XCGC-F2021069天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂“天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段”(不见面开标)-变更公告-第1次变更-招标/资审文件澄清

(略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段

(不见面开标)

招 标 文 件

项目编号：XCGC-F ***

招标 人： (略) (略)

招标代理机构：中建联 (略)

日期： * 零 * * 年十 * 月

目 录

第 * 章招标公告...................................... 1

第 * 章投标人须知.................................... 6

第 * 章评标办法（综合评估法）...................... *

第 * 章合同条款及格式.............................. *

第 * 章工程量清单.................................. *

第 * 章图纸....................................... *

第 * 章技术标准和要求............................. *

第 * 章投标文件格式............................... *

第 * 章 招标公告

XCGC-F *** (略) (略) “ (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段”(不见面开标)招标公告

1、招标条件

(略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段，已由国 (略) 文件（国烟计【 * 号）完成项目备案，招标人为 (略) (略) ，建设资金为自筹资金，项目出资比例为 * %。 (略) 条件， (略) 。

2、 (略) 内容

2.1项目编号：XCGC-F ***

2.2标段划分: * 个标段。

2.3建设地点： (略) 市（宏达路以东，昌晖路以北）。

2.4项目概况：本次招标的原烟库（ * ）4栋、原烟库（ * ）1栋、选叶车间（含回软间 * ）、成品库为 (略) (略) 易地技术改造项目的其中 * 个子项，占地面积 * 1. * 平方米，建筑面积 * 5.8平方米。其 (略) 烟库建筑面积 * 9平方米；选叶车间（含回软间 * ）建筑面积 * 4. * 平方米；成品库建筑面积 * . * 平方米。

2.5招标范围： (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库（ * ）、原烟库（ * ）、选叶车间（含回软间 * ）、成品库及其配套工程施工、装饰装修工程施工、 (略) (略) 坪施工等，包括工程量清单、设计图纸（招标文件第 * 章技术标准 (略) 约定的除外）、招标文件、答疑纪要和补充文件（如有） (略) 有建设内容。

2.6计划工期： * 日历天。

2.7质量要求：合格（ (略) 验收规范合格标准）。

2.8招标控制价:人民币 * 6. *** 万元。

3、投标人资格要求

3.1投标人应具备的资质条件：

3.1.1投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.1.2投标人同时具备建筑工程施工总承包特级资质及钢结构工程专业承包 * 级资质，具有有效的施工企业安全生产许可证。

3.2拟派项目经理：拟派项目经理须具有建筑工程专业 * 级注册建造师资格，具有高级工程师职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在施建设项目的项目经理。

3.3财务要求：投标人提供 * 年度、 * 年度、 * 年度财务审计报告，新成立企业自成立之日起算。

3.4信誉要求：

3.4.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.g *** ）列入严重违法失信企业名单（黑名单）；投标人、投标人法定代表人、投标人拟派项目经理和技术负责人未被列入“信用中国”网站 *** ) (略) 人名单（招标人、代理机构 (略) (略) 查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式： (略) 确认 (略) 页截图作为查询记录和证据，与其他文件 * 并保存。

3.4.2投标人、投标人法定代表人、投标人拟派项目经理、投标人委托代理人在“中 (略) ”网站(http:/ *** )查 (略) 贿犯罪记录；（招标人、代理机构 (略) (略) 查询）；行贿犯罪信息查询记录和证据留存具体方式： (略) 确认 (略) 页截图作为查询记录和证据，与其他文件 * 并保存。

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6 (略) 资格后审。

4、 (略) 文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）》“系统用户注册”入口（http:/ *** ）进行免费注册登记（详见“常见问题解答- (略) 上注册相关资料下载”）。

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）》“投标人/供应商登录”入口（http:/ *** ） (略) 文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5.招标文件、工程量清单和图纸的获取

5.1招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)》（http:/ *** ），通过“投标人/供应商登录” (略) 下载。

5.2施工图纸下载：按照招标文件中第 * 章投标人 (略) (略) 下载。

5.3招标文件每套售价0元/套。

6.投标文件的提交

6.1本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台( (略) 省· (略) 市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。

6.2投标文件提交的截止时间及开标时间： * 日 * 时 * 分。

6.3招标人（代理机构）线上开标地点： (略) 市公 (略) （龙兴路与 (略) (略) C座） * 楼不见面开标 * 室。本项目采用远程不见面开标，投标人无 (略) 参加开标会议、 (略) 提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）——进入公共资源交易系统（http:/ *** ）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

6.4逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)》、《国 (略) (略) 》、《 (略) 投标公共服务平台》、《 (略) 内网》上发布。

8、联系方式

招 标 人： (略) (略)

地 址： (略) 市 (略) 区 * * (略) 段

联 系 人：张先生

联系电话： ***

代理机构：中建联 (略)

地 址： (略) 自贸试验区 (略) 片区（郑东）正光北街9号南1单元 * 、 * 层

联 系 人：冯女士 王先生

联系电话： *** ***

邮 箱： * * .com

(略) (略)

* 年 * 月 5 日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目， (略) 文件，并注意以下事项。

1. (略) 文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同 * 个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)》公共资源交易系统（http:/ *** ）下载“ (略) 投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 (略) 文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片） (略) 提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同 * 项目 (略) 投标的， (略) 文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

* 个标段对应生成 * 个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.投标保证金的提交

4. (略) 转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项 * 次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准。

4.1. (略) 文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每个投标人每个项目每个标段只有唯 * 缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

4.1.2提交后再次登录http:/ *** 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定，前述系统显示“ (略) 公 (略) 保证金缴纳回执”表示投标保证金提交完成。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。

