邵阳市城市路灯管理所云山路路灯照明建设工程项目

云山路路灯照明建设工程项目

政府采购合同协议书

政府采购编号：邵财采计[ * ] ***

发包方（ * 方）： (略) (略)

承包方（ * 方）：

* 方的云山路路灯照明建设工程项目经政府采购竞争性谈判法定程序， * 方已经成交， * * 双方经过 (略) 协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规条款，就该项目的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

第 * 条 工程概况

1.1工程名称：云山路路灯照明建设工程项目

1.2工程地点：

1.3承包范围：以 * 方提供的工程量清单为准

1.4承包方式：成交综合单价包干，工程量按实结算

1.5 工程质量：按国家现有施工验收规范标准验收合格

1.6 工程量清单以内合同价（人民币大写）：。

第 * 条 * 方责任

2.1 开工前 * 天， * (略) 现场技术交底。 * 方 (略) (略) (略) 地，清除影响施工的障碍物， (略) 分 (略) (略) 滞留的物件等采取保护措施。

2.2 指派为 * 方驻工地代表， (略) 。对工程质量、 (略) 监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

第 * 条 * 方责任

3.1 * 方拟定施工方案和进度计划，交 * 方审定。

3.2 指派为 * 方驻工地代表， (略) 。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由 * 方负责的各项事宜。

3.3 (略) 施工规范、安全操作规程、防火安全、环境 (略) 施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4 遵守国家或地方 (略) (略) 管理的规定，妥善保 (略) 周围建筑物、设备管线等不受损坏。 (略) 保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的各种矛盾。

3.5 施工中未经 * 方 (略) 门批准，不得随 (略) 地内的各种设备管线。

3.6 工程竣工未移交 * 方之前， (略) 的 * 切设施和 (略) 保护。

第 * 条 关于工期的约定

4.1 * 方自合同签订之日起， * 天内 (略) 工程。 * 方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得 * 方同意，并支付 * 方赶工采取措施的费用。

4.2因 * 方未按约定完成工作，影响工期，工期不顺延。

4.3因 * 方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并支付 * 方由此产生的相关费用。

4.4因设计变更或非 * 方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（ * 周内累计计算），工期相应顺延。

第 * 条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以 * 方认可的工程量清单、 (略) 验收。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准，灯具、灯杆、厢变等主要材料质保期不得少于 * 年。

5.3 * 方应及时通知 * 方办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续； * 方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收， (略) 验收， * 方应予承认；若 * 方不及时通知 * 方， * 方组织检 (略) 有费用由 * 方承担。若 * 方要求复验时 * 方应按要求办理复验，若复验合格， * 方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由 * 方承担，但工期也予以顺延。

5.4由于 * 方原因造成质量事故，其返工费用由 * 方承担，工期不顺延。

5.5， * 方在工程竣工后申请验收， * 方自接到验收申请 * 日内组织验收、移交手续。如 * 方在规定时间内未能组织验收，需及时通知 * 方，另定验收日期。但 * 方应承认竣工日期，并承担 * 方的看管费用和相关费用。

第 * 条关于工程价款及结算的约定

6.1合同签订后5个工作日内支付合同金额的 * %；项目完成支付至合同金额的 * %；项目竣工并经决算审计后 * 个工作日内，支付至工程总价款的 * %。

* 方的收款信息如下：

户名：

(略) ：

帐号：

6.2在施工过程中，工程量按实结算。

工程量清单以内的工程结算方式为：成交综合单价×实际工程量。成交综

合单价计算方式：最终成交总价÷递交响应文件时的总报价× * %。

工程量清单以外的变更计价方式：①在谈判文件提供的工程量清单中有子目的变更计价按成交供应商采用的工程量清单成交综合单价；②在谈判文件中工程量清单中没有子目的 (略) 湖 (略) 乡建设厅发布的湘建价〔 * 〕 * 号文“关于印发《 (略) 省建设工程计价办法》及《 (略) 省建设工程消耗量标准》的通知”、 (略) 省建设工程 (略) 发布的湘建价市〔 * 〕 * 号文“ (略) 省建设工程 (略) 关于机械费调整及有关问题的通知”、人工工资按 (略) 省建设工程消耗量标准〔 * 〕,不调整、主要材料根据邵建价材〔 * 〕 * 号《关于发布 (略) 地区 * 〇 * * 年第 * 期（3-4月份）建设工程材料材料价格的通知》发布的最新材料价格计算。

6.3工程竣工验收后, * 方提出工程结算有关资料送交 * 方。 * 方自接到上述资料 * 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

第 * 条 关于材料供应的约定

7.1本项目的材 (略) 采购，但必须经过 * 方认可后方可 (略) 。

7.2凡由 * 方提供的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。对项目造成的损失由 * 方负责。

第 * 条有关安全生产和防火的约定

8.1 * 方提供的作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计要求规范。

8.2 * 方在施工期间应严格遵守有关法律和其他相关的规范。

8.3由于 * 方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故， * 方应承担由此引发的 * 切经济损失。

8.4由于 * 方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故， * 方应承担由此引发的 * 切经济损失。

第 * 条 违约责任

9.1 * 方逾期竣工，每延期 * 天， * 方将扣除 * 方 * 元。 * 方累计延期超过 * 天（不含 * 天）以上， * 方将终止与 * 方的合同， * 切 (略) 承担。

9.2 * 方应妥善保护 * 方的工程成品，损坏应照价赔偿。

9.3未经 * 方同意， * 方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由 * 方负责。

9.4因 * 方原因，合同 (略) 时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条 (略) 理

* .1 (略) 期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解 (略) (略) 调解。

* .2 当事人不愿意通过协商，调解解决或者协商、调解不成时， (略) 中发生的争议，双方同意由 (略) (略) 仲裁。仲裁无效， (略) 起诉。

第十 * 条 组成合同的文件

本协议书与下列文件 * 起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采 (略) 过程中 * 方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）本项目的竞争性谈判文件

（5）政府采购合同及其附件

（6）标准、规范及有关技术文件，图纸（如果有）

（7）其他合同文件。

第十 * 条 其他约定

* .1 本 (略) 项目增减时，经双方协商，签订补充协议。

第十 * 条 附则

* .1本合同 * 式 * 份，其中正本 * 份，副本 * 份， * 方执正本 * 份、副本 * 份， * 方执正本 * 份，政 (略) 门、招标代理机构各执副本 * 份，每份具有同等法律效力。所有合同 * * 双方签字盖章（ * 方加盖骑缝章）后生效。

* .2 (略) 完成后自动终止。

* 方（公章）： * 方（公章）：

* 方代表： * 方代表：

签订日期： * 年 6月 * 日

政 (略) 门备案意见：