二局三直营万国家园项目二期主体结构劳务招标

(略)
采购方： (略)

发布时间： *** * : * : *

采购详情采购单 (略) 文件6. * .doc
招标信息声明
中建 (略) （以下简称中建电商） (略) 有信息内容（除特别注明信息来源）包括但不限于文字表述及其组合、图标、图表、色彩、版面设计、数据、域名、软件、文档等受《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规和 (略) 有知识产权方面的国际条约、公约、协定等的保护。非经中建电商书面许可，任何单位及个人均不得擅自（包括但不限于：以非法的方式复制、传播、展示、上传、下载）使用、许可、修改或以 (略) 变相使用等。否则，中建电商将依法追究其法律责任。

(略) 文件

工 程 名 称： (略) 万国家园项目 * 期工程

招标人（盖章）： (略) (略)

经办人： 刘湘 联系电话： ***

发出时间： * O * O年

目 录

* 、投标人资格预审及要求

* 、工程概况

* 、现场情况简介

* 、招标要求

* 、投标报价要求

* 、工程劳务分包承包费结算与支付

* 、投标须知

* 、开标须知

* 、评标和中标须知

十、附件

十 * 、补充条款

第 * 条 投标人的资格及要求

1. (略) 人的是合格劳务 (略) (略) 良好且具同类工程施工实力劳 (略) 协调能力强 (略) * 并通过资格预审的投标人，同时投标人须是认同本工程劳务分包合同的，才有资格参加本工程的投标报价。

1.2投标人的资格要求：

1.2.1投标人应·

1.2. (略) (略) 的人员安排、指挥、调配。 (略) 人的管理体制与要求，配置项目管理班子（项目经理、生产经理、技术负责人、质检员、安全员、资料管理员、各专业工长、劳 (略) 管理员、后勤管理员等），管理人员和特殊工种作业 (略) 持证上岗(各种人员应持有效证件，否则因 (略) 会和 (略) 由投标人承担。未经招标人同意不得中途更换项目管理人员，并保证及时足额兑付工人工资以及按 (略) 门及总包的有关规定及时办理相关手续、保险、实名制管理(禁止使用 * 岁以上人员， * 岁以上人 (略) 之日起每半年递交做体检报告，特种作业人员另外需要做血压和心电图等)等，投标人拟定的 (略) 前由 * 方面试合格后确定，面试不合 (略) 。

1.2.4招标人月度考核时，因投标人的责任，投标人的工程工期、质量、安全、 (略) 人书面责令投标人限期整改， (略) 人要求时，招标人除按投标人投标承诺书和工程劳务分包合 (略) 罚外，有权提前解除工程劳务分包合同和更换投标人，投标人不得有任何异议，并且承担相应的经济和法律责任。

1.2.5在施工过程中，发生投标人项目管理人员无理取闹， (略) 人安排、指挥、调配和管理或管理人员和特殊工种作业人员无证上岗时，招标 (略) 有权要求投标人在规定时间内替换不称职的项目管理人员和无证上岗人员，如不能按时替换， (略) 人的要求，招标人有权提前解除工程劳务分包合同，投标人不得有任何异议，并且承担相应的经济和法律责任。总包有权要求投标人管理人员及劳务人员保持相对稳定，变动率不得大于5%。

1.2.6投标人必须确保季节性施工人员质量和数量，如果出现劳 (略) 不足、工作质量差等问题，影响了工程质量和工期进度的， (略) (略) (略) 安 (略) * 插入施工。另行 (略) * 所完成工程量按投标人中标价的1.3倍结算，同时, (略) 人向投标人支付的结算款中予以扣除,投标人不得有异议， (略) 人所造成的相应经济损失的 * %。

1.2. (略) 文件第1.2.3、1.2.4、1.2.5、1.2.6条时， (略) (略) 通知书后 * 日 (略) ，同时签订解除工程劳务分 (略) 协议，并在 * 日内办理完结算和相关事宜。否则，给招标人造成的 (略) 由投标人承担。

特别提示:严禁围标、 (略) 为，有关联的企业，只允许 * 家报名参加本次招、投标，两家(含两家)以上同时报名参加本次招、投标的，视为涉嫌围标，公司将对涉事企业分别做6-- * 个月 (略) 罚

第 * 条 工程概况

2.1工程名称： (略) 万国家园 * 期工程；

2.2工程地点： (略) 区永顺镇；

2.3 建设单位： (略) 润 (略) ；

2.4 承包方式：采用建筑平米综合单价包干的劳务分包形式；

2.5建筑面积为： 8 * ;

区域	地上建筑面积（m2）	地下建筑面积（m2）	合计
6#、7# (略) 分及地库	* 7. *	* 5. *	* 2. *

2.6结构类型：框架-剪力墙结构（无梁楼板）。

2.7发标时间： * 年 月 日。

2.8发标地点： (略) (略) * 楼生 (略) （地址： (略) 市 (略) 区 (略) * 号楼）。

领取招标文件联系人： 高金玲 联系电话： ***

2.9投标截止时间： * 年 月 日 * : * 时。(如有变化， (略) 通知)

2. * 开标时间： * 年 月 日 时。

2. * 投标、开标地点： (略) (略) * 楼会议室（地址： (略) 市 (略) 区 (略) * 号楼）。

第 * 条 现场情况简介

3.1工程周边环境： (略) 勘察。

3. (略) 机械配置：塔吊、地泵或汽车泵 。

3.3生产、生活区设置： 招标人提供生活区宿舍、公共大食堂、热水炉、淋浴设施、公用卫生间，房间内提供空调、暖气、风扇；投标人无条件服从项目大食堂管理，不得私自生火做饭；生活区自用床架及床板、床上生活用品由 * 方自备且符合项目的标准要求；生活区幸福之家（夫妻房）另收费， * 元/间.月； * 方对生活区提供 * 伏电源USB充电插孔，严禁私自转换电压和使用相应设备；对于不符合项目安全生产、生活 (略) 为：如私自增加电压转换器、 修改和私拉乱接已有水电线路、增压增容设施、热得快 (略) 为， * 方有权拆除、没收相关设施 (略) (略) 罚和通报；情节严重的， (略) (略) 。对拒不符合 * 方管理要求的 * 方委派的本 (略) 长， * 方有权要求 * 方更换项目经理或相关人员。生活区责任区内的卫生标准和垃圾清理事项必须按照总包要 (略) 和完成，如达不到要求，总包安排专人完成，所发生费用从责任单位的劳务费中扣除。

3.4临电：招标人只提供 至 * 级电箱 ；其余 * 级电箱以下 均由投标人提供。

3.5投标人 (略) 及其 (略) 现场考察，以获取需要由自己负责的有关投标准备和签署劳 (略) (略) 有资料及信息，报价时已 (略) (略) 造成的工期及费用的影响，后期不再考虑。 (略) 的费用由投标人自己承担。

第 * 条 招标要求

4.1根据 (略) 市相关《 (略) 投标管理办法》的规定，结合我公司的实际情况， (略) 方式从中择优选择1 (略) 施工,本次招标以合理低价中标为原则，不设标底。

4.2招标范围： (略) 万国家园项目 * 期工程地上及对应地下楼座、周边车库主体结构劳务工程：

建筑面积 8 *

4.2.1依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等的要求，本工程承包内容包括 (略) 万国家园项目建安工程，包含设计变更 (略) 土建结构施工（除业主指定承包工程之外）的所有工作内容及完成 (略) 需的辅助用工。

具体包括：

1、测量、放线（包括但不限于结构验收等轴线，标高上墙等工作，定位控制线除外）、撒灰；人工、机械配合车库范围 (略) 部土开挖（包括但不限于打钎；基坑排水沟、盲沟、集水坑、地梁、地源热泵管沟、独立柱基坑、电梯井加深坑、 (略) 位的土方人工开挖、外内运土、局部土 (略) 理等），主楼范围桩基单位余留的建筑垃圾清理，清槽的人工及机械均由分包提供；塔吊基础CFG桩截桩及褥垫层铺设（若有），基础底板、塔吊基础及地下外墙平立 (略) 理、防水找平层、保护层（水泥压力板、细石砼、苯板、砖墙；主要材料 * 方提供）、隔离层施工；车库顶板防水找平层、保护层；地源热泵管沟挖土砌筑与回填；

2、钢筋加工、绑扎【包 (略) (略) 内点数、钢筋卸货、场内搬运、场内运输、倒运用工、加工、绑扎、钢筋切割、直螺纹套筒连接、对焊加工、成型后分类挂标识牌堆放；成品、半成品及钢筋原材的保护；成型钢筋搬运、各种搭接及焊接；钢筋垫块（由承包人提供满足规范要求的合格垫块）制作、运输、安装（含插筋）；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立筋、定位筋、锚固筋、插筋等、以及搬运和安装、防止钢筋踩踏马道；钢筋 (略) 需操作架的搭设、拆除等；筏板基础钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积混凝土降温水管的架设）的搭设和拆除（如果有）、固定、钢筋接头对接、措施钢筋加工、安装（包括马凳筋、各种型钢马凳支架等）及浇筑砼时的钢筋维护用工以及后浇带、甩跨等预留钢筋的保护、调直、除锈、清理、无论垂直或水平运输机械无法到达的盲区小范围的钢筋人工倒运及绑扎；钢筋取样及 (略) 制作及改料、 (略) 清退废料（不限于废旧木方、模板、钢筋等）、配合制作样板间等】；预留洞防护钢筋安装及后续切割，地锚安装及切割，顶模棍、后浇带等露出混凝土的钢筋端头涂刷防锈漆或水泥浆。钢筋与钢结构之间的焊接工作（若有）；

3、混凝土浇筑【包括但不限于图纸范围内的主体结构、后浇带、膨胀加强带、后浇板、塔吊基础钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑及配合预埋塔吊支腿或非标 (略) 部回填工作；抗浮锚杆位置垫层（ (略) 加深后的土方挖运）施工、 (略) 理、 (略) 理、浇筑前的基层清理、止水钢板及止水条等止水设备的安装、地下外墙对拉止水螺杆的安装、 (略) (略) 有砼的浇筑、振捣、抹平、覆盖洒水养护；悬挑钢梁洞口预留及封堵；结构预留洞、施工措施孔洞、预留洞口的安全封堵及机电专业预留洞口的封堵（为了满足安全要求，所有预留洞的封堵不仅限于 * 次，包含外墙孔洞封堵后的防水涂刷）； * 次结构墙垛随主体结构浇筑（若有）；地下室、屋面等涉及与结构相连的设备基础；砼罐车的指挥、布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的 (略) 内移动（根据施工需要而不分时限和次数）与维护、疏通和清理并运到发包人指定地点整齐堆放、保管及归还等辅助用工、 (略) 需溜槽的搭设与拆除、混凝土浇筑高度超过混凝土下 (略) 采取的质量保证措施；罐车剩 (略) 预制块制作；无论垂直及水平运输机械无法到达的盲区小范围的混凝土浇筑；后浇带盖板，预制板制作，配合混凝土试块制作；其它涉及混凝土工程的 * 切工作；配合制作样板间等】；

4、模板工程：包括但不限于的模板 、木方卸车、倒运、码放；主体结构、预留洞口、机电预留洞木套箱的制作并配合机电安装、放线洞、吊料洞、塔吊洞、后浇带等模板的放样与制作； * 次结构墙垛随主体结构浇筑（若有）；后浇带、膨胀加强带的挡水台砌筑及防护封闭；后浇带木板盖板（刷红白相间油漆）、各楼层洞口的临时安全防护（刷红白相间油漆）；后浇带独立支撑（严格 (略) 后浇带搭设）；模板及支撑体系的安装、拆除、倒运、码放整齐到指定位置，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂；基础梁的模板搭拆；配 (略) (略) 分模板及加固周边模板，砖胎膜（包括但不限于基础筏板、集水坑、排水沟、 (略) 位的砖胎膜）；穿墙螺杆及套管（含螺帽、蝴蝶卡）、安装、与钢结构的焊接、拆除及切割、清运、回收等；镰刀卡等加固工具承包人自备；拆模后可能发生的回顶，各类预留洞的封堵（如放线洞、吊料洞、塔吊孔等）；配合制作样板间等；

5、 (略) 理用工：包括但不限于穿墙或止水螺杆的割除、穿墙孔洞封堵并刷圆形聚氨酯防水涂料、钢筋除锈、施工缝剔凿、有关专业留洞及通风空调留洞的预留预埋、塔吊拆除后混凝土板洞的施工、装修前因 (略) 理用工，由于施工预留洞口的位 (略) 的剔凿用工、由于本身施工偏差造成与钢结构之间额外的焊接用工、由于混凝土质量问题造成的后续 (略) 理措施，以达到移交 (略) 需用工等。

其他用工事宜：包括不限于提前回填土对室外施工电梯、塔吊、地下室顶分段回填采用挡土墙防护、信号工、招标人后 (略) 、场外马路及生活区卫生责任区（包括卫生间）专人清扫、现场清理；生活 (略) 所发生的安 (略) (略) 用工（要求必须配置不少于2名专职安全管理人员），上级检查突击清理、维修等费用；为实现质量目标 (略) 需的费用；也包括以 (略) (略) 内运输、装卸、规范码放用工、 * 次搬运、按发包人指定地点堆放整齐、清理、保养； (略) 清、 (略) (略) 指定地点；雨季施工（包括但不限于施工期间的清水、抽水、清除淤泥等）、冬季施工（包括但不限于施工期间的清雪、清冰、抽水、清除淤泥、保温材料铺设加固等）夜间施 (略) 其他专业分包配合、成品保护等工作；塔吊吊钩以下锁具、吊具 * 方提供、配合其他专业指挥塔吊用工；安装预埋件(如电梯、钢爬梯、栏杆、吊钩、驱动设备、电梯、幕墙等)都应该按施工图纸 (略) 位； 为配合安全文明绿色施工、 (略) 发生的材料堆码、倒运，场地清扫、覆盖、降尘等；夜间施工降效；冬雨季施工降效；层高超高、超高施工降效；节假日加班；为达到工期目标发生的抢工；配合塔吊吊运材料 (略) 需的人工；无论垂直或水平运输机械无法达到的盲区小范围的配合辅助人工；与 * 期工程及个各业分 (略) 产生得施工降效；无条 (略) 分新旧铝模 (略) 需用工，周边环境特殊性导致得日施工 (略) 需费用，

6、 预埋件安装（包括但不限于自施及其他各专业分包的预埋件）、配合钢结 (略) 产生得费用包括不限于钢结构柱脚支模灌浆费用、钢柱灌浆、主体钢筋与钢结构焊接费用（如有）；

7、为达到业主实测实量标准及质量要求、 (略) 承担施工任务范 (略) (略) 考评 (略) 前 * 名，且施工标准满足《当代置业工程实测实量作业标准》V3.0版（如有版本更新则 (略) ）、《当代节能防渗漏标准化施工图集》V3.0版（如有版本更新则 (略) ）而额外需投入的工作；

注： (略) 施结构实测实量合格率须≥ * %以上；

(略) 施结构实测实量小于 * 分时，将处以 5 元/m2（该仅为该阶段之前到上个阶段之后此期间完成的实际，若该阶段抽查到上个阶段之前完成的结构导致评分低于业主平均分的，将按该阶段与上个阶段之和计算，以此往上类推）的质量违约罚款。

8、为满足工程施工需要，所提供的脚手架必须满足：无 (略) 各单位使用，过程中拉结点、钢丝绳更换，槽钢拆除须无偿配合。

脚手架搭拆工程（方案概述详见附件）：所有外围双排钢管脚手架、悬挑脚手架、高层软防护、电梯井操作架（若有）、天井或凹廊位置的悬挑架或落地架、卸料平台、临时操作架的搭设与拆除，用于满 (略) 需的内脚手架工程， * 方负责搭设、拆除、清理等；塔吊、施工电梯安全防护（含防攀爬）的搭设与拆除、卸料平台的安装与拆除、 (略) 、兜网广告牌、警示牌、中建各种标识和条幅的挂设与拆除， (略) 需“ * 口、临边”、安全通道、安全防护棚、护栏等安全防护设施需使用钢管、扣件的搭设与拆除；脚手架搭拆工程严格按照合同要求、按照项目方案搭设，并无偿提供给其他分包使用，且满 (略) 需钢管脚手架的设置找平架体、拆改及加密。如未按照方案搭设。如未按照方案搭设，拆改费 (略) 承担；架体钢管、剪支撑、踢脚板、马道、内外墙及框架柱操作架、防护棚等安全色彩油漆的个性涂刷；周转材料 (略) 的用工均由 * 方承担。

9、施工区域范围内正式基坑防护、楼梯防护、洞口临边防护、基坑防护、流水段之间临时防护等 * 切 (略) 位均由承包方无条件搭设。塔吊操作平台和通道，电梯防护门安装由承包方搭设和安装。

* 、工序、 (略) ，样板验收合 (略) 后续大面积施工

* 、配备专职的实测实量员，

* 、 * 方在施工过程中必 (略) 设计文件、国家规范、规程； (略) 地 (略) 门的质量技术管理规定；执行我公司相关质量管理制度----按规定参加施工方案论证；执行工序样板制度；对施工的各工序的实体 * %覆盖实测实量合格率达到 * %以上；配合项目的工序及停止点报验工作。 (略) * 项质量专项治理工作的要求；贯彻质量控制 (略) 工艺卡相关要求。实现工程合同 (略) 对项目的分级管控目标。

* 、在工程开工前 * 日内， (略) 质量管理体系（含具体岗位人员配备相关资料）、质量保证措施，报 (略) 质量技术负责人。上报的质量管理人 (略) 人员相符，必须持证上岗。

* 、 * 方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受 * 方的质量监督检查，因施工 (略) 导致反工及额外用工不予费用补偿。

* 、 * 方项目相关配置人员如有变更，需提前 * 天向 * 方报告，同时报备替换的人员相关资料，待 * 方审核同 (略) 相关人员的变更。

* 方在施工过程 (略) “ * 检制”，做好工程施工中的实测实量自检工作、班组间交接检工作，并做好相关检查记录，上述资料应定期报予 * 方存档。 * 方还应配合 * 方的专检复核工作。

* 、 * 方必须配合 * 方和监理工程师做好工程验收工作， (略) 理完善验收过程中存在的问题。

* 、施工中如出现质量问题或发生质量事故， * 方要及时通知 * 方，不得隐瞒，必须按 (略) 理措 (略) 整改， (略) 理。

实行材料、半成 (略) 检验签收制度：所有工程实体材料均应报验。由 * 方提供的材料应按照要求 (略) 报验单，并按 (略) (略) 复试。 (略) 双签制，签字完成后由总包报监理签字确认，验收（复试）合格后方可用于工程实体。

各工序施 (略) 样板施工，按照公司工序 (略) ，严格按制定的 (略) 现场施工。

(略) (略) 监控制度， (略) 防水、混凝土浇注等 (略) 旁站监督。

* 、除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可 (略) (略) 工作。

* 、对已施工的天棚采暖成品保护（具体要求详见附件 * ）

4.3工期目标： 满足业主、招标人的节点工期及每周每月的工期要求；

合同工期天数： * 天；

计划开工日期： * 年 7 月 * 日。

计划竣工日期： * 年 7 月 * 日。（无论开工日期如何调整，竣工日期不变）

4.4工程质量标准：符合国家、 (略) 业有关工程质量、验收规范标准的要求； (略) 杯，达到国家AAA级安全文明标准化工地、双绿 * 星（设计、运营）， (略) 承担施工任务范 (略) (略) 考评 (略) 前 * 名。

(略) 施结构实测实量合格率须≥ * %以上； (略) 施结构实测实量小于 * 分时，将处以 5 元/m2（该仅为该阶段之前到上个阶段之后此期间完成的实际，若该阶段抽查到上个阶段之前完成的结构导致评分低于业主平均分的，将按该阶段与上个阶段之和计算，以此往上类推）的质量违约罚款。

4.5安全文明施工、企业CI形象目标： 确保 (略) 市安全文明工地。未达到此标准，发包人将按照 3元/m2 (略) 罚。

4.6其它目标：达到招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标的要求。

4.7机械设备供应：除塔吊、物料提升机、地泵、汽车泵由发包人供应外，其他机械设备均由承包人提供，包括但不限于：混凝土浇筑振捣机具、混凝土布料机、电焊机、 (略) 需要的机械设备、吸尘器、吹风机、场内材料倒运机械、人工辅助工器具等。

4.8 材料供应：除钢筋、混凝土、模板、木方、钢管、扣件、油托、砖胎膜、钢方通或钢包木、预埋铁件、型钢、直螺纹套筒、保温板（挤塑板或聚苯板）、成品马凳、止水钢板、橡胶止水带、止水螺杆、穿墙螺杆、穿墙塑料套管、成品防护、冬雨季施工及满足 (略) (略) 有材料由发包人供应外，其他辅材均由承包人供应，包括但不限于楼板中使用的、钉子、铁丝、绑扎丝、海绵条、电焊条、模板脱模剂、养护剂、 (略) ，等所有辅材。

4.9个人安全防护用品供应：安全帽、安全带、 (略) 、触电保护器、由招标人统 * 采购。其他安全防护用 (略) 采购。按照招标人要求为工人提供至少2套统 * 着装、床单、被罩、，费用 (略) 承担，编号由招标人统 * 负责，其他各类生活用品（如床等）按招标人要求统 * 购买。

4. * 投标保证金及投标费用：

4. * . (略) 文件时，招标人收取投标人投标保证金 / 万元 和工本费 * 元。投标保证金可用支票或现金，中标人的投标保证金不退还，以此转为工程履约保证金，在工程竣工结算完毕后 * 日内无息退还，未中标的投标人在接到未中标通知书后7日内无息返还投标人；招标工本费不论中标与否均不退还。同时招标人承诺严格按照双方履约支付工程款。

4. * .2投标人应承担其投标文件 (略) (略) 有费用。

第 * 条 投标报价要求：本次招标工程合同形式采用建筑平米固定综合单价包干合同形式。按本投标须知要求完成工作内容的人工工日、辅材、中小型机具。

除以上内容，综合单价、总价包括但不限于：

·完成4.2.1（1- * 条） (略) (略) 需的费用。

·综合单价中已考虑各个标段的塔吊布置对施工的影响，考虑塔吊盲点对施工增加的费用，招标人将不会就塔吊盲点给予投标人任何补偿。

·综合单价已考虑税金，计税方式为简易计税。

·综合单价已考虑本标段内各栋楼型的差异， (略) 地综合考虑为 * 个综合报价， (略) 人将不会就各个楼型的差异给予任何补偿。

·综合单价已考虑各个标段的混凝土泵布置对施工的影响，招标人将不会就混凝土泵布置不到位给予投标人任何补偿。

·综合单价已考虑图纸滞后及投标图纸与实际施工 (略) 导致实际工程量增加的费用、现场临水临电供应不足增加费用、超高（包括但不限于楼层高降效、主楼超高降效）降效费、超重降效费、配合 (略) 需费用、为达到招标人要求的工期目标(正负零、营销节点、封顶等)抢工费、节假日农忙增加费用、夜间施工费、施工困难增加费、各级检查参观施工降效费、垂直运输人工搬运因素、工程技术性间歇窝工费用、冬雨季施工及高温施工的人工降效费用及补助费用、不分时限的阶段清理及完工清理费用、因投标人责任造成人员伤亡及因此而发生的费用、对其他分包商及供应商的配合照管工作、现行规 (略) 含的工作内容，以及为达到发包方要求的工期、质量、安全标准、现场管理等费用。

·除工程承包人或工程业主原因造成的工地全面停、窝工以外的其它任何原因造成的分包人停、 (略) (略) 损失。特别强调劳务分包人应提前预见到施工期间影响施工的政策因素，包括但不限于大型会议、中考、高考、体育比赛等，提前做好应对措施，合理组织人力、物力，总承包人不会因上述政策因素给劳务分包人造成的停、窝工损失承担任何责任。与 * 期工程及各业分 (略) 产生得施工降效；无条 (略) 分新旧铝模 (略) 需用工，周边环境特殊性导致得日施工 (略) 需费用，

·文明安全施工费用包括但不限于：现场、场外马路、作业面、办公区、劳务生活区的日常卫生清理，对裸露地 (略) 水平苫盖，垃圾分类 (略) 内运输、各种材料的 * 次搬运、分类码放、挂牌标识、各种洞口安全封堵等。 (略) 文件要求的各种奖项，所需要的各项费用。安全帽、安全带、 (略) 、 (略) 人统 * 采购，其他安全防护用 (略) 采购。编号由招标人统 * 负责，其他各类生活用品（如床等）按招标人要求统 * 购买。

·预埋件安装（包括但不限于自施及其他各专业分包的预埋件）、配合钢结 (略) 产生得费用包括不限于钢结构柱脚支模灌浆费用、钢柱灌浆、主体钢筋与钢结构焊接费用（如有）。

·为完 (略) 应提供的配合费用包括塔吊吊钩以下的配合用具及配合人员、指挥人员（含对讲机等通讯设备的购置）费用、工程配合测量、放线、实测实量费用；配 (略) 砼输送泵的接管及清洗费用；配 (略) 试验费用【试件（块）的取样、场内运输、制作、养护、装卸车等】； * 供材料或业主供材料配合验收、领用、入库、装卸车等；按照发包 (略) 及宿舍等家具的搬运、 (略) 责任区清扫（包括卫生间）、保持费用等。

·特殊工种作业人员费包括电焊、电工、信号、测量等特殊工 (略) 发生的费用。

·其他费用包括包括超高、误工、保险、合同备案及发票开具费用等。

·为了提前回填土，对塔吊采用砌筑维护措施（如有），含在合同价中。

·安全标准化施工满足附件【安全防护标准化实施手册】要求，包括电梯井水平防护、吊装容器、洞口防护、集水坑防护、基坑边防护、楼梯防护、各类质量及安全标语和横幅、消防栓灭火器 (略) 有消防、安全防护位置安装及维护，满足招标人要求；未按标准化手册施工造成 * (略) 增加的费用不予补偿。

·混凝 (略) 需用工；冬施期间的各种保温措施（（如混凝土泵管保温、测温、升温设备看护等）所需用工；

·对招标人提供的设备、 (略) 日常维护清理、倒运、归类、码放、装车，费用包含在综合单价、总价中。

·防 (略) 需阴、阳角位置抹 * 字脚、 (略) (略) 理费用。

·特别强调内容：以下内容已包含在结构施工范围内和综合考虑其费用到平米单价中：结构施工地下室外墙穿墙眼的封堵及止水穿墙杆安装、切除；结构图纸显示的钢筋混 (略) 有基础（屋顶及室内功能性用房显示的设备基础等；不论其施工顺序的先后，该内容已包含在结构施工范围内和综合考虑其费用到平米单价中）；结构施工时对防水工程的防水收头槽的留设或剔槽（如图纸无此要求， (略) 要求留设，如未留设需剔槽，费用含在平米单价中，不单独计取）；所有 (略) 理（含底板、外墙与顶板）；空调洞（含PVC套管的预埋）、强排烟洞；冬雨季施工用的挡水坎、抽水、排水、降水、 (略) 需的人工、机械等费用；外窗 (略) 要求做成企口。施工过程中的垃圾清运(至指定地点)；塔吊使用照明灯（LED光源）的灯具及电源线的安装（材料由 * 方提供）；垃圾通道的安装、拆除与维护；洞口花纹钢盖板或木板（盖板需刷漆）的施工与维护；洞口挡水坎的砌筑；基础底板、顶板后浇带两侧砌灰砂砖、抹灰，上盖模板及盖板刷漆 (略) 有结构有关的工作；与结构施工有关的下返梁、集水坑、基坑、下返柱帽、后浇 (略) 位的人工开挖及清运、 (略) 理、施工措施（砌砖、抹灰及防水保护层）；防水导墙顶以下的肥槽回填；防水导墙、上 (略) 位的立面及 (略) 理；底板防水甩头的塑料布保护层。外墙及顶板后浇带的预封闭盖板的预制板的制作和安装，防水保 (略) 理。

l 人工费

·完成发包范围内工 (略) 人工，含钢筋机械连接人工费、钢筋焊接连接人工费（电渣压力焊、闪光对焊等）、钢筋绑扎人工费、 (略) 收料人工费、含模 (略) 需人工费、 (略) 清及竣工验收时的竣工清理费、含为实现质量目标（实测实量合格率确保不小于 * %。） (略) 需的人工费、因冬雨季施工、法定节假日及政策性停工期间导致的人工降效及为满足 (略) 投入的人工费、 (略) (略) 内（ (略) 、 (略) ）装卸车、码放、清理、退料、 (略) 发生的人工费、含结构成品保护（包括柱子阳角、楼梯踏步、混凝土墙面等）所发生的人工费、含施工交界面（包括但不限于主楼、裙房、高低跨等） (略) 发生的人工费、含施工责任区及生活区内文明施工（现场道路硬化及防尘洒水覆盖、卫生清理）等发生的人工费等；

·包括但不限于的模板 、木方卸车、倒运、码放；主体结构、预留洞口、机电预留洞木套箱的制作并配合机电安装、放线洞、吊料洞、塔吊洞、后浇带等模板的放样与制作；后浇带、膨胀加强带的挡水台砌筑及防护封闭；模板及支撑体系的安装、拆除、倒运、码放整齐到指定位置，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂；承台坑、基础梁的模板搭拆；砖胎膜（包括但不限于基础筏板、集水坑、 (略) 位的砖胎膜）；穿墙螺杆及套管（含螺帽、蝴蝶卡）的加工、安装、拆除及切割、清运、回收等；镰刀卡等加固工具承包人自备；拆模后可能发生的回顶，各类预留洞的封堵（如放线洞、吊料洞、塔吊孔等）；

·钢筋加工绑扎：包 (略) 有 (略) 内点数、钢筋卸货、场内搬运、场内外运输、倒运用工、加工、绑扎、钢筋切割、直螺纹套筒连接、对焊加工、成型后分类挂标识牌堆放；成型钢筋搬运、各种搭接及焊接；钢筋垫块（由承包人提供）制作、运输、安装（含插筋）；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立筋、定位筋、锚固筋、插筋等、以及搬运和安装；钢筋 (略) 需操作架（含配合预应力张拉的操作架）的搭设、拆除等；筏板基础钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积混凝土降温水管的架设）的搭设和拆除（如果有）、固定、钢筋接头对接、措施钢筋安装（包括马凳筋、各种型钢马凳支架等）及浇筑砼时的钢筋维护用工以及后浇带、甩跨等预留钢筋的调直、除锈、无论垂直或水平运输机械无法达到的盲区小范围的钢筋绑扎等；

·铁件制作安装由承包人按发包人提供的施工图纸、方案、通知制作安装；铁件使用的钢材卸车、搬运、切割、加工、焊接、防腐 (略) 理；加工后挂标识牌分类堆放；加工成型的铁件的 * 次搬运、安装固定等（包括但不限于人防门吊钩、电梯机房预埋件等），同时也包含2条内容，互相补充。

·止水钢板及橡胶止水带由发包人采购，承包人加工安装，质量标准符合 * 方的要求；按安装长度切割、焊接、安装固定； (略) 分类整齐堆放。

·混凝土浇注：包括但不限于后浇带、膨胀加强带、 (略) 理、浇筑前的基层清理、止水钢板及止水条等止水设备的安装、地下外墙对拉止水螺杆的安装、 (略) (略) 有砼的浇筑、振捣、抹平、养护；结构预留洞、施工措施孔洞、预留洞口（所有 * mm以上的孔洞）的安全封堵及机电专业预留洞口的封堵（为了满足安全要求，所有预留洞的封堵不仅限于 * 次）；砼罐车的指挥、布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的 (略) 内移动（根据施工需要而不分时限和次数）与维护、疏通和清理并运到发包人指定地点整齐堆放、保管及归还等辅助用工、 (略) 需溜槽的搭设与拆除、混凝土浇筑高度超过混凝土下 (略) 采取的质量保证措施；无论垂输机械无法达到的盲区小范围的混凝土浇筑；其它涉及混凝土工程的 * 切工作等；

·为配合其他专业承包商、业主指定承 (略) 需付出的人工费用，如：为配合机电施工方的已完成品未完半成品的保护工作等；天棚辐射管成品保护（具体要求详见附件十 * ）

·肥槽回填至砖 (略) 需的费用；

·其它专业开槽后的恢复工作的人工费用；

·为完成承包 (略) 需付出的材料（ (略) * 供材料、设备）场内卸车、 * 次搬运、冬雨季施工增加的人工费用；

·为 (略) 达到发包人的要求，需由投标 (略) 文明及CI形象(包括责任区管理制度、宿舍管理制度中需人工配合)所需的人工（ (略) 文明施工小组3-5人）；

·投标人生活及生产、场外马路责任区内的日常打扫、清理及安全保卫工作（如生产、 (略) (略) 派人打扫，则按零工单价从投标人工程结算款中扣除， (略) 人统 * 安排人员清扫，按每月卫 (略) 按各分包入住 (略) 摊销， (略) 人缴纳卫生费用，逾期缴纳的，从投标人工程结算款中双倍扣除）；

· (略) 使用的 * 供材料、 (略) 堆放及保管工作；

·满足合同约定的质量及工期目标而应由投标人承担的人工费用。 (略) 因业主开发节奏不同而不能同步施工导致得费用增加

·配合招标人试验人员制作试块、取样等发生的人工费（专人配合发包人）;

·现场临时库房及加工车间、 (略) (略) 发生的人工费；

·配 (略) (略) 发生的人工费及消防、安全应急使用的人工费 (略) 理时配合使用人工费；

·招标人《现场材料管理制度》中规定的投 (略) 材料 (略) 发生的人工费;含招标人对投 (略) 教育、安全教育、职业技能培训、各种 (略) 发生的误工费用；

·由图纸、国家法律法规、地方法规等推及的保证项目 (略) 的人工费等。

·成品保护：劳务投标人应提供必要的人员、材料和设备用于工程（ (略) 有其他分包及自身已完及未完工程的材料、设备的看管责任，成品保护截至日期为项目竣工验收）的成品保护。

对已施工得天棚采暖成品保护（具体要求详见附件 * ）

·临建、 (略) 和办公条件：劳务发包人提供其满足劳务投标人需要的生活用房、施工用仓库以及办公用房等。劳务投 (略) (略) 人员的合理安排上述劳务发包人提供的临时设施，并按招标人要求配备住宿用床及日常生活必需品、办公必需品。劳务投标人的报价中应包含其临建设施（生活、生产、办公等）日常消耗材料的费用。劳务投标人的报价中应包含其临建设施在劳务发包人要求的 (略) (略) 清的费用。