4.1.3 (略) 投项目及标段将缴纳凭证“ (略) 公 (略) 保证金缴纳回执”附于投标文件中。

4. (略) 保函方式提交的，投标人 (略) 保函，银行 (略) 投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。 (略) 办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人 (略) 保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。

5.加密电子投标文件的提交

5.1电子投标文件应在规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台( (略) 省? (略) 市)】公共资源交易系统（http:/ *** ）。

投标人应充分考虑 (略) 理 (略) 需时间。

5.2 投标人对同 * 项目 (略) 投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.3加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）》公共资源交易系统（http:/ *** ）生成“投标文件提交回执单”。

6.远程不见面开标(电子投标文件的解密)

6.1 投标人应熟悉《 (略) 市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《 (略) 市不见面开标操作手册》）。

6.2 《 (略) 市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）—“资料下载”栏目。

6.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时 (略) 上开标。

6.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6.5根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节” (略) 电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，开 (略) 解密 * 分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

6.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》 (略) 电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

7.评标依据

7.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目， (略) 以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。

7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通， (略) 随时可能对投标文件内容质询，投标 (略) 答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。

第 * 章 投标人须知

1.1 项目概况

1.1.1根据《 (略) 投标法》等有关法律、法规和规章的规定， (略) 条件， (略) 。

1.1.2 (略) 人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求、合同价格形式及付款方式

1.3.1 (略) 范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的合同价格形式：见投标人须知前附表。

1.3.5 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之 * ：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备 (略) 服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5） (略) 代理服务的；

（6） (略) 代理机构同为 * 个法定代表人的；

（7） (略) 代理机构相互控股或参股的；

（8） (略) 代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（ * ）被暂停或取消投标资格的；

（ * ）财产被接管或冻结的；

（ * ）在最近 * 年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4投标人之间有下列情形之 * 的，不得同时参加工程项目同 * 标段的投标：

(1)法定代表人为同 * 个人的两个或者两个以上企业法人；

(2)投标人之间存在控股关系、管理关系的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

(略) 文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 (略)

1.9.1 (略) ：见投标人须知前附表。

1.9.2 投 (略) 发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外， (略) 负 (略) 中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标 (略) 中 (略) 地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1. * 投标预备会

见投标人须知前附表。

1. * 分包

见投标人须知前附表。

1. * 偏离

见投标人须知前附表。

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

2.1.2构成招标文件的其他材料：根据本章第2.2款、第2.3款和第2.4款 (略) 作的澄清、修改，构成招标 (略) 分。

2.1.3招标文件、工程量清单及图纸的获取：见投标人须知前附表

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 (略) (略) 内容。如发现缺页或附件不全， (略) 人提出，以便补齐。如有疑问， (略) 文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 * 日前通过《全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 * 日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、 (略) 以《全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 * 日前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）》 (略) 文件， (略) 文件的时间距投标截止时间不足 * 日，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 (略) 文件有异议的，应当在投标截止时间 * 日前提出（通过《全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）》公共资源交易系统提出），招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。如未提出异议，视为全面接受。

2.4.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3.1投标文件由商务标、综合标 (略) 分组成。

3.1.1商务标组成：

已标价工程量清单

3.1.2综合标组成：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明、授权委托书

（3）投标保证金

（4）项目管理机构配备情况

（5）投标单位基本信息表

（6）资格证明文件

（7）近年完成的类似项目情况表

（8）正在施工的和新承接的项目情况

（9）近年发生的诉讼及仲裁情况

（ * ）其它材料

3.1.3技术标组成：

（1）内容完整性

（2）主要施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）文明施工、环境保护管理体 (略) 扬尘治理措施

（6）工期保证措施

（7）拟投入资源配备计划

（8）施 (略) 络计划图

（9）施工总平面图布置

（ * ）技术创新的应用实施措施

（ * ）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度

（ * ） (略) 实施信息化 (略) 理

（ * ）风险管理措施

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第 * 章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第 * 章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2. (略) 人编制工程量清单的依据，也是投标人计量计价的重要依据， (略) 文件、工程量清单及图纸后， (略) 文件认真核对工程量清单， (略) 文件相比存在有漏项或少计工程量等重大偏差， (略) 人提出，招标人将及时补充子目或予以必要的澄清；

3.2.4招标人提供的工程量清单是投标人投标计量计价的基础。 (略) 人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、 (略) 人提供的 * 致，投标文件中若有漏项或少计工程量的子目，招标人视为投标人的报价在其它项目计价中已经包括，招标人将不再给予调整； (略) 报价格，除因设计或是业主原因引起的变更外，不予调整。

3.2.5投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风 (略) 有费用，除非合同中另有规定，工 (略) 报的单价和合价， (略) (略) 工程内容的价格体现。 (略) 文件、本次招标范围设计图纸等技术文件，实施和完成本项 (略) 需的人工费、材料费、机械费、检验试验费、管理费、保险、利润、 (略) 费用，以及合同文件规定的应由承 (略) 有责任、义务和 * 定的风险及政策性文件规定等各项应有费用，这些费 (略) 分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、 (略) 分中。 (略) 文件未列明但按照国家、地方规定应当由承包人承担的责任和义务均须包含在投标报价中。

3.2.6投标人已标价工程量清单中材料的消耗量不得大 (略) * 版相关定额中的含量，招标人有权根据相关专业定额含量及专家意见结合施工过程中依法确定的材料单价调整其综合单价、合价及总价。

