广东省机场集团物流有限公司货运安检信息系统集中判图试点项目设计服务采购
| 发布时间 | 2021-01-18 | 项目编号 | 点击查看 |
| 招标预算 | 16.5万元 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
|
点击查看 | 招标方式
|
点击查看 |
| 潜在报名单位
|
点击查看 | 潜在中标人
|
点击查看 |
| 招标单位 | 点击查看 | ||
| 代理机构 | 点击查看 | ||
| 招标状态 | 【已截止】 | ||
开始竞价时间： * 日 * 时 * 分 * 秒
结束竞价时间： * 日 * 时 * 分 * 秒
当前时间：
正文内容：
(略) (略) (略)
货运安检信息系统集中判图试点项目
设计服务采购竞价公告
(略) 分 竞价项目说明
(略) 分 采购人需求
(略) 分 网上竞价报名文件要求
(略) 分 附录文件格式
(略) 分 合同条款
(略) 分 项目简介
（注：若图片或文字缺失，请在文末下载附件查看）
(略) 分 竞价项目说明
(略) (略) （以下简称“采购人”）现就货运安检信息系统集中判图试点项目设计服务，邀请有相应资质的 (略) 商（以下简称“报价人”） (略) 上竞价。
1.项目概况：
1.1项目名称： (略) (略) 货运安检信息系统集中判图试点项目设计服务。
1.2工程项目简介： (略) 分项目简介
1.3本设计服务限价：本项目总价最高限价为人民币 * .5万元，超出本项限价，将被采购人否决。
2.合格报价人条件：
（1）具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，可提供增值税专用发票；
（2）报价人必须遵从《建设工程勘察设计管理条例》有关规定，并具备 (略) 业（建筑工程） * 级及以上 (略) 业设计资质 * 级证书。
（3） * 日至今，报价人没有因 (略) 为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时， * 日至今报价人（ (略) ）未 (略) (略) 及其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生诉讼和仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附件）。
（4）报价人不存在 (略) (略) 认定 (略) 为 (略) 商， (略) 置期内的情形。
（5）报价人不得被列为“黑名单”，以“信用中国”网站（http:/ *** ）查询为准， (略) 发布后从“信用中国”网站截图并加盖公章，同时下载信用评估报告、打印并加盖公章后附在报价文件中。
（6）报价人不得被列为严重违法失信企业名单（“失信惩戒”为0），以“国家企业信用信息公示系统”网站（http:/ *** ）查询为准， (略) 发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章。
（7）报价人不得被 (略) (略) （http:/ *** ） (略) (略) 人名单， (略) 发布后从“ (略) (略) ”网站截图并加盖公章。
（8）报价人法定代表人为同 * 人的两个及两个以上法人，母公司、全 (略) ，都不得在该项目中同时报价。
（9）本项目不接受联合体报价。
3.报价文件的有效期：
本项目报价文件的有效期为报价文件提交后 * 天之内。
4.报价人注册方式：
（1）报价人应 (略) (略) 采购、 (略) 络平台（wz.gdair *** ）主页中“ (略) 商注册”模块，按规定格式填写正确的 (略) 商登记信息，登记为合格的候选 (略) 商（已注册的除外）。
（2）报价人完成 (略) 商登记工作后，方可 (略) (略) 采购、 (略) 络平台（wz.gdair *** ）的竞价系统中递交项目资格预审文件，资格预审通过后的 (略) (略) 上竞价环节。
（3）因 (略) 站登录用户名或密码而导致 (略) 上竞价活动失败的，相关责任 (略) 承担。
5.项目竞价各环节时间安排：
5.1公告发布及资格预审文件上传时间：
项目公告及资格预审报名时间为 * 日 * : * 至 * 日 * : * （报名截止时间以系统服务器时间为准）。
项目 (略) (略) 分要求上传或修改电子版（扫描版）资质预审文件，报名结束后（截止时间以系统服务器时间为准），资格预审文件将不能递交或修改。
5.2资格预审结果查看：