· (略) (略) 费用。

·安全措施性费用必须能够满足劳务发包人及地方有关安全文明工地施工的有关规定的费用。

· (略) 报费用包含能够保证本工程调试、验收要求。

·劳务投标人报价应当包括为实现质量目标、工期目标、安全目标及保障环保、 (略) 发生的费用。

· (略) (略) 有内容可能会涉及到的费用的总和。合同价格中还应包括人工费上涨、维护、税金、政策性文件规定、风险、 (略) 有费用。

·.现 (略) 造成的误工、机械停滞等费用。

· (略) 材料和周转材料的 * 次倒运； (略) 卸车、周 (略) 时归类码放、清点数量及装车；按发包人指定地点堆放整齐、清理、保养； (略) 清、建筑垃圾清理 (略) 指定地点。

·为配合安全文明施工， (略) 门、局及公司、CI检查 (略) 发生的包括但不限于材料堆码、倒运、场地清扫等费用，已含在综合单价、总价中。

·夜间施工降效；冬雨季施工降效；超高施工降效；节假日加班；为达到工期目标发生的抢工。

·配 (略) 试验（包括取样、场内运输、制作、装卸车等）。

·配合塔吊吊、卸的人工（配置满足要求的信号工若干）。

·成品及半成品保护。

·与其他分包单位的配合。与 * 期工程及各业分 (略) 产生得施工降效；无条 (略) 分新旧铝模 (略) 需用工，周边环境特殊性导致得日施工 (略) 需费用，

·电梯基坑、排水沟、地源热泵管沟挖土砌筑回填、集水坑与斜坡之间采用砌筑砖胎膜方式、砌筑完成后并将砖胎膜与周围边坡空隙采用回填土或砂，费用包含在总价中。

l 中小型机具费

·除招标人提供 塔吊、混凝土泵、汽车泵以外的为完 (略) (略) 机械费、机具费及冬雨 (略) 增加的机械费。含 * 级 (略) 需电线、电缆及节能照明器具等。

·辅材费包含内容：除钢筋、混凝土、模板、木方、钢管、扣件、油托、砖胎膜、钢方通或钢包木、预埋铁件、型钢、直螺纹套筒、保温板（挤塑板或聚苯板）、成品马凳、止水钢板、橡胶止水带、止水螺杆、穿墙螺杆、穿墙塑料套管、成品防护、冬雨季施工及满足 (略) (略) 有材料由发包人供应外，其他辅材均由承包人供应，包括但不限于楼板中使用的、钉子、铁丝、绑扎丝、海绵条、电焊条、模板脱模剂、养护剂、 (略) 、等所有辅材。

l 周转材料

模板、木方等材 (略) 内外的制作、安装及拆除、装卸车、码放等工作，其人工费用已包含在合同价款中，任何情 (略) 调整。

承包人根据工程需要要求发包人专业承包提供的周转材料，由承包人与周转材料专业承包双方点 (略) 周转材料照管，丢失、损坏由承包人自己承担。详见附件十周转材料使用协议。

(略) 购置的为完成 (略) 需的材料应满足发包人的质量标准，现场不允许使用质量不合格的材料。发包人有权对承包人 (略) 质量检验、要求分包人拆除不合格品、替换分包人采购的不合格材料， (略) 得款项中扣除购买及替换其 (略) 发生的费用；

(略) 购置的材料应满足图纸及相关规范要求，不合格材料禁止使用。招标人有权对投标人 (略) 质量检验、如发现有不合格产品，投标人应无条件拆除、替换不合格品，所产生的 * 切费用， (略) 负责。

第 * 条 工程劳务分包承包费结算与支付：

6.1 (略) 按 * 方节点支付，依据每月形象进度及工长签字确认单， (略) 每个节点实际完成工作量乘以综合单价得出总额按 (略) 预结， (略) 分每周办理签字手续，当月办理结算，逾期不予办理。

6.2采取综合单价方式的：

6.2.1遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：按实际完成工程量乘以合同对应的综合单价，对于以建筑面积计算工程量的费用项目，如未形成建筑平米的则不计算费用，已形成 (略) 分按合同对应的综合单价计取，计算规则为 (略) 市 * 定额计算规则，不再计取任何管理费、利润及税金、规费、安全文明施工费等取费。招标人保留向投标人追责的权利。

6.2.2双方约定，本合同的计算规则参照 * 年 (略) 市建设工程预算定额。特注：其中建筑面积计算按外墙结构边线的外围水平面积计算，不含外墙保温层、装饰面、飘窗、夹层、车库坡道 (略) 分、吊装口、人防通道、采光井等，费用综合在总价中，不再另计算。阳台无论何种型式 * 律按 * %计算。结构层高无论多高均按 * 层面积计算。

6.3结算总额＝实际图纸施工建筑面积（结构外边线）×建筑面积综合单价包干+零星用工、预算外签证—扣款。

注：本投标报价含税金，计税方式为简易计税。承包人向发包人提供的发票 (略) 在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。支付承包人工程款时，承包人必 (略) 在地开具的完税发票，如因发票原因导致发包人无法抵扣税金，发包人有权拒绝付款。

6.4按图施工之前下发的洽商变更均视 (略) 分，所产生的费用不予计取。

6.5因设计变更或工程洽商导致已 (略) 分项工程拆除可以按 (略) 增减， 按 (略) 市 * 定额规定的计算规则计算工程量：

6.5.1人工费：将洽商变更工程量套用 (略) 市 * 定额工日数量×（综合工日单价 元/ 工日）。

6.5.2辅助材料费：将洽商变更工程量套用 (略) 市2 (略) 包含约定的定额辅助材料费，不含 * 供材料；

6.5.3机械费：按 (略) 市2 (略) 包含约定的定额机械费，不含 * 供机械；

有效签证调整金额=A+B+C，不计取管理费、利润、税金、税金等费用。

(略) 签证的特别说明

投标 (略) 发生合同外签证后的3日内，按招标人的统 * 表格填写工程签证单，并报 (略) ，签证单字迹要清楚工整，必须有编号（编号不得重复，重复编号 (略) 无效）；签证单必须签字齐全后才为有效签证；签证必须在每月 * 号之前签字完成， (略) 进行核算，如有延迟，将视为自动放弃此签证，不再计取逾期签证费用。对签证内容的描述须详尽，必要时应附有图纸及工程量计算式。

下列签证单属无效签证单：

未按招标人规定表格形式办理的签证或直接用业主签证代替的分包签证。

未按表格内容填写，或内容填写不完整的签证。

签字不全的签证单。

(略) 认可的任何形式的补贴、补偿费用的签证。

签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证。

按图纸或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签署点工或机械台班或费用的签证。

未经认可的点工单价。

超过签证时效和竣工突击补签的签证。

对签证事由的描述太简单以致无法核定的签证。

只有有效签证单才能得到结算，无效签证单不能得到结算，对已在招标 (略) 结算的无效签证单，招标 (略) 门在复核时将予以扣除。

* 、 * 双方每周 (略) 有签证单按时间顺序予以登记、编号， (略) 理。

6.6如投标人未完成结构穿墙螺栓封堵（含防水涂料）、结构剔凿修补等工作，按照5元/建筑平米在投标人结算中扣除。

6. (略) 工程师、生产经理、商务经理、项目经理签字认可的结算依据必须经过 (略) 门及领导审核，并最终以发包人的法定代表人签字盖章的结算单为准。

6.8合同价款的支付方式为：无预付款， (略) 人提交月度结算资料（由招标人提供统 * 格式，并包括每月洽商调整量）和工程进度款报告， (略) 人办理月度结算。每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为：根据业主拨付资金情况， (略) 人确认工程量的 * - * %，工程完工并办理竣工结算后结清（扣除保修金额后的）全部款项。剩余5%工程款保修期满后 * 次性付清，月度结算由于投标人原因没有完成的，不予支付上月工程款。遇有招标人资金困难，可双方协商，酌情延后支付。

招标人拨付工程款支付形式：银行转账或商业承兑、银行承兑、票据。

6.9自收到投标人依照约定提交的结算资料之日起，发包人应积极组织发包人和投标人双方的 (略) 核对并制定审核计划（应该在竣工当年完成结算），如果双方最终不能按计划达成 * 致，双方可以按本合同第 * 条约定方式解决。

6. * 结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起发包人和投标人双方应就剩余价款制定付款计划。合同价款的支付应当按发包人财务要求的形式办理。

第 * 条 投标须知

7.1投标文件组成：

7.1.1企业营业执照、资质等级证书、安全许可证、法人委托书；授权委托书必须 (略) 长（与投标书中人员保持 * 致），标书中 (略) 长的目前在施工程情况介绍，并附相应项目经理的推荐证明 (略) 长证复印件。

7.1. (略) （ (略) ）组织架构名单，项目经理及主要管理人员在近两年 (略) 杯金奖工程，劳务分 (略) 施工工程质量、获得的荣誉称号等相关资料 * 览表。

7.1.3承诺书：应包括承诺达不到质量目标、工期目标、 (略) 人质量、环境、职业健康安全体系计划目标以及达不到 (略) 市政府相关管理文件中(含实名制管理)的规定时，如何承担相 (略) 会责任详见附件 * 《承诺书》；

7.1.4投标报价；

7．1．4． (略) (略) 考察，结合企业自身的综合实力。 (略) 方特别注明的计算规则， (略) (略) (略) 投标报价；

7．1．4．2投标价中应当充分考虑为实现质量目标、 (略) 发生的人工费用， (略) 人指定的专 (略) 发生的相关费用等；

7．1．4．3投标报价应考虑有可能因其它专业失误引起的返工风险；

7．1．4．4投标报价中还应考虑结构施工中遗留的问题；

7．1．4．5施工组织设计须 (略) 人员、资质，中标后人员不得随意更换；

7．1．4．6投标报价应严格按照回标表 (略) 报价，此表格可由投标人按同样格式复印或扩展。

7．1．4．7投标单位按照 * 年5 (略) (略) 发布的《保障农民工工资支付条例》（详见附件十 * ），足额发放民工工资。 (略) 人闹事情况发生，有 * 起事件，招标人即可在结算中扣除投标人 * 万元作为罚款；

7．1．4．8投标人中标后首先确保每月发给民工不少于地方标准 * 元/月， (略) 实名制，具体依照当地建委相关劳务管理办 (略) (略) 的《劳务分包实名制管理办法》。

7.1.4.9 招标人开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。 (略) 农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。

用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。

书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。

用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。

7.1.5劳务项目投标书( * 正两副)详见附件 * ；

7.1.6施工方案（包括质量保证措施、劳 (略) 计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求、项目管理成员等）；

7.1.7投标人业绩情况（包括获“ (略) 荣誉称号”、“中国建设鲁班奖”以及同类工程施工经验）；

7.1.8投标人实力情况（包括企业资质、本工程项目经理资质、本工程管理人员比例、特种作业人员持证率、操作人员持证率）。

7.2招标人将于　 * 年　 月 日　 * : * 　时整在　 (略) (略) * 楼生 (略) 　　　发放招标文件（地址： (略) 市 (略) 区 (略) * 号楼）； (略) (略) 召开招标答疑会，时间以通知为准。

7.3投标截止时间为 * 年　 月　 日　 * : * 　时，投标人应将投标文件密封，需填写密封日期，按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并于　 * 　年　 　月 日　 * : * 时前送达　 (略) (略) 　（地址： (略) 市 (略) 区 (略) * 号楼）。

7. (略) 文件后， (略) 人解释和答疑的，应在开标会议前，向招标人提出书面质疑文件。

第 * 条 开标须知

8.1本工程于　 * 　年　 月 日　 * : * 　时在　 (略) (略) 开标（地址： (略) 市 (略) 区 (略) * 号楼），请各投标人 (略) 。

8.2开标时，有下列情况之 * 的，应当作为无效投标文件，不进入评标。

8.2. (略) 文件要求封标的；

8.2.2投标人未按投标文件规定交纳投标保证金的；

8.2. (略) 文件要求份数；

8.2. (略) 文件的要求属实质性不符合；

8.2.5投标报价金额或单价超过标底合成价的-7%至+5%以外；

8.2. (略) 文件管理目标；

8.2.7投 (略) 为违反国家、地方政府相关规定的。

8.2.8投标文件内容不全，关键内容字迹模糊，无法辨认的。

第 * 条 评标和中标须知

9. (略) 人 (略) 进行评标， (略) 由劳动经济、工程技术、经营管理、施工安全等方面的专业人员组成。

9.2本工程按〖 (略) 评标表〗进行评标，并评出中标人。

9. (略) 人签订合同的，视为自动放弃，投标保证金不退还。

9.4招标人具有对未中标单位不解释其未中标理由的权力。

9. (略) 投标情况以书面报告形式向相关招投标管理机构备案，得到回复通过后，向中标人和未中标人发中标通知书和未中标通知书。

9.6中标人须在接到中标通知书之日起7日内到相关建设工程专业劳 (略) 内的招投标管理机构办理合同备案手续。

9.7投标人应当任命 * 名代表（项目经理必须是在 (略) 市备案、注册的人员） (略) ，以 (略) (略) 本合同约定 (略) 有权利和义务。除非与发包人书面协商 * 致，投标人不得更换或撤回任何管理人员，否则由此发生的 * 切后果均由投标人承担。

第十条 附件

附件 * ： (略) 管理

附件 * ：《劳务项目投标书》；

附件 * ：《投标报价明细表》或《劳务招标单项工程清单项目表》；

附件 * ：《承诺书》；

附件 * ：《法人授权委托书》；

附件 * ：《投标文件签署授权委托书》；

附件 * ：《法定代表人身份证明书》；

附件 * ： 关于主体工程实测实量承诺；

附件 * ：安全管理

附件十：《建设工程施工劳务分包合同》；

附件十 * ：《 (略) 劳务招投标评分标准》

附件十 * ：模板工程体系概述

附件十 * ：工程施工段划分

附件十 * ：工程平面布置图

附件十 * ：脚手架体系概述

附件十 * ：劳 (略) 计划、施工进度计划

附件十 * ：天棚采暖成品保护

附件十 * ：《保障农民工工资支付条例》

附件 * ：

万国家园 (略) 管理

劳务单位在收到项目下发钢筋加工单时，应由技术 (略) 核对，若有疑问应立即 (略) 联系，由项目修改或补发钢筋配料单。劳务单位派 (略) 驻场人员 * 名， (略) 提供住宿，其他自理。 (略) 人员在钢筋加 (略) 监督协调，每次钢筋将要 (略) 出厂前， (略) 人员 (略) (略) 清点，符合 (略) 。为避免运输 (略) 清点时发生疏漏，在钢筋 (略) 后，劳务单 (略) (略) 清点， * 小时内发现材料不符或缺少，在 * 小时内通 (略) ， (略) 应立即 (略) 与劳务单位及总包核实，如材料不符或缺少属实，则 (略) 承担不符或缺少材料；如超过 * 小时劳 (略) 清点或超过 * 小时才清点发现问题的， (略) 分材料由劳务单位承担。

附件 *

劳务项目投标书

工程名称 (略) 万国家园项目 * 期工程

投标人 （盖章）

企业资质类别 等级

企业法定代表人 （盖章）

(略) 长

技术负责人 职称

编制日期 年 月 日

附件 *

投标报价汇总表

序号	标段	项目名称	单位	面积	税前单价（元/m2）	税前总价（元）	税后单价（元/m2）	税后总价（元）
*	合同内项目		元	* 2. *
1.1	6#，7# (略) 分及地库		元/m2	* 2. *
*	合同外项目		暂估工程量（工日）		税前单价（元/工日)	税前总价（元）	税后单价（元/工日）	税后总价（元）
计日工			*
窝工（连续停工超过 * 天以上）			*
定额工
其他项目小计			-
小计
（ * + * ）总金额（元）			小写：
			大写：

1、签证、零星工不分工种、不分大小工。日单价每工日工作时间 * 小时，工日单价包括但不限于：人工费、管理费、利润、税金等；
2、投标人施工范围（面积）界限划分若后期改动，投标人应无条件接受，造成增加的费用含在总价中；
3、“投标报价汇总表”中的“合同内项目”中的综合单价为清单报价表折算过来的建筑平米单价，为暂估单价，仅供评标对比用，结算时按清单报价表中各分项的 (略) 结算。
4、现场因各种因素导致的 * 天以内的停窝工费用包含在综合单价内，结算时不调整；累计 * 天以上的停工天数 (略) 签字确认，工日价格按窝工单价计取，如分包过程中未上报则视为放弃；
5、施工工期延长 * 天以内的分包管理费包含在包含在综合单价内，结算时不调整；超过 * 天以上的工期 (略) 双方协商补偿管理费增加的成本；

* 、 劳务分包报价表

地上结构劳务综合单价组成明细

	承包方式：人工+辅材+小型机具		建筑面积：3 *		金额：元	需提醒的包含内容
序号	工程内容	单位	含量	不含税单价	不含税建筑平米单价
*	不含税人工费（1+2+3+4+5+6+7+8+9）
1	人工清槽、打钎拍底	m2	1
2	砖胎膜砌筑、抹灰	m2	1
3	地下室外墙及底板找平层及防水保护层	m2	1			平面、立面
4	钢筋安装	Kg/m2	*
5	混凝土工程	m3/m2	0. *			布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的 (略) 内移动维护、疏通和清理
6	模板及支架工程	m2/m2	4. *			刷脱模剂、含内支撑
7	防水封堵	m2	1			内外墙穿墙杆洞防水封堵
8	特殊工种费	m2	1			电工、焊工、信号工等
9	安全文明措施费	m2	1			配合各级检查、 (略) 清、临边洞口防护、安全通道、防护棚
*	不含税辅材、小型机具费	m2	1			发包人提供的材料、大型机械 (略) 需材料及机具
*	不含税管理费	m2	1			按要求配备各类管理人员
*	不含税利润	m2	1
*	不含税综合单价( * + * + * + * ）	m2	1
*	税金（ * *税率）	m2	1			适用增值税率 %
*	以上含税综合单价小计（ * + * ）	m2
*	其他项：外架工程（综合单价）	m2				(略) 分西单元（1~ * 轴）从 * 层楼板开始，中单元及东单元（ * ~ * 轴）从首层开始采用全钢附着式升降脚 (略) 家施工
*	工程含税综合单价合计（ * + * ）	m2
备注：
1、承包人根据 (略) 测算钢筋、砼及模板的含量，综合考虑报价。发包人给出的钢筋、模板及砼建筑平米含量可能与最终实际施工完 (略) 偏差，该部分偏差无论多大，综合单价均不予调整。 2、 (略) 填报。 3、 (略) (略) 实际施工图纸差异造成的工作量、施工难度增加的各种费用（ (略) 文件另说明的费用、可预测的费用等）均不予考虑，且结算不予调整综合单价； 4、承包人必须在发包人要求工期内完成自施范围内工作，若因承包人劳 (略) 不足，发 (略) 对其承包 (略) 划分，承包人应无条件接受，承包人不得以此 (略) 费用索赔，且补偿由此给发包人造成的额外损失； 5、若请单表中某 * 项目后期施工未发生，结算时按清单表中对应综合单价相应扣除。若清单表中某项工作 (略) 分包，承包人应无条件接受，该因素造成的费用增加已考虑在总价中； 6、本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。承包人向发包人提供的发票 (略) 在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。 地下结构劳务综合单价组成明细
	承包方式：人工+辅材+小型机具		建筑面积： * 5. * m2		金额：元	需提醒的包含内容
序号	工程内容	单位	含量	不含税单价	不含税建筑平米单价
*	不含税人工费（1+2+3+4+5+6+7+8+9）
1	人工清槽、打钎拍底	m2	1			主楼楼座范围为CFG桩专业承包工程
2	砖胎膜砌筑、抹灰	m2	1
3	地下室外墙及底板找平层及防水保护层	m2	1			平面、立面
4	钢筋安装	Kg/m2	*
5	混凝土工程	m3/m2	0. *			布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的 (略) 内移动维护、疏通和清理
6	模板及支架工程	m2/m2	2. *			刷脱模剂、含内支撑
7	防水封堵	m2	1			内外墙穿墙杆洞防水封堵
8	特殊工种费	m2	1			电工、焊工、信号工等
9	安全文明措施费	m2	1			配合各级检查、 (略) 清、临边洞口防护、安全通道、防护棚
*	不含税辅材、小型机具费	m2	1			发包人提供的材料、大型机械 (略) 需材料及机具
*	不含税管理费	m2	1			按要求配备各类管理人员
*	不含税利润	m2	1
*	不含税综合单价( * + * + * + * ）	m2	1
*	税金（ * *税率）	m2	1			适用增值税率 %
*	以上含税综合单价小计（ * + * ）	m2
*	其他项：外架工程（综合单价）	m2
*	工程含税综合单价合计（ * + * ）	m2
备注：
1、承包人根据 (略) 测算钢筋、砼及模板的含量，综合考虑报价。发包人给出的钢筋、模板及砼建筑平米含量可能与最终实际施工完 (略) 偏差，该部分偏差无论多大，综合单价均不予调整。 2、 (略) 填报。 3、 (略) (略) 实际施工图纸差异造成的工作量、施工难度增加的各种费用（ (略) 文件另说明的费用、可预测的费用等）均不予考虑，且结算不予调整综合单价； 4、承包人必须在发包人要求工期内完成自施范围内工作，若因承包人劳 (略) 不足，发 (略) 对其承包 (略) 划分，承包人应无条件接受，承包人不得以此 (略) 费用索赔，且补偿由此给发包人造成的额外损失； 5、若请单表中某 * 项目后期施工未发生，结算时按清单表中对应综合单价相应扣除。若清单表中某项工作 (略) 分包，承包人应无条件接受，该因素造成的费用增加已考虑在总价中； 6、本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。承包人向发包人提供的发票 (略) 在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。

附件 *

承诺书

致： (略) (略)

(略) 参加_______________________________劳务分包投标的机会，我公司保证在施工过程中服从总包管理，积极配合总包工作，信守合同条款，现承诺如下：

1. 招标文件的确认： (略) (略) 均已确认。

2. 施工工期：

保证满足总包对工程总体进度计划的要求，各分项工程进度按总包进度施工，确保在投标工期内完成施工任务。提前完工不奖励。延后则扣除建筑平米单价1元/日。

施工质量：

符合国家要求“合格”标准， (略) 指挥， (略) 交接验收手续，质检员跟组检查， (略) 人所要求的质量等级。

3. 安全文明：

1） 我单位确认目前已做好工资保证金专用帐户和农民工工资专用帐户。

2） 遵守工程建设安全生产相关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患；实行项目经理负责制， (略) 安全文明措施，专职安全员全面负责落实并跟踪检查，达到 (略) 市安全文明工地的标准。

3） 如果我单位中标，我方保证在招投标工作结束后 * 个工作日内把劳务分包合同签订并备案完，把工人的劳动合同签订完，把实名制卡办理完。其中劳动合同签订率达到 * %，在施工高峰阶段特殊工种上岗持证率达到 * %。

4） 生活区宿舍床架搁置整齐，床上用品干净整洁，叠放整齐，每天安排人员打扫干净；食堂内配置冷藏箱，生熟品分开储藏，炊事员持健康证上岗；生活区由专人负责管理，保证员工有 * 个良好的生活环境。

5） 认真组织施工作业人员，建立强有力的管理班子和有技术、有纪律的作业人员，特殊工种持证率要求达到 * %。保证工人生活费的发放及工资的兑现，确保每月发给工人的工资不少于 * 元/月，并且设立劳务管理员。

6） 严格遵守国家和地方环境保护法律、法规及总包的环境方针，完成环境目标和指标，保证项目施工生产符合ISO * 认证标准要求。

4. 工程造价：

* 旦我方被贵单位录用为该工程的劳务分包单位， (略) 文件中的内容签定劳务分包合同， (略) 文件和合同的相关条款，决不会无理取闹索要不合理费用。

5. 管理模式：

项目管理班子采用项目经理负责制，设专职的劳 (略) 管理员，对施工作业人员严格按实名制 (略) 考勤，每月考勤表、工资表上墙公布，工资发放到每个作业人员手中。

6. 材料管理：

1） * 供材料按计划领用，按相关规定签定协议。

2） * 用周转材料、辅助材料及机具须符合 (略) 市相关规定要求，对合格证、 (略) 人。

7. 履约保证：

* 旦我方被选中, (略) 方交纳 * 0元人民币履约保证金，以确保招标方的合同目标。并积极配合总包单位，做好本工程的 * 切相关工作。 (略) 总包在进度、质量、安全文明施工的指令和制度，并满足职业健康及安全卫生标准，严格按照环境保 (略) ，兑现合同约定的相关事宜。

______年____月____日

承诺单位：

附件 * ：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权委托 为我公司签署 XXX(总包备案合同的工程名称）项目 XXX分包工程 投标文件的法定代表人授权的委托代理人，我承认代理人 (略) 签署本工程的投标文件真是有效。

本授权书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。在授权范围和期限内， (略) (略) 为具有法律效力，授权人予以认可。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

* 、委托人 信息：

法定代表人： （ (略) 章）委托日期：

身份证号码： 职 务：

联系 电话： 传真号码：

信箱 地址： 邮政编码：

	法定代表人 身份证正面		法定代表人 身份证反面

* 、被委托人信息：（法定代表人参加时不需提供此信息）

被委托人 ： （ (略) 章）职 务：

身份证号码： 联系电话：

被委托人 身份证反面

被委托人 身份证正面

信箱 地址： 邮政编码：

附件 * ：

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权委托

的 为我公司签署 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人 (略) 签署的本工程的投标文件的内容。

本授权书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。在授权范围和期限内， (略) (略) 为具有法律效力，授权人予以认可。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人： （盖章）

法定代表人： (签字盖章)

授权委托日期： 年 月 日

注：法定代表人签署投标文件时不需提供此委托书。

附件 * ：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄 职务

系 的法定代表人。

特此证明！

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

附件 *

关于主体工程实测实量承诺

(略) 参加_______________________________结构劳务分包投标的机会，若我单位中标，将严格按照以下技术标准（即招标人的实测实量质量要求标准）实施并保证达到该表要求的质量标准及评分。

招标人会分阶 (略) 评分，得出平均分：

1、 (略) 施结构实测实量合格率须≥ * %以上；

2、 (略) 施结构实测实量小于 * 分时，将处以 5 元/m2（该仅为该阶段之前到上个阶段之后此期间完成的实际，若该阶段抽查到上个阶段之前完成的结构导致评分低于业主平均分的，将按该阶段与上个阶段之和计算，以此往上类推）的质量违约罚款。

技术标准

人员要求：要求 (略) 配备至少2名实测实量人员；

技术要求：

* 、顶板水 (略) ：

1、支设模板前，在结构墙上弹出结构1米控制线及顶板模板上口线；

2、顶板模板支设完成后，钢筋绑扎之前，对顶板模板水 (略) 用红外水 (略) 第 * 次测量并调整；

3、钢筋绑扎完成后，混凝土浇筑之前，对顶板模板水 (略) 用红外水 (略) 第 * 次测量并调整；

4、混凝土浇筑过程中对模 (略) 实时测量并校正；

5、模板拆除后，对顶 (略) 复测；

6、上述各阶段测量、调整及数据收集整理 (略) 实测实量人员负责，总包质量人员抽检，最终资料报总包资料室存档备查。

* 、钢筋定位：主体结构施工全过程使用水平及竖向梯子筋（竖向钢筋直径≤ * mm）；

要求顶模棍（筋）用切割机下料，保证尺寸的准确性，端部刷防锈漆 。竖向钢筋的定位筋放置在混凝土浇筑高度上口 * mm；

D-2

定位箍上的短钢筋头焊接 (略) 放大样结果确定，放置高度为混凝土浇筑高度上口 * mm，柱混凝土浇筑完成后，取下定位箍清理干净留待下次使用。

* 、钢筋连接：

管理要求：要求机械钢筋钢筋必须采用无齿锯切割钢筋；直螺 (略) * %自检后报总包及监理抽检；

工艺要求：绑扎及机械连接钢筋满足图纸、 (略) 下发方案之要求；

* 、钢筋绑扎间距：不定期抽测（国家标准）

* 、漏浆、烂根控制：内墙体两侧楼面压光 * mm，浇筑前铺设 * - * mm同标号去石子混凝土；

* 、裂缝

1、 (略) “拆模申请”制度，无拆模令 (略) 模板拆除工作；

2、有害裂缝：确保单体楼做内有 * 层（冬施 * 层）完整顶板模板支撑体系，不可随意拆除水平杆等构件，杜绝有害裂缝产生；

3、 * 般开裂：楼板、地坪的混凝土施 (略) 方案要求，混凝土养护不应少于7天，其中缓凝混凝土和防水混凝土养护不得少于 * 天。其抹压方法和要求如下：

第 * 遍：混凝土随铺、随振、随刮抹，用3米刮杠按标高线将混凝土刮平抹平。（混凝土厚度大于 * mm时宜采用插入式振捣器，小于 * mm宜采用平板振捣器）

第 * 遍：混凝土初凝前（大约4-5小时，具体根据天气情况和混凝土技术性能确定）， (略) 搓、压平，或磨光机磨平，要求不漏压，做到压实、压平，脚印等坑痕均应填补压平。

第 * 遍：混凝土终凝前（大约7-8小时，具体根据天气情况和混凝土技术性能确定），此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时限可用木抹子搓平，然后用铁抹子压光，最后扫毛，扫毛纹路应方向 * 致。覆 (略) 养护（浇水应根据混凝土失水情况适时安排）。（ (略) 上述施工工艺造成的非有害裂缝长度超过 * mm，处罚**元/处；）

* 、截面尺寸

1、 (略) (略) (略) 关于实测实量的相关要求；

2、除做好放线定位工作之外，还务必做到在混凝土浇筑过程中由实测实量人员对 (略) 实时监测并调整纠偏；

3、模板拆除后，对 (略) * %复测，数据报总包资料室归档备查；

* 、表面平整度

要求同第 * 条

* 、垂直度

要求同第 * 条

十、门窗洞口模板

１、门窗洞模板制作时均应加设 * 字支撑和十字支撑（门洞高度≤ * 时，设 * 道十字支撑；

２、门窗洞口模板固定时， * 周均应利用墙、柱钢筋增加的 (略) 焊接加固，其中每边不得少于两个加固点，加固点间距不得大于 * mm。具体做法见下图：

十 * 、降板

1、当降板高度小于 * mm时直接埋设钢框模板，待混凝土强度达到7.5MPa时可拆除并做好成品保护；

2、当降板高度大于 * mm 时，采用定型钢模板并按 (略) 支设斜撑加固，不可用铁丝对拉固定。

十 * 、外墙穿墙孔封堵

1、在墙体穿墙孔内用干硬性细石混凝土（内掺微膨胀剂）进行封堵严密；

2、对封堵的 (略) 收抹平整；

3、在外墙外侧涂刷 * 道Φ * *1.0（厚）聚氨酯防水涂膜。

十 * 、外墙、楼梯 (略) 位水平施工缝

1、楼板下墙体混凝土浇筑高度应高于楼板底标高 * mm；

2、外墙楼板外侧模板支设应利用墙 (略) 支设和加固，支设前应弹线切缝加憎水性海绵条防止漏浆；而且楼板外侧应高于楼板混凝土顶标高 * mm，模板上口应水平顺直；

3.楼板上墙体外侧模板应下包混凝土 * mm,利用板下 (略) 支设和加固，支设前应弹线切缝加憎水性海绵条防水漏浆。

十 * 、 (略) 理

水平、竖向施工缝的须按 (略) (略) 理。

十 * 、实测实量标准

国家标准及当代标准实测实量要求

附件 *

安全管理

* 、安全防护用品管理

安全帽分色管理：

白色安全帽 ： * 般管理人员

红色安全帽：HSE管理人员

黄色安全帽：作业人员

蓝色安全帽：特种作业操作人员

* 、人员统 * 着装：

分包管理人员：荧光绿马 *

工人统 * 着装：

普通工种：橘黄色马 *

特殊作业人员：蓝色马 *

* 、 (略) 标准

现场库房设置

1、库房内配备成品货架，货架上材料分类分规格码放整齐，货架上粘贴材料名称。

2、安排专 (略) 日常管理。制定库房安全管理制度，库房内配备不少于4具灭火器。

3、 * 般物资库房内严禁存放油料、油漆等易燃易爆危险品，库房内照明安装防爆灯具。

设备设施编号管理

现场涉及的台式机械、手持电动工具、临电设施（包括 * 级箱、流动电箱）吊笼、布料机、工具箱、现场库房、加 (略) 分类分单位统 * 编号管理， (略) 隐患排查的及时定位整改落实。

零散物料使用吊笼吊运， (略) 编制吊笼加工制作方案，经监理审批后实施，分包单位须按 (略) 编制的吊笼加工措施制作加工吊笼。吊笼正式使用前须 (略) 验收，验收合格的吊笼上粘贴吊笼使用安全须知、验收合格标识及限重标识， (略) (略) 编号管理。

预留洞口防护

长边尺寸＜ * cm的预留孔洞：

进行盖板防护。防护盖板随着施工进度及时安装、固定。盖板保持 * 周搁置均衡，并用钉在盖板上的木方顶紧洞口边框。防护盖板上表面刷红白相间警戒色油漆，上面喷涂“严禁挪移”，盖板上留设可开启式翻板用于上下楼层穿电缆及小型材料传递。

中小型机械安全防护

1、砂轮切割机制作铁质接火防护罩。

2、 (略) 采用封闭式彩钢板房木工加工棚，有防火、防尘、降噪措施，并摆放不少于4具有效灭火器，木工棚内照明安装防爆灯具。

3、制作交流电焊机专用吊笼，吊笼上设置灭火器及电焊机专用电箱安放架， (略) (略) Φ * * 级钢吊点。

4、现场台式机械均配备专用控制箱。

5、手持电动工具均须 (略) 验收合格，粘贴验收合格标志方准使用。

人字梯使用管控

1）人字梯长度不大于2米

2）加工制作木梯的材料要使用结实无疖的木料，做梯子木方的截面要有足够承载的负荷力。（梯梁截面不得小于 * ｍｍＸ * ｍｍ）

3）梯阶的距离不应大于 * 厘米，截面不得小于 * ｍｍＸ * ｍｍ，梯子的踏板须嵌在梯梁上，使用钉子固定踏板的必须使用双钉以上固定，同时根据梯子高度，在适当位置的踏板下放设置斜撑。