3.2.7临时设施建设费用承担：①临时电源：招标人指定高压供点的接线点，由中标人负责高压电缆地下铺设，地面应设明确标识，距离约 * 米、配备 * KVA箱式变压器（变压器为干式，配电柜可同时满足8个低压接线端，每 (略) 单独配空气断路器，容量不得少于 * kw）， (略) 人承担，产 (略) 有。② (略) 单位建设完毕，建设费用为人民币 * . * 万元。投标人 * 旦递投标文件视同此项费用已含在本项目投标报价中，中标后该项建设费用将在第 * 次付款时从本标段临时设施款项中扣除。③ (略) 询价，临时电源建设包干总价 * 万元(含税)为最高限价。

3.2.8本招标标段夜间施工、冬雨季施工、赶工措施、 (略) 、场内料具 * 次搬运、 (略) 地的整理、工程成品、半成品的保护、临时停电停水的应急措施、为获得投标质量创优目标投入的费用、垃圾外运、 (略) 理费、各种测试、检验、试验、检测费以及市容、城管、 (略) 需的费用应在投 (略) 综合考虑，结算时不再单独计取和另外增加。

3.2.9与周边居民、政府单位包括环卫、城建、公安、交通等以及有关的事业单位为保证工程进度、 (略) (略) 产生的各项费用均包含在此次报价中。

3.2. * 施工期间存在因环保、扬尘要求停工的风险， (略) 产生的任何费用均由中标人承担；中标人负责工地安全防护，应配备 * 定的安保人员，负责工地的出入口、周界的安全防护工作。

3.2. * 各种质量检测应由具有相关资质的第 (略) 检测，并出具综合评价及结论，作为设计、施工、验收等环节的依据。检测费用由中标人承担。

3.2. * 施工许可证等办理以及由此产生的各项协调费用由中标人负责。

3.2. * 承 (略) 有特种设备（含管道）应按国家要求办理相关注册登记手续，并通过当 (略) 门的验收及使用许可证件的办理，所产生的费用包含在投标报价中。

3.2.1 (略) (略) 进行踏勘，以充分了解工地位置、现场情况、道路运输、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.2. * “规费和税金”的规 (略) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB *** 3）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。

3.2. * 根据《关于调整 (略) 省建设工程安全文明施工措施费计取办法的通知》（豫建设标【 * 】 * 号）规定，“安全文明施工措施费”是不可竞争费，即费率不可竞争；投标人编制投标报价时，应 (略) 门规定的计价标准计取； (略) 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办【 * 】 * 号）要求，投标人在计取安全文明施工措施费时， (略) 控制价中安全文明施工措施费费用总额且不得低于 * %。

投标人编制投标报价时，同 * 投标文件综合工日应前后保持 * 致。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.1.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起， (略) 基本户备案（建设工程项目），已备案的基 (略) 、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金（ (略) 保函方式的除外）。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标 (略) 址：http:/ *** ，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的， (略) 负责。

(略) 转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项 * 次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承 (略) 系统不能支付的风险。

(略) 保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。 (略) 办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人应将真实合 (略) 保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。 (略) 保函，投标时扫描件不再退还；其追偿按照 (略) 。

银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的， (略) 负责。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

(略) 文件后，登录http:/ *** 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证“ (略) 公 (略) 保证金缴纳回执”附于投标文件中；未绑定标段的投标保证金，视为未按规定交纳。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯 * 缴纳账号，勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标， (略) 负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效， (略) 负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2) (略) 文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录 (略) 公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人未按规定提交投标保证金的， (略) 否决其投标。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标 (略) 同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标 (略) 同期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标 (略) 同期活期存款利息。

（3） (略) 的，在此后5个工作日内退还投标 (略) 同期活期存款利息。
（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人 (略) 为的项目，其投标保证金暂不退还， (略) 门 (略) 置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留 * 年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外， * 般以转账方式 * 次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8） (略) 理

投标人投标过程中因 (略) 、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原 (略) 相关证明及新开账户开户许可证，到中心办理退款手续（ *** ）。

3.4.5投标人有下列情形之 * 的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后， (略) (略) 文件规定提交履约担保的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等， (略) (略) 门调查核实的；

（5）凡投标人投标保证金交纳至同 * 标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《 (略) 市公共资源交易 (略) (略) 办法》（许公管委〔 * 〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通 (略) 为的，经调查核实后， (略) 为， (略) (略) 。不予退还的保证金上缴国库。

（6）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1提供符合招标文件要求的资格证明文件；

3.5.2投标人认为还需要提供的其他资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的， (略) 提交的备选方案方可予以考虑。 (略) 文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第 * 章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 (略) 分。其中， (略) 文件要求的基础上， (略) 人的承诺。 (略) 文件规定的基本格式要求。

3.7.2 (略) 文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务标、综合标和技术标，签字或盖章要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件制作注意事项：

3.7.4.1 投标人登录 (略) 公共资源交易系统下载“ (略) 投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.4.2 投标文 (略) ： *** 。

3.7.5 当生成的电子投标文件投标报价大小写不 * 致时，以大写为准。

4.1 投标文件的提交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。

4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外， (略) 提交的电子投标文件不予退还。

4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交。

5.1 开标时间和地点

招标人或代理机构、监督人员应在开标前提 (略) ，在约定开标地点开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商） (略) 上参加投标、开标活动。开标时间和地点见投标人须知前附表。

5.2 开标、解密、唱标程序

(1)本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开 (略) 投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

(2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开 (略) 解密，解密时限为 * 分钟，各投标人 (略) 解密投标文件。 (略) 解密或 (略) 解密的，视为放弃投标。 (略) 投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行 * 键解密。

(3)解密完成后，招标人（代理机构）点击“系数抽取” (略) 系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。

（4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《 (略) 市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构） (略) 回复。

(5)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知 (略) 电子签章。投标人应在《开标记录表》 (略) 电子签章， (略) 电子签章的视为对开标结果无异议。

（6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

6.1 (略)