(略) 商在资格预审时间结束后， (略) “ (略) ”查看自己是否通过审核以及未通过审核的原因。若因项目需要，采购人须延长资格预审时间的，采购人将以系统通知方式（即变更公告）通知 (略) 商后适当延长资格预审时间。通过资格预审的报价人才能进入竞价环节。 (略) 过程中可能存在变更， (略) ， (略) 导致报名未能成功的（发布变更后，原竞价文件内容及报价提交的资料自动失效，需重新提交）， (略) 负责。
5.3竞价时间：
项目竞价时间为 * 日 * ： * 至 * 日 * ： * （截止时间以系统服务器时间为准）。
项目竞价开始后，通过资格预审的 (略) (略) 报价，每次报价后即可看见自己的报价排名，报价人可在系统提示的最低调价幅度（每次不低于 * 元）、报价次数（共3次）和截止时间范围内修改自己的报价。竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名，若2家或以上报价人的报价相同， (略) 服务器 (略) 排名。
6.竞价答疑：
若报价人对本项目有任何疑问， (略) 及资格预审文件报名阶段提出，采购人将以书面形式或发布项目变更方式或其 (略) 有 (略) 商， (略) 。
7.递交资格预审文件资格预审要求：
资格预审期间， (略) (略) 分网上竞价报名文件要求在系统中提交纸质版扫描版资格预审。若报价人提交的资格预审文件存在下列情况，将不能通过资格预审：
（1）不能完全符合项目合格报价人条件要求；
（2）资格预审文件资料未按要求签字或加盖公章的；
（3）资格预审文件资料中透露了项目报价的；
（4）资格预审文件资料与实际情况不符，文件造假的；
（5）其他不能通过资格预审原因。
8. (略) 商的确定：
符合资格条件，且参与报价的 (略) 商至少应达到 * 家以上，不足 * 家的，采购人将重新发布采购信息，组织第 * 次采购。
如果经资格审查两次报名符合资格条件、且参与竞价的 (略) 商只有两家的，采购人可按 (略) 评审，确定 (略) 商。
如果两次报名符合资格条件，且参与报价的 (略) 商只有 * 家的，采购人可直接与符合资格条件 (略) 合同谈判。
没有符合资格条件 (略) 商的项目，采购人将中止项目竞价，变更采购方式确定 (略) 商。
9.纸质报价文件提交：
网上竞价结束后3个工作日内，报价人应提交资格预审文件及项目报价单（包括清单）纸质版报价文件供采购人核对。资格预审文件应与系统上传的文件 * 致，项目报价单中的总金额及分项金额须完全 * 致，否则采购人有权认定其资格预审文件或报价单无效。
* .成交 (略) 商的确定：
采购人按照系统排名选定排名最前的报价人为成交 (略) 商，若报价人的报价 (略) 价，采购人有权要求报价人提供其报价理由和有关低于成本价的证明材料，如果报价人拒绝提供或提供的材料不充分，采购人有权认定其报价为无效报价。
11.竞价结果发布：
竞价结果确认后， (略) ，公告时间不少于3个工作日。
12.合同签订
报价人应认真阅读 (略) 分的合同条款，所有参与竞价的报价 (略) 同意并接受合同条款，采购人将据此与成交 (略) 商签订合同。 (略) 结束后 * 个工作日内由于非采购人原因导致未能签订合同的，采购人有权取消本次竞价结果，并按 (略) 采购。
13. (略) 置
(略) 要求而参与竞价、恶意报低价、资料造假以及冒用他人身 (略) 上竞价活 (略) 为，视其情节轻重而将报价人记录到此采购平台 (略) 商信息中，并保留将其列入黑名单的权利。
14.投诉监督方式
1.报价人可以对本次竞价活动中的任何违法及不公平内容 (略) (略) (略) 门实名投诉。
联系方式： *** （仅供实名投诉使用， (略) 电话）
2.报价人应本着公平竞争、实事求是原则， (略) 投诉，若存在下列情形之 * 的，采购人将视为无效投诉，并保留将其列入黑名单的权利：
（1）投诉主体不是项目参与 (略) 商和其他利害关系人；
（2）投诉人未有真实署名，未同时提供投诉身份证复印件、联系方式；
（3）投诉人未提供必要的证明材料和明确的要求的；
（4）投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得 (略) 投诉的，证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人（ (略) 商）无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
（5） (略) 或误操作等自身原因导致报名未能成功的。
15. (略) 联系方式
单位名称： (略) (略)
联系人：郭先生
联系电话： ***
地址： (略) (略) (略)
(略) 分 采购人需求
