03
29********查看详情0030安装门锁开洞、安锁、安绞链、闭门器等全部操作过程。把4
30********查看详情0034门碰珠安装副开洞、安装等全部过程。副4
31********查看详情0035吸门器副制作、安装。副4
32********查看详情0036门牌个 个4
33011201001050矩形柱复合模板钢支撑柱顶标高=4.65m。含超高增加费。1.模板制作。2.模板安装、拆除、整理堆放及场内运输。3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。100m20.08
34011201001063单梁、连续梁组合钢模板钢支撑模板制作。2.模板安装、拆除、整理堆放及场内运输。3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。H=4.65m。含超高增加费。100m21.26
35011201001090平板组合钢模板钢支撑模板制作。2.模板安装、拆除、整理堆放及场内运输。3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。H=4.65m。含超高增加费。100m22.21
36011204001001钢管脚手架（高度m以内）15场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、斜道、上料台、安全网及垂直封闭网，上下翻版和拆除后的材料堆放及附件油漆维护等。100m20.94
37011203003001大型电器设备运输 项1
38030703006001消火栓碳酸氢钠干粉灭火器。手提式，5B2Kg。个8
分部分项工程量清单
工程名称：北京公园地下人防10KV变电所电气工程 第1页 共4页
序号项目编码项目名称特征计量单位工程量
1030201002005干式变压器安装 容量(1000KVA以下)1、 名称:干式变压器
2、 容量(kV?A):SCB10-1000KVA/10KV 台2.000
203020201700310KV电源进线柜1、 名称、型号:KYN-12-054
2、 规格:800*1500*2300 台2.000
303020201700210KV电压互感器柜1、 名称、型号:KYN-12-038
2、 规格:800*1500*2300 台2.000
403020201700810KV计量柜1、 名称、型号:KYN-12-063
2、 规格:800*1500*2300 台2.000
503020201700910KV受电柜1、 名称、型号:KYN-12-011
2、 规格:800*1500*2300 台2.000
6030202017010变压器主一次开关柜1、 名称、型号:KYN-12-006
2、 规格:800*1500*2300 台2.000
703020400400810KV分段柜1、 名称、型号:KYN-12-054
2、 规格:800*1500*2300 台2.000
8030202017012中央信号屏1、 名称、型号:中央信号屏
2、 规格:PK-10F 台1.000
9030202017013直流电池屏1、 名称、型号:直流电池屏
2、 规格:GDWZ-38Ah/220V 台1.000
10030202017014直流控制屏1、 名称、型号:直流控制屏
2、 规格:GDWZ-38Ah/220V 台1.000
1103020201701110KV线路备自投屏1、 名称、型号:10KV线路备自投屏
2、 规格:PK-10F 台1.000
12030202002001真空断路器(2000Ａ以下) 台4.000
13030202008002互感器安装 电流互感器(电流2000Ａ以下) 台6.000
14030202008001互感器安装 电压互感器 台4.000
15030202009001熔断器（组） 组1.000
16030204004003低压配出线柜1、 名称、型号:低压配出线柜
2、 规格:LV04 台1.000
17030204004012低压配出线柜1、 名称、型号:低压配出线柜
2、 规格:LV05 台1.000
18030204004014低压配出线柜1、 名称、型号:低压配出线柜
2、 规格:LV06、LV08 台2.000
19030204004015低压配出线柜1、 名称、型号:低压配出线柜
2、 规格:LV10 台1.000
20030204004013低压配出线柜1、 名称、型号:低压配出线柜
2、 规格:LV11 台1.000
21030204004011低压配出线柜1、 名称、型号:低压配出线柜
2、 规格:LV12 台1.000
22030204004001变压器主二次开关柜1、 名称、型号:变压器主二次开关柜
2、 规格:LV03、LV09 台2.000
230302040040090.4KV母线联络柜1、 名称、型号:0.4KV母线联络柜
2、 规格:LV07 台1.000
分部分项工程量清单
工程名称：北京公园地下人防10KV变电所电气工程 第2页 共4页
序号项目编码项目名称特征计量单位工程量
240302040040100.4KV电容补偿柜1、 名称、型号:0.4KV电容补偿柜
2、 规格:LV01、LV02、LV13、LV14 台4.000
25030204018004照明配电箱 1、 名称、型号:照明配电箱 1LV04
2、 规格:距地1.4米 台1.000
26030208009004顶板配电间预留洞处1.000
27030204031012模拟图板、规章制度1、 名称:模拟图板
2、 规格:2米*2米 项1.000
28030204031156多功能计量表 个1.000
29030204031160绝缘工具（验电箱、绝缘手套、绝缘杆、绝缘化子）及地板胶 项1.000
30030204031157负荷监控装置 项1.000
31030204031159故障寻止仪 个6.000
32030211002007变压电继电保护仪表高低压柜耐压试验费 项1.000
33030211002008多回路供电费 项1.000
34030211002009停送电费 项1.000
35030211002006高压接回路费 项2.000
36030203006003插接式密集母线1、 型号:插接式密集母线
2、 容量(A):CFJ2-2000A 10m2.200
37030203009001穿墙套管安装 电压10ＫＶ以下 个1.000
38030212001150砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管公称口径(15mm以内) 100m1.810