6.1.1 评标由招标人依法 (略) 负责。 (略) 人代表及相关技术、经济等方面的专家组成， (略) 组成见投标人须知前附表。

6.1.2 (略) 成员有下列情形之 * 的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2） (略) (略) (略) 门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、 (略) 投标有关活动 (略) (略) 政 (略) 罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

(略) 按照第 * 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对 (略) 评审。第 * 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附 (略) 直接确定中标人外，招标 (略) 推荐的中标候选人确定中标人， (略) 推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2中标候选人履约能力审查：招标人有权对中标候选人 (略) 附的相关证明材料、证件 (略) 实地考察，如发现 (略) 提供的相关资料不符、存 (略) 为，将根据相关法律、法规的规定，取消其中标资格，顺延至其它中标候选人， (略) 。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、 (略) 文件第 * 章“合同条款及格式” (略) 人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 中标人在收到中标通知书后3个工作日内， (略) 人联系，商讨签订合同事宜。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 * 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限、 (略) 文件以及中标人的投标文件 * 致。

中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 (略) 分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.1 重新招标

有下列情形之 * 的， (略) ：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2） (略) (略) 有投标的；

（3） (略) 人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目， (略) 。

9.1 对招标人的纪律要求

(略) 投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

(略) 人串通投标，不得向招标 (略) (略) 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 (略) 成员的纪律要求

(略) 成员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， (略) 成员不得擅离职守，影响评标 (略) ，不得使用第 * 章“评标办法”没有规定的评审因 (略) 评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物 (略) ，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标 (略) 。

9.5 投诉

(略) 活动违反法律、法规和规章规定的， (略) (略) 门投诉。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表 * ：

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称） (略) ，对你方的 (略) 了仔细的审查，现需你 (略) 附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月 日时前密封递交至（详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称） (略)

（ (略) 人加盖单位章）

年月日

附表 * ：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称） (略) ：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

第 * 章 评标办法（综合评估法）

* 、评标应遵循公正、公平、 (略) (略) 。

* 、评标由招标人依法 (略) 负责， (略) 成员共9人， (略) 成员从 (略) 省综合评标专家库中随机抽取6人（其中注册造价工程师不少于2人）和招标人代表3人。与投标人有利害关系的专家不 (略) 。

* 、评标采用综合评标法， (略) 文件要求，应从技术标、商务标、 (略) (略) 综合评审。

* 、评标程序为：

（ * ）清标；

（ * ）初步评审；

（ * ）详细评审；

（ * ）问题的澄清、说明或补正；

（ * ）推荐中标候选人；

（ * ） (略) 宣布中标候选人确定结果并在指 (略) 公示。

* 、初步评审

(略) 文件及商务标清标 (略) 有投标文件符合性、响应性、资格条件和重大偏 (略) 评审， (略) 文件要求的，不再进入详细评审阶段。符合招标文件要求的投标文件为有效投标文件，进行详细评审阶段，其报价为有效投标报价。

重大偏差是指投标文件存在标的物、价格、工期、质量、付款方式等不符合《 (略) 和 (略) 规定》 (略) 文件实质性要求的情况。

初步评审经审查后应写出评审意见。

5.1 初步评审主要包括以下内容：

（1） (略) 文件要求签字盖章；

（2）投标联合体是否提交共同投标协议（允许联合体投标的）；

（3） (略) 文件规定的资格条件，注册建造师注册单位与投标人是否 * 致；

（4）同 * 投标人对同 * 标段是否提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（5） (略) 文件设定的最高投标限价；

（6） (略) 文件的实质性要求和条件作出响应（包括是否按规定缴纳投标保证金）；

（7）投标人是否有串通投标、弄虚作假、 (略) 为。

5.2投标文件存在下列情形之 * 的， (略) 理：

（1）未按招标文件规定编制各项报价的；

（2）投标总报 (略) 分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾， (略) 无法正常评审判定的；

（3）规费和安全文明施工措施费违背工程造价计价有关规定的；

（4）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、 (略) 文件的清单不 * 致的；

（5）未按 (略) 列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的。

（6） (略) (略) 《 (略) 文件》规定的其他否决条件。

5.3清标内容：

注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。

“规费和税金”的规 (略) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB *** 3）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。

出现否定事项的， (略) 不再对其质询，直接作 (略) 理（但法律法规规定的细微偏差除外）。

(略) 文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

(略) 应当书面要求存在细微偏差的投标人在规定时间内予以补正。拒不补正的， (略) 可否决其投标。

(略) 否决投标时应审慎。因招标文件或工程量清单表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不 * 致的，不作为否决投标的因素，投标人明显打字或排版错误且不影响实质内容的， (略) 可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。

注：不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均 * 致时，视为‘不同投标人的投标文件由同 * 单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同 * 单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”； (略) 文件要求查看“硬件特征码”相 (略) 评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

* 、详细评审

(略) 文件要求应从技术标、商务标、 (略) (略) 综合评审。技术标的权重占 * %，商务标的权重占 * %，综合标的权重占 * %。

（ * ）技术标（ * 分）

评审内容：

以上项目若有缺项，该项为0分。

（ * ）商务标（ * 分）

1、投标报价（ * 分）

（1）工程量清单报价评标基准价计算公式为：

评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）。

其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.3≤K≤0.5，抽取规则（步长0.1） (略) 随机抽取。投标报价为各投标人有效投标报价去掉 * 个最高和 * 个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家）， (略) 有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、安全文明施工费、暂列金额与专业暂估价、增值税。

（2）当投标报价与评标基准价相等时，得基本分 * 分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%范围内在基本分 * 分的基础上加2分，最多加 * 分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分 * 分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分 * 分的基础上扣2分，扣完为止。