(略) (略) 货运安检信息系统集中判图试点项目设计服务具体要求如下：
1、合同为固定总价，提供相应金额的有效增值税发票。中标人应根据采购人要求设计，并出具正式设计文件（含电子版与纸质版），免费提供施工中 (略) 、变更确认、验收确认等。
2、工期： * 个日历天，设计方案需按照采购 (略) ，应满足MH/T *** 标准等规范要求、 (略) 及上级管理机构的信息化规划要求和采购人的相关要求。项目时间紧，中标人应合理安排人员，在规定时间内按质按量完成采购人的设计需求。
3、费用包括且不限于税费、人工费、办理施工证、人 (略) 证等，由此产生的额外费用包含在报价内，采购人不再支付其他费用。
4、中标人负责"第 * 章：项目简介“内容全过程设计，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、现场调研与勘察、现场技术指导、服务与监督、图纸晒制、竣工图签审等工作。在施工、验收、结算中环节需要设计方协作的，应全力配合采购人解决问题。
5、设计方在合同有效期内， (略) 合同约定的义务，如因非采购人的原因而产生质量事故、工期延误或设计缺陷，造成采购人实际损失，设计方应承担相应赔偿责任。
6.付款进度
付费次序 | 占设计费百分比 | 付费时间 |
第 * 次 | * % | 设计概算初稿，经采购人审核通过 |
第 * 次 | * % | (略) 成果，经采购人审核通过 |
第 * 次 | * % | 项目竣工验收后，按采购人要求办理设计费结算并经审核后通过 |
7.合同价格包含的风险范围：中标人因承接 (略) 产生的 * 切风险，包括但不限于发包人调整改变本项目用户需求、发包人暂停或取消本项目工作等相关风险。
(略) 分 网上竞价报名文件要求
* 、资格预审文件
1.营业执照复印件并加盖报价人公章；
2. (略) 业（建筑工程） * 级及以上 (略) 业设计资质 * 级证书（加盖报价人公章）；
3.按附件格式要求填妥并签章的法定代表人证明书或法人授权委托书（非法人签署时需提供）；
4.按附件格式要求提交法人代表身份证或被授权人身份证（复印件盖报价人公章即可）；
5.按附件格式要求提交“网上竞价项目采购文件响应承诺书”；
6.按附件格式填妥并签章的“诚信承诺函”；
7.按附件格式填妥并签章的“企业声明”；
8.按附件格式要求提交“国家企业信用信 (略) 站”截图并加盖报价人公章；
9.按附件格式要求提交“ (略) ”截图并加盖报价人公章；
* .按附件格式要求提交“ (略) (略) ”网站截图并加盖报价人公章。
* 、项目报价单（注：此报价单仅在竞价环节中提供，若在资格预审环节中提供，将不能通过资格预审）
序号 | 项目名称 | 报价（万元） |
1 | (略) (略) (略) 货运安检信息系统集中判图试点项目设计服务 | |
报价单
竞价人全称、盖公章：
授权代表姓名：
签名及日期：
(略) 分 附录文件格式
附录1：营业执照复印件
附录2：资质证书
附录3
法定代表人证明书
（如报价文件签署人是法人代表）
先生/女士，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书有效日期：
签发日期：
报价人名称：（公章）
附件：法定代表人身份证或其他有效身份证明（注：报价人必须在上述附件上加盖公章）
附录4：
法人授权委托书
（如报价文件签署人不是法定代表人）
本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就报价文件编号为的项目的服务的应 (略) ，作 (略) (略) 理 * 切与之有关的事宜。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
报价人法定代表人签字（盖章）：
职务：
单位名称：
地址：
报价人代表（被授权人）签字（盖章）：
职务：
单位名称：
地址：
附件：报价代表人（被授权人）身份证 （注：报价人必须在上述附件上加盖公章）
附录5：
网上竞价项目采购文件响应承诺书
致： (略) (略) (略)
我司（ (略) 商名称） 保证提交的（项目名称） (略) 有内容与贵司（单位）的采购文件要求完全响应，完全理解并接受竞价文件的用户需求条款，无任何偏差，特此承诺！
(略) 商名称（公章）：
(略) 商授权代表姓名、职务（印刷体）：
(略) 商授权代表签字：
日 期：年月日
附录6
诚信承诺函
致： (略) (略) (略)
(略) 后，我司（ (略) 商名称） (略) 的所有内容，同时向贵司承诺：
1. * 日至今，我司没有因 (略) 为而被政府或业主宣布取消投标资格；
