（B地块）施工总承包II的招标文件

交投置地·北城时代（ * 期）项目（B 地块）施工总承包II标段澄清（ * ）

?

(略) 分 招标补遗（ * ）

各投标人：

现对交投置地·北城时代（ * 期）项目（B 地块） (略) 进行补遗，按招标文件约定， (略) (略) 分。具体内容如下：

1、本项目地勘报告、基坑支护图、总平图、施工后浇带标段分界平面图、修改设计通知单（S-L- * ）在本次补遗时将以附件形式重新上传。请各投标人即时下载查阅。

2、 (略) 控制价（不含综合单价分析表） (略) 文件中重新上传， (略) 工程量清单将在本次补遗时将以附件形式重新上传。请各投标人即时下载，在编制投标文件时以本次补遗内容为准。

?

?

招标人： (略)

招标代理机构： * 川华通建设工程 (略)

* 日

?

(略) 分 招标答疑（ * ）

各投标人：

现对交投置地·北城时代（ * 期）项目（B 地块） (略) (略) (略) 答疑，按招标文件约定， (略) (略) 分。具体内容如下：

1、问：招标文件合同条款：“ * .4.1 付款周期(1)第 * 次付款节点：承包人完成主楼（全部楼栋） * 层混凝土浇筑。 待承包人完成该施工内容后，承 (略) 分工程进度支付申请报告，发包人在 * 个工作日内完成审核并支付该节点工程进度款的 * %； 若因发包人要求而调整住宅主楼的施工顺序而采取分段施工作业的，承包人应根据发包人的工程指令要求编制调整后的施工组织设计方案报 监理人和发包 (略) 。承包人按批准后的施工组织设计方案完成,分段施工任务并经发包人组织分段验收合格后，方可支付该分段工程进度款的 * %.”。建议：请明确采用分段施工时，完成分段单个楼栋的相关节点后，即可支付工程进度款的 * %。

? ?答：不调整，按招标文件 (略) 。

2、问：招标文件合同条款： * .7.5.2 发包人有权取 (略) 施工的工程内容（主体工程除外）， 取消此项工程内容导致的利润减少，承 (略) 索赔。”建议：根据招投标法相关文件要求，建议修改为：“ * .7.5.2 发包人有权取 (略) 施工的工程内容（主体工程除外），且此项工程内容发包人不再发包给其他单位， 取消此项工程内容导致的利润减少，承 (略) 索赔。”

答：不调整，按招标文件 (略) 。

3、问：招标文件合同条款9.3条：9.3.1 对主要材料、工程设备和工程的实验的约定：承包人采购材料设备在使用前，承 (略) 检验或试验，按发包人 (略) 送检，未检验合格的不得使用。由承包人提供必须的材料合格证、试验资料和原始记录，本工程建设过程中涉及的房屋面积测绘、室内空气检测、散装水泥专项基金、墙改基金、白蚁防治、氡浓度检测、防雷检测、文物勘察、混凝土、砂浆、 (略) 检查、钢筋保护层厚度检测、试块（砼试块、砂浆试块、抗渗试块），配合比（砼配比、砂浆配比），砌体（烧结页岩砖、多孔砖、空心砖），材料（水泥、砂、石子、碎石），防水材料，钢筋（钢筋原材物理力学性能、钢筋焊接、机械连接性能、植筋拉拔）、饰面砖粘结强度、门窗检测、保温材料检测由发包人委托，费用由发包人承担。除上述试验和检测项目 (略) 有检验或试验费用已包含在合同价款中， (略) 计取。建议：根据成建委〔 * 〕 * 号文件《 (略) (略) 关于进 * 步加强建设工程质量检测管理工作的通知》规定：建设工 (略) 建设工程质量检测管理规定，由建设单位委托具有相应资质的检测机构开展工程质量检测工作，检测合同必须由建设单位与检测机构签订。建议关于本项目的检测费用应 (略) 委托相关 (略) 检测，相关费用由发包人承担。应删除“除上述试验和检测项目 (略) 有检验或试验 费用已包含在合同价款中， (略) 计取。” 这 * 条款。