4）人字 (略) 夹角以 * °～ * °为宜，木梯连接铰链必须牢固，由通长螺杆固定，外侧设置铁板加双螺母固定。

5）梯脚应包橡胶或采取其它的防滑措施。 (略) 应垫实，不得垫高使用。

6）铁质人字梯须焊接牢固，不得使用直径 * mm以下的钢筋和2cm以下的方管制作。顶部铰轴使用铁管直径不小于 * mm，合页必须坚固耐用。

7）成品人字梯不得使用可伸缩式，梯身须坚固耐用。

8）各类人字梯下方须设钢丝绳紧固绳卡安全链或不小于5cm宽帆布固定安全链。

9）人字梯须 (略) 验收合格，并在梯身粘贴、喷涂验收合格标识方准使用。

马凳使用管控

1）马凳制作高度以1-1.2米为宜，长度不得超过1.5米。

2）制作马凳的材料使用5X * cm木方、竹胶板,各部位加固须使用双钉以上固定。凳身 * 侧须设置斜撑防止结构变形。

3）马凳须 (略) 验收合格，并在马凳上喷涂验收合格标识方准使用。

临时用电安全管控

1、现场统 * 使用全新标准电箱， * 级箱以上有腿电箱须在箱腿上加设用于接出电源线临时固定措施的绝缘杆， * 级以上电箱设置内门并上锁，内门钥匙有专业电气工程师保管，杜绝违规接电现象。电箱内门粘贴周巡检记录，临电维护人员须每周巡检并及时在记录表上标识巡检情况。

2、现场加强照明严禁使用碘钨灯，须使用LED、草坪灯等照明灯具，LED灯须 (略) 验 (略) 编号管理。

3、各阶段施工的临时用电电缆严禁在地面明敷，须采取沿墙绝缘挂设或架空绝缘挂设措施。结构施工阶段，分包单位须加工制作高度不低于1.5米的 * 角形电缆绝缘架设支架，用于作业面电线的绝缘挂设。或使用角钢制作绝缘支架，用于末端电线、电箱绝缘挂设。

低压照明线路架设pvc管钢筋在墙面固定，低压灯头设置符合规范要求。

4、 (略) 有分包单位必须配备专职维护电工，总包及分包专职临电维护人员 (略) * 级箱 (略) 全面巡检，并在箱门内侧每周巡检记录上记录巡检情况，发现漏电开关失效的须及时更换。

易燃易爆物资存放与管理

1、 油漆、稀料等易燃易爆危险物品专设库房分类存放，库房应用非燃材料搭设，库房内须安装防爆灯具照明，设置防火防爆警示标牌，易燃易爆危险品管理制度上墙。易燃易爆物品库房须设置至少4个灭火器。氧气、 * 炔瓶和汽油等易爆危险 (略) 存放（不 (略) 储存）。

生活区管理

1、 (略) 男女宿舍分开居住，严禁擅自在宿舍内设置任何隔间，严禁擅自在集体宿舍内男女混居。 (略) 设立幸福小家， (略) 双身农民工提供结婚证、身份证复印件，由分包单位生活区管理员向总包生活区管理员提出申请，经批准后可入住幸福小家。

2、每间宿舍摆放7张床，满员住宿指标为 * 人，分 (略) 配备床下铁柜及鞋架方准入住。宿舍内最里侧 (略) 李物品。每间门口张贴宿舍成员公示卡。宿舍内严禁卧床吸烟，宿舍内床上用品统 * 设置，床头须挂床头卡，每间宿舍统 * 配备灭烟筒、垃圾桶。宿舍内须保持清洁卫生。

3、生活区宿舍严禁随意私拉乱接电源，严禁使用热得快、电热毯、电炉、电饭锅、电炒锅等大功率电器， (略) (略) 理。

4、在生活区设置生活大食堂，为居住在生活区的人员集中供餐，严禁私设小食堂做饭。

(略) 标准项：

栏杆式楼梯临边防护（组装式防护栏杆）。

基本要求：

1、洞口临边（≦ * 的洞口）和楼梯边防护采用组合式、可周转的定型加工防护栏杆。

2、栏杆内侧必 (略) ，底部安装踢脚板。

3、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。

(略) 防护

楼梯防护

基本要求：

1、洞口防护、楼梯边边防护采用组合式、可周转的防护设施。

2、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。

基本要求：

1、楼梯边边防护采用组合式、可周转的防护设施。

2、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。

洞口安全防护

1边长≥ * mm洞口防护

基本要求：

1、 (略) ： (略) ≥ * mm的各类洞口防护。

2、规格参数：见下图，所用材料规格标准不低于图示。

3、洞口 * 周设防护栏杆采用定型化、可周转化、标准化、规范化的防护 (略) 片式、格栅式或组装式防护设施。防护栏杆 (略) 片， (略) 罩孔距 * * * mm，直径<3mm钢丝。

4、洞口下 (略) ， (略) 兜至洞口结构边。

5、防护距离洞口边≥ * mm。

6、如坠落高差≥3米， (略) 上面铺设脚手板铺（≥ * mm厚）。

7、预留洞口都需设置挡水台，设置于防护内侧（ * 高）。

2 边长 * mm～ * mm洞口防护

基本要求：

1、 (略) ： (略) * mm～ * mm的各类洞口防护。

2、规格参数：见下图，所用材料规格标准不低于图示。

3、A类做法：参照前例 3.1做法。 (略) 于剪力墙的墙角或其他不便于盖板防护的洞口，均应采用此安装防护栏杆和踢脚板做法。

4、B类做法：洞口预留使用木模板（全新）加木龙骨材料制作做盖板，均衡搁置，嵌入盖住洞口并牢固固定，与楼板面层水平。

5、盖板上应刷红白相间油漆，并张贴风险提示标识。

（A类围栏式防护）

按照定型化栏杆临边防护标准实施（ (略) * mm～ * mm的洞口防护）。

（B类水平封板式防护）钢管搭设衬底

3边长≤ * mm洞口防护

基本要求：

1、 (略) ：用 (略) ≤ * mm各类洞口防护。

2、做法: 洞口预留使用木模板（全新）加木龙骨材料制作做盖板，均衡搁置，嵌入盖住洞口并牢固固定，与楼板面层水平。

3、盖板上应刷红白相间油漆，并张贴风险提示标识。

预留钢筋衬底木盖板

4 后浇带防护

基本要求：

1. 后浇带用木板封闭隔离。

2. 两侧设挡水坎，粉刷平直。

3. 刷红白色警示漆。

4.木板下方每 * ㎜设置 * 道横向支撑木楞，两端分别搭设于后浇带楼板两端，避免后浇带预留钢筋受力变形。

5竖向洞口防护

基本要求：

1、对于高度低于 * mm的临边竖向洞口应采用立杆 (略) 防护， (略) 采用专用连接件（半个旋转扣件）进行固定。

2、 下口台面 ≥ * ㎜采用 * 道栏杆防护， 下口台面 ≤ * ㎜采用两道栏杆防护，上栏杆离地 * mm。

3、钢管表面涂刷红白相间油漆警示，并张挂“当心坠落”安全标志牌。

4、楼梯间内侧按照此要求实施，其余竖向洞口外侧防护按照标准化实施。

下口台面≥ * ㎜栏杆防护 下口台面≤ * ㎜栏杆防护 半个钢管旋转扣件

电梯井

基本要求：

1、 (略) 情况，使用强度符合要求的材料制作而成可周转、工具式的电梯井口防护门，选用格栅式（无门）式。

2、防护栏杆 (略) 片， (略) 罩孔距 * * * mm，直径<3mm钢丝。

3、防护门高度≥ * ㎜，下设 * ㎜红白相间警戒色的挡脚板。

4、防护门外侧张挂“当心坠落”等安全警示牌，防护门仅在电梯门安装完毕后方可拆除。

电梯井内

基本要求：

1、编制专项安全施工方案，并审批。

2、电梯井钢平台提升离开后,采用钢 (略) (略) 防护。

3.在预留孔中穿2根Φ * 3×3.6mm钢管，钢管外端用钢管扣件连接固定，以防滑脱。

4.在钢管平台上铺设 * × * 木枋 ，上铺 (略) 封闭、 (略) 防护。

5.搭设 (略) 安全验收。

附件十

合同编号：

万国家园项目 * 期工程

结构劳务分包合同

工程名称 ： (略) 万国家园 * 期工程

劳务发包人： (略) (略)

劳务承包人：

(略) (略)

监制

(略) (略)

* 〇 年 月

(略) 分 协议书

发包人： (略) (略) （以下简称发包人）

承包人： （以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成 * 致，订立本合同。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、分包合同内容：

承包范围： (略) 万国家园项目 * 期工程主体结构劳务工程及对应地下楼座、周边车库。

依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等的要求，本工程承包内容包括 (略) 万国家园项目 * 期工程，包含设计变更 (略) 土建结构施工（除业主指定分包工程之外）的所有工作内容及完成 (略) 需的辅助用工。

具体包括：

3.1、测量、放线（包括但不限于结构验收等轴线，标高上墙等工作，定位控制线除外）、撒灰；人工、机械配合 (略) 部土开挖（包括但不限于打钎；集水坑、地梁、独立柱基坑、电梯 (略) 位的土方人工开挖、外内运土等），清槽的人工及机械均由分包提供；基础底板及地下外墙立面防水找平层、保护层（细石砼、苯板或砖墙）、隔离层施工；车库顶板防水找平层、保护层；

3.2、钢筋加工、绑扎【包 (略) (略) 内点数、钢筋卸货、场内搬运、场内运输、倒运用工、钢筋翻样、加工、绑扎、钢筋切割、直螺纹套筒连接、对焊加工、成型后分类挂标识牌堆放；成品、半成品及钢筋原材的保护；成型钢筋搬运、各种搭接及焊接；钢筋垫块（由承包人提供）制作、运输、安装（含插筋）；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立筋、定位筋、锚固筋、插筋等、以及搬运和安装、防止钢筋踩踏马道；钢筋 (略) 需操作架（含配合预应力张拉的操作架）的搭设、拆除等；筏板基础钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积混凝土降温水管的架设）的搭设和拆除（如果有）、固定、钢筋接头对接、措施钢筋安装（包括马凳筋、各种型钢马凳支架等）及浇筑砼时的钢筋维护用工以及后浇带、甩跨等预留钢筋的保护、调直、除锈、清理、无论垂直或水平运输机械无法到达的盲区小范围的钢筋人工倒运及绑扎；钢筋取样及 (略) 制作及改料、 (略) 清退废料（不限于废旧木方、模板、钢筋等）、配合制作样板间等】；

3.3、混凝土浇筑【包括但不限于后浇带、膨胀加强带、 (略) 理、浇筑前的基层清理、止水钢板及止水条等止水设备的安装、地下外墙对拉止水螺杆的安装、 (略) (略) 有砼的浇筑、振捣、抹平、养护；悬挑钢梁洞口预留及封堵；结构预留洞、施工措施孔洞、预留洞口的安全封堵及机电专业预留洞口的封堵（为了满足安全要求，所有预留洞的封堵不仅限于 * 次，包含外墙孔洞封堵后的防水涂刷）；水暖电井 * 次结构的 * 次浇筑； * 次结构墙垛随主体结构浇筑；砼罐车的指挥、布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的 (略) 内移动（根据施工需要而不分时限和次数）与维护、疏通和清理并运到发包人指定地点整齐堆放、保管及归还等辅助用工、 (略) 需溜槽的搭设与拆除、混凝土浇筑高度超过混凝土下 (略) 采取的质量保证措施；罐车剩 (略) 预制块制作；无论垂直及水平运输机械无法到达的盲区小范围的混凝土浇筑；后浇带盖板，预制板制作，配合混凝土试块制作；其它涉及混凝土工程的 * 切工作；配合制作样板间等】；

3.4、模板工程：包括但不限于的模板 、木方卸车、倒运、码放；主体结构、预留洞口、机电预留洞木套箱的制作并配合机电安装、放线洞、吊料洞、塔吊洞、后浇带等模板的放样与制作；水暖电井 * 次结构的 * 次模板搭拆； * 次结构墙垛随主体结构浇筑；后浇带、膨胀加强带的挡水台砌筑及防护封闭；后浇带木板盖板（刷红白相间油漆）、 (略) 钢筋刷 * 道素水泥浆；各楼层洞口的临时安全防护（刷红白相间油漆）；后浇带独立支撑（严格 (略) 后浇带搭设）；模板及支撑体系的安装、拆除、倒运、码放整齐到指定位置，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂；基础梁的模板搭拆；砖胎膜（包括但不限于基础筏板、集水坑、排水沟、 (略) 位的砖胎膜）；穿墙螺杆及套管（含螺帽、蝴蝶卡）的加工、安装、拆除及切割、清运、回收等；镰刀卡等加固工具承包人自备；拆模后可能发生的回顶，各类预留洞的封堵（如放线洞、吊料洞、塔吊孔等）；配合制作样板间等；

3.5、 (略) 理用工：包括但不限于截桩头、穿墙或止水螺杆的割除、穿墙孔洞封堵并刷圆形聚氨酯防水涂料、钢筋除锈、施工缝剔凿、有关专业留洞及通风空调留洞的预留预埋、塔吊拆除后混凝土板洞的施工、提前回填土对塔吊采用挡土墙防护、信号工、发包人后 (略) 、场外马路及生活区卫生责任区（包括卫生间）专人清扫、现场清理整修、结构完工后混凝土的剔凿修补等）；生活 (略) 所发生的安 (略) (略) 用工，上 (略) 门检查突击清理、维修等费用；装修前因 (略) 理用工，由于施工预留洞口的位 (略) 的剔凿用工等；为实现质量目标 (略) 需的费用；也包括以 (略) (略) 内运输、装卸、规范码放用工、 * 次搬运、冬雨季施工（包括但不限于施工期间的清水、抽水、清除淤泥等）、夜间施 (略) 其他专业承包配合、成品保护、降水井的封堵费用等工作；

3.6、预埋件安装（包括但不限于自施及其他各专业分包的预埋件）；

3.7、为达到业主实测实量标准及质量要求、 (略) 发布的《当代置业工程实测实量作业标准》V3.0版（如有版本更新则 (略) ）、《当代节能防渗漏标准化施工图集》V3.0版（如有版本更新则 (略) ）而额外需投入的工作；

3.8、为满足工程施工需要，所提供的脚手架必须满足：无 (略) 各单位使用，过程中拉结点、钢丝绳更换，槽钢拆除须无偿配合。承包人提供的脚手架必须满足事先的约定，凡是采用挑架、爬架等为了节省脚手架租赁费等施工单位自身原因而需 * 次搭设的费用不予签证；承包人在施工脚手架拆除前必须经发包人同意，脚手架的搭设须满足铝合金门窗、幕墙施工需要，本项目的脚手架及垂直运输机械搭设保留时间不得少于主体结构验收合格之日起6个月（不含春节放假 * 个月 ）。如未经发包方认可承包方擅自拆除脚手架及垂直运输机械，所有施工方发生的脚手架费由承包方承担，费用在当月工程进度款中扣除），提供控制轴线、标高基准点；由于地下室外墙面需做完 (略) 回填土，往往不能满足底层外脚手架的搭设进度。

3.9、脚手架搭拆工程：所有外围双排钢管脚手架、悬挑脚手架、临时操作架的搭设与拆除（脚手架使用至外装结束，如不拆除按 * 元/m2扣除）；用于满 (略) 需的内脚手架工程， * 方负责搭设、拆除、清理等；塔吊、施工电梯安全防护（含防攀爬）的搭设与拆除、卸料平台的安装与拆除、 (略) 、兜网广告牌、警示牌、中建各种标识和条幅的挂设与拆除， (略) 需“ * 口、临边”、安全通道、安全防护棚、护栏等安全防护设施需使用钢管、扣件的搭设与拆除；脚手架搭拆工程严格按照合同要求、按照项目方案搭设，并无偿提供给其他分包使用，如未按照方案搭设，拆改费 (略) 承担；架体钢管、剪支撑、踢脚板、马道、内外墙及框架柱操作架、防护棚等安全色彩油漆的个性涂刷；周转材料 (略) 的用工均由 * 方承担。

3. * 、施工区域范围内正式基坑防护、楼梯防护、洞口临边防护、基坑防护、流水段之间临时防护等 * 切 (略) 位均由承包方无条件搭设。塔吊操作平台和通道，电梯防护门安装由承包方搭设和安装。

3. * 、工序、 (略) ，样板验收合 (略) 后续大面积施工

3. * 、 配备专职的实测实量员，

3. * .1. * 方在施工过程中必 (略) 设计文件、国家规范、规程； (略) 地 (略) 门的质量技术管理规定；执行我公司相关质量管理制度----按规定参加施工方案论证；执行工序样板制度；对施工的各工序的实体 * %覆盖实测实量合格率达到 * %以上；配合项目的工序及停止点报验工作。 (略) * 项质量专项治理工作的要求；贯彻质量控制 (略) 工艺卡相关要求。实现工程合同 (略) 对项目的分级管控目标。

3. * .2.在工程开工前 * 日内， (略) 质量管理体系（含具体岗位人员配备相关资料）、质量保证措施，报 (略) 质量技术负责人。上报的质量管理人 (略) 人员相符，必须持证上岗。

3. * .3. * 方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受 * 方的质量监督检查。

3. * .4. * 方项目相关配置人员如有变更，需提前 * 天向 * 方报告，同时报备替换的人员相关资料，待 * 方审核同 (略) 相关人员的变更。

3. * .5. * 方在施工过程 (略) “ * 检制”，做好工程施工中的实测实量自检工作、班组间交接检工作，并做好相关检查记录，上述资料应定期报予 * 方存档。 * 方还应配合 * 方的专检复核工作。

3. * .6. * 方必须配合 * 方和监理工程师做好工程验收工作， (略) 理完善验收过程中存在的问题。

3. * .7.施工中如出现质量问题或发生质量事故， * 方要及时通知 * 方，不得隐瞒，必须按 (略) 理措 (略) 整改， (略) 理。

实测实量验收要求：施工班组完成施工作业内容后， (略) * %实测实量自检合格后， (略) 责任工长签字确认，报总包质量 (略) 专检；专检合格后由总包质量人员报监理验收，分包相关人员配合验收。

实行材料、半成 (略) 检验签收制度：所有工程实体材料均应报验。由 * 方提供的材料应按照要求 (略) 报验单，并按 (略) (略) 复试。 (略) 双签制，签字完成后由总包报监理签字确认，验收（复试）合格后方可用于工程实体。

各工序施 (略) 样板施工，按照公司工序 (略) ，严格按制定的 (略) 现场施工。

(略) (略) 监控制度， (略) 防水、混凝土浇注等 (略) 旁站监督。

3. * 、除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可 (略) (略) 工作。

4、工程范围

6#、7# (略) 分及地库：建筑面积 * 2. * m2；

区域	地上建筑面积（m2）	地下建筑面积（m2）	合计
6#、7# (略) 分及地库	* 7. *	* 5. *	* 2. *

说明：本次招标的建筑面积均为暂估面积，实 (略) (略) 部变化已综合考虑；结算时综合单价不作调整。

5、 合同类型及合同额承包方式： 采用 固定综合平米单价 的劳务分包形式。

本工程的合同价款采用下列方式计算：

5.1合同清单如下：

(略) 万国家园 * 期工程结构劳务（6#、7# (略) 分及地库）
报价汇总表
序号	项目名称	单位	面积	税前单价（元/m2）	税前总价（元）	税后单价（元/m2）	税后总价（元）
*	合同内项目	元	* 2. *
1.1	* #、7# (略) 分及地库	元/m2	* 2. *
*	合同外项目	暂估工程量（工日）		税前单价（元/工日)	税前总价（元）	税后单价（元/工日）	税后总价（元）
零工技工		*
零工壮工		*
窝工（连续停工超过 * 天以上）		*
其他项目小计		-
小计
（ * + * ）总金额（元）		小写：
		大写：
1、 签证、零星工日单价每工日工作时间 * 小时，工日单价包括但不限于：人工费、管理费、利润、税金等； 2、投标人施工范围（面积）界限划分若后期改动，投标人应无条件接受，造成增加的费用含在总价中； 3、“投标报价汇总表”中的“合同内项目”中的综合单价为清单报价表折算过来的建筑平米单价，为暂估单价，仅供评标对比用，结算时按清单报价表中各分项的 (略) 结算。 4、现场因各种因素导致的 * 天以内的停窝工费用包含在综合单价内，结算时不调整；累计 * 天以上的停工天数 (略) 签字确认，工日价格按窝工单价计取，如分包过程中未上报则视为放弃； 5、施工工期延长 * 天以内的分包管理费包含在包含在综合单价内，结算时不调整；超过 * 天以上的工期 (略) 双方协商补偿管理费增加的成本

地上结构劳务综合单价组成明细

	承包方式：人工+辅材+小型机具		建筑面积：3 *		金额：元	需提醒的包含内容
序号	工程内容	单位	含量	不含税单价	不含税建筑平米单价
*	不含税人工费（1+2+3+4+5+6+7+8+9）
1	人工清槽、打钎拍底	m2	1
2	砖胎膜砌筑、抹灰	m2	1
3	地下室外墙及底板找平层及防水保护层	m2	1			平面、立面
4	钢筋安装	Kg/m2	*
5	混凝土工程	m3/m2	0. *			布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的 (略) 内移动维护、疏通和清理
6	模板及支架工程	m2/m2	4. *			刷脱模剂、含内支撑
7	防水封堵	m2	1			内外墙穿墙杆洞防水封堵
8	特殊工种费	m2	1			电工、焊工、信号工等
9	安全文明措施费	m2	1			配合各级检查、 (略) 清、临边洞口防护、安全通道、防护棚
*	不含税辅材、小型机具费	m2	1			发包人提供的材料、大型机械 (略) 需材料及机具
*	不含税管理费	m2	1			按要求配备各类管理人员
*	不含税利润	m2	1
*	不含税综合单价( * + * + * + * ）	m2	1
*	税金（ * *税率）	m2	1			适用增值税率 %
*	以上含税综合单价小计（ * + * ）	m2
*	其他项：外架工程（综合单价）	m2				(略) 分西单元（1~ * 轴）从 * 层楼板开始，中单元及东单元（ * ~ * 轴）从首层开始采用全钢附着式升降脚手架
*	工程含税综合单价合计（ * + * ）	m2
备注：
1、承包人根据 (略) 测算钢筋、砼及模板的含量，综合考虑报价。发包人给出的钢筋、模板及砼建筑平米含量可能与最终实际施工完 (略) 偏差，该部分偏差无论多大，综合单价均不予调整。 2、 (略) 填报。 3、 (略) (略) 实际施工图纸差异造成的工作量、施工难度增加的各种费用（ (略) 文件另说明的费用、可预测的费用等）均不予考虑，且结算不予调整综合单价； 4、承包人必须在发包人要求工期内完成自施范围内工作，若因承包人劳 (略) 不足，发 (略) 对其承包 (略) 划分，承包人应无条件接受，承包人不得以此 (略) 费用索赔，且补偿由此给发包人造成的额外损失； 5、若请单表中某 * 项目后期施工未发生，结算时按清单表中对应综合单价相应扣除。若清单表中某项工作 (略) 分包，承包人应无条件接受，该因素造成的费用增加已考虑在总价中； 6、本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。承包人向发包人提供的发票 (略) 在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。 地下结构劳务综合单价组成明细
	承包方式：人工+辅材+小型机具		建筑面积： * 5. * m2		金额：元	需提醒的包含内容
序号	工程内容	单位	含量	不含税单价	不含税建筑平米单价
*	不含税人工费（1+2+3+4+5+6+7+8+9）
1	人工清槽、打钎拍底	m2	1			主楼范围为CFG桩专业分包工程，
2	砖胎膜砌筑、抹灰	m2	1
3	地下室外墙及底板找平层及防水保护层	m2	1			平面、立面
4	钢筋安装	Kg/m2	*
5	混凝土工程	m3/m2	0. *			布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的 (略) 内移动维护、疏通和清理
6	模板及支架工程	m2/m2	2. *			刷脱模剂、含内支撑
7	防水封堵	m2	1			内外墙穿墙杆洞防水封堵
8	特殊工种费	m2	1			电工、焊工、信号工等
9	安全文明措施费	m2	1			配合各级检查、 (略) 清、临边洞口防护、安全通道、防护棚
*	不含税辅材、小型机具费	m2	1			发包人提供的材料、大型机械 (略) 需材料及机具
*	不含税管理费	m2	1			按要求配备各类管理人员
*	不含税利润	m2	1
*	不含税综合单价( * + * + * + * ）	m2	1
*	税金（ * *税率）	m2	1			适用增值税率 %
*	以上含税综合单价小计（ * + * ）	m2
*	其他项：外架工程（综合单价）	m2
*	工程含税综合单价合计（ * + * ）	m2
备注：
1、承包人根据 (略) 测算钢筋、砼及模板的含量，综合考虑报价。发包人给出的钢筋、模板及砼建筑平米含量可能与最终实际施工完 (略) 偏差，该部分偏差无论多大，综合单价均不予调整。 2、 (略) 填报。 3、 (略) (略) 实际施工图纸差异造成的工作量、施工难度增加的各种费用（ (略) 文件另说明的费用、可预测的费用等）均不予考虑，且结算不予调整综合单价； 4、承包人必须在发包人要求工期内完成自施范围内工作，若因承包人劳 (略) 不足，发 (略) 对其承包 (略) 划分，承包人应无条件接受，承包人不得以此 (略) 费用索赔，且补偿由此给发包人造成的额外损失； 5、若请单表中某 * 项目后期施工未发生，结算时按清单表中对应综合单价相应扣除。若清单表中某项工作 (略) 分包，承包人应无条件接受，该因素造成的费用增加已考虑在总价中； 6、本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。承包人向发包人提供的发票 (略) 在地开具的符合发包人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。

5.2暂估合同总价： 元（人民币）， 大写： 元整 ；其中不含税合同额 ，大写： ；增值税额： 元，大写： ；其中安全文明施工费 元，大写： 元：

6、工期：

工期目标： 满足业主、发包人的节点工期及每周每月的工期要求； 注：因橡胶止水条复试不合格导致的工期延误不得索赔。

合同工期天数： 天；

计划开工日期： * 年 月 日。

计划竣工日期： * 年 月 日。（无论开工日期如何调整，竣工日期不变）

7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）专用条款；

（3）补充条款；

（4）通用条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸及工程量清单；

（7） (略) 过程中，发包人和承包人协商 * 致的其它书面文件；

（8）法人委托书

8、合同生效：

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

发 包 人： （合同专用章 ） 承 包 人： （合同专用章 ）

地 址： 住 址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

(略) ： (略) ：

帐 号： 帐 号：

联系电话： 联系电话：

(略) 分 通用条款

9、发包人的工作

9. (略) 使总包管理权，对工程实施全面管理。

9.2负责与业主 (略) 门的 * 切联系工作。

9.3负责组织图纸会审、技术交底、编制施工组织设计、统 * 制定各项管理目标、编制施工计划、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。确保工程质量、工期、安全等目标的实现，对存在的工程隐患及时提出整改要求。

9.4负责组织经验收通过后的隐蔽、预检分项工程的验收。

9.5 (略) 工程和工程竣工验收

9.6负责定期组织召开生产例会。

9.7统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、 (略) 地。

9.8负责审查承包人编制的详细施工作业计划，施工材料计划、劳 (略) 计划等。

9.9按时提供图纸、施工方案、工程变更、洽商等有效地作业指令。

9. * 按时提供发包人供应的材料、机械、设备、现场临建、消防器材、CI材料用具、现场保安、临水、临电、电源、电箱等。

9. (略) 安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，确保施工安全。

9. * 不得允许承包人未获得相应资格证书的工人 (略) 。

9. * 在发现承包人存在未 (略) (略) 为时，应自发现之日起7日内书面告知承包人并提出明确要求。

9. (略) (略) 门相关规定的要求为本项目作业人员办理意外伤害保险。

9. * 承包人按约定完成劳务作业，必须由发 (略) 地内 (略) 配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第 * 方的配合。

9. * 其它发包人应当承担的义务：

9. * 对承包人的工程质量、 (略) 考核，按照考核结果给予承包人相应的奖罚。

* 、承包人的工作

* .1承包人必须 (略) 自身管理并服从发 (略) 统 * 管理，遵 (略) 管理的 * 切管理规定（包括施工总进度及总协调管理规定等），做好配合工作。组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率 * %）投入工作。

* .2承包人应认真按照标准、规范和设计的要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按发包人代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。以上检查检验不应影响 (略) ，检查检验不合格， (略) 发生的费用，由承包人承担责任。

* .3为保证本工程的实施，承包人应提供发包人提供 (略) 有 (略) (略) 有机械设备、施工工具等，承 (略) 有设备及工具应符合 (略) 市关于外来施工单位机械设备的各项规定及发包人对于承包人提供设备及工具的各项规定及要求，且承包人应采取有效 (略) 有设 (略) 于良好状态，以利于施工。

* .4在本工程范围内， (略) (略) 有材料必须符合工程设计和施工规范及发包人的要求。承包人应按照发包人的要求组织对主要材 (略) 考察，费用由承包人负责。承包人必须按规定向发包人提供产品合格证明，承包人采购主要材料须报发包人审批，发包人同意后方可采购。本分包工程严禁使用不合格材料，发包 (略) 购材料的产地、品牌、规格、质量、 (略) 全方面控制。

* .5对于由承包人采购的材料，如承包人没有材料采购能力或承包人由于价格、质量等因素不能采购到合格材料和发包人认为承包人采购材料不符合发包人要求，发包人可直接购买施工用主要材料及其他辅助材料。承包人使用的由发包人购买的主要材料及其他辅助材料，在结算中按照实际领用量乘以承包人预算中采用的预算价格及相应取费合计的1. * 倍从承包人工程款中扣除。

* .6如果按本工程合同规定，承包人应提供的各种资源或服务，但承包人没有能力和其自有资源不符合本工程合同的要求时，发 (略) (略) 有资源或服务。若由于此类原因给发包人造成工期、经济类损失的，由承包人赔 (略) 有损失，并 (略) 罚，违约金按照结算金额的 * %。

* .7承包人在本工程中担任总分包角色，承包人提供的各种周转材料、设备及工具 * 旦进入 (略) ，发包人有权支配使用。若发包人其它的分包商需要使用上述设施，承包人必须 (略) 已经搭设的设施，服从发包人的统 * 安排； (略) 未搭设，需要承包人无偿提供服务。承 (略) 有上述设施必须符合发包方的要求及国家有关的标准规定。

* .8承包人必须具备有关允许在 在京 (略) 门所需的 * 切手续，承担由此造成的后果及因此发生的费用。

* .9承包人必须树立严格的安全防范意识，采取必要的安全防护措施，承担由于自身安全不力造成安全事故的责任，并承担由此发生的 * 切费用。发生重大伤亡事故，承包人应立即上报发包人代表，并立 (略) 门，同时按照政 (略) 理。发包人为抢救提供必要条件，发生费用由承包人承担。

* . * 承包人必须遵守国家及 (略) 政府有关施工扰民、 (略) 噪音控制、施工中交通运输及文明施工的有关规定，对于尘埃、 (略) 有的环保要求，承包人必须采取 * 切有效的措施使 (略) 文件规定允许的程度。若由于此类原因导致的任何罚款， (略) 承担。承包人应 (略) 理有关扰民、民扰事项。

* . * 承包人在施工中必须满足发包人关于CI形象的工作要求，统 * 着装及完成发包人关于企业形象宣传要求的有关工作；自备符合发包人CI形象的工作及安全要求的安全帽、安全带、 (略) 有防护用品； (略) 的所有设备均应按发包人的 (略) 标识， (略) 购的CI材料、器具，承包人负责按照要求摆放及安装。

* . * 负 (略) 临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。

* . * 承包人需 (略) (略) 有中小型 (略) 有的电线和配件等； (略) (略) 安全规定的移动电箱及照明用灯具、电线等。

* . * 按 (略) 市工程技术资料管理的有关规定和发包方 和业主的质量保证体系规定的质量及技术资料管理要求，及时、准确填报并提供发包人要求的资料，承包人应按照发包人质量保证体系文件的有关要求建立其自身的质量保证体系及相应程序文件。

* . * 承包人必须严格遵 (略) 有关安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，由此造成的 * 切责任及损失均由承包人负担。

* . * 承包人需负责工程施 (略) (略) 有垃圾的清运工作，以及满足为迎接发包人及 (略) 市有关方面 (略) (略) (略) 的清理，费用由承包人承担；承包人须负责本工程的竣工清理工作，保证通过发包人及有关单位的竣工验收的检查。

* . * 承包人需 (略) 有的材料、半成品、成品的反复搬运装卸车的工作。

* . * 承包人必须按发包人审核通过（或发包方制定）的冬雨季 (略) 施工，负责冬雨季施工的防雨、防冻工作，其冬雨季施工的措施必须保证工程施工质量， (略) 费用均已包含在合同单价内，无论发生任何情况均不作调整。

* . * 承包人代表及施工管理人员必须按发包人要求及时参加发包人组织的召开的月度、周日生产例会； (略) 上述各项义务，造成工期延误及其它损失均由承包人承担。

* . * 在没有发包人允许的情况下,承包人不得与业主直接发生工作关系，否则，视为承包人违约。

* . * 由于承包人责任使发包人遭受任何与本 (略) 有关的索赔、诉讼而导致发包人遭受任何损失，责任由承包人承担。承包人有责任避免发包人承担由于承包人原因造成的 * 切损失赔偿责任。

* . * 对 (略) 门发送业主 (略) 有关于本 (略) 的任何文件及通知，承包人也承担有关责任。

* . * 无论何时承包人向发包人提供的有关工程施工的书面文件虽经审批，但亦不能免除承包人在本合同中的任何义务或责任。

* . * 在没有发包人允许的情况下，承包人不得 (略) 分包，从中谋利，否则，视为承包人违约，发包人有权解除合同， * 切损失由承包人自己承担。

* . * 承包人应严格遵守 (略) 市政府关于分包管理税务方面的各种制度，任何因为承包人违反这些制度而给发包人造成的损失， * 律由承包人承担。

* . * 如 * 、 * 双方签订本合同，则视为承包人同 (略) 发包人与业主签订的施工合同及其它生效文件。

* . * 承包人指派的 (略) 负责技术、生产、质量安全、文明施工、消防保卫、后勤卫生和承包人工人管理工作，所 (略) 必须是精通技术、善于管理的人员，否则发包人有权建议更换。本合同签订前承包人须报送班长以上管理人员名单并作为合同附件接受发包人审查，审查合格后方能录用，未经发包人允许，施工中不得随意更换。如未经发包人批准更换与投标不 * 致的管理人员，更换项目经理罚款 * 万元，其他人员 * 万元/人。

* . * 按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。

* . * 妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。

* . * 承包人保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业 (略) 有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面 (略) 为外，承包人在本项目不存 (略) 为。