2. * 日至今，我司（包 (略) 和自然人）未 (略) (略) 其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁，不 (略) 法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形；
3.我司不存 (略) (略) 认定 (略) 为 (略) 商， (略) 置期内的情形；
4.我司未被列入国家企业信用信息公示系统（http:/ *** ）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；
5.我司未被列入信用中国（http:/ *** ） (略) 人或企业经营异常名录；
6.我司未被 (略) (略) （http:/ *** ） (略) (略) 人名单。
(略) 为，我公司愿意无条件接受采 (略) 理：
1.取消本项目报价、成交资格， (略) 公示；
2.由采购人没收合同履约保证金；
3. * 年至 * 年内 (略) 采购项目采购活动；
4. (略) 为予以纪录， (略) 公告；
5. (略) (略) 备案；
6. (略) 理决定。
(略) 商名称：（公章）
授权代表姓名、职务（印刷体）：
法定代表人或授权代表签名：
日期：
附录7
企业声明
致： (略) (略)
我公司就参加项目，作出郑重声明：
在项目采购、实施、运行过程中严格遵 (略) (略) 相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评， (略) 为，列入黑名单， (略) 采购项目采购活动。
特此声明！
(略) 商名称：（公章）
授权代表姓名、职务（印刷体）：
法定代表人或授权代表签名：
日期：
附录8：
注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。
附录9：
“信用中国”网站（www.credi *** ）截图格式
注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及失信惩戒信息。
附录 * ：
“ (略) (略) ”网站截图
注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及查询结果。
(略) 分 合同条款
合同编号：
货运安检信息系统集中判图
试点项目设计合同
* 方（发包人）： (略) (略)
* 方（承包人）：
签约时间：
签约地点： (略)
发包人委托承包人承担 货运安检信息系统集中判图试点项目设计服务，工程地点 (略) ，经双方协商 * 致，签订本合同， (略) 。
第 * 条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
1.3民航相关建设法律法规及规范。
1.4建设工程批准文件。
第 * 条 设计依据
2.1发包人给承包人的委托书或设计中标文件或竞价文件
2.2 发包人提 (略) 性研究报告及其它基础资料
2.3 承包人采用的主要技术标准是：现行国家有关设计规程、规范及标准，民航相关建设法律法规及规范。
第 * 条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是互相说明的，如果合同文件存在歧义或不 * 致，则根据如下次序来判断：
3.1合同书
3.2竞价函（竞价文件)、发包人用户需求
3.3投标文件
第 * 条 本合同项目的名称、设计范围、设计内容及设计人员要求
4.1项目名称：货运安检信息系统集中判图试点项目
4.2设计范围：参照本项目竞价文 (略) 分
4.3设计内容：承包人负责本项目全过程设计，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、现场调研与勘察、现场技术指导、服务与监督、图纸晒制、竣工图签审等工作，协助发包人办理政府相关建设审批手续，确保本项目设计符合政府相关设计要求和验收标准。
4.4承包人指定项目负责人
姓名：
身份证号码：
联系方式：
第 * 条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间
合同生效后5天内，发包人向承包人提交满 (略) 需资料；发包人在设计过程中保留对提交资料作出修改的权利，承包人可据此要求合理延长设计成果交付时间。
第 * 条承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：
6.1纸质设计文件4份，提交时间：自发包人下达书面开工指令 * 个日历天内；