39030212001151砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管公称口径(20mm以内) 100m0.360
40030212003004管内穿线 BV2.51、 配线形式:管内穿线
2、 导线型号、材质、规格: BV2.5
3、 敷设部位或线制:绝缘导线 100m单线3.980
41030212003005管内穿线 BV41、 配线形式:管内穿线
2、 导线型号、材质、规格:BV4
3、 敷设部位或线制:绝缘导线 100m单线0.960
42030208001002电力电缆敷设 YJV22-3*1201、 规格:YJV22-3*120
2、 敷设方式:地沟内主一次电缆 100m0.380
43030208001001电力电缆敷设 VV-2*41、 规格: VV-2*4
2、 敷设方式:暗敷 100m0.390中国采招网（~bidcent er.com.cn）
44030208002001控制电缆敷设 KVV-4*2.51、 规格:KVV-4*2.5 100m6.960
45030208002003控制电缆敷设 KVV-4*1.51、 规格:KVV-4*1.5 100m0.420
46030208002002控制电缆敷设 KVV-8*2.51、 规格: KVV-8*2.5 100m1.780
47030208002009控制电缆敷设 KVV-14*2.51、 规格: KVV-14*2.5 100m0.480
48030208001003变压器零母线接地 YJV-1*2401、 规格:YJV-1*240
2、 敷设方式:变压器零母线接地 100m0.360
分部分项工程量清单
工程名称：北京公园地下人防10KV变电所电气工程 第3页 共4页
序号项目编码项目名称特征计量单位工程量
49030208012006户内浇注式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头（截面120mm2以下） 个2.000
50030208011001干包终端头（1kV以下截面25mm2以下） 个4.000
51030208017001控制电缆头制作、安装 终端头（6芯以下） 个38.000
52030208017002控制电缆头制作、安装 终端头（14芯以下） 个18.000
53030204031054槽钢1、 名称: 槽钢
2、 型号:10 10m4.200
54030204031056一般铁构件制作 100kg4.200
55030204031023端子箱安装(台)户内 10个1.000
56030212003185暗装接线盒 10个6.500
57030212003186暗装开关盒 10个1.100
58030213004012双管荧光灯1、 名称:双管荧光灯
2、 规格: 220V2*40W
3、 安装形式:距地2.7米 10套3.100
59030204031081扳式暗开关(单控)单联1、 名称:扳式暗开关(单控)单联
2、 型号:10A
3、 规格:距地1.3米 10套0.100
60030204031082扳式暗开关(单控)双联1、 名称:扳式暗开关(单控)双联
2、 型号:10A
3、 规格:距地1.3米 10套0.700
61030204031114带指示灯带保险双开关二三极插座1、 名称:带指示灯带保险双开关二三极插座
2、 型号:250V 10A
3、 规格:距地0.3米 10套0.300
62030209001009户内接地母线敷设10m4.600
63030204031158等电位连接箱安装1、 名称:等电位连接箱
2、 型号:250*250*160 10个0.200
64030209001014接地跨接线(10处) 10处3.800
65030209005005避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处) 10m6.800
66030209001015构架接地（处） 处45.000
67030209001017户内接地母线敷设1、 接地母线材质、规格:热镀锌扁钢
2、 接地极材质、规格:40*4 10m12.000
68030211001001电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量560kV?A以下) 系统2.000
69030211002003送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 系统2.000
70030211006002母线调试 母线系统(10KV以下) 段2.000
分部分项工程量清单
工程名称：北京公园地下人防10KV变电所电气工程 第4页 共4页
序号项目编码项目名称特征计量单位工程量
71030211006001母线调试 母线系统(1KV以下) 段2.000
72030211002001送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) 系统3.000
73030211007001避雷器10KV以下 组1.000
74030211007002电容器 (1KV以下) 组1.000
75030211007003电容器 (10KV以下) 组1.000
76030211008002接地网 系统1.000
77030215001005脚手架搭拆费项1.000
分部分项工程量清单
工程名称：北京公园地下人防10KV变电所外线电气工程 第1页 共1页
序号项目编码项目名称特征计量单位工程量
1030208001002电力电缆敷设 YJV22-8.7/15KV-3*120 100m12.710
2030208012002户内浇注式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面120mm2以下） 个8.000
3030202017001M24高压柜 台2.000
4030208008013电缆槽 10m115.000
5030208007006揭（盖）盖板 （板长mm以下）1000 100m11.500
6030208004003钢制槽式桥架 400*100 10m6.500
7030208007001铺砂盖砖1-2根 100m3.030
8010106001002回填土夯填 100m31.960
9030208003004涂塑钢管 DN150 10m20.000
10030209001009户内接地线敷设 10m0.720
11030204031056一般铁构件制作 100kg2.780
12030204031057一般铁构件安装 100kg2.780
13030204030003电缆标识桩 块20.000
14030202010002故障指示器 组4.000
