英德站客运设施改造工程施工招标公告

招标编号GC-2018-57中标结果查看中标结果招标项目名称英德站客运设施改造工程建设单位中国铁路广州局集团有限公司工程管理所,广州铁路集团公司招标类型施工招标招标方式公开招标联系人周慧娟、杨一华联系电话***-********查看详情、********查看详情邮 编510600地 址广州市共和西路45号附楼 传 真/电子邮件gtggs@163.com发布时间2018-08-07
公告内容
英德站客运设施改造工程施工总价承包二次招标公告
招标编号：GC-2018-57
1.招标条件
本招标项目英德站客运设施改造工程项目业主为广深铁路股份有限公司投资，委托中国铁路广州局集团有限公司工程管理所负责建设管理。招标人为中国铁路广州局集团有限公司工程管理所。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程概况
本工程英德站属于四等站，始建于1988年，使用时间长久。自起用以来，英德站站房和客运设备设施从未进行过大规模的维修或更新，设备趋于老化；随着清远市经济的迅速发展，客流量的日益增加，英德站已经无法满足目前以及往后的客运需求。故对站房进行更新改造；在进站台的进站口新增加玻璃雨棚；在室外新建水泵房、消防水池及发电机房；同步进行水电、消防、空调、引导揭示及客运广播系统等专业改造。
2.2 招标范围
本次招标范围为本工程改造总面积1571.87㎡，主要包括：铲除既有外墙的外墙漆面层，拆除既有外墙的外墙窗，拆除进站台的进站雨棚；站房外墙全部重新做防水处理，干挂陶板墙面，同时新做外墙窗，部分窗改为铝合金百页；在进站台的进站口新增加玻璃雨棚；售票厅及候车厅地面、墙面、吊顶改造；卫生间改造、售票用房改造；站房内商铺地面、墙面、吊顶改造；在室外新建水泵房、消防水池及发电机房；其它零星项目改造。同步进行水电、消防、空调、引导揭示及客运广播系统等专业改造。
2.3 工程主要内容及重难点工程
本次改造工程内容包括：铲除既有外墙的外墙漆面层，拆除既有外墙的外墙窗，拆除进站台的进站雨棚；站房外墙全部重新做防水处理，干挂陶板墙面，同时新做外墙窗，部分窗改为铝合金百页；在进站台的进站口新增加玻璃雨棚；售票厅及候车厅地面、墙面、吊顶改造；卫生间改造、售票用房改造；站房内商铺地面、墙面、吊顶改造；在室外新建水泵房、消防水池及发电机房；其它零星项目改造。同步进行水电、消防、空调、引导揭示及客运广播系统等专业改造。
重难点工程：无。
2.4 标段划分
本次拟划分为1个标段。
2.5 其他：本次工程总投资1061.8044万元，其中施工费用664.8511万。建设总工期180日历天。
3.投标人资格要求
3.1 对投标人的要求
（1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
（2）资质要求：需同时具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上及铁路电务工程专业承包三级及以上资质的企业。
（3）联合体投标要求：本次招标不接受联合体投标。
（4）业绩要求：具有类似工程施工经验，近五年内完成类似工程不少于一项。
3.2 项目经理及总工程师要求
项目经理具有有效的建筑工程专业一级注册建造师执业资格证书，职称高级工程师、 8年及以上类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，5 年及以上类似项目工程施工项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称需中级及以上，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少5年，主管项目技术工作3年以上。
3.3 其他要求]中国采招网（bidcenter.co m.cn）
（1）人员、设备、资金等方面要求：在人员、设 备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）具备有效的安全生产许可证；
（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；
（4）未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；
（5）未在广铁集团通报的停标处罚期内。
（6）申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
（7）本项目要求投标人不属于失信被执行人，是以投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果作为评标时的判断依据。
3.4 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见附件。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2018年 8 月 13 日至 8 月 17 日，每日上午 9 时00分至 11时00分，下午14时00分至16时00分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）持企业营业执照副本及复印件、法人授权书、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（该申请表每个包件/标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情请参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。
4.2 招标文件每标段售价￥ 500元，采用银行汇款，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号。
招标代理账号：
开户银行：交通银行北京西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账号：*******查看详情
4.3 本次招标不接受邮购招标文件。
4.4原已购买投标文件的投标人，如继续参加本次投标，请于本次招标文件发售时间内，带齐相关资料到广州公共资源交易中心免费更换招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2018年 9 月 5 日 9 时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 9 月 5 日10时00分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

7.联系方式
招标人：中国铁路广州局集团有限公司工程管理所
地址：广州市共和西路45号附楼
邮编：510600
联系人：周慧娟、杨一华
电话：***-********查看详情、********查看详情
电子邮件：gtggs@163.com

招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司
地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层
邮编：100036
项目经理：李剑华（招标师证书编号：********查看详情********查看详情3）
联系人：郭工、刘工
电话：130*****115、***-********查看详情
传真：***-********查看详情
电子邮件：crmscgz01@163.com
开户银行：交通银行北京西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账号：*******查看详情


中国铁路广州局集团有限公司工程管理所

2018 年 8 月 7 日

附件一
投标人业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。
项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电 话：
发 包 人 地 址：
总 监理 工程师：
联 系 电 话：

附件二
项目经理业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。
或项目正在施工。
姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日
至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电 话：
发 包 人 地 址：
注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

附件三
项目总工（技术负责人）业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。
或项目正在施工。
姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日
至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电 话：
发 包 人 地 址：
注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

标段划分
序号标段名称里程/范围标段概况中标单位中标金额(万元)