6.2电子设计文件1份，设计文件存储介质：NAS，存储空间≥1TB。提交时间：与纸质文件同步提交；文件具体形式为：符合AutoCAD * 标准的CAD文件（*.dwg）、符合Microsoft Word * 标准的Word文件（*.doc）、符合Microsoft Excel * 标准的Word文件（*.xls）、符合ISO标准的PDF文件（*.pdf）。
第 * 条费用
7.1双方商定，本合同采用全费用包干价，固定总费用为万元。
7.2 * 方有权根据政府审批或自身业务需要调整用户需求，固定总费用不变， * 方无需向 * 方支付其他费用。
第 * 条 支付方式
8.1完善可研方案并获得发包人通过后，出具设计及概算成果，经发包人审核通过后付 * %费用； (略) 成果，经发包人审核通过后支付至 * %，项目竣工验收后，按发包人要求办理设计费结算并经审核后确认后支付至 * %。
阶段 | 主要提交成果 | 支付进度 |
完成初步设计及概算 | 初步设计文件、项目概算 | 至合同总价 * % |
完成施工图设计 | 施工图设计文件 | 至合同总价 * % |
项目竣工验收 | 竣工资料签审 | 至合同总价 * % |
8.2 承包人应免费提供施工中 (略) 、变更确认、验收确认等。
8.3 每 * 阶段， * 方提交成果经 * 方审核通过后，向 * 方提供等额的有效增值税专用发票， * 方在确认前述发票无误后 * 个工作日内支付相应款项。
第 * 条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第 * 条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家 (略) 设计。
9.1.2 (略) 期间，发包人要求终止或解除合同（本合同 * .8约定除外），已开始设计工作的，发包人应根据 (略) 的实际工作量，每个项目均有不同费用限价，不足 * 半时，按具体项目和具体阶段设计费的 * 半支付；超过 * 半时，按具体项目具体阶段 (略) 支付。
9.1.3 发包人必须按合同规定支付费用，以发包人书面通知作为开工的标志。
9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付设计费用。
9.1.5 发包人要求承包人比合同规定时间提前提交设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.6 发包人应为承 (略) 的工作人员提供工作、生活及交通等方面的方便条件及必要的劳动保护装备。
9.2承包人责任：
9.2.1承包人应按发 (略) 设计，经发包人审批通过后出具正式盖章版本，国家规定和合 (略) 技术规范、 (略) 设计，按本合同第 * 条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。
9.2.2承包人对提交的设计文件质量负责。当出现设计质量不符合要求，或者不能按照合同约定的期限提交设计文件，应当承担下列违约责任：根据实际情况继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失。
9.2.3承包人对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
9.2.4承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责本合同范围内的内容做必要调整补充，并负责向发包人及 (略) 技术交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何 * 方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第 * 方转让或用于本合同项目外的项目。如发生上述情况，泄密方承担 * 切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十 * 条争议的解决
(略) 过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不妥，任何 * 方可向 (略) 市白 (略) 提起诉讼。
第十 * 条合同生效及其他
* .1发包人要求承包人派专人长 (略) 进行配合与解决有关问题时， (略) (略) 服务合同。
* .2承包人为本合同项目的服务至竣工验收 * 年后为止。