2、分部分项工程项目清单单价评审（ * 分）

从最高投 (略) 分项工程项目权重最大的前 * - * 项清单项目中抽取 * 项， (略) 分项工程项目清单项目中抽取5项。

综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。

投标人报价在综合单价基准值 * %– * %范围内（不含 * %和 * %）的，每项得0.5分；在综合单价基准值 * %– * %范围内（含 * %和 * %）每项得0. * 分。满分共计 * 分。超出该范围的不得分。

3、措施项目费的评审（不含安全文明措施费）（5分）

措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用 * %- * %范围之间的 (略) 报措施项目费的算术平均值。 (略) 报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。

4、主要材料单价的评审（5分）

从最高投标限价中材料总价权重最大的前 * - * 项材料中抽取6项，在剩余材料中抽取4项。

主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。

当投标人报价在材料单价基准值 * %– * %范围内（不含 * %和 * %）每项得0.5分，在材料单价基准值 * %– * %范围内（含 * %和 * %）每项得0. * 分。超出该范围的不得分。材料单价与综合单价组成中价格不 * 致时该项为0分。

针对上述2、4 (略) (略) 分项工程项目数量较少、施工工艺简单、主材种类较少而不能满足最低抽项要求的， (略) (略) 分项工程项目或主要材料项目纳入评审范围。

（ * ）综合标（ * 分）

（ * ）投标人综合得分

投标人综合得分＝技术标得分＋商务标得分＋综合标得分

（ * ）中标候选人排序

(略) 按照投标人的得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。当得分相等时，依次以商务标、综合标、技术标 (略) 排序；若 * 项得分均相等时，可以通过公开随机抽取方式确定中标候选人的排序。

* 、定标

(略) 的项目，招标人应当确定排名第 * 的中标候选人为中标人。排名第 * 的中标候选人放弃中标、因不可 (略) 合同，或者被查实存在影响中标 (略) 为等情形，不符合中标条件的，招标人可 (略) 提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人， (略) 。

* 、评标注意事项

(略) 应按 (略) 评分汇总统计：

8. (略) 完成技术标评分、综合标评分后，应分别从中去掉 * 个最高分和 * 个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合标得分。

8. (略) 人数在5人以上时，去掉 * 个最高分和 * 个最低分取平均值； (略) 人数在5人时，取所有评委评分的平均值。

8.3分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第 * 位 * 舍 * 入。

* 、评标报告

(略) 根据投标人须知前附表7. (略) 人提交评标报告。评标报告应当 (略) 成员签字，并于评标结束 (略) (略) 门。

十、公示

中标候选人确定后，招标人应当告知各投标人，质疑时间不少于3日。质疑期满后， (略) (略) 门备案，向中标人发出中标通知书， (略) 有合格投标人告知中标结果。

十 * 、 (略) 置程序

* .1关于澄清、说明或补正

在评审 (略) 可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不 * 致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以 (略) 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（澄清、说明或补正格式详见第 * 章附表 * 、 * ）

* .2关于评标活动暂停

* .2. (略) (略) 连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、 (略) 评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

* .2.2发生评标暂停情况时， (略) (略) 投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时， (略) 继续评标。

* .3关于评标中 (略) 成员

* .3.1除非发生下列情况之 * ， (略) 成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因， (略) 或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或 (略) 成员需要回避。

* .3.2退出 (略) 成员，其已 (略) 为无效。 (略) 文件 (略) 成员 (略) 确 (略) 评标。

* .4记名投票

在任何评标环节中， (略) 就某项定性的评审结论做出表决的， (略) 全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

* .5 (略) 对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的， (略) 成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 (略) 成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。 (略) 应当对此作出书面说明并记录在案。

第 * 章 合同条款及格式

(略) 分 合同协议书

发包人（全称）： (略) (略) 

承包人（全称）： 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段施工及有关事项协商 * 致，共同达成如下协议：

* 、工程概况

1.工程名称： (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段

2.工程地点： (略) 市（宏达路以东，昌晖路以北） 。

3.工程立项批准文号：国烟计﹝ * 号

中烟办[ * 号

国烟计〔 * 号

4.资金来源：自筹 。

5.工程内容：本次招标的原烟库（ * ）4栋、原烟库（ * ）1栋、选叶车间（含回软间 * ）、成品库为 (略) (略) 易地技术改造项目的其中 * 个子项，占地面积 * 1. * 平方米，建筑面积 * 5.8平方米。其 (略) 烟库建筑面积 * 9平方米；选叶车间（含回软间 * ）建筑面积 * 4. * 平方米；成品库建筑面积 * . * 平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目 * 览表》（附件1）。

6.工程承包范围：工程量清单、设计图纸（招标文件第 * 章技术标准 (略) 约定的除外）、招标文件、答疑纪要和补充文件（如有） (略) 有建设内容。

* 、合同工期

计划开工日期： 年月 日。

计划竣工日期： 年月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不 * 致的，以工期总日历天数为准。

* 、质量标准

工程质量符合合格（ (略) 验收规范合格标准）标准。

工程质量目标： 力争 (略) 省“中州杯” 奖；

* 、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(￥ 元)；

注：1、本合同价为含税价， (略) 的9%的增 (略) ，如国家税务政策调整，增值税税率作相应调整。

2、如承包人原因，使工期延误造成增值税税率发生变化不能抵扣的，损失由承包人承担。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(￥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(￥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(￥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）(￥ 元)。

2. 合同价格形式：单价合同 。

* 、项目经理

承包人项目经理： 。

* 、合同文件构成

本协议书与下列文件 * 起构成合同文件：

（1）本合同协议书及补充条款；

（2）已标价工程量清单（清标后）；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）本合同专用合同条款；