* . * 配合发包人按工 (略) (略) (略) 的涉及承包人工作内容、 (略) 地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

* . * 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立 (略) 并以书面形式通知发包人。

* ． * 承包人未达到约定的安全文明施工标准，承包人应向发包人支付违约金 6元/m2，最高不超过合同总金额的 5 %。

* . * 承包人未在每月 7 日前向发包人提供上月本企业 (略) 有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生 * 次，应向发包人支付违约金 * 元。

* . * (略) 或 (略) 合同的其他义务时，应向发包人支付违约金 * 0元/次，最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。

第 * 条 工程质量及进度

* .1工程质量标准双方约定为： 质量合格，确保北 (略) 杯、局观摩标准， (略) 杯要求同时满足国家、北 (略) (略) 规范、标准的最高标准要求。为达到业主实测实量标准及质量要求、 (略) 承担施工任务范 (略) (略) 考评 (略) 前 * 名，且施工标准满足《当代置业工程实测实量作业标准》V3.0版（如有版本更新则 (略) ）、《当代节能防渗漏标准化施工图集》V3.0版（如有版本更新则 (略) ） （质量标准 (略) 国家、地方政府、行业的质量检验评定标准（按照《GB *** 3建筑工程施工质量验收统 * 标准》进行界定。），并按总承包人与业主签订的总承包合同约定的实测实量达到业主认可的标准为依据），获取 (略) 安全工地奖，国家AAA级安全文明标准化工地奖，营造绿色体验式工地，中国绿色建筑 * 星认证（设计及运营 * 星） (略) 组织安全文明施工，确保安全无事故。 (略) 施工达 (略) 日式管理标准要求或出现重 (略) 全事故，按结算价的1％处罚（且出现安全事故的 * 切后果由承包人负责）。管理人员应配备专职技术、质量管理人员，试验应安排 * 名专职配合取样、送检、做试块人员；

* .2对于合同约定的工程质量标准和创优目标，如承包人不能达到约定目标，则要赔偿发包人直接损失。工程在保证工程质量方面以及工程竣工以后的质量方面都必须符合“国家工程质量验收标准”。验收：验收包括，隐蔽工程验收，装饰工程验收，机电安装工程验收，工程竣工验收等。各阶段的验收都是按照合同的质量目标，根据相关的标准对 (略) 验收。

* .3如果图纸和发包人要求与中华人民共和国及 (略) 市施工验收规范标准之间有任何不 * 致或差异的地方，承包人应以质量较高者施工，由此发生的费用均含在本合同承包单价内。

* .4承包人应建立健全的质量保证体系， (略) 制定的各项质量管理制度，施工的各环节应 (略) 的全面质量监督控制，施工期间要求承包人配置质量自检人员 (略) 跟踪检查，发现质量问题 (略) 整改，按制度和 (略) 质量监督检查。

* .5质量自检 (略) (略) 旁站检查， (略) 质量检查与评定，作好自检互检、交接检记录，随时记录施工中有关质量方面的问题， 对 (略) 经常性的分析，结果即使上 (略) 门。

* .6承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金 见附件 元，最高不超过合同总金额的 * %。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

* .7承包人专职质检人员配备：1万平米以下工程各专业质检工程师各 * 名；1—3万平米以下工程土建质检工程师 * 至 * 名，其他专业质检工程师各 * 名；3—5万平米工程土建质检工程师 * 至 * 名，其他专业质检工程师各 * 名；5万平米以上工程土建质检工程师 * 至 * 名，其他专业质检工程师 * 至 * 名。

* .8承包人以非正当方式（包括 * 人以上围堵、 (略) 、 (略) 所；以任何手段 (略) 正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《 (略) 信访工作条例》 (略) 第 * 号令第 * (略) 为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金 *** 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

* .9承包人因自身原因延期交工的，每延误节点工期 * 日，应向发包人支付违约金 * 0 元，最高不超过合同总金额的 * %。

* . * 经发包人审批后的施工进度计划（包括月度及周进度计划） * 旦下达，必须保证全面完成。如因承包人原因，当月进度计划承包人只完成 * %以下，发包人将缓支承包人当月应付款的 * %，如当月进度计划承包人只完成 * %以下，发包人将缓支承包人当月应付款的 * %，如承包人连续两个月未能完成月度施工计划，上述缓发扣款将成为永久扣款，作为承包人的违约罚款。

* . * 无论何时，如果发包人认为分包工程的实际进度已明显滞后于发包人已批准的进度计划时，发包人可以发出书面的通知要求承包人加快分包工程的施工进度，承包人应立即调整施工力量满足发包人的要求如果承包人在接到发包人的通知后2天内未采取任何措施，或在接到通知后十 * 天内仍然不能满足发包人的要求，发包人可以另请其他 (略) 工作，所发生的费用将从承包人付款中扣除，或发包人可以决定解除分包合同，并视为承包人违约。承包人不得在未收 (略) 通知的情 (略) ，否则，视为承包人违约。

第 * 条 工期延误

* .1承包人应努力且勤奋地完成分包工程，并保证在合同工期内完成分包工程。对以下原因造成竣工工期推迟的延误，经发包人驻工地代表确认，工期相应顺延。

* .1.1不可抗力

* .1.1.1 (略) 门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；

* .1.1.2 战争；

* .1.1.3 离子辐射或放射性污染；

* .1.1.4 以音速 (略) 的飞 (略) 装置产生的压力波，飞行器坠落；

* .1.1.5 动乱、暴乱、骚乱或混乱， (略) 限在承包人及其分包人、聘用人员 内部的事件除外；

* .1.1.6 因适用法律的变更或任何适用的后继 (略) 导致 (略) 不 再合法。

* .1.2不可抗力解决方式

* .1.2.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人， (略) 能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后 * 小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报 * 次受害情况。

* .1.2.2不可抗力结束后 * 天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

* .1.2.3因合同 (略) 合同后发生不可抗力的，不能 (略) 方的相应责任。

* .1.2.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

* .2由于重大设计变更导致增加；同时，此延误发包人已从业主方取得了签证。

* .3恶劣天气或恶劣天气带来的后果，本款中“恶劣天气”是指降雨量在 * 小时内多于 * mm，降雪量在 * 小时内多于 * mm（午夜至午夜），以 (略) 市气象台记录为准。

* .4承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包人收到需继续施工的指示，以致影响施工造成工程停工的。

* .5如果承包人未能在规定的期限内或日期内完成分包工程 (略) 分，对于发包人遭受或招致的，或是发包人实事求是 (略) 遭受的或招致的由上述承包人的失误引起的任何损失或损害，承包人应偿付发包人相应损失费，发包人在早期应给承包人以合理的通知，告知承包人他正在或将要蒙受或招致上述损失或伤害。

* .6当承包人的工程进展已变得明显延迟时，虽然承包人提前以书面形式通知发包人工程进展延迟的原因及其它任何不能完成的情况，此通知都不能减少或降低承包人因此而应承担的责任。

第 * 条 安全文明施工

* .1本工程安全施工目标：无重大伤亡事故，轻伤施工发生频率低于5‰，重伤频率低于0.3‰；创 (略) 市“安全文明绿色工地”。承包人必须认真遵守国家有关安全生产的法律、 (略) 、地方政府、地方建委颁发的有关规定。承包人应严格按照发包人安 (略) 门对于安全施工方面的各种制度、要求及发包 (略) 安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受发包人的安全检查。 (略) 发出的安全整改通知，承包人应在发包人指定的期限内立即派人整改完毕；如发包人发现承包人在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合发包人要求 ，发包人有权给于承包人 * --- * 元的罚款。并且，在此情况下，为确保安全隐患的及时消除，保证安全生产，发 (略) 安排其他单位或人员实施安全整改作业，发生的相关费用由承包人承担，按合同价格2倍计取从承包人工程款项中扣除。承包人投入到本 (略) 机械设备及各类生产工具。必须经检验合格,并符合国家、 (略) 市及发包人的有关规定和安全使用标准。若因承包人违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的 * 切安全事故均 (略) 负责。双方需签订《安全管理协议书》作为合同的附件之 * 。承包人安全员将纳入发包人安全管理体系，承包人安全员的资质应在本劳务合同签订前报 (略) 备案。

* . (略) 理

* .2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立 (略) 门，同时按国家有关法律、行政法 (略) 处理。

* .2.2承包人要积极配合发包 (略) 理工作，及伤亡人员家属的安抚工作， (略) 为的发生。

* .3文明施工目标： 获取 (略) 安全工地奖，国家AAA级安全文明标准化工地奖，营造绿色体验式工地，中国绿色建筑 * 星认证（设计及运营 * 星）。

* .4承包人应严格按发包人关于文明施工的要求和各项制度、规章和规定组织施工，并严格遵循发包人在本工程中对于文明施工的其他要求，承包人应设专职文明施工管理员和 (略) 文明施工工作。

* . (略) 材料、机具应按照发包人标准化工地要求设置标牌，整齐堆放，承包人应随时将施工垃 (略) (略) ，且承包人使用的生活设施应保持整洁和卫生。做好自身责任区的治安保卫工作。

* .6如承包人未服从发包人的文明施工要求，由此引起的违约责任均有承包人承担。

* .7承包人在签订本合同后，既签订分承包方环境保护协议。

* .8承包人必须保证施工工人住宿环境良好，保证通风，居住人数每间房不得超过 * 人，每人居住面积不得小于2平方米，禁止住通铺。

* .9节水、节电管理

在施工过程中， * 方人员要加强节水、节电管理，节水方面严查跑、冒、滴、漏现象，随手关闭水龙头，自觉养成节水习惯，加强对节水设备的管理，节电方面，要及时关闭电源，及时关闭用电设备。水、电统计指标：依据国家、行业、地方节水、节电政策、法规及地方定额等相关规定，水电消耗指标如下：

工程特点				用电指标 (度/m2)	用水指标 (t/m2)
工程类别	主要范围	主要结构形式	混凝土类别
住宅、写字楼、商业楼	结构施工、砌体工程、机电安装，不含精装修	剪力墙结构	商品混凝土	*	1.1
			现拌混凝土	*	1.3
		框架结构	商品混凝土	*	1.2
			现拌混凝土	*	1.4
	结构施工、砌体工程、机电安装及精装修	剪力墙结构	商品混凝土	*	1.2
			现拌混凝土	*	1.4
		框架结构	商品混凝土	*	1.3
			现拌混凝土	*	1.5
(略) 、 (略)	结构施工、砌体工程、机电安装、精装修	钢筋混凝土框架结构	商品混凝土	*	0.6
			现拌混凝土	*	0.9
		钢结构		*	0.4
厂房、仓库	结构施工、砌体工程、机电安装（不含生产工艺设备安装）	钢筋混凝土框架结构	商品混凝土	*	0.5
			现拌混凝土	*	0.8
		钢结构		*	0.4

第 * 条 发包人其他分包商的配合

* .1如果发包人认为有必要，发包人可以在任何时候将本分包 (略) (略) 分包给其他分包商，承包人不得提出任何异议和任何索赔。

* .2承包人需无条件为发包人分包的其他分包商，提供以下但不限于以下各项协调配合工作，其费用已包含在合同综合单价中，任何情况下均不得调整。

* .2.1应发包人的 (略) 已搭设的脚手架或工作平台给发包人的其他分包。

* .2. (略) （非操作面）提供给发包人分包的其它 (略) 需的 (略) 、调试及照明电源。

* .2. (略) 外脚手架防护和公共走道防护，防护标准符合发包人及 (略) 市的有关规定。

第 * 条 其他条款

* .1承包人不得以现金和物品等方式收买发包人的工作人员， * 经发现，承包人需交纳 * 倍于收买金的罚款，并无条件解除本工程合同。

* .2承包人应保障发包人免于承担由于承包人或其工人误用业主提供的临时工程、发包人的设备的其他设施造成的损害而引致的 * 些索赔、诉讼、损坏赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支。

* .3承包人影响其余发 (略) 理：承包人影响其余发包人分包的工作时，由此造成的损失承包人应按实赔偿，并承担 * 定数额的罚款

* .4 * 供材的约定：

* .4.1 承包人负责 * 供材的质量验收及保管工作； * 供材 (略) 指定地点后，由承包人相关人员负责参与验收，并组织人员卸车，办理材料领用手续。承包人负责 * 供材计划、验收、结算工作的责任人为： 。

* .4.2若 * 供材料不符合国标要求，承包人不得使用，若使用造成的损失由承包人负责。

* .4. (略) 发 (略) 理：由此造成的损失承包人应按实赔偿，并承担 * 定数额的罚款。

* .4.4质量、安全保证：本分包工程质量、安全保证金为 * 万元，在承包人的第 * 笔工程款中扣除；在工程整体竣工且扣除质量、安全罚金 (略) 理支出费用后支付安全保证金余额。

* .4.5承包人必须保证正常施工人数不少于 * 方要求人数 人 ，否则，视为承包人违约。赔偿发包人不 (略) 招致的任何损失。

* .5成品保护：发包 (略) 提供任何的保安措施，不会减轻 (略) 照管上的任何责任；投标人特别应为自身工作面及自身的仓库、 (略) 地、 (略) 地提供保卫及安全防范措施。 (略) 之日 (略) 竣工为止，投标人应完全承担对已送抵工地的工程材料（包含 * 供材料设备）的照管责任。在投标人负责照管期间，如已送抵工地的任何材料无论因何原因遭受破坏、被盗、损失或伤害，投标 (略) (略) 分损失，以保证本工程 (略) 完好及在各方面均能符合验收的要求。投标人负责自身承包范围内的成品保护工作，特别是注意投标人与投标人之间的成品保护，在预留预埋阶段对于已完的预留洞及预埋套管成品，由于保护不到位而造成的移位、洞口尺寸偏差以及在整体竣工之前成品发生损坏、被盗、损失等均 (略) 承担，其成品保护费用均含在人工综合单价里，如因投标 (略) 造成的经济损失，在分包结算中扣除。

* .6发包 (略) 下扣款、罚单，如有不同意见可书面阐述理由，提交发包 (略) 商议， (略) 确认且不阐述理由的， (略) 下之日 (略) 生效，发包人可直接从承包人结算款中扣除。

* .7承包人首先满足年底足额发放民工工资，并按合同造价的 * ％ (略) 资金帐户作为劳务工资保证金（承包方承诺书及劳务保证金手续签合同 * 并交于发包方）； (略) 的劳务工资专用帐户， (略) 有权属于发包人，在该项目 * 旦发生承包人拖欠劳务工资的情况下作为应急垫付资金使用，劳务工工资保证金将专 (略) 欠农民工工资，不得用于垫支其他用途。均不得随意支取或挪作它用。劳务工资保证金在承包人完成合同约定的分包工作量，并确认 (略) 劳务工资后，劳务保证金承包人方可支取。 (略) (略) 门制定的各项管理规定。 (略) * 的稳定做好工人思想工作。

* .8承包人应将法人授权委托书作为合同附件列入劳务合同中，法人授权委托书应包含委托权限、委托期限等 * 切工程委托事宜； (略) * 签订劳务分包合同中，应严格按照新《劳动合同法》中的要求， (略) * 必须与劳动者签订劳务用工合同(计件合同)并要求在项目上备案，同时要求按实名制管理，持卡率或出勤率达到 * %。如果 (略) 门和项目查证核 (略) * 未与劳动者签订用工合同的， (略) 罚并 (略) ；

* .9劳务单位应与劳动者签订劳务用工合同（计件合同）后，应按照合同法中的规定为 (略) 会保险费用；

* . (略) 在使用劳务用工时，严禁收取劳务工人任何风险抵押金，并且按《劳务合同法》中约定，劳务人员每人每月不得低于当地最低工资标准 * 元（ (略) ）； (略) 实名制管理，具体依照当地建委相关劳务管理办 (略) (略) 的《劳务分包实名制管理办法》及《劳务分包考核管理办法》承包方须保证农民工工资足额发放到每个工人手中。

* . * 如发包人有证据证明承包人未按时支付劳务工工资，发包人有权直接向劳务工支付其应得工资。承包人向发包人提供支付工资的名单及金额并有承包人签字盖章；上述金额的总计不应超过承包人实际完成的工程量的劳务人工费，对于上述支付，并首先从其交纳的劳务工资保 (略) 拖欠的劳务工工资，若保证金数额不 (略) 拖欠的劳务工工资，应从尚未结清的分包工程款中扣除。承包人有责任向发包人提供正式工程款的发票，且上述支付计入承包人应得工程进度款。对于承包人拖欠劳务工工资，并在发包单位两次提醒后仍不改正，承包人有权解除双方的劳务合同，并将其列入不合格分包商名单。

* . * 承包人劳 (略) 不足或其他任何原因而使发包人不得不将承包人承 (略) (略) 分包时，发包人 (略) 分 (略) 价格（参考造价信息价及双方协 (略) 价）的1.5倍从承包人承包价款中扣除，并且保留对承包人由此而导致的工期延误等的索赔权利。

* . * 特别指出严禁承包人对 (略) 转包挂靠、小班组再分包。 (略) * 项目经理必须在 (略) (略) 备案， * 经中标项目经理必须 (略) 并负责本工程的 * 切事宜。

* . * 承包 (略) 发包人编制的施工组织方案和下达的合理的书面指令，如承包人在发包人下达指令 (略) 该指令，发 (略) 以 * ~ * 元的罚款，最高不超过合同总金额的 5 % ，并有 (略) * 完成此项指令，费用由承包人承担并在结算款中扣除。由此造成工期延误、质量为达到标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

* . * 承包人如有工人 (略) (略) 、建 (略) (略) 门闹事（其行为参见 * .2.4款规定），影响正常的 (略) 会秩序，无论何种原因，发包人 (略) 以每次 * 万元罚款。最高不超过合同总金额的 5 %。

* . * 承包人严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未达到1 (略) 作业人员。每发现 * 例, (略) 以 * 元罚款。承包人弄虚作假造成严重后果的，责任 (略) 承担。

* . * 承包人必须保证节假日及农忙期间的连续施工。

* . * 承包人 (略) 项目对安全、质量、工序等没有书面文字交底资料的工作。

* . * 本工程合同规定的承包范围竣工，并验收合格，承包人在接到 (略) 通知后， * 日内应将 (略) 的所有雇 (略) (略) 。 (略) 过程当中应保证发包人及其他投标人的财产及已完工程免于遭受任何损失。对于承包人在施工中过程中搭设的临时设施，如发包人要求拆除，承包人应按发包人的要求无条件予以拆除， (略) 清理干净直至令发包人满意为止。承包 (略) ，发包人将不予结算。承 (略) ，每逾期 * 天支付发包人损失费，损失费按本工程承包人结算价的千分之 * 计算， (略) 超过 * 天，发包人强制承包人 (略) ，由此引致的 * 切损失和责任均由承包人承担。

* .2 (略) 过程中的相关书面文件的送达方式为： * 方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复。

* . * * 方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期 (略) 告知义务的，由过错方承担相应责任。

* . * 发包合同价款支付的手续为：承包人向发包人出具合法有效的发票后，发包人向承包人支付相应工程款，如承包人不能提供合法有效发票，承包人有权拒绝支付相应款项，由此造成的损失 (略) 承担。

第 * 条 保修

* .1承包人承包范围内的工程项目，经验收合格后，发包人为承包人开具工程合格单及工程完工单，发包人根据承包人施工的工程质量情况和完工情况为承包人办理竣工总结算。

* .2工程结算时，按结算总价的5%扣除保修抵押金，保修金按照《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及相关规 (略) 保修；在工程竣工 * 方验收合格并出具“工程竣工验收备案表”之日起开始计算保修期，保修期为两年。在工程保修期间，承包人要负责 (略) 有保修费用，在保修期满后 (略) 依 (略) 及项目专业负责人签字的维修确认单（是否在承包人范围内发生了保修费用），扣除承包人责任内发生的保修费用并开具保修金结算单。发包人对承包人自身原因造成返工的工程量，及不能证明合格的工作，均不予结算。

* .3 (略) 施工程的保修期限应符合有关规范要求， (略) 发包人与业主签订的保修合同的保修期限。承包人自接到发包人的保修通知后，必须 * 小时内赶到 (略) 维修，否则视为承包人违约，发 (略) 委托其他单位维修，无须通知承包人和征得承包人同意，所发生的费用从保修金中扣除。若承包人维修项目的材料为 * 供材料，由于承包人施工质量问题需要维修的，所有费用由承包人承担。若承包人由于客观原因不能采购到此类材料，此类材料由发包人购买的，发生费用从承包人保修款中扣回。承包人返修后仍不能达到合同约定要求 (略) 返修的，其承担的违约责任为： 按此项费用双倍从保修款中扣除 。

* .4 工程交工以后，若由于承包人的施工内容存在质量问题，致使发包人遭受业主、小业主索赔的，无论是否工程已经超过保修期，均由承包人承担。

第 * 条 争议

发生争议后，除非出现下列情况，双方 (略) 合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

①单方违约导致合同 (略) ，双方协议终止合同；

②调解要求停止合同工作，且为双方接受；

③仲裁机构要求停止合同工作；

④法院要求停止合同工作。

第 * 条 合同解除

* .1承包人和发包人协商 * 致的，可以解除劳务分包合同。

* .2发包人与建设单位施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。

* .3承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业 (略) 本合同约定的其他义务，发包人有权要求承包人无条件增加施工人员或更换管理人员。承包人逾期不 (略) 义务的，发包人可以发出通知解除合同，承包人应接到解除通知之日起3日内 (略) ，由此造成的 * 切损失由承包人承担。

* .4如因不可抗力致使本 (略) ，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使 (略) 的，发包人和承包人可以解除合同。

* .5本合同约定的解除条件成就时，发包人应同承包人解除本合同并办理分包已完合格工程的价款结算手续。承包人应在接到3日内 (略) ，承包人不能因分包工程未结算、工程款未支付而组织工人围攻发包人人员和办公区。承包 (略) ，给发包人造成经济损失的由承包人承担。

* .6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要 (略) 地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。

* .7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的 * 方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第 * 条 合同终止

(略) (略) 义务，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

(略) 分 专用条款

第 * 条 发包人、 (略) 项目经理、 (略) 长及劳 (略) 管理员：

* .1发包人代表：姓名 身份证号：/ 委托权限： 全权负责工程施工事宜 。 电话： 。发包人也可委托 / (略) 签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

发包人代表职责：按合同约定，及时提 (略) 需指令、 (略) 其它合同约定的义务。对承包人的经济签证、往来文件签字的权利， (略) 有经济类往来文件无发包人代表或委托人、发包人商务经理签字，结算时视为无效文件不予以结算。

* .2承包人代表： ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： ，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

承包人代表职责：按照发包人通知的 (略) ，按发包人代表批准的施工作业计划、发包人编制的施工组织设计、工期控制计划、质量目标和发包人代表依据合同发出的指令、要求施工，履行分包合同中规定的其他权利及义务。遵守发包人的《项目管理办法》手册 ，对施工过程中涉及发包人的先进工艺、技术保密。

* .3 (略) 长为： ，岗位证书号： ，身份证号码：

* . (略) 劳 (略) 管理员 ，上岗证号 / ，职责为 劳 (略) 管理 ；

(略) 劳 (略) 管理员 ，上岗证号 ，职责为 。

* .5承包人委派的分包合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： ，联系电话： ，在京住址： ，家庭住址： 。

* .6劳务承包人应建立农民工工资专用账 (略) ，账号 ，企业代码 。劳务分包必须出具《 (略) 市建筑企业档案管理手册》。

第 * 条 发包人应在劳务分包工作开工 5 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 * 套。

第 * 条 承包人应在接到图纸后 5 天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应总计划；经 (略) 门确认后，发包人应按确认的供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人 (略) ，费用由承包人负责。 (略) 提供的材料、设备机具、构配件符合国有有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在 * 日内更换或调整。”承包人领用发包人采购的材料，应办理领用手续。承包人领用的材料实际用量， (略) 预算定额允许 (略) 分，由承包人承担。

承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料（包括钢管、扣件等）、设备机具及构配件。因承包人使用不当发生损耗严重以及保管不善发生丢失、损坏， (略) 赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 * %。详见附件十周转材料使用协议。

施工中由承包人采购的材料有：除钢筋、混凝土、预埋铁件、型钢、直螺纹套筒、保温板（挤塑板或聚苯板）、成品马凳、止水钢板、橡胶止水带、止水螺杆、冬雨季施工及满足 (略) (略) 有材料、成品防护由发包人供应外，其他辅材均由承包人供应，包括但不限于楼板中使用的、所有穿墙孔洞封堵用材料（含防水涂料）、钉子、铁丝、绑扎丝、海绵条、穿墙螺杆、穿墙塑料套管、止水螺帽、螺杆垫片、预制构件施工吊模使用材料（T型螺栓等）、电焊条、模板脱模剂、养护剂、 (略) 、砖胎膜、等。

施工中由承包人提供的设备、工器具有：除塔吊、物料提升机、地泵、汽车泵由发包人供应外，其他机械设备均由承包人提供，包括但不限于：混凝土布料机、混凝土浇筑振捣机具、电焊机、 (略) 需要的机械设备、、吸尘器、吹风机、场内材料倒运机械、人工辅助工器具等。

生产、生活区设置： 招标人提供生活区宿舍、公共大食堂、热水炉、淋浴设施、公用卫生间，房间内提供电风扇及暖气；投标人无条件服从项目大食堂管理，不得私自生火做饭；生活区自用床架及床板、床上生活用品由 * 方自备且符合项目的标准要求；生活区幸福之家（夫妻房）另收费， * 元/间.月； * 方对生活区提供 * 伏电源USB充电插孔，严禁私自转换电压和使用相应设备；对于不符合项目安全生产、生活 (略) 为：如私自增加电压转换器、 修改和私拉乱接已有水电线路、增压增容设施、热得快 (略) 为， * 方有权拆除、没收相关设施 (略) (略) 罚和通报；情节严重的， (略) (略) 。对拒不符合 * 方管理要求的 * 方委派的本 (略) 长， * 方有权要求 * 方更换项目经理或相关人员。生活区责任区内的卫生标准和垃圾清理事项必须按照总包要 (略) 和完成，如达不到要求，总包安排专人完成，所发生费用从责任单位的劳务费中扣除。

第 * 条 质量标准：

本工程应当达到质量评定 满足国家、北 (略) (略) 规范、标准的最高标准；要求确保获得北 (略) 杯金奖、局观摩标准；实测实量合格率 * 分，单项合格率不得低于 * 分； (略) 年度总排名前5%，且每次过程评估结果均高 (略) 平均分，季度第 * 方评估综合成绩高于 * 分 等级（质量标准 (略) 国家、地方政府、行业的质量检验评定标准，并按发包人与业主签订的总承包合同约定的实测实量达到业主认可的标准为依据）。工程完工，发包人应组 (略) 施工的 (略) 质量评定，评定结果达标，结算按照 (略) ，评定结果未达标，或者存在质量隐患及质量索赔的，结算时按照问题的严重程度给予5%～ * %的罚款。此罚款亦不能免除承包人的保修责任。

管理人员应配备专职技术、质量管理人员，试验应安排 * 名专职配合取样、送检、做试块人员；

第 * 条 安全文明施工标准：

本工程安全文明施工要求达到： ，获取 (略) 安全工地奖，国家AAA级安全文明标准化工地奖，营造绿色体验式工地，中国绿色建筑 * 星认证（设计及运营 * 星） (略) 组织安全文明施工，确保安全无事故。 (略) 施工达 (略) 日式管理标准要求或出现重 (略) 全事故，发包人将按照 6元/m2 (略) 罚。

第 * 条 本合同价款核算规则及构成方式：

* .1 本工程的合同价款采用下列第 （4） 种方式计算：

（1）固定合同价款；

（2）工种工日单价；

（3）综合工日单价；

（4）建筑平米综合单价。

* .2 分包合同价款包含以下内容：

本合同总价、综合单价包含但不限于为完成 (略) (略) 需的人工费、材料费（ * 供材除外）、机械费（ * 供机械除外）、超高降效费、劳保费用、现场经费、分包合同备案费、配合试验费、企业管理费等各种管理费、利润、风险费、各项保险费等 * 切费用。

除以上内容，总价、综合单价中还包括：

·完成合同第2条 (略) (略) 需的费用。

·综合单价中已考虑各个塔吊布置对施工的影响，考虑塔吊盲点对施工增加的费用，招标人将不会就塔吊盲点给予投标人任何补偿。

·综合单价已考虑税金，计税方式为增值税计税。

·综合单价已考虑本工程内各栋楼型的差异，按地下车库、地下楼座、地上楼座分别综合考虑综合报价， (略) 人将不会就各个楼型的差异给予任何补偿。

·综合单价已考虑各个楼栋的混凝土泵布置对施工的影响，招标人将不会就混凝土泵布置不到位给予投标人任何补偿。

·综合单价已考虑图纸滞后及投标图纸与实际施工 (略) 导致实际工程量增加的费用、现场临水临电供应不足增加费用、超高（包括但不限于楼层高降效、主楼超高降效）降效费、超重降效费、配合 (略) 需费用、为达到招标人要求的工期目标(正负零、营销节点、封顶等)抢工费、节假日农忙增加费用、为工人购买意外伤害保险等保险费用、夜间施工费、施工困难增加费、各级检查参观施工降效费、垂直运输人工搬运因素、工程技术性间歇窝工费用、冬雨季施工及高温施工的人工降效费用及补助费用、不分时限的阶段清理及完工清理费用、因投标人责任造成人员伤亡及因此而发生的费用、对其他分包商及供应商的配合照管工作、现行规 (略) 含的工作内容，以及为达到发包方要求的工期、质量、安全标准、现场管理等费用。

·除工程承包人或工程业主原因造成的工地全面停、窝工（连续超过 * 天以上）以外的其它任何原因造成的分包人停、 (略) (略) 损失。特别强调劳务分包人应提前预见到施工期间影响施工的政策因素，包括但不限于大型会议、中考、高考、体育比赛等，提前做好应对措施，合理组织人力、物力，总承包人不会因上述政策因素给劳务分包人造成的停、窝工损失承担任何责任。

·文明安全施工费用包括但不限于：现场、场外马路、作业面、办公区、劳务生活区的日常卫生清理，垃圾分类 (略) 内运输、各种材料的 * 次搬运、分类码放、挂牌标识、各种洞口安全封堵等。 (略) 文件要求的各种奖项，所需要的各项费用。按照招标人要求为工人提供至少2套统 * 着装、床单、被罩、安全帽，费用 (略) 承担，编号由招标人统 * 负责，其他各类生活用品（如床等）按招标人要求统 * 购买。

·预埋件安装（包括但不限于自施及其他各专业分包的预埋件）、配合钢结 (略) 产生得费用包括不限于钢结构柱脚支模灌浆费用、钢柱灌浆、主体钢筋与钢结构焊接费用（如有）。

·为完 (略) 应提供的配合费用包括塔吊吊钩以下的配合用具及配合人员、指挥人员（含对讲机等通讯设备的购置）费用、工程配合测量、放线、实测实量费用；配 (略) 砼输送泵的接管及清洗费用；配 (略) 试验费用【试件（块）的取样、场内运输、制作、养护、装卸车等】； * 供材料或业主供材料配合验收、领用、入库、装卸车等；按照发包 (略) 及宿舍等家具的搬运、 (略) 责任区清扫（包括卫生间）、保持费用等。

·特殊工种作业人员费包括电焊、电工、信号、测量等特殊工 (略) 发生的费用。

·其他费用包括包括超高、误工、保险、合同备案及发票开具费用等。

·为了提前回填土，对塔吊采用砌筑维护措施，含在合同价中。

·安全标准化施工满足附件【安全防护标准化实施手册（ * 修订版）】要求，包括电梯井水平防护、吊装容器、洞口防护、基坑边防护、 (略) 有防护位置安装及维护，满足招标人要求；

·混凝 (略) 需的材料（包括塑料膜、草帘被、保温板）及用工；冬施期间的各种保温措施（如混凝土泵管保温）所需材料及用工；

·对招标人提供的设备、 (略) 日常维护清理、倒运、归类、码放、装车，费用包含在综合单价、总价中。

·防 (略) 需阴、阳角位置抹 * 字脚、 (略) (略) 理费用。

·配合钢绞线施工费用。

· (略) 造成的施工难度增加费。

l 人工费

·完成发包范围内工 (略) 人工，含钢筋机械连接人工费、钢筋焊接连接人工费（电渣压力焊、闪光对焊等）、钢筋绑扎人工费、 (略) 收料人工费、含模 (略) 需人工费、 (略) 清及竣工验收时的竣工清理费、含为实现质量目标（实测实量合格率确保不小于 * %。） (略) 需的人工费、因冬雨季施工、法定节假日及政策性停工期间导致的人工降效及为满足 (略) 投入的人工费、 (略) (略) 内（ (略) 、 (略) ）装卸车、码放、清理、退料、 (略) 发生的人工费、含结构成品保护（包括柱子阳角、楼梯踏步、混凝土墙面等）所发生的人工费、含施工交界面（包括但不限于主楼、裙房、高低跨等） (略) 发生的人工费、含施工责任区及生活区内文明施工

（现场道路硬化及防尘洒水覆盖、卫生清理、裸土防尘覆盖， (略) 进行成品保护）等发生的人工费等；

·包括但不限于的模板 、木方卸车、倒运、码放；主体结构、预留洞口、机电预留洞木套箱的制作并配合机电安装、放线洞、吊料洞、塔吊洞、后浇带等模板的放样与制作；水暖电井 * 次结构的 * 次模板搭拆；后浇带、膨胀加强带的挡水台砌筑及防护封闭；模板及支撑体系的安装、拆除、倒运、码放整齐到指定位置，清理模板粘结物及模内杂物、维修、维护、刷隔离剂；承台坑、基础梁的模板搭拆；砖胎膜（包括但不限于基础筏板、集水坑、 (略) 位的砖胎膜）；穿墙螺杆及套管（含螺帽、蝴蝶卡）的加工、安装、拆除及切割、清运、回收等；镰刀卡等加固工具承包人自备；拆模后可能发生的回顶，各类预留洞的封堵（如放线洞、吊料洞、塔吊孔等）；

·钢筋加工绑扎：包 (略) 有 (略) 内点数、钢筋卸货、场内搬运、场内外运输、倒运用工、钢筋翻样、加工、绑扎、钢筋切割、直螺纹套筒连接、对焊加工、成型后分类挂标识牌堆放；成型钢筋搬运、各种搭接及焊接；钢筋垫块（由承包人提供）制作、运输、安装（含插筋）；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立筋、定位筋、锚固筋、插筋等、以及搬运和安装；钢筋 (略) 需操作架（含配合预应力张拉的操作架）的搭设、拆除等；筏板基础钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积混凝土降温水管的架设）的搭设和拆除（如果有）、固定、钢筋接头对接、措施钢筋安装（包括马凳筋、各种型钢马凳支架等）及浇筑砼时的钢筋维护用工以及后浇带、甩跨等预留钢筋的调直、除锈、无论垂直或水平运输机械无法达到的盲区小范围的钢筋绑扎等；