* .3本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、 (略) 或供应商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
* .4发包人委托承包人配合引进项目的设计任务，从咨询、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
* .5在符合法律规定的情况下，经发包人书面同意，承 (略) 分设计内容转分包。发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
* .6由于不可抗力因素致使 (略) 时，双方应及时协商解决。
* .7承包人违约
* .7.1承包人必须按本合同规定安排项目负责人及各专业负责人，当出现下列情况之 * 时，视为承 (略) 为，发包人 (略) 处罚，每出现 * 次下列(1)或(2)的情形或每出现 * 人次(3)的情形，将处 * 万元的违约金，该罚金从合同款中直接扣除。
（1）项目主要承包人员不到位；
（2）未经批准，擅自更换主要承包人员；
（3）经核实，合同中承诺安排人员的资历与实际严重不符。
* .7.2如发包人发现承包 (略) 为或可 (略) 为的，发包人有权要求承包人采取有效纠正措施，并给予批评、警告或 * 仟元/次的违约金，该违约金直接从当期支付的合同款中扣除。
* .7.3如因承包人原因，发包人对承包人不胜任的工作发出改正、停工的指令，导致不能按时完成设计工作而延误施工工期，发包人有权 (略) (略) 罚；发包人有权根据工作需要将 (略) (略) 指定其它设计单位完成，费用由原承包人承担。
* .7.4若因承包人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人有权发出如下任 * 指令，承包人 (略) 。
（1） (略) (略) 重新设计，由此引起的费用增加和工期延误 (略) 负责；如重新设计后仍未达到要求的，发包人可 (略) (略) 指定给其他承包人，此部分的设计费用从原承包人设计费中扣除；
（2）解 (略) 分的合同，发包人 (略) (略) 指定给其他设计单位，并扣除原承包人合 (略) 分的设计费用；
无论发包人采用(1)或(2)的解决方案，承包人均应向发包人支付违约金，发包人有权视质量情况给予承包人书面警告、 (略) 罚。
* .7.5承包人在本合同有效期内， (略) 合同约定的义务，如因非发包人的原因而产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成发包人实际损失，承包人应承担相应赔偿责任。违约金的最高额度为合同总价的 * %。当承包人累计赔偿金额达到违约金的最高额度时，发包人有权终止本设计合同，并由承包人承担给本工程造成的 * 切经济损失。
* .7.6承包人未经发包人书面同意， (略) 分包或转包的，发包人有权终止本合同且承包人须将合同内已付款全额退回发包人。
* .8 由于政策变化或政府审批原因导致项目不再具备实施条件的，发包人应提前5个工作日以书面形式通知承包人，双方解除协议，互不担责，项目产生设计成 (略) 有。
* .9本合同双方签字盖章即生效， * 式 * 份，发包人、承包人各执 * 份。
* . * 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为 (略) 分，与本合同具有同等法律效力。
* .11未尽事宜，经双方协商 * 致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称： 承包人名称：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
住 所： 住 所：
邮 政 编号： 邮 政 编号：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银行： 开户 银行：
银 行 账号： 银 行 账号：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
第 * 部分 项目简介
* 、项目概况
(略) (略) 货运安全检查现采用传统单机操作模式，尚未实现电子化和空防安全管理闭环链条，安检过程操作无法全程留痕，货物过检图像与货物信息未能准确绑定，存在安检过程检索与回溯困难、判读准确性和安检效率低等诸多问题。为杜绝空防安全隐患，落实空防安全专项整改要求，同时为满 (略) (略) 所发《民用航空货物运输安全检查信息管理系统技术要求》的要求，将对现有约 * 条安检通道的货检信息系统升级，建立货检集中判图系统。