（6）招标文件（含招投标过程中的澄清、答疑）；

（7）通用合同条款；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（ * ）投标文件。

（ * ）其他合同文件。

在合 (略) 过程中形成的与合同有关的文件均构成合 (略) 分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该 (略) 做出的补充和修改，属于同 * 类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

* 、承诺

1.发包人承诺按照 (略) 项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， (略) 转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就 (略) 签订与合同实质性内容相背离的协议。

* 、词语含义

本协议书中词语 (略) 分通用合同条款中赋予的含义相同。

* 、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在 (略) (略) 签订。

十 * 、补充协议

合同未尽事宜，合 (略) 签订补充协议，补充协议是 (略) 分。

十 * 、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人（委托代理人应持有法人代表的授权委托书）签字加盖公章后生效。

十 * 、合同份数

本合同 * 式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人

执份。

发包人： (公章)承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：  组织机构代码：

地 址：  地 址：  

邮政编码：  邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真： 

电子信箱：电子信箱：

(略) ： (略) ：

账 号：  账 号：

(略) 分 通用合同条款

通用合同条款内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF- *** ）

(略) 分 专用合同条款

1. * 般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1. * 其他合同文件包括：（1）招标文件（含招投标过程中的澄清、答疑）（2）与本工程有关的纪要、协议；（3）双方有关工程的洽谈、变更书面协议和文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名称：  ；

资质类别和等级：   ；

联系电话： ；

电子信箱：  ；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 (略) (略) (略) 包括：符合通用条款规定的发包方 (略) 地。

1.1.3.9 永久占地包括：施工 (略) 有用地 。

1.1.3. * 临时占地包括： (略) 有临设用地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《 (略) 投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全管理条例》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》 (略) 有关的国家和地方相关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：施工图纸中列明标准、 (略) (略) 列标准、规范。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/

；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

国内没有相应标准、规范时的约定：如有发生，由承包人提供经设计人员、监理工程师、发包 (略) 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1、本合同协议书及补充条款

2、已标价工程量清单（清标后）

3、中标通知书

4、投标函及投标函附录

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款

7、技术标准和要求

8、招标文件（含招投标过程中的澄清、答疑）

9、投标文件

* 、图纸

* 、其他相关文件

发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更、会议记要等书面协议或文件视为本 (略) 分，并以最后的协议或文件为优先顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：与本工程相关内容的图纸，承包人收到图纸后应认真核对，如发现有的错误或遗漏，应立即以书面形式报告发包人，否 (略) 责任。 

1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前2天给承包人签发图纸修改指令。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按照招标文件要求承包人做出的施工组织设计和施工方案及相应的工程大样图、加工图等；

承包人提供的文件的期限为：该工程计划实施日期2周之前；

承包人提供的文件的数量为：4套；

承包人提供的文件的形式为： 书面提交；

发包人审批承包人文件的期限：接到承包人提交文件后 * 周内。

1.6.5 现场图纸准备

(略) 图纸准备的约定：按 (略) 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： (略) 办公室 ；

发包人指定的接收人为：   。

承包人接收文件的地点： (略) 办公室；

承包人指定的接收人为：  。

监理人接收文件的地点： (略) 办公室 ；

监理人指定的接收人为： 。

1.8 交通运输

1.8.1 (略) 的权利

(略) 的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得 (略) 所需的批 (略) 权利，以及 (略) 需修建临时道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.8.3 场内交通

(略) (略) 内交通的边界的约定：工程红线范 (略) 地由发包人在开工前 * 天内提供； (略) 周围的公共道路通道已畅通 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程 (略) 内道路和交通设施的约定：公共道 (略) 的临时通道 (略) 解决，发包人可给予协调，其费用承包人承担。发包人和监理人无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施。

1.8.4超大件和超重件的运输

运输超大 (略) 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为 (略) 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： (略) 有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： (略) 图纸保密义务，未经发包人书面允许，不得将图纸内容泄露给第 * 方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。发生泄露图纸的情况，发包人有权提出索赔。

1.9.2 关于承包人 (略) 编制文件的著作权的归属：见通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：见通用条款。

1.9.4 承包人在 (略) 采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人承担。

1. * 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过± * %时，当工程量增加 * %以上时， (略) 分的工程量的综合单价应予调低，综合单价调整系数为0. * ；当工程量减少 * %以上时， (略) 分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为1. * 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓名：  ；

身份证号：   ；

职务：   ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对该工程的质量、进度、 (略) 全面控制，对合同、 (略) 总体管理，督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理、审计单位， (略) 门的协调工作，对承包 (略) 变 (略) 签证。

姓名：职务：发标范围内的专业代表；

职权：代表发包人对该工程相应专业的质量、进度、 (略) 控制，对合同、 (略) 管理，并负责相应专业工程的沟通协调管理。

发包人、监理单位、承包人的工作往来程序：除发包人另有明确之外，原则上发包人、承包人双方的工作往来均先经过监理单位，由监理单位签署意见后报发包人或者送承包人。

发包人保留下列的权利：

对本工程使用材料品质及工程质量审查确认的权利。

有权根据工程实际需要 (略) 分工程，同时承包人不得拒绝发包人 (略) 分项工程量清单综合单价及以其价格作为收费基础计算的相关税费。

发包人保留对商砼供应单位确认的权利。

对本工程承包人负责采购的设备及材料，根据工程实际需要，发 (略) 采购的权利。

2.2 (略) 、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 (略)

关于发包人 (略) 的期限要求：合同签订7天后 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负 (略) 需要的条件，包括： /。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保： 无 。