·铁件制作安装由承包人按发包人提供的施工图纸、方案、通知制作安装；铁件使用的钢材卸车、搬运、切割、加工、焊接、防腐 (略) 理；加工后挂标识牌分类堆放；加工成型的铁件的 * 次搬运、安装固定等（包括但不限于人防门吊钩、电梯机房预埋件等），同时也包含2条内容，互相补充。

·止水钢板及橡胶止水带由发包人采购，承包人加工安装，质量标准符合 * 方的要求；按安装长度切割、焊接、安装固定； (略) 分类整齐堆放。

·混凝土浇注：包括但不限于后浇带、膨胀加强带、 (略) 理、浇筑前的基层清理、止水钢板及止水条等止水设备的安装、地下外墙对拉止水螺杆的安装、 (略) (略) 有砼的浇筑、振捣、抹平、养护；结构预留洞、施工措施孔洞、预留洞口（所有 * mm以上的孔洞）的安全封堵及机电专业预留洞口的封堵（为了满足安全要求，所有预留洞的封堵不仅限于 * 次）；水暖电井 * 次结构的 * 次浇注；砼罐车的指挥、布料杆、砼地泵（含泵管、电缆）的 (略) 内移动（根据施工需要而不分时限和次数）与维护、疏通和清理并运到发包人指定地点整齐堆放、保管及归还等辅助用工、 (略) 需溜槽的搭设与拆除、混凝土浇筑高度超过混凝土下 (略) 采取的质量保证措施；无论垂输机械无法达到的盲区小范围的混凝土浇筑；其它涉及混凝土工程的 * 切工作等；

脚手架搭拆用工：所有外围双排钢管脚手架、悬挑脚手架、临时操作架的搭设与拆除（脚手架使用至外装结束，如不拆除按 * 元/m2扣除）；用于满 (略) 需的内脚手架工程， * 方负责搭设、拆除、清理等；塔吊、施工电梯安全防护（含防攀爬）的搭设与拆除、卸料平台的安装与拆除、 (略) 、兜网广告牌、警示牌、中建各种标识和条幅的挂设与拆除， (略) 需“ * 口、临边”、安全通道、安全防护棚、护栏等安全防护设施需使用钢管、扣件的搭设与拆除；脚手架搭拆工程严格按照合同要求、按照项目方案搭设，并无偿提供给其他分包使用，如未按照方案搭设，拆改费 (略) 承担；架体钢管、剪支撑、踢脚板、马道、内外墙及框架柱操作架、防护棚等安全色彩油漆的个性涂刷；周转材料 (略) 的用工均由 * 方承担。

·为配合其他专业承包商、业主指定承 (略) 需付出的人工费用，如：为配合机电施工方的已完成品未完半成品的保护工作等；

·肥槽回填至砖 (略) 需的费用；

·其它专业开槽后的恢复工作的人工费用；

·为完成承包 (略) 需付出的材料（ (略) * 供材料、设备）场内卸车、 * 次搬运、冬雨季施工增加的人工费用；

·为 (略) 达到发包人的要求，需由投标 (略) 文明及CI形象(包括责任区管理制度、宿舍管理制度中需人工配合)所需的人工（ (略) 文明施工小组3-5人）；

·投标人生活及生产、场外马路责任区内的日常打扫、清理及安全保卫工作（如生产、 (略) (略) 派人打扫，则按清扫人员每人每天 * 元人民币，从投标人工程结算款中扣除， (略) 人统 * 安排人员清扫，按每月卫 (略) 按各分包入住 (略) 摊销， (略) 人缴纳卫生费用，逾期缴纳的，从投标人工程结算款中双倍扣除）；

· (略) 使用的 * 供材料、 (略) 堆放及保管工作；

·满足合同约定的质量及工期目标而应由投标人承担的人工费用。

·配合招标人试验人员制作试块、取样等发生的人工费（专人配合发包人）;

·现场临时库房及加工车间、 (略) (略) 发生的人工费；

·配 (略) (略) 发生的人工费及消防、安全应急使用的人工费 (略) 理时配合使用人工费；

·招标人《现场材料管理制度》中规定的投 (略) 材料 (略) 发生的人工费;含招标人对投 (略) 教育、安全教育、职业技能培训、各种 (略) 发生的误工费用；

·由图纸、国家法律法规、地方法规等推及的保证项目 (略) 的人工费等。

·保险：劳务投标人被认为已在他的合同价格中包括了与本 (略) 有应由劳务投标人为其施工人员交纳的意外伤害保险的费用。

·成品保护：劳务投标人应提供必要的人员、材料和设备用于工程（ (略) 有其他分包及自身已完及未完工程的材料、设备的看管责任，成品保护截至日期为项目竣工验收）的成品保护。

·临建、 (略) 和办公条件：劳务发包人提供其满足劳务投标人需要的生活用房、施工用仓库以及办公用房等。劳务投 (略) (略) 人员的合理安排上述劳务发包人提供的临时设施，并按招标人要求配备住宿用床及日常生活必需品、办公必需品。劳务投标人的报价中应包含其临建设施（生活、生产、办公等）日常消耗材料的费用。劳务投标人的报价中应包含其临建设施在劳务发包人要求的 (略) (略) 清的费用。

· (略) (略) 费用。

·安全措施性费用必须能够满足劳务发包人及地方有关安全文明工地施工的有关规定的费用。

· (略) 报费用包含能够保证本工程调试、验收要求。

·劳务投标人报价应当包括为实现质量目标、工期目标、安全目标及保障环保、 (略) 发生的费用。

· (略) (略) 有内容可能会涉及到的费用的总和。合同价格中还应包括人工费上涨、维护、税金、政策性文件规定、风险、 (略) 有费用。

·.现 (略) 造成的误工、机械停滞等费用。

· (略) 材料和周转材料的 * 次倒运； (略) 卸车、周 (略) 时归类码放、清点数量及装车；按发包人指定地点堆放整齐、清理、保养； (略) 清、建筑垃圾清理 (略) 指定地点。

·为配合安全文明施工， (略) 门、局及公司、CI检查 (略) 发生的包括但不限于材料堆码、倒运、场地清扫等费用，已含在综合单价、总价中。

·夜间施工降效；冬雨季施工降效；超高施工降效；节假日加班；为达到工期目标发生的抢工。

·配 (略) 试验（包括取样、场内运输、制作、装卸车等）。

·配合塔吊吊、卸的人工（配置满足要求的信号工若干）。

·成品及半成品保护。

·与其他分包单位的配合。

·电梯基坑、排水沟、地源热泵管沟砌筑、集水坑与斜坡之间采用砌筑砖胎膜方式、砌筑完成后并将砖胎膜与周围边坡空隙采用回填土或砂，费用包含在总价中。

·根据施工进度计划要求，提前做好劳 (略) 计划，安排充足的劳 (略) ， (略) 劳务作业人员中技工比例需达到 * %。

l 中小型机具费

·除招标人提供 塔吊、混凝土泵、汽车泵、混凝土布料机 以外的为完 (略) (略) 机械费、机具费及冬雨 (略) 增加的机械费。含 * 级 (略) 需电线、电缆及节能照明器具等。

·辅材费包含内容：除钢筋、混凝土、砖胎膜、预埋铁件、型钢、直螺纹套筒、保温板（挤塑板或聚苯板）、成品马凳、止水钢板、橡胶止水带、止水螺杆、冬雨季施工及满足 (略) (略) 有材料、成品防护由发包人供应外，其他辅材均由承包人供应，包括但不限于楼板中使用的、所有穿墙孔洞封堵用材料（含防水涂料）、钉子、铁丝、绑扎丝、海绵条、穿墙螺杆、穿墙塑料套管、止水螺帽、预制构件施工吊模使用材料（T型螺栓等）、电焊条、模板脱模剂、养护剂、 (略) 、等。

模板、木方等材 (略) 内外的制作、安装及拆除、装卸车、码放等工作，其人工费用已包含在合同价款中，任何情 (略) 调整。

承包人根据工程需要要求发包人专业分包提供的周转材料，由投标人与周转材料专业分包双方点 (略) 周转材料照管，丢失、损坏由投标人自己承担。详见附件十周转材料使用协议。

(略) 购置的为完成 (略) 需的材料应满足发包人的质量标准，现场不允许使用质量不合格的材料。发包人有权对承包人 (略) 质量检验、要求分包人拆除不合格品、替换分包人采购的不合格材料， (略) 得款项中扣除购买及替换其 (略) 发生的费用；

(略) 购置的材料应满足图纸及相关规范要求，不合格材料禁止使用。招标人有权对投标人 (略) 质量检验、如发现有不合格产品，投标人应无条件拆除、替换不合格品，所产生的 * 切费用， (略) 负责。

以上费用内容，均包含在综合单价中。除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可 (略) (略) 工作。

* .2.4注：本投标报价含税金，计税方式为增值税计税。 (略) 人抵扣要求且必须通过防伪税控系统，属于合法、合规发票。支付投标人工程款时，投标人必 (略) 在地开具的完税发票， (略) 人无法抵扣税金，招标人有权拒绝付款。

* .3 施工中发生的零工单价为 元/工日（ (略) 确认的实际发生工日数计量（按 * 小时/工日），停工、窝工单价 元/日。

* .4采取固定综合单价方式。

* .4.1遇本合同终止、中止、解除时，双方约定：按实际完成工程量乘以合同对应的综合单价，对于以建筑面积计算工程量的费用项目，如未形成建筑平米的则不计算费用， ，已形成 (略) 分按合同对应的综合单价计取，计算规则为 * 年 (略) 市建设工程预算定额，不再计取任何管理费、利润及税金、规费、安全文明施工费等取费。招标人保留向投标人追责的权利。

* .4.2双方约定，本合同的计算规则参照《 (略) 市 * 定额》。特注：其中建筑面积计算按外墙结构边线的外围水平面积计算，不含外墙保温层、装饰面、飘窗、车库坡道 (略) 分、吊装口、人防通道、采光井等，费用综合在总价中，不再另计算。阳台无论何种型式 * 律按 * %计算。结构层高无论多高均按 * 层面积计算。斜屋面按水平投影计算 * 层建筑面积；

* .4.3双方约定，本合同的变更规则为： 如在工程施工前发生的未改变的设计变更、洽商或增加内容，发包人不予办理变更费用。

第 * 条 分包合同价款结算及支付方式

双方约定采取以： 固定综合单价 方式结算,最终以发包人的法定代表人或授权代理人签字盖章的“分包完工结算审批单”（审批单见附件）中的结算金额为准。

* .1 工程款结算

* .1. (略) 月度结算。

* .1.2每月 * 日承包人递交上月 * 日至 (略) 完成工作内容的月度结算报告，发包人在收到承包人递交的完整月度结算报告资料后 * 天内审核完毕，承包人应积极配合。

* .1.3承包人不及时递交完整的月 (略) 造成的工程 (略) 带来的影响 (略) 承担。

* .1.4承包人应在每月的月度结算报告中将本月度期间的签证 * 并递交，不随月度结算报告递交的，将视为本月度无签证事项发生，以后不再予以追加及确认。

* .1.5工程完工并经验收合格后 * 天内承包人将完整的结算资料递交发包人，发包人在收到承包人递交的完整的结算资料后 * 天内审核完毕。

* .1.6 详见补充条款结算办法。

* .2 工程款支付

施工过程中，发包人、承包人应当在每月 * 日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到报送的书面资料之日起计算，最长不得超过3日。 书面确认后，双方约定采取以下 * .2.2方式结算支付分包合同价款。

* .2.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。

* .2.2 工程款支付方式：

无预付款，施工过程中，每月核定工程进度款， * 方于每月 * 日上报上月 * 日至本月 * 日工程进度。 * 方在收到 (略) 审核，审核完毕后经双方确认，按审核结果支付 * 方 * %的工程款，工程竣工验收合格并完成结算后之日起 * 日内付款至结算价款的 * %，预留结算价的5%作为工程保修金，以工程通过验收并正式移交业主，招标人与业主在移交书上签字之日起计算，满两年后无息支付2%，满 * 年后无息支付3%。工程保修金发票须在支付工程款至 * %时 * 并开具，否则招标人有权延期付款。

招标人拨付工程款支付形式：银行转账或商业承兑、银行承兑、票据。（注：承兑汇票贴现由分包单位承担；）

* .2.3由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其 (略) 为的，造成后果由发包人负责。

* .2.4付款方式：支付工程款时，承包人须向发包人提供发包人 (略) 在地建筑业统 * 发票，每次的税务发票复印件加盖公章， (略) (略) 支付至合同约定 (略) 账号内。

* .2.5 (略) (略) 与工人签订的正规劳务合同并报 (略) 劳务管理人员备案，否则发包人拒付工程款，造成的损失由承包人自负。承包人发放人工费时，必须按时足额发放到每个务工人员，由务工人员本人在发放单上签名；发包人有权参与、见证、公示承包人人工费的发放，发放单 * 式两份。当月报发包人 * 份，否则下月发包人有权拒付承包人劳务报酬。

* .2.6承包人和发包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于 (略) 理。

* .2.7完工 (略) (略) 的最终审核后方为有效。

第 * 条 违约责任

* .1 发包人违约责任：

* .1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金 / 元以外，还 (略) 利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。

* .1.2不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 / 元。

* .1.3不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付 / 元违约金。

* .1.4不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金 / 元以外，还 (略) 利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。。

* .1.5 (略) 或 (略) 合同义务的其他情况时，应向承包人支付违约金 / 元。

* .2承包人违约责任：

* .2.1承包人因自身原因延期交工的，业主的节点工期每延误 * 日，应向发包人支付违约金 * 0元/日 元，最高不超过合同总金额的 * %。

* .2.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时， 结算总价下浮5%~ * % 。

* .2.3承包人如不服从发包人指挥，视为违约，发包人有权 (略) 每次 * ~ * 元的罚款，并将承 (略) 。

* .2.4承包人以非正当方式（包括 * 人以上围堵、 (略) 、 (略) 所；以任何手段 (略) 正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《 (略) 信访工作条例》 (略) 第 * 号令第 * (略) 为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金 *** 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

* .2.5承包人未在每月 7 日前向发包人提供上月本企业 (略) 有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生 * 次，应向发包人支付违约金 * 元。

* .2.6 (略) 或 (略) 合同的其他义务时，结算单价下调 * % ，承包人尚应赔偿因其违约给发包人造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。

* .2.7参照业主重大节点控制日期，每个节点都需要 (略) 审核和确认，如因承包人原因造成节点工期延误，应向发包人支付违约金 * 0元/日 元，另外，如因承包人原因造成总工期延误，每延误 * 天，承包人需另向发包人支付1元/m2 的违约金。

* .2.8如承包人未经发包人许可， (略) ，造成 * 切损失均由承包人负责外，同时对承包人已完工程的结算单价下调 * %。

* .2.9本工程不允许转包或非经批准的分包，若有违反，发包人将给予承包人总价 * %的处罚，并中止合同，由此引起的 * 切损失和费用均由承包人承担。

* .2. * 承包人在施工过程中，遇有业主、监理、发包人临时增加工程， (略) 给予确认时，不能因为发包人未能及时签证而停止施工， (略) 理，发包人有权 (略) 每次 * ~ * 元的罚款，并将承 (略) 。

* .2. * 若承包人拒收发包人的函、通知、罚款单等属实文件， (略) 经理和商务经理共同签字确认后，直接从工程款中加倍扣除。

* .3 * 方违约后，另 * 方要求违 (略) 合同时，违约方承担上述违约责任后 (略) 合同。

* .4发包人先有 * .1.1、 * .1.4行为的，承包人的 * .2.4行为不构成违约。

* .5承包人先有 * .2.4、 * .2.5行为的， (略) 为发生之日起 / (略) 分包合同价款的结算和 (略) 为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

* .6发包人 * .1.1、 * .1.4行为、，承包人的 * .2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。

发包人：姓名 身份证号：

承包人：姓名 身份证号：

第 * 条 特别约定

* .1分包商应保证满足总包对工程总体进度计划的要求，各分项工程进度按总包进度施工，确保在合同工期内完成施工任务。 (略) 罚详见 * .2.7条。

* .2发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款， (略) 为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。

* .3承包人先有 * .2.4行为的， (略) 为发生之日起 / 日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。

* .4发包人 * .1.1、 * .1. (略) 为、承包人 * .2. (略) 为赔偿义务不因双方在双方签订本合同结算书，发包人全额支付发包合同价款、承包人全额支 (略) 有工人的 (略) 工资支付情况书面报送前签认的协议而免除。

以上违约责任的免责条件为：在双方签订了本合同结算书，发包人全额支付了发包合同价款、承包人全额支 (略) 有工人的 (略) 工资支付情况书面报送发包人之后 / 日后签订特别协议。

第 * 条 争议解决

发包人和 (略) 合同时发生争议， (略) 和解或要 (略) 门调解，任何 * 方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 2 种方式解决争议：

（1）向 / 申请仲裁；

（2）向 (略) 市 (略) 区 (略) 起诉。

第 * 条 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执 * 份；本合同副本 * 份，发包人执 * 份，承包人执 / 份，发 (略) (略) 门备案 / 份。

第 * 条 补充条款

* ．1结算办法：

* ．1．1承包人办理工程结算，以 (略) 出具的完工证明为依据， (略) 门、 (略) 门、 (略) 门、 (略) 门出具符合合同约定要求的凭证后才准予办理。

* ．1．2结算周期：每月 * 日承包人递交上月 * 日至 (略) 完成工作内容的月度结算报告，发包人在收到承包人递交的完整月度结算报告资料后 * 天内审核完毕，承包人应积极配合。承包人不及时递交完整的月 (略) 造成的工程 (略) 带来的影响 (略) 承担。承包人应在每月的月度结算报告中将本月度期间的签证 * 并递交，不随月度结算报告递交的，将视为本月度无签证事项发生，以后不再予以追加及确认。

* ．1．3零星用工、预算外签证：承包范围外的工作内容，现场签认必须由项目经理签字确认。承包人受发包人的委托从事本合同承包范围以外的其它零星用工工作按照以下原则结算：不足5小时的按0.5个工日/人计,5小时以上 * 小时以内的按1个工日/人计, * 小时以上的按1.5个工日/人计,零星 (略) 核实的工程量× 元/个工日（ * 小时/工日）办理结算。对于有业主正式洽商变更、修改图纸并能够清楚计算工程 (略) 预算外签证单，只有合同外发生的或无法在图纸上计量的工 (略) 签证单，对于分包预算外签证的原则是必须已经获得业主书面认可的并能收回资金的， (略) 门的签字只能证明事实发生的实际情况， (略) 对于发生的事实按照合同的约定判定、是否符合签证条件及 (略) 审核，项目经理的签字作为计入结算的初步依据但非最终依据 。

* ．1．4本合同的计算规则参照 《 (略) 市 * 定额》，特注：其中建筑面积按外墙结构边线的外围水平面积计算，不含外墙保温层、装饰面、飘窗、车库坡道出入口、吊装口、人防通道、采光井等，费用综合在建筑平米固定承包单价中，不再另计算。阳台无论何种型式 * 律按 * %计算。

* ．1．5结算总额＝工程量×固定综合单价+零星用工、预算外签证—扣款

注： (略) 包含的施工内容后期没有施工，例如承台、 (略) 部挖土及打钎清槽等实际施工未做，按照合同单价或《 (略) 市 * 定额》套用对应定额，人工、材料价格按施工当期信息价，仅计取税金后，在总价中扣除。

A：分包人实际完成工程量（《 (略) 市 * 定额》及本合同 * .1.4计算规则计算的实际完成工程量；

A的计算原则：

·以业主或监理审批图纸内工程量（或不大于业主审批的图纸工程量）及上述计算规则计算；

·按图施工之前下发的洽商变更均视 (略) 分，所产生的费用不予计取；

·因设计变更或工程洽商导致已 (略) 分项工程拆除可以按 (略) 增减， 按 (略) 京市 * 定额规定的计算规则计算工程量：

1）、人工费：将洽商变更工程量套用 (略) 市 * 定额×（综合工日单价 元/工日）。

2）、材料费：将工程量（含洽商变更）套用《 (略) 市 * 定额》所包含约定的定额材料费×（1-材料费让利 * %），本材料价格需经发包人认可，扣除 * 供材。

3）、机械费：按 (略) 市2 (略) 包含约定的定额机械费，不含 * 供机械；

有效签证调整金额=1+2+3，不计取管理费、利润、规费及税金等费用。

4）、洽商工程量：以业主审批的洽商变更工程量（或不大于业主审批的洽商变更工程量）及上述计算原则计算； 设计变更及工程洽商根据 * 方（设计、建设单位、监理、总承包）签字认可的正式变更及洽商作为正式结算依据。

5）、签证工程量：签证反映图纸及洽商无法反映 (略) 已施工工程量，或与业主无关的工程量。

* ．1． (略) 工程师、机电经理、商务经理、项目经理签字认可的结算依据必须经过 (略) 门及领导审核，最终以发包人的法定代表人或授权代理人签字盖章的“分包完工结算审批单”（审批单见附件）中的结算金额为准。

* ．1．7自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起，发包人应积极组织发包人和承包人双方的 (略) 核对并制定审核计划（应该在竣工当年完成结算），如果双方最终不能按计划达成 * 致，双方可以按本合同第 * 条约定方式解决。

* ．1．8结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起发包人和承包人双方应就剩余价款制定付款计划。合同价款的支付应当按发包人财务要求的形式办理。

* ．2成品保护：发包 (略) 提供任何的保安措施，不会减轻 (略) 照管上的任何责任；投标人特别应为自身工作面及自身的仓库、 (略) 地、 (略) 地提供保卫及安全防范措施。 (略) 之日 (略) 竣工为止，投标人应完全承担对已送抵工地的工程材料（包含 * 供材料设备）的照管责任。在投标人负责照管期间，如已送抵工地的任何材料无论因何原因遭受破坏、被盗、损失或伤害，投标 (略) (略) 分损失，以保证本工程 (略) 完好及在各方面均能符合验收的要求。投标人负责自身承包范围内的成品保护工作，特别是注意投标人与投标人之间的成品保护，在预留预埋阶段对于已完的预留洞及预埋套管成品，由于保护不到位而造成的移位、洞口尺寸偏差以及在整体竣工之前成品发生损坏、被盗、损失等均 (略) 承担，其成品保护费用均含在人工综合单价里，如因投标 (略) 造成的经济损失，在分包结算中扣除。

* ．3工程结算时，按结算总价的5%扣除保修抵押金，保修金按照《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及相关规 (略) 保修；在工程竣工 * 方验收合格并出具“工程竣工验收备案表”之日起开始计算保修期，保修期为两年。在工程保修期间，承包人要负责 (略) 有保修费用，在保修期满后 (略) 依 (略) 及项目专业负责人签字的维修确认单（是否在承包人范围内发生了保修费用），扣除承包人责任内发生的保修费用并开据保修金返还结算单。发包人对承包人自身原因造成返工的工程量，及不能证明合格的工作，均不予结算。

* ．4其他

* ．4．1发包 (略) 下罚单无须由承包人签字确认，如有不同意见可书面阐述理由，提交发包 (略) 商议， (略) 确认且不阐述理由的， (略) 下之日 (略) 生效，发包人可直接从承包人结算款中扣除。

* ．4．2承包人首先满足年底足额发放民工工资，并按合同造价的 * ％ (略) 资金帐户作为劳务工资保证金（承包方承诺书及劳务保证金手续签合同 * 并交于发包方）； (略) 的劳务工资专用帐户， (略) 有权属于发包人，在该项目 * 旦发生承包人拖欠劳务工资的情况下作为应急垫付资金使用，劳务工工资保证金将专 (略) 欠农民工工资，不得用于垫支其他用途。均不得随意支取或挪作它用。劳务工资保证金在承包人完成合同约定的分包工作量，并确认 (略) 劳务工资后，劳务保证金承包人方可支取。 (略) (略) 门制定的各项管理规定。 (略) * 的稳定做好工人思想工作。

* ．4．3应将法人委托书作为合同附件列入劳务合同中，法人委托书应包含委托权限、委托期限等 * 切工程委托事宜； (略) * 签订劳务分包合同中，应严格按照新《劳动合同法》中的要求， (略) * 必须与劳动者签订劳务用工合同(计件合同)并要求在项目上备案，同时要求按实名制管理，持卡率或出勤率达到 * %。如果 (略) 门和项目查证核 (略) * 未与劳动者签订用工合同的， (略) 罚并 (略) ；

* ．4．4对于联营、挂靠、 * 指等工程，应按照合同 (略) ，联营、挂靠、 * 指单位应与劳务作业人员及聘用的管理人员签订劳务用工合同（计件合同）并为 (略) 会保险费用，该合同必须在项目上备案，如在合同中没有约定该项的，应添加补充协议，否则不予签订合同；

* ．4．5劳务单位应与劳动者签订劳务用工合同（计件合同）后，应按照合同法中的规定为 (略) 会保险费用；

* ．4．6劳务公司在使用劳务用工时，严禁收取劳务工人任何风险抵押金，并且按《劳务合同法》中约定，劳务人员每人每月不得低于当地最低工资标准 * 元（ (略) ）； (略) 实名制管理，具体依照当地建委相关劳务管理办 (略) (略) 的《劳务分包实名制管理办法》及《劳务分包考核管理办法》承包方须保证农民工工资足额发放到每个工人手中。

* ．4．7如发包人有证据证明承包人未按时支付劳务工工资，发包人有权直接向劳务工支付其应得工资。承包人向发包人提供支付工资的名单及金额并有承包人签字盖章；上述金额的总计不应超过承包人实际完成的工程量的劳务人工费，对于上述支付，并首先从其交纳的劳务工资保 (略) 拖欠的劳务工工资，若保证金数额不 (略) 拖欠的劳务工工资，应从尚未结清的分包工程款中扣除。承包人有责任向发包人提供正式工程款的发票，且上述支付计入承包人应得工程进度款。对于承包人拖欠劳务工工资，并在发包单位两次提醒后仍不改正，承包人有权解除双方的劳务合同，并将其列入不合格分包商名单。

* ．4．8为遵守国家和地方环境保护法律、法规及公司环境方针，完成公司环境目标和指标，保证项目施工生产符合ISO * 认证标准要求。若由于承包人原因导致未能达到标准发包人 (略) 以 (略) 罚。

* ．4．9承包人劳 (略) 不足或其他任何原因而使发包人不得不将承包人承 (略) (略) 分包时，发包人 (略) 分 (略) 价格（参考造价信息价及双方协 (略) 价）的1.5倍从承包人承包价款中扣除，并且保留对承包人由此而导致的工期延误等的索赔权利。如承包人未完成结构穿墙螺栓封堵（含防水涂料）、结构剔凿修补等工作，按照5元/建筑平米在承包人结算中扣除。

* ．4． * 特别指出严禁承包人对 (略) 转包挂靠、小班组再分包。 (略) * 项目经理必须在 (略) (略) 备案， * 经中标项目经理必须 (略) 并负责本工程的 * 切事宜。

* ．4． * 禁止转让合同权利或义务

本合同任何 * 方不得单方面转让合同权利或义务，若确需转让合同权利或合同义务，必须满足以下两个条件：

（1）取得合同另 * 方明确的书面同意意见；

（2）签订合同权利、义务转让协议。

* ．4． * 承包 (略) 发包人的质量保证 (略) 质量管理规定，认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工。若发包人通知承包人后 * 小时内，承包人不 (略) 修返工、修理或整改，或承包人返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，发包人可在发出通知或专用条件约定期限 * 小时后雇 (略) 修补，并直接从承包人的工程款或保修金中扣除因此发生的费用，扣除金额为发包人与返工、修理或整改的第 * 方签订的合同金额，无须通知承包人和征得承包人同意，同时承包人需承担违约责任。承包人返修后仍不能达到合同约定要求 (略) 返修的，其承担的违约责任为： 按此项费用双倍从保修款中扣除 。

* ．4． * 承包 (略) 发包人编制的施工组织方案和下达的合理的书面指令，如承包人在发包人下达指令 (略) 该指令，发 (略) 以 * ~ * 元的罚款，最高不超过合同总金额的 5 % ，并有 (略) * 完成此项指令，费用由承包人承担并在结算款中扣除。由此造成工期延误、质量为达到标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

* ．4． * 承包人如有工人 (略) (略) 、建 (略) (略) 门闹事（其行为参见 * .2.4款规定），影响正常的 (略) 会秩序，无论何种原因，发包人 (略) 以每次 * 万元罚款。最高不超过合同总金额的 5 %。

* ．4． * 承包人严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未达到1 (略) 作业人员。每发现 * 例, (略) 以 * 元罚款。承包人弄虚作假造成严重后果的，责任 (略) 承担。

* ．4． * 承包人应严格依照合同及发包人指令施工，未经发包人授权或允许，不得擅自与建设单位、 (略) 门建立工作联系。若建设单位、 (略) 门直接向承包人发布指令，承包人应立即报告发包人，经发包人审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期。

* ．4． * 承包人必须保证节假日及农忙期间的连续施工。

* ．4． * 承包人 (略) 项目对安全、质量、工序等没有书面文字交底资料的工作。

* ．4． * 本工程安全文明目标：无重大伤亡事故，轻伤施工发生频率低于5‰，重伤频率低于0.3‰；创 (略) 市“安全文明绿色工地”。承包人必须认真遵守国家有关安全生产的法律、 (略) 、地方政府、地方建委颁发的有关规定以及总包施组细化安全指标。承包人应严格按照发包人安 (略) 门对于安全施工方面的各种制度、要求及发包 (略) 安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受发包人的安全检查。 (略) 发出的安全整改通知，承包人应在发包人指定的期限内立即派人整改完毕；如发包人发现承包人在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合发包人要求 ，发包人有权给于承包人 * --- * 元的罚款。并且，在此情况下，为确保安全隐患的及时消除，保证安全生产，发 (略) 安排其他单位或人员实施安全整改作业，发生的相关费用由承包人承担，按合同价格2倍计取从承包人工程款项中扣除。承包人投入到本 (略) 机械设备及各类生产工具。必须经检验合格,并符合国家、 (略) 市及发包人的有关规定和安全使用标准。若因承包人违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的 * 切安全事故均 (略) 负责。双方需签订《安全管理协议书》作为合同的附件之 * 。承包人安全员将纳入发包人安全管理体系，承包人安全员的资质应在本劳务合同签订前报 (略) 备案。

* .5 关于设计变更、工程洽商说明

* .5.1施工中如发生对原 (略) 变更的情况，发包人应在接获业主或设计单位通知后，尽快以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及 (略) 施工。

* .5.2施工中承包人不得擅自对原 (略) 变更，因承包人擅自变更设计而发生的费用和由此导致发包人或业主的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

* .5.3因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加劳务报酬并应承担相关的 * 切责任。

* .5.4如发生因设计变更而造成已成型工程的返工，由发包人核定返工工 (略) 签认。所发生的变更返工签认承包人必须在 * 周内完成交至发包人，作为结算的依据。逾期不办理的，将被视为承包人 (略) 承担返工费用，发包人不再予以办理。

* .5.5如在工程施工前发生的未改变的设计变更或增加内容，发包人不予办理变更费用。

* .6 (略) 签证说明

* .6.1承包 (略) 发生合同外签证后的3日内，按发包人的统 * 表格填写工程签证单，签字盖章后以发文形式发 (略) ，签证单字迹要清楚工整，必须有编号（编号不得重复，重复编号 (略) 无效）。签证单须有发包人经办人员、项目商务经理、项目经理 * 人签字且日期齐全，并加盖发包 (略) 印章后才为有效签证。对签证事由和内容的描述须详尽，必要时应附有图纸及工程量计算式。签证事由注明发生时间、 (略) 位（层次、轴线编号、构件名称等）、及工作内容。

* .6.2下列签证单属无效签证单：

* .6.3 未按发包人规定表格形式办理的签证或直接用业主签证代替的分包签证。

* .6.4未按表格内容填写，或内容填写不完整的签证。

* .6.5签字不全的签证单。

* .6. (略) 认可的任何形式的补贴、补偿费用的签证。

* .6.7签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证。

* .6.8按图纸或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签署点工或机械台班或费用的签证。

* .6.9未经认可的点工单价。

* .6. * 超过签证时效和竣工突击补签的签证。

* .6. * 对签证事由的描述太简单以致无法核定的签证。

* .6. * 只有有效签证单才能得到结算，无效签证单不能得到结算，对已在发包 (略) 结算的无效签证单，发包 (略) 门在复核时将予以扣除。

* .6. * * 、 * 双方每周 (略) 有签证单按时间顺序予以登记、编号， (略) 理。

* .7 履约保证金

* .7.1因承包人施工造成工程质量缺陷、施工进度延误、安全生产事故、材料浪费、达不到文明施工要求等，发包人有权 (略) 处罚，罚款将从履约保证金中扣除，当履约保证金不能满足扣款时， (略) 罚当月承包人应得的工程款中扣除。

* .7.2本工程严禁转包、非法分包， * 经发现，发包人有权终止合同，责 (略) ，并由 (略) (略) 经济损失，履约保证金不予退还。

* .7. (略) 前须向发包人交纳履约保证金 * 万元人民币（大写： * * 万元整）。其中：工期、质量安全保证金各 * 万元。经 (略) 、 (略) 、 (略) 及项目经理确认后，如果没有违约情况发生，工程竣工验收合格后 * 天内无息退还给承包人。

* .7. (略) 前须向监理人交纳安全保证金2-3万元人民币.用于奖励管理人员。

保证书

中标建造师（项目经理）

本人 是 项目发包人中标建造师（项目经理）。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照 (略) 本人职责。

本人承诺在本劳务分 (略) 过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同 * .1.1、 * .1.4行为发生。如因本人原 (略) 为，本人将依照本合同 * .6的约定，对发生的债务承担连带责任。

中标建造师（项目经理）：

时间：

保证书

(略) 长

本人 是 项目 (略) 长。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照 (略) 本人职责。

本人承诺在本劳务分 (略) 过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同 * .2.4行为发生。如因本人原 (略) 为，本人将依照本合同 * .6的约定，对发生的债务承担连带责任。

(略) 长：

时间：

分包月度结算补充协议

发包人： (略) (略)