(略) (略) 国际和国内的安检机的品牌、型号较多，安检机的安装方式不尽相同（有下沉式和非下沉式），各通道的尺寸空间也有差别，以上现状对货检集中判图系统建设及安检机通道的改造提出了挑战， (略) 货检集中判图的升级改造成功，将 (略) 的 * 条 (略) 集中判图验证线改造与测试工作， (略) 方相关技术标准。本项目投资估算费用 * 万元，项目的建设内容主要包括：
<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->构建无纸化操作平台
通过信息化手段，实现货物安检申报单、危险品鉴定报告、准运证明等文件电子化，满 (略) 要求，实现货检无纸化，提高航空货运综合保障能力。
<!--[if !supportLists]-->(1)<!--[endif]-->全电子化货检流程
构建无纸化操作平台，与业主物流生产综合信息平台对接，通过数据采集的电子化功能，取代传统的人工操作，减少了纸质单据的流转，实现货检图像与货物信息有效绑定，实现航空货检无纸化申 (略) E-CSD报文。
<!--[if !supportLists]-->(2)<!--[endif]-->货检条码统 * 管理
实施货运安检条码统 * 管理，贯穿交运、查验、放行各个环节，包含条码自动生成管理、扫码管理、补码管理、扫码顺序 * 致性管理、条码有效性检测管理等功能，实现 * 货 * 码、货码对应。
<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->实施集中判图
设立验证线集中判图室，验证线货检信息系统按照集中判图标准建设，验证线安检通 (略) 、视频、采集设备新建，其他通道前端设备利旧，使用原有采 (略) 功能升级并入新系统， (略) 方规定的信息管理。
<!--[if !supportLists]-->(1)<!--[endif]-->验证线实现多品牌安检机判图
(略) (略) 远程集中判图流程改造，解决原图提取、品牌互通技术难题，降低设备更换成本。
<!--[if !supportLists]-->(2)<!--[endif]-->实现AI 智能后端辅助判图技术
通过算法赋能，大幅提高货物收运安检质控效果，缩短货物收运安检质控时间，提高货检质量控制能力，辅助质控人员的判图监管工作，提升监管效率和水平。
<!--[if !supportLists]-->(3)<!--[endif]-->实现自动扫码及分拣
验证线通过对 * 条 (略) 分安检机前端安装自动扫码和体积测量系统，后端安装自动分拣等系统，在保证货检安全性、稳定性、准确性的前提下提高整体过检效率。
<!--[if !supportLists]-->(4)<!--[endif]-->基于RTC的音视频系统办公
利用RTC音视频技术，实现集中判图员与开箱员、 (略) 安检人员之间的信息交互。
<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->构建CA+区块链数据共享平台
(略) 、不同航空货运参与主体间数据交换及全流程监管，构建数据共性平台，保障货检业务数据信息的完整性、保密性和共享性，包括如下：
(1)利用区块链可溯源实现数据确权
(2)密码学技术实现数据保护控制
(3)基于智能合约的积分激励机制
(4)基于CA的信用访问控制
<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->构建枢纽集成智能货检平台
通过构建智能货检平台，在保证数据安全的前提下，通过将本地判图改为异地远程判图模式， (略) 、多区域货检信息互联、远程异地判图、异地货物预检、货检质控互促，降低人力资源成本。
* 、项目预期目标
1、提升安全防范水平
杜绝了空防漏洞、实现无纸化、增强货检整体业务能力和管理水平，推动落实前置风险管理，全面提升安全防范水平。
2、提升货检工作效率
实现货物安检申报单、危险品鉴定报告等文件无纸化，实施货 (略) ，大大提升了货物安检信息的使用率和质量，通过AI技术、RTC技术、自动分拣、自动扫码提升了货检的时效性，促使货检工作效率大幅提升。
3、提高货检服务质量
通过CA+区块链的数据共享实现航空物流 * 体化信息互联互通，货检申报数据可以 * 次录入、重复利用，并实现货物跟踪， (略) 、代理人的业务需求，为行业提供更高品质的服务。
4、降低企业运营成本
采用自动化技术手段，使 * 线工作人员从繁琐、无序、低端的工作中 (略) 出来，有效扩大管理半径、 (略) 力、降低沟通成本与办公成本。