发包人提供支付担保的形式： 无。

3. 承包人

3.1 承包人的 * 般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：本施工合同、开工报告、开工令、施工组织设计、图纸会审记录、进度控制、质量控制、造价控制相关资料（如设计变更、工作联系函、试验检测报告等）、竣工图、结算文件、竣工验收报告等相关资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供竣工图 * 式 * 份，并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料 * 式 * 份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“ * 证”、机电设备“ * 证”和说明书等（其中 * 套为原始材料及电子文档）。

承包人提交的竣工资料的费用承担： (略) 承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程完成竣工验收之后的 * 天内向发包人提交上述资料，否则，发包人将不予支付承包人的竣工验收工程款款项。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质版和电子版。

（2） (略) 的其他义务：

（2.1）履行规定的施工总承包管理和配合服务职责。

（2.2）承包人应按发包人(监理人)的指示为参与其他项目施工的其 (略) 地或附近实施与本工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

(2.3) 由承包人 (略) 需证件、批件的名称和完成时间：按照 (略) 市及示范区相关单位要求，不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天办理完成施工许可证、质量检测、安全监督等手续，发包人应积极配合。

（2.4）承包人 (略) (略) ： (略) 无自来水接口，施工与生活用水 (略) 解决水源，费用由承包人自理。施工高压用电接 (略) 约 * 米，由承包人从接 (略) ，配备 * KVA箱式变压器（变压器为干式，配电柜可同时满足8个低压接线端，每 (略) 单独配空气断路器，容量不得少于 * kw），高压电缆应地下铺设，地面应设明确标识，所产生费用已包含在投标报价，产 (略) 有。场地内水、电引接工作及费用由承包人自理。

用电计量及缴费：承包人应按 (略) (略) (略) 安装用电计量装置，同时应按有关规定 (略) 门缴纳电费。用电线路中计量总表的数值与支路 (略) 测量的数值总和之差由承包人承担（若有分包或其单项工程，各专业分包人每月用电量为实际用电量加上每月损耗量，损耗量按每月各专业分包人用电量的比例分摊）。承包人应在接到缴费通知书5日历日内按时缴纳电费，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此承包人不得提出任何异议。

水费计量缴纳：承包人以水井做水源时应按相关规定向 (略) 门申报，并承担相关费用；承包人不申 (略) 门处罚应由承包人承担；如果承包人不承担 (略) 罚金，发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此承包人不得提出异议。

通讯： (略) 解决。

（2.5）承包人应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前 * 日提供正式的施工进度总计划， (略) 工程施工计划，资金使用计划等 * 式 * 份；每月 * 日前提供上月已完成工程量报表，提供本月的 (略) 计划和进度计划等计划情况报表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

（2.6）承担施工安全保卫工作的责任和要求：承 (略) 区的安全保卫及必要的照明、危险源的警示等。 (略) 的防火、防盗及施工安全保卫工作并承担由此产生的费用及风险。

(2.7) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付之前，承包人负责工程的保护工作，费用由承包人承担，保护期间如有损坏，由承包人自费予以修复。因承包人原因对其他单位的已完工程造成损坏的，由承包人承担相应损失。发包人提前使用后发生损坏的修理费用由发包人承担。

(2.8) (略) 地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作由承包人负责并承担费用；文物保护建筑、古树名木的保护工作由承包人负责，合同签订前已经明确的、保护费用已包含在投标报价内的保护工作，发 (略) 支付费用，合同签订后发现的文物保护建筑、古树名木的保护费用由发包人承担（承包人责任除外）、费用按省市有关 (略) 。

（2.9）需承包人办理 (略) 地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、 (略) 省、 (略) 市等有关 (略) 。如①需要办理 (略) 证时，由承包人负责办理；② (略) 需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担费用，发包人配合；③施工噪 (略) 门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；④承包人在施工过程中应采取 * 切措施防 (略) 及其周边地区的污染， (略) 门的规定制定保护方案并予以实施。⑤ (略) 理清运、环保噪音等有关手续均由承包人办理。上述有关手续办理的相关费用承包人已计算并包含在投标报价中， (略) 计算。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办 (略) 需的费用以及违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。相应环保费用属政府规费的，按政府文件要求，需由发包人承担的则由发包人支付，其余未注明的费用均 (略) 承担。

（2. * ） (略) 地清洁卫生的要求：承包人按发包人批准的施工 (略) (略) 布置、放置材料、机械及其他设施， (略) 《建筑施工安全检查标准》（JGJ * - * ）、《 (略) 环境与卫生标准》（JGJ *** ）及有关安全生产、 (略) 市管理的规定， (略) 不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水、 (略) 清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施；采取 * 切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰；工程完工交接前，承包人需将自身的人员及材料设备、临时 (略) 并打扫干净；监理工程师和发包人将按照文明施工管理规 (略) 不定期检查，若检查不合格且不能在整改通知要求的期限内整改完成的，发包人有权按文明与安全施工管理规定要求扣除承包人违约金；若 * 次整改不合格，发包 (略) 价格委托其他单位实施整改，发生的费用由承包人承担；因承包人违反有关安全生产、 (略) 市管理的规定而发生的费用和罚款由承包人承担；场内车辆通道口应按规定设洗车槽及其它设施； (略) 地清理必须达到市环境卫生的要求，因承包人违反有关规定造成的损失和罚款均由承包人承担。 (略) 需费用均由承包人承担，包含在投标报价中，发 (略) 支付。