承包人：

为了进 * 步完善双方的过程结算工作， * * 双方在签订主合同的基础上签订如下补充协议，除 (略) 涉及内容外， (略) 主合同。

* 、 * * 双方在 (略) (略) 月度结算，分包月度结算是 * * 双方根据合同计价原则，根据承包人当月实际完成的合格工程量（经发包人确认）经过双方核对后共同确认的月度正式结算。

* 、分包月度结算对象为承包人当月完成工作内容，包括但不限于合同内工作、合同外工作、设计变更、洽商、预算外签证等各项经发包人确认的工作量。

* 、对于正常完成月度结算的，分包工 (略) 原合同约定；对于不能按要求完成月度结算的，发包人不予支付当月分包工程款，按当地最低工资水平支付承包人劳务费。待承包人完成前期工作的正式结算并且月度结算能够正常完成时，发包人方可按结算结 (略) 欠款项，根据原分包合同继续正常支付。

* 、分包月度结算资 (略) 法人或法人授权委托人签字并盖章方可正式生效。

* 、未尽事宜， (略) 协商。

发包人：（盖章） 承包人：（盖章）

法定代表人: 法定代表人:

(或授权代表)： (或授权代表) ：

签订日期： 年 月 日

(略) (略) (略) 劳务管理相关规定的

承 诺 函

(略) (略) ：

我司有幸在 工程 中标，现已经详细学习了贵司关于劳务管理的各项规定， (略) 期间将严格按照贵司的 (略) ，并作如下郑重承诺：

1、我司承诺按贵司要求设置 名专职劳务管理员 ，身份证号 ，参与项目的日常劳务管理工作，不兼职其他工作；如特殊情况变更或撤换劳务管理员将及时通 (略) ，并立即增补 (略) 审核后合格的劳务管 (略) 相关工作。

2、我司承 (略) 所用的 (略) 按贵司实名制管理 (略) 管理，包含提交劳务花名册、 (略) 教育考试、与每 * 个农民工签订劳动合同、与每 * 个班组签订班组承包协议、办理实名制IC卡、配合项目日常考勤、按照政府要求支付农民工工 (略) 上报真实的工资发放表等等劳务全过程管理的相关手续； (略) 劳务人员的变更按照劳务管理规定要求书面报 (略) ， (略) 信息的录入和其它相关工作。

3、我司承诺在招投 (略) 期间遵守贵司的《劳务分包管理办法》中的相关规定。

4、我司承诺在施工期间不使用没有合法身份信息和已经被贵司和我司列入劳务黑名单的班组和人员。

5、如果我司的劳务人员发生恶意讨薪或越级上访事件，我司承诺全力配合贵司 (略) (略) 理。

6、如施工期间我司的劳务人员有不认 (略) 劳务管理相关规定，经教育后拒不整改的，我司服 (略) 的管理，立即更换相关人员或班组。

7、如我司未能兑现以上承诺，愿意承担相应的违约责任，支付违约金。

承诺方盖章： 法人签字或盖章：

委托人签字：

(略) 长签字：

年 月 日

注：对于在本办法颁布之前已签订劳务分包合同的在施劳务分包企业，将本承诺函中投标的文字做 (略) (略) 长即可。

附件 * ：

万国家园 (略) 管理

劳务单位在收到项目下发钢筋加工单时，应由技术 (略) 核对，若有疑问应立即 (略) 联系，由项目修改或补发钢筋配料单。劳务单位派 (略) 驻场人员 * 名， (略) 提供住宿，其他自理。 (略) 人员在钢筋加 (略) 监督协调，每次钢筋将要 (略) 出厂前， (略) 人员 (略) (略) 清点，符合 (略) 。为避免运输 (略) 清点时发生疏漏，在钢筋 (略) 后，劳务单 (略) (略) 清点， * 小时内发现材料不符或缺少，在 * 小时内通 (略) ， (略) 应立即 (略) 与劳务单位及总包核实，如材料不符或缺少属实，则 (略) 承担不符或缺少材料；如超过 * 小时劳 (略) 清点或超过 * 小时才清点发现问题的， (略) 分材料由劳务单位承担。

承包人单位（盖章)： 签字：

签订日期： 年 月 日

附件 *

项目管理目标及质量管理条例

* 项目管理目标

1 质量目标及方针

质量目标： (略) 杯金奖、实测实量合格率不低于 * %

管理方针： 精心施工 预防监控 诚信至上

以人为本 追求卓越

2 工期目标

根据施工合同要求工期节点：

工期目标： 满足业主、招标人的节点工期及每周每月的工期要求；

合同工期天数： 天；

计划开工日期： * 年 月 日。以实际开工日期为准

计划竣工日期： * 年 月 日。（无论开工日期如何调整，竣工日期不变）

3 安全目标： 确保无死亡及重 (略) 全事故，轻伤事故频率为2%，满足发包人施组细化安全目标。

4 文明施工目标：获取 (略) 安全工地奖，国家AAA级安全文明标准化工地奖，营造绿色体验式工地，中国绿色建筑 * 星认证（设计及运营 * 星）。

5 环境管理目标及方针

管理方针： 精心施工 预防监控 诚信至上

以人为本 追求卓越

环境目标： 杜绝环境污染，美化施工周边环境，建设 (略) 市绿色工程。

* 质量标准

分部分项工程施工完毕后，严格按照国家质量验收规范及 (略) 检查，实行材料、半成 (略) 检验签收制度、工程质量检查制度、质量“样板”制度、 (略) 监控制度、 (略) 预验收制度、工程质量专题会议制度、质量过程“ * 检制”、 工程质量管理责任制度、质 (略) 理制度、检验批、分项、分部、单位工程质量自检、申报、签认制度，隐蔽 (略) 位质量、复检和验收制度。

* 质量奖罚规定

* 、奖励条例

1、重视质量，不违章指挥，不对抗质量 (略) 公务，分部工程 * 次通过验收奖励作业班组 / 元。

2、 (略) 级以上优质工程验收，奖励每平米 / 元。

3、认真负责、坚持原则、坚守岗位、严守职责，发现问题及时督促整改分管区域内不发生质量事故、质量通病得到较好治理，单位工程 * 次通过验 (略) / 元。

* 、质量要求

专业分包单位必须牢固树立质量第 * 的思想。坚持样板引路，重点是突出“精”和“细”， (略) 按规范、标准要求，多方消除质量通病， * 是“粗粮细做”，“细粮精做”，以高于国家标准为标准。 (略) 质量，更突出观感效果，最终实现高档次的质量等级。

1、严格按照创优策划、施工方案及技术交底要求组织施工，采取质量预控措施。专业分包工程质量管理以预控为重点，杜绝死后验尸。

2、 专业分包单位要建立和完善质量保证体系并报请总包确认。编制专项创优策划，以保证工程质量在各个环节受控。未建立和完善质管体系的分包不得开工。

3、 (略) 前要同总包签订《质量目标责任书》及《总分包质量管理协议》，进场后十天内要向总包提交质量专项创优策划，包括以下内容：质量目标、质量管理保证措施、 (略) 位质量的跟踪控制、质量通病的防治以及精品节点做法等。未能按要求提交专项创优策划的投标人必须停止施工，所造成的 * 切损失由投标人自负。

4、 每个分项 (略) 位施工前，投标人应通过总包向监理报验施工方案，施工方案中主要包括以下内容：施工流程、施工方法、系统试验等，要求与其它专业配合交叉施工办法，劳 (略) 、机具、材料安排、设备、成品供应计划、施工进度计划等。

5、 总包专职质量工程师， (略) 巡视发现问题时，有权向分包单位下发《工程质量整改通知单》、《工程质量罚款通知单》，必要时下发停工单，直至将问题改正为止。

6、 总包质量工程师将根据分包的施工方案、技术交底等对 (略) 验收，验收合格后，再向监理及业主报验。

7、 工程质量报验工作规定了具体的程序，使专业分包在工程质量的报验方面能按照统 * 的程序有 (略) ，详见工程选题报验程序流程图。

* 、处罚条例

为了保证 (略) 有施工程序在受 (略) ，必须严格按照 (略) ，否则将给予 * 元～ * 元罚款，情节严重的停工整顿，停工后仍未整 (略) 。

1.质量验收要达到 * 次合格率 * %以上，以 (略) 统计为准，否则 (略) 以 * 元/周罚款，对 (略) 以 * 元/周罚款，累计 * 次将分包质 (略) 。

2.对我项目管理 (略) 所提质量问题，不积极组织整改，或限期内 (略) 造成的 * 切后果由分包单位自负，并对分包相关质检员、 (略) 以 * 元～ * 元/次罚款。

3.分包单位必须严格控制施工过程质量，不得隐瞒施工质量问题，所出现质量问题必须向 (略) 报告，否则 (略) 以 * 元/次罚款，情节严重的停工整顿。

4.现场检查或验收过程中暴露的严重质量问题， (略) 以 * 元～ * 元罚款。

5.分包单位未按照图纸、图集、规范、方案或措施施工，总包单位有权不予验收，并给与 * 元～5 (略) 理；分包单位无 (略) (略) * (略) 理。

6.对于施工过程中出现的质量问题，我项目管理人员提出后应该立即组织整改并答复，否则在验收时仍然出现，对分包单位工长 (略) 以 * 元/次罚款，并且 (略) 不予验收。

7.任何 (略) 理方案都必须经 (略) （ (略) ）的批准， (略) 修复、纠偏工作。对违规单位罚款 * 元/次， (略) 有损失， (略) 以 * 元/次罚款。

8.分包单位涉及实测实量的，均需配备专职实测人员，人员不齐，罚款 * 元/日；实测数据上墙，数据未上墙，罚款 * 元/层；按照进度完成实测、统计、上报工作（拆模 * 日内完成上报），报不及时罚款 * 元/层，对于谎报 (略) 以 * 元/次罚款， (略) 以 * 元/次罚款，并重新实测上报数据。

9.分包单位验收未通过或未验收， (略) 下道工序的， (略) 以 * 元/次罚款， (略) 以 * 元/次罚款，并停工整顿，累计 (略) 。

* . (略) 材料未经验收，或使用材料未经取样、复试、复试结果不合格的，处以 * ～ * 元/次罚款，并要求重新报验、复试；使用假冒伪劣材料，或材料不符合合同品牌约定的，处以 * 元/次罚款，并 (略) (略) 。

* .现 (略) 同意，擅自对已施工 (略) 破坏的，处以罚款 * ～ * 元/次，并照价对该成品的修复或 (略) 赔偿。

* .分包单位测量放线经总包单位检查验收，偏差值超出规范允许值1倍以内的，罚款 * 元/次；偏差值超出规范允许值1～2倍以内的，罚款 * 元/次；偏差值超出规范允许值2倍以上的，罚款 * 元/次。

* .分包单位必须按时参加总包单位组织的各项质量检查、样板点评、质量例会、质量专题会议、活动启动、宣贯会等会议，未经同意擅自迟到、早退者，对分包单 (略) 以 * 元/次罚款；未经同意缺席上述议程，对分包单 (略) 以 * 元/次罚款；连续 * 次缺席，将分包该管理 (略) 。

* .视质量违章指挥，对抗 (略) 检查任务造成不良后果的生产人员或管理人员视情节轻重罚款 *** 元。

* .不认真操作，粗制滥造，偷工减料，拒不整改，造成不良后果的施工（生产）操作人员罚 *** 元，情节严重从重罚款。

* .不负责任，不坚持原则，发现问题不督促整改，分管区域内经常发生质量事故，发现问题不及时反映的质量检验人员罚款 *** 元。

* . * 般质量事故， (略) *** 元，发生重大质量事故，责任人按 (略) 重罚。进场的材料、成品、构件、器材无材质证明、试验报告、合格证，材料质量低劣者，罚有关责任人员 *** 元。

* .分包单位不能实现项目质量目标的，按每平米0. (略) 罚。

* .被 (略) * 将作为不良记录录入档案。

* .个人安全防护用品供应：安全帽、工作服、安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜、焊帽等由发包人统 * 采购，所需费用由承包人承担。为保证安全用品质量， (略) 采购的安全防护用品必须按照《安全防护用品合格方》 (略) 商采购。如果承包人的安全帽采购 (略) 提供的合格采购方， (略) (略) 罚。按照发包人要求为工人提供至少2套统 * 着装、床单、被罩、安全帽，费用 (略) 承担，编号由招标人统 * 负责，其他各类生活用品（如床等）按招标人要求统 * 购买。

承包人单位（盖章)： 签字：

签订日期： 年 月 日

附件 *

总分包安全管理协议

工程名称：

* 方： (略) (略)

* 方：

为了 (略) 安全管理，落实各级安全生产责任制，杜绝重伤以上安全事故的发生，保障企业安全生产，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及本公司《职业健康安全管理措施》结合本工程特点，经 * * 双方协商，特制定本协议（服从施工承包合同文本中的相应条款）。具体内容如下：

* 、发包人权责：

1、根据 * * 双方合同为承包人提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度，对承包人贯彻落实国家有关法规及发包人的安全规 (略) (略) 检查。

2、 (略) 时 (略) 入场安全教育，经考试合格（ * 分）者方可上岗，有义务组织承包人学习发包人有关安全管理的各项规章制度。

3、发包人各专业工程师每周 * 须组织本施工区域 (略) 周 * 安全教育，对上周 (略) 总结和对本周 (略) 安排，宣布本周安全注意事项（周 * 安全交底），并做好周 * 安全教育记录。

4、分项工程施工前，发包人专业工程师须 (略) 有针对性的书面安全技术交底。

5、 (略) 的除专业分包作业之外的 (略) 识别、评价，制定重大危险因素预防控制措施。有权对 (略) 的安全 (略) 协调和监督管理。指导、监督、检查承包人的职业健康安全管理工作，对承包人施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查承包人的隐患整改落实情况，必要时协 (略) 隐患的整改工作。

6、编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾害、疫情的防范措施，并组织承包人有

关人员对 (略) 演练，确保应急救援能力。

7、对承包人未建立健全安全管理体系，未按规定配置安全员 (略) 施工。承包人安全人员必须服从 (略) 门的管理，协助 (略) (略) 安全管理工作。

8、负责审核 (略) 有的分包工程安全技术措施（方案）和专项安全防护设施搭拆方案，并监督承包人按照方案搭设。

9、 (略) * 级和 * 级电箱以上临电设置方案，审核承 (略) 辖施工区域的 * 级电箱以下临电设置方案， (略) * 级和 * 级电箱， (略) * 级和 * 级电箱 (略) 管理和维护，监 (略) 属施工区域 * 级电箱以下的临电设施的管理、维护。

* 、对发包人提供的机械设备、机具安全负责管理及维护，督促承包人 (略) 的机械设备、 (略) 管理、维护。 (略) 机械设备、 (略) 检查，对存在的安全隐患提出整改意见，督促承包人 (略) 整改。

* 、对承包人采购的重要劳动防护用品(安全〈平、兜〉网、安全带、安全帽)及小型电器设

备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）进行检查验收，对承包人使用不合格防护用品及小型电器设备的，按 (略) 处罚。

* 、 (略) 搭设完毕未投入使用前的安全防护设施，安装调试完毕未投入使用前的机械设备、机具，敷设安装完毕未投入使用前的临电设 (略) 门、 (略) 验收，符合安全使用要求方准投入使用。

* 、 (略) 后与承 (略) 安全防护设施的移交手续，监督检 (略) 属施工区域的防护设施的维护与管理。

* 、 (略) 时与承 (略) 安全防护设施的移交手续后方可办理 (略) 会签手续。

* 、负责组织承包人参加发包人每周的定期安全检查， (略) 的安全防护、临电管理、 (略) 检查、讲评，督促承包人落实安全隐患整改措施。

* 、对承包人在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受发包人的正常安全管理的，根据问题的严重程度依据发包 (略) (略) 处罚。承包人施工中存在重大隐患或险情时，发包人有权对承包人停工整顿，直至与承包人解除合同， (略) 。

* 、承包人出现安全事故，发包人有权根据责任情况 (略) 处罚。对承包人未经发包人同意擅自增加或调换人员， * 旦发生伤亡事故追究承包人的责任。

* 、督促 (略) 职工办理工伤保险。

* 、承包人权责：

1、进场前将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册、进场人员身体检查表、 (略) 的机械、机具 * 览表、特种作业人员及机操工操作证的复印件报 (略) 门。进场职 (略) (略) 需办理的各种证件，严禁使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

2、严格遵守国家、地方政府有关安全生产、职业病预防及劳动保护的法律法规、标准、规定， (略) 发包人的各项安全管理规章制度。

3、建立健全安全生产管理体系，逐级落实各级安全生产责任制，。本队人员在 * 人以下设 * 名专职安全员， * ～ * 人以内必须有两名专职安全员； * ～ * 人必须设 * 名专职安全员。专职安全员必须持证上岗，承包人专职安全员的日常工作纳入发包人安全管理体系，承包人安全员必须服从 (略) 门的管理， (略) 施工区域的 (略) 检查，做好检查记录，并将检查结果向 (略) 门汇报。

4、 (略) 人员必须接受 (略) 安全教育。承 (略) 作业人员以班 (略) 安全操作知识教育，做好本单位车辆驾驶人员的安全教育， (略) 职工参加发包人组织的各种安全知识、规章制度的教育和培训，提高作业人员自我保护意识，使工人具备从事建筑施工活动避免危害、防范风险的意识、知 (略) 施工安全技术操作的能力。

5、接受招标人应急救援预案的培训、 (略) 分配的职责。服从国家、政府防范突发灾害、疫情的指令、规定与要求。在发包人组织指导下，能够严格贯彻实施。

6、 (略) 属施工区域的安全技术措施方案及专项安全防护设施搭拆方案，并报 (略) 门审批后实施。

7、负责依据JGJ * - * 《 (略) 临时用电安全技术规范》 (略) 施工区域 * 级

电箱(由发包人指定)以下临电设置方案，报 (略) 门审批，并按照审批后的临电设 (略) 所属 * 级电箱以下的 * 级电箱（从 * 级电箱引出通往作业面的可直接接电动工具及临时照明的电箱）、临电线路及（生活、施工） (略) 敷设、安装、维护和管理。临电方案 (略) 安全交底。

8、承包人的特种作业人员及机操工必须是经培训合格人员，并持证上岗。

9、每周 (略) 负责 (略) 全体职工接受发包人专 (略) 的周 * 安全教育。

* 、每天上班作业前承包人班组长须对本 (略) 班前安全交底，做好班组活动记录。

* 、承包人作业班组在分项工程施工前必须接受发包人的作业指导和安全技术交底，并在作业中遵照 (略) 。

* 、服从发包人的安全管理， (略) 施 (略) 文明安全管理达标，现场临时用电、

机械设备、安全防护齐全、完好。接受和配合发包人的安全监督检查， (略) 的所有安全装置、防护设施必须依据发包人编制的相关安全技术 (略) 搭设、安装，承包人必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防 (略) 前将有关物资的材质证明报 (略) 门，经 (略) 门确认后方可使用。

* 、承 (略) 的机械设备、机具必须是合格产品，承包人 (略) 的机械设备、机具安全负责管理、维护及检查，对发包人和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于承包人使用不合格机械设备、机具造成事故的， (略) 承担责任。

* 、参加发包人组织的每周定期安全检查，落实安全隐患整改措施。

* 、对指定的安全防护用品(安全〈平、兜〉网、安全带、安全帽)及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）必须满足施工安全的要求。以上物资在使用过程中有质量问题应停止使用并及时向发包人主管领导汇报。

* 、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经发包人组织有关人员验收合格后方可使用，做好日常维护与管理，退场时与发包人办理安全防护设施、脚手架的移交手续。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到发包人专业工程师的施工指令后方可拆除，不得私自拆改发包人的任何安全防护设施，若因施工必须拆改，须向发包人主管领导报告，经批准后方可拆改，并做好临时防护设施和警戒，在施工完后须 (略) 的安全防护措施。

* 、 (略) 设备、机具填表后报 (略) 。并须经发包人验收合格后使用， (略) 用机械设备的安全装置齐全有效，机况良好， (略) 。

* 、承包人负责敷设、安装的临电设施必须经 (略) 门、人员验收合格后方准投入使用。

* 、做好班前作业环境的安全检查，发现隐患及时采取必要的整改措施，对需发包人协助整改的及时向发包人汇报。

* 、作业前有权要 (略) 作业指导和有针对性的安全技术交底。

* 、有权拒绝发包人管理人员的违章指挥和拒绝在不安全的环境中作业。对发包人有关人员在检查、执法过程中违反规定的做法有权向发包人主管领导提出申诉。

* 、不违章指挥、不违章作业，对发包人及自检提出的安全隐患要及时定人、定时间、定措施落实整改。对承包人工人多次违章，屡教不改和管理人员玩忽职守，忽视安全生产，违反安全规章，违章指挥，强令工人冒险作业的，发包人有权按《 (略) 奖罚规定》及《项目总承包管理手册》的有 (略) 罚；若因此而引发安全事故的，承包人必须承担相应责任。

* 、 (略) 施工作业人员提供必需的劳动防护用品，防止工伤事故及职业病的发生。必须按 (略) 职业病危害 (略) 上岗前、在岗期间、离岗时及应急的职业病健康体检，并在职业病危害作业 (略) 施工前向发包人提交相关体检资料（如承包人安排职业病体检有困难可由发包人协助承包人组织职业病危害 (略) 体检）。

* 、承包人发生各类工伤事故、职业病及未遂事件严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、 (略) ，并立即报告发包人主管 (略) 门。

* 、 (略) 施工人员的相对稳定，人员发生变动须提前向发包人汇报，严禁承包人私自调换和增加人员。 (略) 的工人和变换工种的工人， (略) 有针对性的安全教育，经考核合格后方可上岗，并做好教育记录。

* 、 (略) 属员工（包括作业工人）办理工伤保险，支付保险费。

* 、承包人交纳安全管理保证金的数额：

1、依据相关规定：“矿山、道路交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹等领域的生产经营单位按照国家 (略) 安全生产风险抵押金制度。生产经营单位发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险 (略) 理所需资金。”承包人必须向发包人交纳安全生产风险抵押金（合同额的1-3%，且不低于 1 万元），承包人发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险 (略) 理所需资金。

2、如安全生产风险抵押金在分包工程年度结算前已扣完，发包人有权要求承包人适当补交安全生产风险抵押金2-5 万元。

3、工程结束办理完结算后，将安全生产风险抵 (略) 分返还承包人。

* 、 (略) 奖罚规定

4.1奖励

1、凡在自己工作范围以外，发现重 (略) 全隐患和险情，并及时报告和采取得力措施，从而避免了重大人身伤亡和设施设备损坏事故的有功人员，按贡献大小，给予通报表扬并 * 次性奖励 * 元。

2、为确保安全 (略) 革新、发明创造、提出合理化建议、作出突出贡献的

人员，经项目文明安全领导小组认定后， * 次性奖励 *** 元。

3、对坚决制 (略) 为，从而避免了事故发生的有功人员，给予通报表扬

并 * 次性奖励 * ～ * 元。
4、因举报他人违章指挥、违章作业从而避免重 (略) 全事故的人员，经核实， * 次性奖励举报人 *** 元。

5、在抢救工伤及事故中采取措施得力，避免事态进 * 步恶化的有功人员，经核实， * 次性奖励 *** 元。

6、奖励申报由 (略) 在部门负责人提出申请，经项目文明安全领导小组审。

(略) 奖励。

4.2处罚

4.2.1工程项目安全管理工作存在 (略) 罚标准：

1、每周 * 无综合安全交底，每次罚主管工长 * 元。罚项目安全值班领导 * 元。

2、工长未按规 (略) 书面安全技术交底，每缺 * 分项工程安全交底罚款 * 元。安全技术交底无针对性，每项罚款 * 元。无开工前全面安全技术交底，对项目总工罚款 * 元。

3、不按规定填写领导值班记录和带班记录的，对该月项目值班领导罚款 * 元。

4、无班组日志（班前安全活动记录），每天罚款 * 元，每月最高罚款 * 元。

5、不坚持每周 * 安全检查每次罚款 * 元，无检查记录罚款每次 * 元

6、使用未经安全教育培训人员或使用安全教育不 (略) 作业以及用工违反规定的（使用童工、未成年工、超龄工等），每人次罚款 * 元。

7、特种作业人员无证上岗（特种作业人员使用过期证、假证、冒名顶替 (略) 理），每 * 人罚款 * 元，最高罚款 * 元。特种作业人 (略) 有持证 (略) 检查时不能出示有效操作证的，每人次罚款 * 元，最高罚款 * 元。

8、对不按规定为作业人员配备劳动防护用品及职业病防护用品的罚分包单位负责人负责人 *** 元。对不按规定佩戴、使用合格劳动防护用品职业病防护用品的罚款 *** 元。

9、 (略) 门下达的安全隐患整改未按要求落实消项、整改不彻底、未反馈，每项罚款 *** 元。

* 、安全管理资料不健全，对相关责任人罚款 *** 元。

* 、分包安全管理人员未按规定配备，每人每月罚款 * 0元。

* 、分包单位不参加项目组织的安全会议、安全活动、安全检查的，每次罚款 * 元。

* 、 (略) 在地《职业性健康检查管理办法》相关要求对有害 (略) 体检的，每发现 * 人罚款 * 元。

* 、对发生职业病未按规定上报的，对有关责任人员罚款 * ～ * 元。

* 、发生伤亡事故、未遂事故未在规定时间内报 (略) 门，每次罚款 *** 元，情 (略) 罚。

* 、发生工伤事故后，不积极组织抢救伤员， (略) 的，对有关责任人员通报批评，造成严重 (略) 政处分，并处罚款 *** 元。

* 、对不重视隐患整改，不落实安全生产责任，致使类似工伤事故重复发生的负有管理责 (略) (略) 政处分，并处罚款 * 元。

4.2. (略) 存在下列 (略) 罚标准：

1、现场人员未正确佩戴合格的安全帽，工人每 * 人罚款 * 元，管理人员每 * 人罚款 * 元。

2、高空作业人员未系挂安全带，每 * 人罚款 * 元。未正确使用合格的安全带，每 * 人罚款 * 元。

3、穿高跟鞋、拖鞋、短裤（高于膝盖以上） (略) 施工作业，每人每次罚款 * 元。

4、材料不按规格、要求堆码，限 (略) 罚款 *** 元。

5、临边防护不到位，每处罚款 * 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。

6、预留洞口防护不到位， * cm～1.5m洞口未作安全防护， (略) 罚款 * 元，最高罚款 * 元。 (略) 及以上为严重安全隐患，停工整改；1.5m以上洞口未作安全防护， (略) 罚款 * 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。

7、通道口未作安全防护， (略) 罚款 * 元，最高罚款 * 元。两处及以上为严重安全隐患，停工并整改。

8、电梯井口未作安全防护， (略) 罚款 * 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工并整改。

9、坑井口未作安全防护， (略) 罚款 * 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。

* 、开挖沟、槽等土方施工，超过1.5米深未按规定放坡或做支撑，罚款 *** 元。

* 、 (略) 往下投掷、掉落物料，每次罚款 *** 元。

* 、脚手架防护不到位：

1） (略) 以 * 延长米 (略) 计， (略) 未做封闭，罚款 * 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。

2） (略) 以 * 延长米 (略) 计， (略) 未做防护，罚款 *** 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。

3）脚手板以 * 延长米 (略) 计， (略) 未做满铺，罚款 *** 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。

4）防护栏以 * 延长米 (略) 计， (略) 未做防护杆，罚款 *** 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。

5)拉结点未按方案要求设置、作业人员私自拆除外架拉结点， (略) 罚款 * 元，最高罚款 * 元。十处及以上为严重安全隐患，停工整改。

6）剪刀撑未按方案要求设置，罚款 *** 元。

7）挡脚板以 * 延长米 (略) 计， (略) 未设挡脚板，罚款 * 元，最高罚款 * 元。

8）脚手架防护低于施工层每单体工程罚款 * 元。

9）未覆盖在防雷保护区域内的高大脚手架未设置防雷接地罚款 *** 元。

* ）起重机械、脚手架与高压线未达到安全操作距离时，未采取有效可靠的防护措施的。

* ）挑架工字钢、卸荷钢丝绳、 (略) 封闭不严密，每处每项罚款 * 元，最高罚款 * 元。

* ）爬架爬升导轨未按方案要求设置，相邻架体间空隙无防护措施， (略) 封闭不严密， (略) 与结构外墙间未安装翻板防护，架体垂直度超标，每项罚款 *** 元。

* ）门式架立柱架体结构不稳固，无剪刀撑，2米以上作业面无防护栏杆，每处罚款 *** 元。

* ）卸料平台无限载标志；平台周边防护不严密；落地式卸料平台与结构拉结不到位；型钢卸料平台钢丝绳拉设不符合要求；与结构锚固不牢，每处每项罚款 *** 元。

* ）人字梯无保险链、缺档、梯子材质破损、腐朽，每梯每项罚款 *** 元。

* ）违章翻越护栏、攀爬脚手架、从安 (略) 位进入在建工程的罚款 *** 元。

* ）外架拆除、模板拆除作业未设置安全警戒线； (略) 无专人看护，罚款 *** 元。

* ） (略) 的 * 切防护栏、防护设施、安全标志、指示牌等，未经许可不得随意拆改，挪作他用，违者罚款 * — * 元。

* ）使用不符合安全规定的物资搭设安全防护设施的， (略) 相关负责人罚款 * 元— * 元。

* ）未按专项安全方案组织危险性较大工程施工，限期不整改每项罚款 *** 元。未编制专项安全方案或专项安全技术方案未经审批组织危险性较大工程施工，罚款 *** 元。

* ）施工用电未采用TN—S系统设置临电系统，罚款 * 元。停工并整改。临电系统未采用逐级漏电保护，每处罚款 * 元。最高罚款 * 元。

* ）严禁私拉乱接电源、电灯，施工作业、生活用电须由专业电工安装操作，违者罚款 *** 元。

* ） (略) 的电气线路老化，电器损坏，失修严重，罚款 *** 元。

* ）电箱配置不符合临电规范要求，无验收合格标志擅自使用每个罚款 *** 元。电箱内电器开关选型不符合规范要求、 * 级箱内开关直接带机械设备、机械设备无专用开关箱、开关箱未标明用途、机械设备与开关箱距离大于3米，每处每项罚款 *** 元。

* ）电箱内电器开关 * 闸多机；电器开关、插座破损；电箱门未接地；电箱内未按规定设置接线端子；电箱电源线未接保护零；电源线插头未接保护零；机械设备未接保护零；照明电源未采用 * 芯橡套电缆；电源线绝缘破损；使用其他金属丝代替保险丝；使用多用插座；电箱无门；电箱内未张贴线路图；电箱未编号；未明确责任人；电箱内电器未标明用途；电缆、电源线未按要求绝缘吊挂，线路随地敷设，每处每项罚款 *** 元。

* ）LED灯未使用封闭式灯罩；灯架底座不稳；灯具金属外壳未做接零保护，每处每项罚款 *** 元。

* ）使用不符合要求的手持电动工具罚款 *** 元。

* ）机械检修、维护、保养过程中未拉闸断电；未派专人看管或未悬挂警戒标志；看管人员擅自离岗的，每项罚款 * 元。

* ）物料提升机、外用电梯司机擅自离岗未对 (略) (略) 理（拉闸断电、电箱上锁，厢笼停至地面）的，物料提升机违规载人，外用电梯物料、人员进入楼层后未关闭安全门即将吊笼升降的，罚款 *** 元。

* ）物料提升机、外用电梯未按规定设置限载标志每台罚款 *** 元。

* ）外用电梯、物料提升机上料平台无防护门，吊笼无门，无超高限位，进料口无防护棚及重要安全防护设施未经安全验收投入使用的，每项罚款 *** 元。

* ）塔吊等起重设备吊钩、绳、锁具存在安全隐患仍投入使用，每项罚款 *** 元。

* ）委托没有相应安装资质的单位安装起重机械设备和附着升降脚手架的，罚款 *** 元。

* ）未按要求办理起重机械登记编号、安装拆卸告知和使用登记等备案手续的，未按要求对塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电葫芦等起重机械以及整体提升脚手 (略) 检测、验收而投入使用的。塔式起重机电缆线破损严重且无卷线器、塔式起重机或外用电梯安全装置失灵为严重安全隐患，罚款 *** 元，停止使用并整改。

* ）电动吊篮未经验收擅自使用，无超高限位每台罚款 *** 元，并责令立即停用整改；配重不足或未固定、支架超长、支架固定不牢、无超高限位挡板、操作人员未经培训合格上岗、无保险绳或保险绳固定不牢、吊篮内作业人员未将安全带系挂在 (略) 每项罚款 *** 元；吊篮上人超过2人每超 * 人罚款 * 元；吊篮重锤落地或距地小于 * cm，每个罚款 * 元；安全锁锁绳制动超标每台罚款 *** 元，责令立即停用整改。作业人 (略) 于悬空状态时违章翻越吊篮、吊篮保险装置失效仍继续使用罚款 *** 元。

* ）机电设备缺乏防护装置或防护不到位，未经验收合格擅自使用，未按规定设置操作规程牌，不按操作规程操作，机械带病运转，每台每项罚款 *** 元。

* ）电焊机未使用专用开关箱；无专用漏保；双线不到位；电源线、把线超长；接线侧无防护罩；焊把钳绝缘损坏；电源线、把线破皮漏电；把线有接头；焊机外壳未接地；无接线柱；无压线鼻子；电流调节扳手无绝缘措施；高处施焊无接盘措施，每机每项罚款 *** 元。

* ）木工圆锯无防护罩、滴水装置、分料器；未按规定配备灭火器；操作间内有烟头；锯末、废料未日产日清，每项罚款 *** 元。

* ）空压机压力表损坏；皮带轮无防护罩或防护罩破损；皮带不齐全，每机每项罚款 *** 元。

* ）砂轮切割机锯片破损或锯片半径小于2.5cm仍使用；无工具托架；使用砂轮机侧面打磨工件；无锯片防护罩；无防火罩；金属外壳未接零；使用倒顺开关，每机每项罚款 *** 元。