答：不调整，按招标文件 (略) 。

4、问：清单编制说明中其他项目清单中“ * .3材料(工程设备)暂估价：投标人投标报价时不得修改“材料(工程设备)暂估单价及调整表”中招标人给定的“材料(工程设备)名称、规格、型号”、“暂估单价”及“备注”栏目的相关内容，并应将招标人给定的材料、工程设备暂估单价计入“备注”栏明示的清 (略) 对应的工程量清单综合单价报价中。” (略) 提供的资料中并没有“材料(工程设备)暂估单价及调整表”，请提供“材料(工程设备)暂估单价及调整表”。

答：本项目cjz文件中已包含，详见补遗文件中重新上传的CJZ文件。

5、问：可调价材料的基准价为以投标截止日前 * 天作为基准日，按基准日当月 (略) 市建设工程造价信息发布的对应材料价格作为可调材料价的基准价。投标截止日前 * 天的信息价就是 * 期的信息价，目前 * 期的信息价投标截止前可能还未公布。请修改下可调价材料的基准价；

答：请投标人自主报价， (略) 文件的 (略) 。

6、问：人工费调差的基准价不明确，请明确；

答:按招标文件中人工费调整的 (略) 。

7、问：无总平面图纸，请提供。

答： (略) 补遗（ * ）。

8、问：在投标文件格式的“ * 、施工组织设计“处导入的附件里填写了附表 * ：拟投入本标段的主要施工设备表、附表 * ：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表、附表 * ：劳 (略) 计划表和附表 * ： 临时用地表，那么投标软件中的附表 * ：拟投入本标段的主要施工设备表、附表 * ：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表、附表 * ：劳 (略) 计划表和附表 * ： 临时用地表可否不再填写内容？

答：投标人在编制投标文件时由于编制软件等 (略) 全国公共资源交易平台（ * 川省）— * 川省国家投资建设工程类项目系统- (略) （电话： *** ）。

9、问：I标段与I (略) 位是否需要打围？接茬后浇带封闭工作由 (略) ?图纸内桩基工程均为人工挖孔灌注嵌岩桩与清单中旋挖成孔灌注桩不符合，请问以哪个为准？

答：两个标段之间需要打围；后浇带预留钢筋、防水搭接和浇筑后浇带砼等工程量均已计入相应标段；桩基工程均已由设计变更为旋挖成孔灌注桩， (略) 补遗（ * ）。

* 、问: 招标文件未提供地勘报告和基坑支护图纸，为确定基坑内的降水措 (略) 场平布置提供依据。能否提供地勘报告和基坑支护图纸？

答： (略) 补遗（ * ）。

* 、问：招标文件第 * 章投标人须知前附表第1.3.1招标范围约定“关于招标范围的详细说明见第 * 章“技术标准和要求”， (略) (略) 详细说明，请明确。

答：本项目招标范围为“北城时代（ * 期）项目（B地块） * #～ * #、 * #～ * #楼及地下室施工范围内（详见施工后浇带标段分界平面图）建筑工程、装饰装修工程、 (略) 分土石方工程等有关工作内容，具体详见设计施工图和工程量清单”。

* 、问：招标文件计划工期： * 日历天，是否包括总平绿化工程的施工工期。

答： (略) (略) 有施工内容工程。

* 、问：未公布招标控制价中规费金额。

答：本项目cjz文件中已包含，详见补遗文件中重新上传的CJZ文件。

* 、问：招标文件第 * 章投标人须知前附表1.3.2计划工期和合同协议书约定，要求承包人先完成 * #、 * #、 * #栋楼施工，而专用合同条款 * .4.1（1）第 * 次节点付款：约定承包人完成主楼“全部楼栋”完成 * 层混凝土浇筑，请问 * #、 * #、 * #栋楼与其他楼栋是否同时开工，或每个分段开工的时间差？

答：除 * #、 * #、 * #栋之外的其他楼栋， (略) 实际情况制定施工进度计划报监理单位和建设单位审批。

* 、问：专用合同条款 * .4.1付款周期（3）工程竣工验收合格并达到付款条件（包括但不限于竣工、结算等资料提交完成），请明确付款条件包含的其他付款条件，或是否仅需竣工、结算等资料提交完成，视为达到付款条件。

答：按招标文件 (略) 。

* 、问：专用合同条款 * .2竣工结算审核（1）若因发包人上级主管单位需对竣工结算做进 * 步详细审核，承包人应予以无条件配合，发包人可视情况合理延长结算审核期限，请明确上级单位审核的最长期限，及期满审核未完的价款支付基础。

答：按招标文件 (略) 。

* 、问：专用合同条款 * .2竣工结算审核(a)双方认可的工程量计算误差范围为：混凝土 1%、钢筋3%、防水1%、其余5%，在误差范围内，以双方最终核算工程量为准。误差范围过小，请招标人适当扩大。

答：不调整，按招标文件 (略) 。

* 、问：招标清单中“承包人采购主要材料及设备”表中明确了关联材料代码、名称、规格型号、单位、数量及顺序，因投标文件编制时套用定额不同，生成的关联材料代码、名称、规格型号、单位、数量及顺序也不 * 致，建议投标时按照软件自动生成的关联材料代码、名称、规格型号、单位、数量及顺序填写。

答： (略) 控制价（不含综合单价分析表） (略) 补遗形式重新上传。

* 、问：施工后浇带标段分界平面图；

答： (略) 补遗（ * ）。

* ：问：是否指定暂设区；

答：不指定。

* 、问：临水临电接驳点布置图；

答：临水临电接驳点均位于B地块红线旁，具体位 (略) 现场踏勘。

* 、问：投标人须知前附表 * . * 其他要求（7）招标文件中第 * 章投标人须知第3.5.2条要求不作为评标依据。投标人是否可以不提供财务会计报表扫描件？

答：投标人须根据企业自身情况，按招标文件第 * 章投标文件格式“十、其他材料”中“财务及信誉声明”的内 (略) 声明，不再按招标文件第 * 章投标人须知“总则”中3.5.2条规定提供相关资料。

* 、问： (略) 范围中描述“详见施后浇带标段分界平面图”，招标文件中未见改图纸，是否可以提供？

答： (略) 补遗（ * ）。

* 、问：“3.1. * .7?完成各项承包工作：发包人可委托承包人代 (略) 需的工程质量监督、安全监督和施工许可证、合同备案、工程档案资料移交等（含分包工程）相关证件及手续等工程相关的事宜，承包人应当提供相关资料及人员配合工作，上述费用已包含在合同价款中，不再另计。”建议：承包人配 (略) 需的工程质量监督、安全监督和施工许可证、合同备案、工程档案资料移交等（含分包工程）相关证件及手续等工程相关的事宜。相关费用应由发包人与承包人按当地政府相关规 (略) 属部分。

答：不调整，按招标文件 (略) 。

* 、问：“ * .1.1工程实施过程中，可调价材料按 (略) 调整（以下材料价格均为工程造价信息中发布的不含税价格）”的可调价范围中无预拌砂浆材料调价，建议增加。

答：不调整，按招标文件 (略) 。

* 、问：招标文件投标人须知前附表7.3.1条中仅提供投标最高限价，请提供安全文明施工费、规费、暂列金额、专业工程暂估价金额。

答：本项目cjz文件中已包含，详见补遗文件中重新上传的CJZ文件。

* 、问：招标文件P * 页投标人须知中工期计划中：本工程施工总工期为 * 日历天， * - * 施工周期为 * 日历天，请业主明确总工期是 * 日历天还是 * 日历天。