* ）卷扬机、钢筋调直区和钢筋张拉区无安全隔离防护，罚款 *** 元。

* ）戴手套操作旋转机械，每人次罚款 *** 元。

* ）操作打夯机、水钻未带绝缘手套，罚款 *** 元。

* ） (略) 吸烟，无动火证动火或动火无看火人、无灭火措施、周围易燃物、可燃物未清理，每处罚款 *** 元。

* ）氧气、 * 炔瓶使用间距小于5米，与明火距离小于 * 米的， * 炔瓶倒放使用， * 炔气瓶无回火装置，气瓶无防震胶圈，气瓶压力表损坏，罚款 *** 元。

* ）易燃易爆危险品未专库、分开存放的，无防火标志，罚款 *** 元。

* ）库房内无管理制度、无灭火器、库房内吸烟、照明设施违反规定的，每项罚款 * 元。

* ） (略) 、生活区、重点防火区域未按要求布设消防设施，每缺 * 个罚款 * 元。

* ） 超高建筑未按要求设置消防立管，消防立管未通水，未配备消防水箱、消防泵，存在重大火灾隐患的，罚款 *** 元。

* ）生活区内违章使用大功率电器，每个罚款 *** 元。

* ） (略) 使用明火保温，生活区使用明火取暖，罚款 *** 元。

* ）无火灾情况下 (略) 消防器材、利用消火栓取水的，罚款 *** 元。

* ） (略) 清，现场（建筑、生活）垃圾应及时清理，指定堆放地点并采取封闭、苫盖措施，违者罚款 *** 元。

* ）违反劳动纪律，不服从管理， (略) 安全防护设施、设备以及酒后作业等，罚款 *** 元。

* ）随地大小便罚款 *** 元。

4.3被罚款单位或个人应在规定的时间及时交纳罚款，对不如期缴纳罚款的，在分包单位安全生产风险抵押金中加倍扣除。

4.4安全 (略) 门开具罚款通知单， (略) 收取罚款并设立专项帐目。安全罚款可用于奖励安全生产上的有功人员或用于组织专题安全活动。

4.5凡发生本制度未加以明确的奖罚的，由项目文明安全领导小组讨论决定。

4.6违章人员（个人） (略) 在单位 (略) ，因分 (略) 违章人员负有管理责任，如违章人员无力按时交纳或离开本工地无法交纳罚款的， (略) 在单位负责交纳。所有罚款支付须于罚款通知单规定的期限内及时交 (略) 门。如分包单位或违章人员在规定时间内拒不缴纳安全罚款，在分包单位的安全生产风险 (略) 加倍扣除。

4.7承包人必须保证在本工程的安全与文明施工，除承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款外，还要赔偿因此给发包人造成的名誉损失，每发生 * 起安全事故或死亡事故，按合同总价款的 5% (略) 罚。

* 、协议书说明

1、承包人 (略) 时，必须到发包 (略) (略) 会签手续，发包人对承包人对本 (略) 情况签署意见，承包人办理完会签手 (略) 。

2、本协议与发 (略) 情况制 (略) 管理措施均视为双方 (略) 分， (略) 安全管理措施 (略) 。

3、未尽事宜在工作中进 * 步完善。

4、本协议书 * 式两份， * * 双方各执 * 份。

5、协议自签字之日起生效，工程完工经 * * 双方验收办理完结算后失效。

发包人（盖章）： (略) (略) 承包人（盖章）：

签字： 签字：

附件 *

材料管理协议

发包人： (略) (略)

承包人：

为保证工程项目材料的有序管理，减少材料的损失，明确职责，分清业务，本着平等互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。

1、总则：为加强材料管理工作，确实做到科学、合理的使用材料，“确保质量、满足需要、聊低成本”的原则，使材料管理工作做到职责清楚、奖罚分明。各专业 (略) 的 (略) 如下规定：

1．1本项目的材料管理主要由 (略) ，各专业分 (略) 门主要负责配合材料设备的询价、定货、采购、报验。

1．2材料报验，各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作， (略) 以前填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（ (略) 家资质证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料/构 (略) 使用，若违章使用，根据情节轻重给予 *** 元的罚款，并 (略) 。

1．3材料/构配件/ (略) 后， * 小时内必须向总包申请材料/构配件/设备的报验。材料/构配件/设备报验前不得分 (略) 。报验时带材料/构配件/设备报验报验单，由分包单位的工长/材料员及总包专职工程师按报 (略) 验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料/构配件/设备不得使用，也不 (略) 以外的地点。并按总 (略) (略) 理。

1．4材料堆放管理， (略) (略) (略) (略) 统 * 划分，指定各专业分包的材料堆放区域。

1.5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐、做到 * 头齐、 * 条线。

1.6易燃、易爆物品（油漆、稀释剂、氧气、 * 炔气等） * 律不得在建筑物内储存，必须在总包的指定位置搭设符合要求的库房或者随时随用。

1.7所堆放的材料必须有明显标识，标识牌的制作必须事先征得总包的同意。

1．8材料、设备、机具 (略) 登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查 (略) 。

1．9剩余材料、设备、 (略) 时， (略) 开具门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。 (略) 台帐上登记的材料、设备机具 * 律视为总包财 (略) 外。

1． * 承包方应设置专职物资管理人员负责与项目业 (略) 材料的管理工作。

1． * 承包方物资管理人员应服 (略) 的管理。

2、供应管理

2．1桥架、线槽、钢管由发包人提供并送至工地内，承包人负责卸车、运至承包人 (略) ，并负责保管使用，其余材料由承包人自购。

2．2验收与保管。承包人负责保管其领用的材料，丢失、损坏由承包人承担损失。

2．3由承包人与项目技术、工长、材料、预算按照施工方案共同确定工程周转料具总量，由承包人承包使用。

2．4如承包人超总量使用，自行承担超用损失。

2．5承包人按工程进度提前3-5天提使用计划给 (略) ， (略) (略) (略) 清点并办理手续。

2.6 (略) 提供的材料、设备机具、构配件符合国有有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在 * 日内更换或调整。”承包人领用发包人采购的材料，应办理领用手续。承包人领用的材料实际用量， (略) 预算定额允许 (略) 分，由承包人承担。

2.7 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料（包括钢管、扣件等）、设备机具及构配件。因承包人使用不当发生损耗严重以及保管不善发生丢失、损坏， (略) 赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 * %。

2.8对于由承包人采购的材料，如承包人没有材料采购能力或承包人由于价格、质量等因素不能采购到合格材料和发包人认为承包人采购材料不符合发包人要求，发包人可直接购买施工用主要材料及其他辅助材料。承包人使用的由发包人购买的主要材料及其他辅助材料，在结算中按照实际领用量乘以承包人预算中采用的预算价格及相应取费合计的1. * 倍从承包人工程款中扣除。

3、小型材料

3． (略) 采购使用，发包人项目质检、 (略) 检验，合格方能在工程中使用，不合格 (略) 。

本协议与合同等效，如以合同发生抵触以合同为准，协议 * * 双方各 * 份。

发包人： (略) (略) 承包人：

签字： 签字：

签订日期： 年 月 日

附件 * ：

防火责任书

为加强防火工作，贯彻落实各项防火安全规定，保证在施工期间不发生任何火灾事故，结合项目实际情况，特签订本责任书。

* 、责任关系

(略) 负责人是消防安全第 * 责任人，全面 (略) 有管辖区域的消防安全工作。并设置专兼职消防、保卫安全管理人，组织实施本单位的防火工作。

* 、责任期间

冬季防火时间为： * 日——— * 年 * 月 * 日

* 、责任目标

1、 建立健全防火组织，逐级落实防火责任制；

2、 开展形式多样的防火宣传教育工作，提高施工人员防火安全意识。

3、 结合本项目实际情况，制定防火工作措施，落实防火责任人。

4、 不发生任何火灾事故和煤气中毒事故。

5、 日常防火管理到位，及时整改火险隐患，资料齐全。

6、 按照规定配备足够的消防器材，保证齐全，灵敏有效。

以上各条如若违反后果自负，项目概不负责。

发包人： (略) (略) 承包人：

签字： 签字：

签订日期： 年 月 日

附件 * ：

工程治安、消防、保卫协议书

为更好的维护企业生产、经营和工作秩序，预防火灾及其他治安、灾害事故的发生。根据《中华人民共和国消防法》、《 (略) 市建设 (略) 消防安全管理办法》 (略) (略) 关于《 (略) 市重点建设项目治安保卫工作规定》的要求，结合本工程管理的实际情况，实行治安消防保卫责任制， (略) * 及职工对治安消防工作的安全意识，本着平等、公正、自愿的原则签定本 (略) 治安 、消防安全责任书。

现将具体管理工作的责任如下：

* 、 发包人责任

1、 全面 (略) 的治安、消防安全管理工作，指定消防保卫措施方案，并按有关规定报公安、监督机关审批或备案。

2、 定期布置、检查承包人的治安、消防管理工作，为承包人制定明确的治安、消防责任区域，制定有关全面管理的责任制度，发现问题及时通知承包人整改。

3、 负责对承包人治安、消防日常管理工作的指导和监督。

4、 负 (略) 人员的 (略) 人员是否相符，并协助承包人办理暂住征及其他有关证件。

* 、 承包人责任

1、 承包人应协 (略) 工程内的治安、消防、保卫工作。

2、 服从发包人的治安、消防管理和监督，自觉贯彻落实本工程的各项管理规定，严格按照国家及市政府的各项法律、法规做 (略) * 的管理和教育工作。

3、 承包人必须选派 * 名工作责任心强的领导 (略) 治安、消防工作。

4、 承包人主管负责人必须了 (略) 人员情况，外地人员必须符合 (略) 相关文件要求，做到手续齐全，情况明确，不得私自招零散、 * 无、组织冒名顶替人员。

5、 经常性的 (略) 法制、法规和消防等知识培训，要求职工遵守国家和 (略) 市的法律、法规条例及发包人的规章制度。

6、 承包人主要负责人要会 (略) 治安、防火安全 (略) 教育，合格者方可上岗，并将批准注册的职工花名册、照片报发包人存档，以便管理，做到准确无误。

7、 承包人要按 (略) 市要求， (略) 申报“暂住证”，办证率必须达到 * %。来人注册，走人注销。

8、 承包人注册人员在 * 人以上，应设立治保小组，有专门负责接受发包人指导，并开展相关培训教育 工作，提高自防、自治、自卫能力，配 (略) 防范、检查工作， (略) 理治安防范、防火安全等方面发生的问题，消除隐患，确保安全。

9、 严禁使用刑满释放、解除劳教、执行管制、保释、缓刑、保外就医、 (略) 、监视居住、取保候审 (略) 为等人员。

* 、杜绝重大案件、治安案件及恶性案件发生；杜绝火灾交通死亡事故；杜绝或减少 * 般刑事、治安及治安火灾的事故发生，全年刑事案件发生率控制在0. * %以下，职工违法率应控制在职工总数的0. * %以下，并建立具体的治安防范措施。

* 、承包人要做好现金及贵重物品的保管，严防被盗，财务要限额存放，并设有严密的存放措施， (略) 财务制度，有专人保管，确定责任者，指定保管措施。

* 、承包人要做好职工后勤的管理工作，管理制度责任要明确，并定期检查。严禁男女混住、聚众赌博、传播淫秽物品、酗酒闹事、打架斗殴等事件的发生，不准留宿未经批准的暂住人员。

* 、承包人主要领导为承包人防火负责人， (略) 的防火安全及日常管理工作，施工前要制定出本单位、工程管理措施，直接接受发包人的监督检查，按时参加发包人组织的各种会议和检查工作。

* 、加强对物资库房、易燃、易爆危险品的管理，各投标人必须制定在作业区内油漆、烯料、化工等易燃、易瀑材料的管理措施。

* 、 (略) 职工住地的消防和卫生管理，防止各种案件的发生，并配备相应数量、有效的灭火器材。

* 、 (略) 施工人员必须严格 (略) 用火、用电管理规定和制度， (略) 、楼层内吸烟；使用明火作业，必须申报“用火证”，明确责任人，看火人及灭火措施齐全，配备灭火器。 (略) 地变更，需要重新办理动火手续，电工、电气焊工等特殊工种作业，必须持有效操作上岗证件，否则违章作业引起的火灾和人身 (略) 有责任和经济损失，将由违章责任者和承包 (略) 承担，并由公安、消防监督机关追究责任者和承包人负责人的刑事责任。

* 、 (略) 的施工层要求自配不少于 * 个5公斤灭火器材，库房不少于5个灭火器（干粉灭火器ABC灭火器），灭火器配置应 (略) 情况有限增加，定期检查，保持完好，以备应急使用。 (略) 组织 * (略) ，按标段大小， * 般不少于 * 人由承包人领导班子组建治保小组，把名单打成正式的表格，报 (略) ，由发包人定期组织学习和培训。

* 、 (略) 宿舍、库房内严禁使用电、煤炉取暖做饭，严禁使用电热器具、大灯泡（ * 瓦以上含 * 瓦）和典钨灯照明，严禁私拉电线，如因特殊情况，必须经 (略) 门检查审批（要求有书面报告），否则则造成的火灾或煤气中 (略) 责任和经济损失均由承包人承担。 (略) 严禁住人，如因搭设临时库房，要求住 * 人兼保安，必须申报 (略) 门检查批追，方可塔设和住值班人员。

* 、现场文明施工、文明管理工作按照 (略) 市建设工程文明施工 (略) ，工程内 (略) 清，不留任何安全火灾隐患。

* 、 (略) 设材料、 (略) 地及临时库房，必须由发包人指定不得擅自占用楼内、楼外的消防设施及通道，不得擅自搭设临时库房或影 (略) 的正常施工。如有需要时给予配合，及时拆除。

* 、 (略) 进场前，必须到安全、 (略) 门办理相关手续。 (略) 必须佩戴本项目胸卡，以便识别。出入胸卡办理费用5元每个，胸卡押金 * 元/人，胸卡办理费用和押金在办理后立即交纳，办卡费不再退还，押金在胸卡退回后退还。

* 、因违反消防法规，以至发生火灾，由承包人承担 * 切法律责任。

* 、 本工程项目消防、 (略) 罚标准：

1、 (略) 楼层内无证、无手续违章动 (略) 罚 * — * 元。

2、 (略) (略) 罚 * — * 元。

3、 非专业焊 (略) 罚 * — * 元。

4、 非专 (略) 罚 * — * 元 。

5、 私用电炉、电热器、电热毯等物品罚款 * — * 元 。

6、 现场的 * 切消防设施、消防器材、器具、 (略) 门批准不许私自挪用、随意损坏， (略) 罚 * — * 元。

7、 偷盗、骗取、哄抢、故意损坏国家、集体、个人财务、数量较小，除按价加倍赔偿外，另处罚 * — * 元 。数量较大者，送 (略) (略) 理。

8、 殴打他人，造成轻微伤害，除赔偿医疗费、工资、营养费外，另处罚款 * — * 元。

9、 结伙斗殴，寻 (略) 其他流氓活动，罚款 * — * 元。

* 、煽动闹事、制造混乱、非法容留、窝藏、协助违法犯罪分子，并拒不举报，罚款 * 元。

* 、聚众赌博、参与卖淫嫖娼、出售传播淫秽物品，罚款 * — * 元。

* 、不按市政府要求办理各种证件，冒名顶替，涂改证件，每查出 * 位罚款 * — * 元。

* 、由于承包人管理不当，教育不够，发生拘留、逮捕、判刑、劳教现象，对现任单位负责人罚 * —— * 元。

* 、针对以上各条中鉴于与责任人单位的管理不严有直接连带责任，故对发生以上1、2、3、4、5、 * 、 * 条的责 (略) 以 * — * 元的罚款，对发生以上第7、8、9、 * 、 * 条的责任单位 同时 (略) 以 * 元的罚款。

注： (略) 罚责任者本人无力支付罚款， * 律由承包人单位负责支付，所有罚款必须在通知书下达的3日以内交到发包 (略) 门，超过期限，则由发包人在当月拨付工程款中加倍扣除。同时，对构成犯罪的 * 律移交公 (略) 罚。

* 、 责任书说明

1、 本责任书 * 式 * 份， * * 双方各执 * 份，消防监督机关 * 份。

2、 (略) 和竣工结算时，必须经 (略) 门签字认可，否则不予办理结算手续。

发包人（盖章）： (略) (略) 承包人（盖章）：

签字： 签字：

附件 * ：

承包方环境保护协议书

为遵守国家和地方环境保护法律、法规及公司环境方针，完成公司环境目标和指标，保证项目施工生产符合ISO * 认证标准要求， * * 双方协议如下：

1、 我公司（发包人）承建的 (略) 万国家园 * 期工程项目按分承包合同要求为分承包规定的施工条件。

2、 承包人为运输分承包方：否

（1） 在运输化学品，特别是运输化学危险品的分承包方应遵守国家有关危险品运输管理的规定；

①轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒；

②碰撞、互相接触引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得违反装配限制和混合装运；

③遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，在装运时应当采取隔热、防潮措施；

④装运化学危险品时不得客货混装；

⑤必须办理必备应急措施和方法。

（2） 并遵守下述要求：

①加强机动车辆日常维护和保养， (略) 检查，以保持机动车性能良好，尾气年检合格；

②禁 (略) 内冲洗车辆；

③对漏油的车辆不得 (略) ；

④禁 (略) 内鸣笛；

⑤ (略) 有防扬尘飞散的措施。

* 、承包人为建筑施工分承包方：是

1、 承包方（承包人）向周围生活环境排放建筑施工噪声时，应符合国家规定 (略) 界环境噪声排放标准，在建筑施工使用的机械设备，分承包方应采取有效措施，防止环境噪声污染，以减轻噪声对周围生活环境的影响。

2、 分承包方要保护 (略) 的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。

3、 分承包方要防止或减轻粉尘、振 (略) 区污染和危害。

4、 分承 (略) 置建筑施工过程中产生的固体废气物。

5、 建筑工程竣工后，分承包方应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。

6、 如果分承包方有食堂、生活区，应严格遵守地方的有关规定，加强节水、节电管理，食堂废 (略) 理，再向外排放。

* 、如以上分承包方违反上述协议条款，造成的后果由 (略) 承担。

* 、双方如有其它约定另附。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

签字： 签字：

签订日期： 年 月 日

附件 * ：

工程分包党风廉政建设协议书

发包人（发包方）： (略) (略)

承包人（投标人）：

为了加强工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质竣工，经 * * 双方同意签订廉政管理协议书，作为 * * 双方 (略) 为准则。

* 、发包人廉政管理职责：

1．发包人有责任向承包人介绍发包人有关廉政管理的各项制度规定。

2．发包人有责任对本单位工程项目 (略) 经常性的廉洁自律教育。

3．发包人有权对承包人在工程项目建设中的 (略) 监督。

4．发包人人员应严格遵守本单位制定的廉政制度，不得 (略) “吃、拿、卡、要”或故意刁难承包人。

5．发包人人员不得参加承包人组织的可能 (略) 公务有影响的宴请或高消费娱乐活动

6．发包人人员不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。

7．发包人人员不得利用婚丧嫁娶、出国升学、乔迁生日、 (略) 、节假日等名目收受各种礼品、礼金和礼劵。

8． 发包人人员在工程项目建设中应自觉 (略) 为，发现 (略) 汇报。

* 、承包人廉政管理职责：

1．承包人有权了解发包人廉政管理方面的制度和规定， (略) 。

2．承包人有责任对本单位工程项目 (略) 廉政教育。

3．承包人不得宴请发包人人员，或借婚丧嫁娶、出国升学、乔迁生日、 (略) 、节假日等时机向发包人人员赠送礼品、礼金和礼劵，否则视为采取不正当手段拉拢发包人人员。

4．承包人不得与发 (略) 任何形式的赌博，不得邀请发 (略) 旅游、出 (略) 所。

5．承包人在工程项目建设中采取不正当手段拉拢发包人人员，造成发包人利益损失的，发包人将视情节和后果扣除承包人工程款1～5％，直至终止工程项目分包合同。

6．承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员， (略) (略) 的，发包人有权取消或终止合同，由此造成的损失均由承包人单位承担赔偿。

7．承包人在工程项目建设中发现发包人人 (略) 为，应予以抵制，并主动及时把情况反映给发包人主管 (略) 门。（电话： * --- *** ）

* 、本协议书自 * 、 * 双方代表签字后生效。本协议 * 式3 份， * * 双方各执 1 份，报送公司纪委1份。

* 、本协议其它未尽事宜，由双方协商解决。

* 、 (略) 纪委委托同其 (略) 单位签订廉政建设协议书。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

发包人承诺人： 承包人承诺人：

签订日期： 年 月 日

附件 * ：

关于主体工程实测实量承诺

(略) 参加_______________________________结构劳务分包投标的机会，若我单位中标，将严格按照以下技术标准（即招标人的实测实量质量要求标准）实施并保证达到该表要求的质量标准及评分。

招标人会分阶 (略) 评分，得出平均分：

1、 (略) 施结构实测实量合格率须高于 * 分以上；

2、 (略) 施结构实测实量合格率小于 * 分时，将处以5 元/m2（该仅为该阶段之前到上个阶段之后此期间完成的实际，若该阶段抽查到上个阶段之前完成的结构导致评分低于业主平均分的，将按该阶段与上个阶段之和计算，以此往上类推）的质量违约罚款。

技术标准

人员要求： (略) 配备至少2名实测实量人员；

技术要求：

* 、顶板水 (略) ：

1、支设模板前，在结构墙上弹出结构1米控制线及顶板模板上口线；

2、顶板模板支设完成后，钢筋绑扎之前，对顶板模板水 (略) 用红外水 (略) 第 * 次测量并调整；

3、钢筋绑扎完成后，混凝土浇筑之前，对顶板模板水 (略) 用红外水 (略) 第 * 次测量并调整；

4、混凝土浇筑过程中对模 (略) 实时测量并校正；

5、模板拆除后，对顶 (略) 复测；

6、上述各阶段测量、调整及数据收集整理 (略) 实测实量人员负责，总包质量人员抽检，最终资料报总包资料室存档备查。

* 、楼板厚度、保护层厚度、楼面水 (略) ：

1、制作并采用可周转方钢管马凳铁（方钢管尺寸为 * × * ）；

2、楼板上铁钢筋与马凳铁上层钢管绑扎牢固；

3、浇筑混凝土时根据马凳铁标高及混凝土保 (略) 收面；

4、在混凝土初凝后撤出马凳 (略) (略) 理；

5、过程中派专人对 (略) 监测及调整。

* 、钢筋定位：主体结构施工全过程使用水平及竖向梯子筋（竖向钢筋直径≤ * mm）；

要求顶模棍（筋）用切割机下料，保证尺寸的准确性，端部刷防锈漆 。竖向钢筋的定位筋放置在混凝土浇筑高度上口 * mm；

D-2

定位箍上的短钢筋头焊接 (略) 放大样结果确定，放置高度为混凝土浇筑高度上口 * mm，柱混凝土浇筑完成后，取下定位箍清理干净留待下次使用。

* 、钢筋连接：

管理要求：要求机械钢筋钢筋必须采用切割机切割钢筋；直螺 (略) * %自检后报总包及监理抽检；

工艺要求：绑扎及机械连接钢筋满足图纸、 (略) 下发方案之要求；

* 、钢筋绑扎间距：不定期抽测（长城杯标准）

* 、漏浆、烂根控制：内墙体两侧楼面压光 * mm，浇筑前铺设 * - * mm同标号去石子混凝土；

* 、裂缝

1、 (略) “拆模申请”制度，无拆模令 (略) 模板拆除工作；

2、有害裂缝：确保单体楼做内有 * 层（冬施 * 层）完整顶板模板支撑体系，不可随意拆除水平杆等构件，杜绝有害裂缝产生；

3、 * 般开裂：楼板、地坪的混凝 (略) * 遍抹压，混凝土养护不应少于7天，其中缓凝混凝土和防水混凝土养护不得少于 * 天。其抹压方法和要求如下：

第 * 遍：混凝土随铺、随振、随刮抹，用3米刮杠按标高线将混凝土刮平抹平。（混凝土厚度大于 * mm时宜采用插入式振捣器，小于 * mm宜采用平板振捣器）

第 * 遍：混凝土初凝前（大约4-5小时，具体根据天气情况和混凝土技术性能确定）， (略) 搓、压平，或磨光机磨平，要求不漏压，做到压实、压平，脚印等坑痕均应填补压平。

第 * 遍：混凝土终凝前（大约7-8小时，具体根据天气情况和混凝土技术性能确定），此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时限可用木抹子搓平，然后用铁抹子压光，最后扫毛，扫毛纹路应方向 * 致。覆 (略) 养护（浇水应根据混凝土失水情况适时安排）。（ (略) 上述施工工艺造成的非有害裂缝长度超过 * mm，处罚 * 元/处；）

* 、截面尺寸

4、 (略) (略) (略) 关于实测实量的相关要求；

5、除做好放线定位工作之外，还务必做到在混凝土浇筑过程中由实测实量人员对 (略) 实时监测并调整纠偏；

6、模板拆除后，对 (略) * %复测，数据报总包资料室归档备查；

* 、表面平整度

要求同第 * 条

十、垂直度

要求同第 * 条

十 * 、门窗洞口模板

1、门窗洞模板制作时均应加设 * 字支撑和十字支撑（门洞高度≤ * 时，设 * 道十字支撑；

2、门窗洞口模板固定时， * 周均应利用墙、柱钢筋增加的 (略) 焊接加固，其中每边不得少于两个加固点，加固点间距不得大于 * mm。具体做法见下图：

十 * 、降板

1、当降板高度小于 * mm时直接埋设钢框模板，待混凝土强度达到7.5MPa时可拆除并做好成品保护；

2、当降板高度大于 * mm 时，采用定型钢模板并按 (略) 支设斜撑加固，不可用铁丝对拉固定。

十 * 、外墙穿墙孔封堵

1、在墙体穿墙孔内用干硬性细石混凝土（内掺微膨胀剂）进行封堵严密；

2、对封堵的 (略) 收抹平整；

3、在外墙外侧涂刷 * 道Φ * *1.0（厚）聚氨酯防水涂膜。

十 * 、外墙、楼梯 (略) 位水平施工缝

1、楼板下墙体混凝土浇筑高度应高于楼板底标高 * mm；

2、外墙楼板外侧模板支设应利用墙 (略) 支设和加固，支设前应弹线切缝加憎水性海绵条防止漏浆；而且楼板外侧应高于楼板混凝土顶标高 * mm，模板上口应水平顺直；

3、楼板上墙体外侧模板应下包混凝土 * mm,利用板下 (略) 支设和加固，支设前应弹线切缝加憎水性海绵条防水漏浆。

十 * 、实测实量标准

序号	测评指标名称	标准	测区	测点
1	截面尺寸	[－5，8]mm	± (略) 有	± (略) 有
2	表面平整度	[0，8]mm	± (略) 有	± (略) 有
3	垂直度	[0，8]mm	± (略) 有	± (略) 有
4	顶板水 (略)	≤ * mm（偏差值﹥ * mm时，则该实测区不合格，即5个计算点均不合格。）	± (略) 有	± (略) 有
5	楼板厚度	[－5， * ]mm	± (略) 有	± (略) 有
6	外窗洞口尺寸	[－ * ， * ]mm	± (略) 有	± (略) 有
7	楼板开裂	客厅、卧室、厨房、卫生间、 (略) 位等结构板无裂纹	± (略) 有	± (略) 有
8	钢筋连接	钢筋搭接长度、接头错位、钢筋连接质量（满足设计及规范要求）	± (略) 有	± (略) 有
9	钢筋保护层	施工楼栋垫块设置均匀、无漏垫、保护层厚度满足要求。（无成品作业面时，重点检查流水段施工缝位置。）	± (略) 有	± (略) 有
*	钢筋绑扎间距	柱、梁箍筋间距及加密区，主筋布置位置合理当（无成品作业面时，重点检查流水段施工缝位置。）	± (略) 有	± (略) 有

承诺单位：

承诺日期： 年 月

附件 *

(略) (略)

分包结算审批单

工程名称			审批单编号
分包工程名称			分包结算申报金额
分包单位 申报意见	经办人： 日期：
(略) 审核意见	预算人员审核意见及结果	经办人： 日期：
	生产经理 （机电经理）	负责人： 日期：
	项目总工	负责人： 日期：
	商务经理	负责人： 日期：
	项目经理	负责人： 日期：
公司审核意见	(略) 审核意见及结果	负责人： 日期：
	公司主管经理	负责人： 日期：
总包单位与 分包单位共同确认结算金额	最终结算金额： 大写（人民币）： 其中： 分包工程保修金金额： 分包工程保修期： 分包单位签字盖章： 总包单位签字盖章： 日期： 日期：

注：1、最终结算额以双方签字盖章后的共同确认结算金额为准。本审批单 * 式 * 份。

3、 最终结算额包含该合同项下同双方权利、义务有关的 * 切费用。

分包预算外签证单

分包预算外签证单（留存联）—签证序号：
项目名称				分包单位
签证时间				工作安排人			（ (略) 人员）
签证原因
此处撕开
分包预算外签证单（签字联）—签证序号：
签证时间				分包单位
签证内容
工作实施时间		年月日时—年月日时
分包出勤人数
工作安排人
签字栏
发包人	主管工长				分包单位	经办人
	主管生产经理
	商务经理					负责人
	项目经理
注： 1.此签证单上下联序号 * 致，上 (略) 门，下联由工作安排人在预算外工作完成并完善签证手续 (略) 门； 2.此签证单当日发生当 (略) ，逾期未报或延迟补报，视为无效； 3. (略) 门签字只能证明事实发生的实际情况； (略) 对于发生事实按照合同的约定判定是否符合签证条件，避免重复计算；项目经理的签字作为是否计入计算的依据； 4.此签证必须主管工长自己填写，不得由 (略) 填写； 5.此签证单 * 式两份，总包分包双方各 * 份。

周转材料使用协议书

* 方： (略) (略)

* 方：

租赁单位：

鉴于 周转料具租赁与 * 方非同 * 单位，为保证分包各方利益， (略) 研究决定：对于本工程的周转材料使用，订立协议， * (略) 。

* 、 * 方在向 * 方提料具使用计划时，按需计提，不得多要超要，如 (略) 超出 * 个礼拜不用或多余的，经 * 方确认，按 * 方签订的周转材料租赁合同价格交纳额外的租赁费用。材料须由 * 方、 * 方与租赁单位 * 方签字确认数 (略) ；

* 、 * 方对已领用材料应妥善保管，在浇筑混凝土或回填等隐蔽性工序施工之前， * 方必须仔细清捡架管及扣件，勿埋置其中，任何时候，经 * 方或租赁单位发现有此类现象发生， * 方需按埋置材料购买价的5倍予以罚款。也不得故意损坏及裁割，如因工程需要必须割断架管，须经 * 方 (略) ，任何私自裁割造成租赁单位损失， * 方按原价赔偿。同 (略) 看护，不得监守自盗，如发生 * 方中 (略) 为，除追求该工人法律责任外，每发生 * 次， (略) * 罚款5万，从工程款或结算中扣除。

* 、本工程使用的各种碗扣件、外架等具备拆除条件时， * 方勿以各种理由拖延拆除时间， (略) 分类、码放不整齐造成装车不便导致延长退货时间造成的损失，经 * 方确认，所存留的材料数量 * 方应交纳租赁费用。

* 、本 (略) 时， * 方应按 * 方要求及时清理，对各种材料必须分类、码放整齐以便装车， * 方、 * 方与租赁单位清点数量、型号、规格后签字确认。

* 、 * 方根据工程需要要求 * 方、租赁单位提供的周转材料（钢管、卡扣、脚手板、 (略) ）, 由 * 方与 * 方、租赁单位 * 方点 (略) 周转材料照管，如因 * 方自身原因导致的丢失、损 (略) 承担，赔偿原则参照 * 方签订的周转材料租赁合同中的相关规定，包含钢管、卡扣、油托、脚手板、 (略) 等；

* 、 * 方接收材料及退还材料必须 (略) 、租赁单位清点数量并 * 方签字确认，不经签字的进出量记录我方不予认可；

* 方（盖章）： 负责人签字：

年 月 日

附件十 *

安全管理

* 、安全防护用品管理

安全帽分色管理：

白色安全帽 ： * 般管理人员

红色安全帽：HSE管理人员

黄色安全帽：作业人员

蓝色安全帽：特种作业操作人员

* 、人员统 * 着装：

分包管理人员：荧光绿马 *

工人统 * 着装：

普通工种：橘黄色马 *

特殊作业人员：蓝色马 *

* 、 (略) 标准

现场库房设置

1、库房内配备成品货架，货架上材料分类分规格码放整齐，货架上粘贴材料名称。

2、安排专 (略) 日常管理。制定库房安全管理制度，库房内配备不少于4具灭火器。

3、 * 般物资库房内严禁存放油料、油漆等易燃易爆危险品，库房内照明安装防爆灯具。

设备设施编号管理

现场涉及的台式机械、手持电动工具、临电设施（包括 * 级箱、流动电箱）吊笼、布料机、工具箱、现场库房、加 (略) 分类分单位统 * 编号管理， (略) 隐患排查的及时定位整改落实。

零散物料使用吊笼吊运， (略) 编制吊笼加工制作方案，经监理审批后实施，分包单位须按 (略) 编制的吊笼加工措施制作加工吊笼。吊笼正式使用前须 (略) 验收，验收合格的吊笼上粘贴吊笼使用安全须知、验收合格标识及限重标识， (略) (略) 编号管理。

预留洞口防护

长边尺寸＜ * cm的预留孔洞：

进行盖板防护。防护盖板随着施工进度及时安装、固定。盖板保持 * 周搁置均衡，并用钉在盖板上的木方顶紧洞口边框。防护盖板上表面刷红白相间警戒色油漆，上面喷涂“严禁挪移”，盖板上留设可开启式翻板用于上下楼层穿电缆及小型材料传递。

中小型机械安全防护

2、砂轮切割机制作铁质接火防护罩。

2、 (略) 采用封闭式彩钢板房木工加工棚，有防火、防尘、降噪措施，并摆放不少于4具有效灭火器，木工棚内照明安装防爆灯具。

3、制作交流电焊机专用吊笼，吊笼上设置灭火器及电焊机专用电箱安放架， (略) (略) Φ * * 级钢吊点。

4、现场台式机械均配备专用控制箱。

5、手持电动工具均须 (略) 验收合格，粘贴验收合格标志方准使用。

人字梯使用管控

1）人字梯长度不大于2米

2）加工制作木梯的材料要使用结实无疖的木料，做梯子木方的截面要有足够承载的负荷力。（梯梁截面不得小于 * ｍｍＸ * ｍｍ）

3）梯阶的距离不应大于 * 厘米，截面不得小于 * ｍｍＸ * ｍｍ，梯子的踏板须嵌在梯梁上，使用钉子固定踏板的必须使用双钉以上固定，同时根据梯子高度，在适当位置的踏板下放设置斜撑。

4）人字 (略) 夹角以 * °～ * °为宜，木梯连接铰链必须牢固，由通长螺杆固定，外侧设置铁板加双螺母固定。

5）梯脚应包橡胶或采取其它的防滑措施。 (略) 应垫实，不得垫高使用。

6）铁质人字梯须焊接牢固，不得使用直径 * mm以下的钢筋和2cm以下的方管制作。顶部铰轴使用铁管直径不小于 * mm，合页必须坚固耐用。

7）成品人字梯不得使用可伸缩式，梯身须坚固耐用。

8）各类人字梯下方须设钢丝绳紧固绳卡安全链或不小于5cm宽帆布固定安全链。

9）人字梯须 (略) 验收合格，并在梯身粘贴、喷涂验收合格标识方准使用。

马凳使用管控

1）马凳制作高度以1-1.2米为宜，长度不得超过1.5米。

2）制作马凳的材料使用5X * cm木方、竹胶板,各部位加固须使用双钉以上固定。凳身 * 侧须设置斜撑防止结构变形。

3）马凳须 (略) 验收合格，并在马凳上喷涂验收合格标识方准使用。

临时用电安全管控

1、现场统 * 使用全新标准电箱， * 级箱以上有腿电箱须在箱腿上加设用于接出电源线临时固定措施的绝缘杆， * 级以上电箱设置内门并上锁，内门钥匙有专业电气工程师保管，杜绝违规接电现象。电箱内门粘贴周巡检记录，临电维护人员须每周巡检并及时在记录表上标识巡检情况。

2、现场加强照明严禁使用碘钨灯，须使用LED、草坪灯等照明灯具，LED灯须 (略) 验 (略) 编号管理。

3、各阶段施工的临时用电电缆严禁在地面明敷，须采取沿墙绝缘挂设或架空绝缘挂设措施。结构施工阶段，分包单位须加工制作高度不低于1.5米的 * 角形电缆绝缘架设支架，用于作业面电线的绝缘挂设。或使用角钢制作绝缘支架，用于末端电线、电箱绝缘挂设。

低压照明线路架设pvc管钢筋在墙面固定，低压灯头设置符合规范要求。

4、 (略) 有分包单位必须配备专职维护电工，总包及分包专职临电维护人员 (略) * 级箱 (略) 全面巡检，并在箱门内侧每周巡检记录上记录巡检情况，发现漏电开关失效的须及时更换。

易燃易爆物资存放与管理

2、 油漆、稀料等易燃易爆危险物品专设库房分类存放，库房应用非燃材料搭设，库房内须安装防爆灯具照明，设置防火防爆警示标牌，易燃易爆危险品管理制度上墙。易燃易爆物品库房须设置至少4个灭火器。氧气、 * 炔瓶和汽油等易爆危险 (略) 存放（不 (略) 储存）。

生活区管理

1、 (略) 男女宿舍分开居住，严禁擅自在宿舍内设置任何隔间，严禁擅自在集体宿舍内男女混居。 (略) 设立幸福小家， (略) 双身农民工提供结婚证、身份证复印件，由分包单位生活区管理员向总包生活区管理员提出申请，经批准后可入住幸福小家。

2、每间宿舍摆放7张床，满员住宿指标为 * 人，分 (略) 配备床下铁柜及鞋架方准入住。宿舍内最里侧 (略) 李物品。每间门口张贴宿舍成员公示卡。宿舍内严禁卧床吸烟，宿舍内床上用品统 * 设置，床头须挂床头卡，每间宿舍统 * 配备灭烟筒、垃圾桶。宿舍内须保持清洁卫生。

3、生活区宿舍严禁随意私拉乱接电源，严禁使用热得快、电热毯、电炉、电饭锅、电炒锅等大功率电器， (略) (略) 理。

4、在生活区设置生活大食堂，为居住在生活区的人员集中供餐，严禁私设小食堂做饭。

(略) 标准项：

栏杆式楼梯临边防护（组装式防护栏杆）。

基本要求：

1、洞口临边（≦ * 的洞口）和楼梯边防护采用组合式、可周转的定型加工防护栏杆。

2、栏杆内侧必 (略) ，底部安装踢脚板。

3、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。

(略) 防护

楼梯防护

基本要求：

1、洞口防护、楼梯边边防护采用组合式、可周转的防护设施。

2、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。

基本要求：

1、楼梯边边防护采用组合式、可周转的防护设施。

2、规格参数：见下图，所用材料规格不低于图示。

洞口安全防护

1边长≥ * mm洞口防护

基本要求：

1、 (略) ： (略) ≥ * mm的各类洞口防护。

2、规格参数：见下图，所用材料规格标准不低于图示。

3、洞口 * 周设防护栏杆采用定型化、可周转化、标准化、规范化的防护 (略) 片式、格栅式或组装式防护设施。防护栏杆 (略) 片， (略) 罩孔距 * * * mm，直径<3mm钢丝。

4、洞口下 (略) ， (略) 兜至洞口结构边。

5、防护距离洞口边≥ * mm。

6、如坠落高差≥3米， (略) 上面铺设脚手板铺（≥ * mm厚）。

7、预留洞口都需设置挡水台，设置于防护内侧（ * 高）。

2 边长 * mm～ * mm洞口防护

基本要求：

1、 (略) ： (略) * mm～ * mm的各类洞口防护。

2、规格参数：见下图，所用材料规格标准不低于图示。

3、A类做法：参照前例 3.1做法。 (略) 于剪力墙的墙角或其他不便于盖板防护的洞口，均应采用此安装防护栏杆和踢脚板做法。

4、B类做法：洞口预留使用木模板（全新）加木龙骨材料制作做盖板，均衡搁置，嵌入盖住洞口并牢固固定，与楼板面层水平。

5、盖板上应刷红白相间油漆，并张贴风险提示标识。

（A类围栏式防护）

按照定型化栏杆临边防护标准实施（ (略) * mm～ * mm的洞口防护）。

（B类水平封板式防护）钢管搭设衬底

3边长≤ * mm洞口防护

基本要求：

1、 (略) ：用 (略) ≤ * mm各类洞口防护。

2、做法: 洞口预留使用木模板（全新）加木龙骨材料制作做盖板，均衡搁置，嵌入盖住洞口并牢固固定，与楼板面层水平。

3、盖板上应刷红白相间油漆，并张贴风险提示标识。

预留钢筋衬底木盖板

4 后浇带防护

基本要求：

1. 后浇带用木板封闭隔离。

2. 两侧设挡水坎，粉刷平直。

3. 刷红白色警示漆。

4.木板下方每 * ㎜设置 * 道横向支撑木楞，两端分别搭设于后浇带楼板两端，避免后浇带预留钢筋受力变形。

5竖向洞口防护

基本要求：

1、对于高度低于 * mm的临边竖向洞口应采用立杆 (略) 防护， (略) 采用专用连接件（半个旋转扣件）进行固定。

2、 下口台面 ≥ * ㎜采用 * 道栏杆防护， 下口台面 ≤ * ㎜采用两道栏杆防护，上栏杆离地 * mm。

3、钢管表面涂刷红白相间油漆警示，并张挂“当心坠落”安全标志牌。

4、楼梯间内侧按照此要求实施，其余竖向洞口外侧防护按照标准化实施。

下口台面≥ * ㎜栏杆防护 下口台面≤ * ㎜栏杆防护 半个钢管旋转扣件

电梯井

基本要求：

1、 (略) 情况，使用强度符合要求的材料制作而成可周转、工具式的电梯井口防护门，选用格栅式（无门）式。

2、防护栏杆 (略) 片， (略) 罩孔距 * * * mm，直径<3mm钢丝。

3、防护门高度≥ * ㎜，下设 * ㎜红白相间警戒色的挡脚板。

4、防护门外侧张挂“当心坠落”等安全警示牌，防护门仅在电梯门安装完毕后方可拆除。

电梯井内

基本要求：

1、编制专项安全施工方案，并审批。

2、电梯井钢平台提升离开后,采用钢 (略) (略) 防护。

3.在预留孔中穿2根Φ * 3×3.6mm钢管，钢管外端用钢管扣件连接固定，以防滑脱。

4.在钢管平台上铺设 * × * 木枋 ，上铺 (略) 封闭、 (略) 防护。

5.搭设 (略) 安全验收。

（D为柱边长）

附件十 * ：模板概述

1、工程概况

本工程 * 层以下（局部首层以下）结构及机房层考虑采用木模板，竖向模板采用 * mm厚覆膜木胶合板，水平构件采用 * mm覆膜木胶合板，木方或小方钢管、钢包木作为模板龙骨使用，梁 (略) 分采用钢管扣件体系， (略) 分楼板采用碗扣体系，地下 * 层与地 (略) 及其他肥槽较窄区域（若有）采用单侧支模，模架采用钢管体系或型钢架体系（地下室独立柱可能采用小钢模，具体以方案为准）

6#楼暂 (略) 单元 * 层以上、中单元及东单元首层以上结构标准层采用铝合金模板（实际以方案为准），拉片或螺杆体系，首层~ (略) 部、顶层采用铝木结合施工， (略) 分位置需要 (略) 预留预埋，本工程由于结构楼板内有天棚采暖辐射管线，因此， (略) 定位预埋地锚，不允许后植钢筋或打孔等破 (略) 为，防止管线破坏。

梁板模板考虑保持 * 层模板支撑，待最下层楼板结构混凝土强度达到设计及规范要求后，拆除最下层的模板及支撑， (略) 的在施楼层，依次逐层向上实现竖向周转施工。

2、模板设计

2.1基础底板

本工程基础型式采用钢筋混凝土筏板基础、梁筏基础。在垫层上砌筑 * mm厚页岩砖墙，作为基础底板外模，兼作防水保护墙。见图1。

图1 砖胎膜支撑图

2.2基础底板反梁

考虑基础底板和反梁混凝土分两次浇筑。反梁模板采用 * mm覆膜木胶合板。竖肋采用 * × * mm木方，间距 * mm，横肋采用2Φ * 钢管，间距 * mm。见图2

图2 基础反梁模板支撑图

2.3地下室外墙（肥槽宽度 * ~ * mm）

采用 * mm覆膜木胶合板模板， * mm× * mm木方间距 * mm作竖肋，2Φ * 钢管间距 * mm作横楞。M * 防水型可拆卸穿墙螺栓，螺栓正中位置焊-3× * × * mm的止水片，螺栓间距穿墙拉杆基本间距 * mm× * mm，见图3。

图3 外墙模板支撑图

每 (略) 按照各施工区的楼栋情况分别配置模板，模板配置数量按 * 个施工区内流水段划分中墙 (略) 配置。

2.4地下室内墙

采用 * mm覆膜木胶合板组拼墙模板，竖肋采用 * mm× * mm木方，间距 * mm，横肋采用2Φ * 钢管，间距 * mm/ * m，采用Φ * 对拉螺栓，间距 * mm× * mm，见图4。

图4 内墙模板支撑图

模板配置数量按照各分区内栋楼流水段划分中墙 (略) 配置。

2.5汽车坡道墙体

采用 * mm覆膜木胶合板模板， * × * mm木方间距 * mm作竖肋，Φ * 钢筋间距 * mm作横楞，Φ * 钢筋外面再用2Φ * 钢管间距 * mm作竖向背楞。M * 对拉螺栓（外墙采用 * × * ×3mm止水片），间距 * × * mm。见图5

图5 汽车坡道墙体模板支撑图

2.6独立柱

采用 * mm覆膜木胶合板模板， * × * mm木方背楞，[ * a槽钢柱箍，Φ * 对拉螺栓。见图6，也可能采用独立柱小钢模板。柱按照地下结构各分区内的流水段柱子数量最多配置。

图6 框架柱模板安装图

2.7预留洞口、门洞模板

采用定型模板，模板整体采用木方制作，表面覆 * 层 * mm覆膜木胶合板， * 角用角钢夹具连接。模板支设见图7。

图7预留洞口、门洞模板

2.8后浇带模板

底板后浇带侧面采用 (略) 。楼板后浇带侧面采用 * mm厚木胶合板， (略) 采用压光木方制作成高低条形成梳子型模板。模板支设见图8

图8后浇带梳子板图

3、铝合金模板

铝 (略) 家设计加工制作，材质主要采用高强度的铝合金铸造而成，面板采用4mm厚铝合金板，焊接到专门设计的铝合金骨架上，形成整体强度和刚度都很高的金属模板。支撑系统主要包括支撑头、可调钢管立柱等。紧固系统主要包括连接件、穿墙螺杆、背楞等。附件系统主要包括拆模器、登高凳等。考虑使用脱模剂。

模板配置以单栋楼为单位，每栋楼均主要依照标准层配置（不考虑冬施及抢工）：

（1）模板主系统为 * 套；

（2）楼板支撑为 * 套，梁底支撑为 * 套，悬挑梁 * 套。

3.1模板设计（仅供参考，以厂家设计为准）

3.1.1墙体模板体系

内墙、外墙模板需依照结构规定单块模板标准尺寸。内、外墙超出标 (略) 分，标准板上相接顶板阴角。墙模板铝合金型材高 * mm，厚4mm；

(略) 加 * 层 * mm宽的模板，起到楼层之间的模板转换作用。

内外墙模板配制再利用拉片与套管, 套管用专业工具取出再利用, 拉片孔增大易封堵,不易渗水。

内外墙模板拉杆采用 * 型对拉片体系,拉片设置从地面向上 * mm起，拉片间距不大于 * mm；

背面设置有背楞，背楞设置间距≤ * mm。背楞材料为 * mm× * mm×3mm的方形钢管,设计背楞连接卡具与模板连接,住宅共 * 道,从板底向上 * mm * mm、 * mm、 * mm共 * 道, K板设加固件控制k板移位。

本工程在第 * 道拉片和第 * 道拉片背楞上加装模板提供可调斜撑，用来调整墙面竖向垂直度，斜撑间距根据墙面长度来定，间距应≤ * mm， (略) 与预埋在楼板上的预埋件连接。

图1 外墙与内墙模板图

图2 内墙与内墙模板图

3.1.2梁模板设计

梁模板尺寸按实际结构尺寸配置。梁模板型材高 * mm，铝板材4mm厚。梁底设单排支撑，梁底支撑间距 * mm，梁底中间铺板，梁底支撑铝梁 * mm宽，方便施工人员拆装模板。

图3 梁模板安装节点大样

图4 梁模板示意图

图5 梁模板支撑示意图

当梁跨度超过4m时，除正常设置梁底支撑外，为防止梁偏位，采用,8mm钢丝绳在梁两侧分别定位，钢丝绳与楼板预埋锚环固定，梁侧边与模板固定，间距同支撑， (略) 示：

图6钢丝绳拉结

4.1.3楼板模板设计

楼面顶板依照标准层尺寸设置标准板尺寸，局部按实际结构尺寸配置。楼面顶板型材高 * mm，铝板材4mm厚。

楼面顶板横向间隔≤ * mm设置 * 道 * mm宽铝梁龙骨，铝梁龙骨纵向间隔≤ * mm设置快拆支撑头（流星锤）；

楼面顶板设计 (略) 示：

楼板阴角用锁销锁片与墙面板连接 * 起，每块墙板必须与连接阴角模。

图7楼板模板设计示意图

图8 楼板标准板示意图

图9 楼板模板龙骨拆装示意图

附件十 * ：工程施工段划分

附件十 * ：工程平面布置图

后附CAD电子版图纸

附件十 * ：脚手架概述

地下室基础到首层顶板采用φ * ×3.0钢管搭设落地式双排脚手架，脚手架距结构边线 * mm，架体尺寸选用排距 * mm，纵距 * mm，横杆步距 * mm， (略) ，作业层满铺木脚手板。楼层结构搭设临时外防护栏杆，满 (略) ，随层跟进。架体与地下室外墙按照 * 步 * 跨设置拉结点，拉结点设置在基坑侧壁上，采用斜杆与钉入侧壁的钢管连接。 (略) 分肥槽位置由于宽度较窄，需要考虑单排脚手架， (略) 分位置或结构错层位置需要考虑双排落地架或悬挑架，具体搭设位置及方式要求详见脚手架专项方案。

(略) 分西单元（1~ * 轴）从 * 层楼板开始，中单元及东单元（ * ~ * 轴）从首层开始采用全钢附着式升降脚手架（暂定， (略) 位搭设落地架到 * 层）脚手架全高 * .5m，每层采用附墙支座与结构连接，在地下 * 层顶或 * 层顶设置找平架体，使用挂座及 (略) 提升，每次提升前 (略) 验收，附墙支座从上到下有4道附墙，每次墙体混凝土浇筑完成后优先拆除支座位置的铝模， (略) (略) 爬升（支座位置的铝模板单独设计成拼接小板）。

附件十 * ：

结构阶段

工种

万国家园项目 * 期结构工程施工阶段投入劳 (略) 情况

* 年

* 年

7

8

9

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

*

*

司机

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

力工

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

钢筋工

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

木工

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

混凝土工

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

架子工

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

起重工

瓦工

抹灰工

*

8

防水工

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

放线工

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

电工

4

4

8

4

4

4

电焊工

8

*

*

*

8

*

*

*

*

*

机电施工

电工

8

*

*

*

8

*

*

*

*

*

管道工

5

*

*

*

5

*

*

*

*

*

通风工

3

5

5

5

3

5

5

5

5

5

电焊工

保温工

合计

附件十 * ：天棚采暖成品保护

1、钢筋下铁绑扎后，钢筋工种与天 (略) 交接检，保证天棚采暖作业面符合正常施工条件。

2、马凳摆放躲避天棚管道，不允许直接挤压天棚管。

3、防止重物压伤。管道安装完毕后续工作应该采取保护保护措施，吊重物时应防止重物压伤管道。施工工序混乱会导致材料乱堆放，很容易压坏或扎破管道。处理方法 (略) 搭设临时存物托架或木方子，让物品不压管材。

例：模板、架子管、钢筋等材料需上已完成天棚管道安装的作业面时，必须搭设临时料台，避免直接挤压天棚管。

4、在已安装完成或正在安装天棚管道的作业面时，禁止施工人员随意扔置材料以及人员踩踏，避免破坏天棚管道。

5、禁止在已安装完成或正在安装天棚管道 (略) 动火作业，禁止吸烟等。 (略) 的动火作业时，必 (略) 保护，防止电焊火花或焊渣对塑料管道的烫伤。

6、避免施工人员故意破坏天棚管道。

7、管道安装完毕后及时检查是否存在对管道存在安全隐患，禁止面筋倒弯钩置于管道上， (略) 示。

8、防止钢筋、预应力筋或电管等重物对塑料管道的划伤。重物（包括钢筋、电管、预应力筋等）的短距离运输应采用抬放的方式，禁止在塑料 (略) 重物的拖动。

9、设面筋前 * 定先安放好马镫，将钢筋先摆放在马镫上， (略) (略) 绑扎，禁止踩踏塑料管材。

* 、管道安装完毕后及时检查是否存在对管道存在安全隐患，禁止面筋倒弯钩置于管道上， (略) 示。

图1

* 、天棚采暖盘管敷设完毕，原则上应马上浇筑混凝土，如还需穿插作业时，应搭设临时施工通道，禁止在天棚采 (略) 走或放重物，保护 (略) 示。

图2

* 、对于顶板浇筑使用布料机时，必须将泵管以及布料机支撑布置，并且躲避天棚管路避免直接挤压。

* 、浇筑过程中，管道看守人发现管道受损时，应立即 (略) 位的浇筑，必须待修整完毕后 (略) 浇筑。

* 、 (略) 分管道密集、推荐使用振动板。如果必须使用振动棒，振捣过程中则必须避开天棚采暖管道。

* 、为保证天棚管道成品保护到位， (略) 出现未提及问题，必须及时纠正。

* 、如发现施工过程中不注重成品保护、野蛮施工等导致的天棚管道破坏，由破坏单位承担 * 切维修费用及后期维修风险、责任、索赔等， (略) * 元罚款。

附件十 * ：

保障农民工工资支付条例

第 * 章　总　则

第 * 条　为了规范农民 (略) 为，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律规定，制定本条例。

第 * 条　保障农民工工资支付，适用本条例。

(略) 称农民工，是指为用人单位提供劳动的农村居民。

(略) 称工资，是指农民工为用人单位提供劳动后应当获得的劳动报酬。

第 * 条　农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。

农民工应当遵守劳动纪律和职业道德，执行劳动安全卫生规程，完成劳动任务。

第 * 条　县级以上地方人 (略) 政区域内保障农民工工资支付工作负责，建立保障农民工工资支付工作协调机制，加强监管能力建设，健全保障农民工工资支付工作目标责任制，并纳入对本级人 (略) 门和下级 (略) 考核和监督的内容。

乡镇人民政府、 (略) 应当加强对拖欠农民工工资矛盾 (略) 工作，防范和化解矛盾，及时调解纠纷。

第 * 条　保障农民工工资支付， (略) 主体负责、政府依法监管、社会协同监督，按照源头治理、预防为主、防治结合、标本兼治的要求，依法根治拖欠农民工工资问题。

第 * 条　 (略) 农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。

第 * 条　 (略) (略) 门负责保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导和农民工工资支付情况的监督检查，查处有关拖欠农民工工资案件。

(略) 乡建设、交通运输、 (略) 业工 (略) 门 (略) 行业监管责任，督办因违法发包、转包、违法分包、挂靠、拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件。

(略) 门按照职责负责政府投资项目的审批管理，依法审查政府投资项目的资金来源和筹措方式，按规定及时安排政府投资， (略) 会信用体系建设，组织对拖欠农民工工资失信联合惩戒对象依法依规予以限制和惩戒。

(略) 门负责政府投资资金的预算管理，根据经批准的预算按规定及时足额拨付政府投资资金。

公安机关负责及时受理、侦办涉嫌拒不支付劳动报酬刑事案件， (略) 置因农民工工资 (略) 会治安案件。

(略) 政、自然资源、 (略) 、审计、国有资产管理、税务、市场监管、 (略) 门，按照职责做好与保障农民工工资支付相关的工作。

第 * 条　工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会等组织按照职责依法维护农民工获得工资的权利。

第 * 条　新闻媒体应当开展保障农民工工资支付法律法规政策的公益宣传和先进典型的报道，依法加强对拖欠农民 (略) 为的舆论监督，引导用人单位增强依法用工、按时足额支付工资的法律意识，引导农民工依法维权。

第十条　被拖欠工资的农民工有权依法投诉，或者申请劳动争议调解仲裁和提起诉讼。

任何单位和个人对拖欠农 (略) 为，有权 (略) (略) 门或 (略) 门举报。

(略) (略) 门 (略) 门应当公开举报投诉电话、网站等渠道，依法接受对拖欠 (略) 为的举报、投诉。对于举报、 (略) (略) 首问负责制， (略) 门受理的，应 (略) 理； (略) 门受理的，应当及 (略) 门， (略) 门应 (略) 理， (略) 理结果告知举报、投诉人。

第 * 章　工资支付形式与周期

第十 * 条　农民工工资应当以货币形式， (略) 转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

第十 * 条　用人单位应当按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。

第十 * 条　实行月、周、日、小时工资制的，按照月、周、日、小时为周期支付工资；实行计件工资制的，工资支付周期由双方依法约定。

第十 * 条　用人单位与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的具体支付日期，可以在农民工提供劳动的当期或者次期。具体支付日期遇法定节假日或者休息日的，应当在法定节假日或者休息日前支付。

用人单位因不可抗力未能在支付日期支付工资的，应当在不可抗力消除后及时支付。

第十 * 条　用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。

书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。

用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。

第 * 章　工资清偿

第十 * 条　用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿。

第十 * 条　不具备合法经营资格的单位招用农民工，农民工已经付出劳动而未获得工资的，依照有关 (略) 。

第十 * 条　用工单位使用个人、不具备合法经营资格的单位或者未依法取得劳务派遣许可证的单位派遣的农民工，拖欠农民工工资的，由用工单位清偿，并 (略) 追偿。

第十 * 条　用人单位将工作任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位， (略) 招用农民工工资的，依照有关 (略) 。

用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营， (略) 招用农民工工资的，由用人单位清偿，并 (略) 追偿。

第 * 十条　合伙企业、个人独资企业、个体经济组织等用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿；不清偿的，由出资人依法清偿。

第 * 十 * 条　用人单位合并或者分立时，应当在实施合并或者分立前依法清偿拖欠的农民工工资；经与农民工书面协商 * 致的，可以由合并或者分立后承继其权利和义务的用人单位清偿。

第 * 十 * 条　用人单位被依法吊销营业执照或者登记证书、被责令关闭、被撤销或者依法解散的，应当在申请注销登记前依法清偿拖欠的农民工工资。

未依据前款规定清偿农民工工资的用人单位主要出资人，应当在注册新用人单位前清偿拖欠的农民工工资。

第 * 章　工程建设领域特别规定

第 * 十 * 条　建设单位应当 (略) 需要的资 (略) 排。没 (略) 需要的资 (略) 排的，工程建设项目不得开工建设；依法需要办理施工许可证的， (略) 业工 (略) 门不予颁发施工许可证。

政 (略) 需资金，应当按照国家有关规定落实到位，不得由施工单位垫资建设。

第 * 十 * 条　建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。

建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。

建设单位与施工总承包单位应当将工程施工合同保存备查。

第 * 十 * 条　施工总承包单位与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

第 * 十 * 条　施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。

第 * 十 * 条　金融机构应当优化农民工工资专用账户开设服务流程，做好农民工工资专用账户的日常管理工作；发现资金未按约定拨付等情况的，及时通知施工总承包单位，由施工总承包单位报 (略) (略) (略) 业工 (略) 门，并纳入欠薪预警系统。

工程完工且未拖欠农民工工资的，施工总承包单位公示 * 日后，可以申请注销农民工工资专用账户，账户内余额归施工 (略) 有。

第 * 十 * 条　施工总承包单位或者分包单位 (略) 招用的农民工订立劳 (略) 用工实名登记， (略) 业应当通过相应的管理服务 (略) 用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳 (略) 用工实名登记的人员，不得 (略) 施工。

施工总承包单位应当 (略) 配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理， (略) 用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完 (略) 结清后至少3年。

第 * 十 * 条　建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工 (略) 垫付被拖欠的农民工工资。

建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理， (略) 理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，建设单位应当会同施工总承 (略) 理， (略) 在 (略) (略) (略) 业工 (略) 门报告有关情况。

第 * 十条　 (略) 招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。

施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发 (略) 监督。

分包单位拖欠农民工工资的，由施工总 (略) 清偿， (略) 追偿。

工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总 (略) 清偿， (略) 追偿。

第 * 十 * 条　工程 (略) 分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。

分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况 * 并交施工总承包单位。

施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民 (略) 账户，并向分包单位提供代发工资凭证。

用于支付农民 (略) (略) 绑定的 (略) 会保 (略) 卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

第 * 十 * 条　施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专项 (略) 承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

工 (略) 差异化存储办法，对 * 定时期内未发生工资拖 (略) 减免措施，对发生工资拖欠的单位适当提高存储比例。工资保证金可以用金融机构保函替代。

工资保证金的存储比例、存储形式、减免措施等具体办法， (略) (略) (略) (略) 门制定。

第 * 十 * 条　除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。

第 * 十 * 条　施工总承包单位应 (略) 醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

（ * ）建设单位、施工总 (略) (略) 、分包单位、 (略) 业工 (略) 门、劳资专管员等基本信息；

（ * ）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

（ * ） (略) 业工 (略) 门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

第 * 十 * 条　建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，建设单位不得因争议不按照本条例第 * 十 * 条的规定拨付工程款中的人工费用，施工总承包单位也不得因争议不按照规定代发工资。

第 * 十 * 条　建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿。

施工单位允许其他单位和个人以施工单位的名义对外承揽建设工程，导致拖欠农民工工资的，由施工单位清偿。

第 * 十 * 条　工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿。

第 * 章　监督检查

第 * 十 * 条　县级以上地方人民政府应当建立农民工工资支付监控预警平台，实 (略) 会保障、发展改革、 (略) 政、财政、 (略) 乡建设、交通运输、 (略) 门的工程项目审批、资金落实、施工许可、劳动用工、工资支付等信息及时共享。

(略) (略) 门根据水电燃气供应、物业管理、信贷、税收等反映企业生产经营相关指标的变化情况，及时监控和预警工资支付隐患并做好防范工作，市场监管、金融监管、 (略) 门应当予以配合。

第 * 十 * 条　 (略) (略) 门、 (略) 业工 (略) 门 (略) 门应当按照职责，加强对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程 (略) 农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的监督检查，预防和减少拖欠 (略) 为的发生。

第 * 十条　 (略) (略) (略) 拖欠农民工工资案件时，需要依法查询相关单位金融账户和相关当事人拥有房产、车辆等情况的，应当经设区的市级以上地方人民政 (略) (略) 门负责人批准，有关金融 (略) 门应当予以配合。

第 * 十 * 条　 (略) (略) (略) 拖欠农民工工资案件时，发生用人单位拒不配合调查、清偿责任主体及相关当事人无法联系等情形的，可以请求公安机关 (略) (略) 理。

(略) (略) 门发现拖欠农民工 (略) 为涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关审查并作出决定。

第 * 十 * 条　 (略) (略) 门作出责令支付被拖欠的农民工工资的决定，相关单位不支付的，可以依法 (略) (略) 。

第 * 十 * 条　 (略) 业工 (略) 门应当依法规范本 (略) 秩序，对违法发包、转包、违法分包、 (略) (略) ，并对导致拖欠农民工 (略) 为及时予以制止、纠正。

第 * 十 * 条　 (略) 门、审计 (略) 业工 (略) 门按照职责，依法对政府投资项目建设单位按照工程施工合同约定向农民工工资专用账户拨付 (略) 监督。

第 * 十 * 条　 (略) 门和法律援助机构应当将农民工列为法律援助的重点对象，并依法为请求支付工资的农民工提供便捷的法律援助。

公共法律服务相关机构应当积极参与相关诉讼、咨询、调解等活动，帮助解决拖欠农民工工资问题。

第 * 十 * 条　 (略) (略) 门、 (略) 业工 (略) 门 (略) 门应当按照“谁执法谁普法”普法责任制的要求，通过以案释法等多种形式，加大对保障农民工工资支付相关法律法规的普及宣传。

第 * 十 * 条　 (略) (略) 门应当建立用人单位及相关责任人劳动保障守法诚信档案，对用人单位开展守法诚信等级评价。

用人单位有严重拖欠农民 (略) 为的， (略) (略) (略) 会公布，必要时可以通过召开新闻发布会等形式向媒体公开曝光。

第 * 十 * 条　用人单位拖欠农民工工资，情节严重或者造 (略) 会影响的， (略) 门应当将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在政府资金支持、政府采购、招投标、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先、 (略) 等方面依法依规予以限制。

拖欠农民工工资需要列入失信联合惩戒名单的具体情形， (略) (略) (略) 门规定。

第 * 十 * 条　建设单位未依法提供工程款支付担保或者政府投资项目拖欠工程款，导致拖欠农民工工资的，县级以上地方人民政府应当限制其新建项目，并记入信用记录，纳入国家信用 (略) 公示。

第 * 十条　农民工与用人单位就拖欠工资存在争议，用人单位应当提供依法由其保存的劳动合同、职工名册、工资支付台账和清单等材料；不提供的，依法承担不利后果。

第 * 十 * 条　工会依法维护农民工工资权益，对用人单位工资 (略) 监督；发现拖欠农民工工资的，可以要求用人单位改正，拒不改正的，可以请 (略) (略) 门 (略) (略) 理。

第 * 十 * 条　单位或者个人编造虚假事实或者采取非法手段讨要农民工工资，或者以拖欠农民工工资为名讨要工程款的， (略) 理。

第 * 章　法律责任

第 * 十 * 条　违反本条例规定拖欠农民工工资的，依照有关 (略) 。

第 * 十 * 条　有下列情形之 * 的， (略) (略) 门责令限期改正；逾期不改正的， (略) 2万元以上5万元以下的罚款，对法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直 (略) 1万元以上3万元以下的罚款：

（ * ）以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资；

（ * ）未编制工资支付台账并依法保存，或者未向农民工提供工资清单；

（ * ）扣押或者变相扣押用于支付农民 (略) (略) 绑定的 (略) 会保 (略) 卡。

第 * 十 * 条　有下列情形之 * 的， (略) (略) 门、 (略) 业工 (略) 门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上 * 万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销 (略) 罚：

（ * ）施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；

（ * ）施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；

（ * ）施工总承包单位、分 (略) 劳动用工实名制管理。

第 * 十 * 条　有下列情形之 * 的， (略) (略) 门、 (略) 业工 (略) 门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上 * 万元以下的罚款：

（ * ）分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认；

（ * ）施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理；

（ * ）分包单位未配合施工总承包单位对其 (略) 监督管理；

（ * ）施工总承 (略) (略) 维权信息公示制度。

第 * 十 * 条　有下列情形之 * 的， (略) (略) 门、 (略) 业工 (略) 门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上 * 万元以下的罚款：

（ * ）建设单位未依法提供工程款支付担保；

（ * ）建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用；

（ * ）建设单位或者施工总承包单位拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料。

第 * 十 * 条　不依法配 (略) (略) 门查询相关单位金融账户的， (略) 门责令改正；拒不改正的，处2万元以上5万元以下的罚款。

第 * 十 * 条　政府投资项目政府投资资金不到位拖欠农民工工资的， (略) (略) 门报本级人民政府批准，责令限 (略) 拖欠的资金；逾期不拨付的，由上 * 级人民政 (略) (略) 门约 (略) 门 (略) 门负责人， (略) 通报，约谈地方人民政府负责人。情节严重的，对地方人民政 (略) 门负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依 (略) 分。

第 * 十条　政府投资项目建设单位未经批准立项建设、擅自扩大建设规模、擅自增加投资概算、未及时拨付工程款等导致拖欠农民工工资的，除依法承担责任外， (略) (略) 门、 (略) 门按照职责约谈建设单位负责人，并作为其业绩考核、薪酬分配、评优评先、职务晋升等的重要依据。

第 * 十 * 条　对于建设资金不到位、违法违规 (略) 会投资工程建设项目拖欠农民工工资的， (略) (略) 门、 (略) 门按照职责依法对 (略) 处罚；对建设单位负责人依 (略) 分。 (略) 门工作人 (略) 职责的，由有关机关依 (略) 分。

第 * 十 * 条　县级以上地方人民政 (略) 会保障、发展改革、财政、 (略) (略) 业工 (略) 门工作人员， (略) 农民工工资支付监督管理职责过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依 (略) 分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第 * 章　附　则

第 * 十 * 条　用人单位 * 时难以支付拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，县级以上地方人民政府可以动用应急周转金，先行垫付用人单位拖 (略) 分工资或者基本生活费。对已经垫付的应急周转金，应当依法向拖欠农民工工资的 (略) 追偿。

第 * 十 * 条　本条例自 * 年5 (略) 。