答：以总工期 * 日历天要求为准。

* 、问：无 * 、 * #楼定位，请业主提供电子版建筑总平图。

答： (略) 补遗（ * ）。

* 、问：图纸 * - * # (略) 范围， (略) 范围分界是否按照 * - * #楼附近沉 (略) 划分？

答：按图纸后浇带位置划分。

* 、问：招标文件P * 页投标人须知中工期计划中：除合同约定的节点时间外， (略) 后首先应完成 * #栋、 * #栋、 * #栋的施工内容：从该楼栋地下室底板板底标高往上+ * cm 位置的土石方开挖捡底开始至该楼栋主体结构+1层浇筑完成。请业主明确主楼+1层是指主楼首层底（标高-0. * 结构版）浇筑完成还是首层顶（标高+2. * 结构板）浇筑完成。

答：主楼首层顶。

* 、问：因考虑本工程塔吊布置，为避免塔吊打楼，请业主明确 * - * #楼及 * # (略) 范围内楼栋哪个先施工。

答：进场后由施工单位编制相应的群塔作业专项方案报监理单位和建设单位审批。

* 、问：招标文件第 * 章投标人须知前附表 * .7条招标人给中标人的预付款 * 般不少于建设项目当年投资额的 * %，进度款按规定支付，额度 * 般不少于已完工程造价的 * %。招标文件 (略) 分专用合同条款第 * .2.1条本项目无预付款， 第 * .4.1（2）条月进度支付计量为承包人上报上月已完工程进度款支付申请报告，发包人在 * 个工作日内完成审核并支付至该工程进度款的 * %。 (略) 陈述不 * 致，请招标人明确预付款和进度款等付款条件。

答：按合同专用条款 (略) 。

* 、问：建 (略) 价格波动单价可调整材料：土建预拌砂浆、机电材料（电线电缆、钢材）。上 (略) 环境因素影响较大，建议纳入材料价格可调整范围。

答： (略) 文件。

* 、问：请招标人明确 (略) 采购材料和工程设备的品牌范围及规格要求。

答：本项目cjz文件中已包含，详见补遗文件中重新上传的CJZ文件。

* 、问：招标文件投标人须知前附表3.5.5条，近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：3年，本项不作要求。而在第 * 章 投标文件格式第 * 条（ * ）中要求近3年发生的诉讼及仲裁情况，两处矛盾。请问是否以投标人须知前附表为准，可以不用在投标文件中附近3年发生的诉讼及仲裁情况？

答：本次招标对投标人近年发生的诉讼及仲裁情况不作要求，也不评审，招标文件第 * 章投标文件格式中“（ * ）近 3 年发生的诉讼及仲裁情况” 投标人在编制投标 (略) 填写为“/”。

* 、问： (略) 不具有独立法人资格，请问投 (略) (略) (略) ？

答：按招标文件第 * 章投标文件格式中“主要人员简历表” (略) 。

* 、问：投标人须知前附表1.4.1（6）类似项目业绩证明材料要求提供工程接收证书（工程竣工验收证书）。因有 (略) 规定和要求不 * 致，造成有些工程业绩工程接收证书（工程竣工验收证书）为 * 方签字的竣工验收记录或竣工验收意见书或竣工验收合格证明书等，请问用 * 方签字盖章的竣工验收记录或竣工验收意见书或竣工验收合格证明书 (略) ？

答：可行。

* 、问：投标人须知前附表3.7.3“签字盖章要求”需上传用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）的扫描件。 (略) 文件为准，还是以电子投标文件编辑系统导出的格式为准？

答：按招标文件要求为准。

* 、问：施工组织设计附表已经在相应的附件word文档中提供，是否还需在电子投标文件编辑系统内的表 (略) 另填？

答：投标人在编制投标文件时由于编制软件等 (略) 全国公共资源交易平台（ * 川省）— * 川省国家投资建设工程类项目系统- (略) （电话： *** ）。

* 、问：本项目量化因素及量化标准是否以第 * 章评标办法2.2.2“价格折算”规定的内容为准？

答：按招标 (略) 。

* 、问：有无具体的施工节点要求？

答：按招标 (略) 。

* 、问：1#地下室和2#地下室有无明确的区分界限？

答： (略) 补遗（ * ）。

?

招标人： (略)

招标代理机构： * 川华通建设工程 (略)

* 日

?

?

?

?