（2. * ）双方约定的承包人应做的其他工作：①发包人向承包人提供的地下管线资料，承包人应核实资料的真实性，因承包人未核实清楚而造成的 * 切问题均由承包人负责。②承包人负责保护、维护发包人提供的水电等设施并承担由此产生的费用。如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、 (略) 门的施工。③中标通知发出后的 * 个工作日内办妥项目施工报备手续（包括但不限于履约担保、合同备案、以及办理的施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总，竣工资料按单位工程分别整理。④承包人必 (略) 理周围地方关系，确保工程顺利完成， (略) 产生的 * 切后果均 (略) 承担。⑤承包人应对设 (略) 地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、 (略) 复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包 (略) (略) 协调、修改。若承包人对设 (略) 校核，擅自施工，造成返工的， * 切损失由承包人负责。⑥承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗大风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过 (略) 该方案和措施， (略) 发生的 * 切费用应计入投标报价之中，造成的 * 切损失或后果发包人不承担任何责任。⑦承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定相应交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施， (略) 发生的 * 切费用承包人均应计入投标报价中， (略) 支付。⑧承包人应以迅速而有 (略) 采购的材料 (略) ，并应承担按相关规定提供试验、取样及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、取样、检测工 (略) 有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验 (略) 相关试验、取样、检测工作， (略) 有费用由承包人承担。⑨承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目经理签字并加盖 (略) 公章后递交给监理工程师，但对本合同的任何修订、工程结算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授 (略) 公章，否则发包人不予接收。⑩承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同并责 (略) ，由此产生的 * 切损失及后果由承包人承担。

（2. * ）①向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：办公用房 * 间，其中， * 间面积约 * ㎡/间，2间面积约 * ㎡/间；会议室2间,面积约 * ㎡/间；餐厅1间约 * ㎡(含操作间 )；淋浴（含给排水系统及淋浴设备）及卫生间（水冲式） 4间，各 * ㎡；材料展示间1间， * ㎡；监理资料室1间 * ㎡。办公、会议应配备相应的会议室桌椅、办公桌椅、资料柜、大1.5p冷暖空调（办公室），5p冷暖空调（ * ㎡/间及餐厅）茶几及不小于 * (略) 办公服务，并单独提供两套沙发供会议室及会客室使用；具备办公会议条件，以上配置费用由承包人承担。②承包人在供发包人使用的活动板房旁边为发包人提供不少于5个停车位的临时停车棚专供发包人使用；③上述设备应形成相对独立、相对封闭的区域，距施工单位办公区域较近。④承包人必须安排专人负责板房等办公生活设施及周边环境的清洁工作，且每日打扫卫生不少于1次，清扫的垃圾 (略) 理。 (略) 需的费用由承包人综合考虑，含在承包人的投标报价中， (略) 支付。

（2. * ）本工程在施工过程中存在多个单位同时作业，承包 (略) ，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥（承包人对发包人和监理单位的协调和指挥若有异议，须当即提出，并有义务提出更为合理的方法或措施）；承包人须积极协调配合其他单位的施工，积极协调解决施工过程中存在的各类问题，确保 (略) ； (略) 理好与相邻施工单位的施工接口关系，否则，发包人有权要求承包 (略) 指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程款中扣除，并不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包 (略) 发生任何非法的、骚动 (略) 为，以保持 (略) ， (略) 及第 * 方的财产和人身安全。

（2. * ）未明确的项目

根据合同文件或国家、地方相关法律法规规章规定以及惯例等可被合理地理解 (略) 分，这些项目应按监理工 (略) ，并应使监理工程师和发包人完全满意， (略) 有费用均应由承包人负担，并被认为在其清单项目单价中考虑了此类费用，发包人不再另外支付费用。

（2. * ）临时设施建设：①临时电源：发包人指定高压供点的接线点，由承包人负责高压电缆地下铺设，地面应设明确标识，距离约 * 米、配备 * KVA箱式变压器（变压器为干式，配电柜可同时满足8个低压接线端，每 (略) 单独配空气断路器，容量不得少于 * kw），所产生费用由发包人承担，产 (略) 有。② (略) 分临时围挡已由发包人建设完毕，建设费用为人民币 * . * 万元。承包人已将此项费用含在本项目投标报价中，该项建设费用将在第 * 次付款时从本标段临时设施款项中扣除。③ (略) 询价，临时电源建设包干总价 * 万元(含税)为最高限价。

（2. * ）本招标文件未明确 (略) 门要求而产生的相关费用，均由承包人承担。

（2. * ）承包人在施 (略) 的优惠服务必须和投标文件评分环节中列明的优惠承诺保持 * 致。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：  ；

身份证号：  ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人 (略) 工作；按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，确保施工安全，维护正常施工秩序，文明施工等由承包人负责解决的各项事宜；需要发包人认质认价材料设备的采购询价。

关于项目经理每 (略) 的时间要求： 每 (略) 时间不得少于 * 天，每天不得少于8小时。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项 (略) 会保险证明的违约责任：项目 (略) 职责，发包人有权要求更换项目经理，并保留对承 (略) 罚权，处罚金额为每次 * 万元违约金，并直接从工程进度款或履约担保中扣除，承包人不得提出任何异议；由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自 (略) 的违约责任：项目经理需 (略) 时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当 (略) 其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人 (略) 相应职责的能力。未经批准擅自 (略) ，发包人有 (略) 罚 * 元/小时，并且由此造成的损失和责任均由承包方承担，给发包方造成损失的要给予发包方赔偿。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担 * 万元/次的违约金，并要求承包人限期改正，限期不改正的发包人有权解除合同责 (略) ，由此产生的 * 切损失与后果由承包人承担。违约金直接从工程进度款或履约担保中扣除，承包人不得提出任何异议。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受。发包人有权要求承包人承担 * 万元/次的违约金，并有权解除合同责 (略) ，由此产生的 * 切损失与后果由承包人承担。违约金直接从工程进度款或履约担保中扣除，承包人不得提出任何异议。

在项目实施过程中，项目经理及其他专业人员除检查具备相应的资质证书外，还应具备相应的施工管理和技术经验，对于施工中的风险、问题以及设计错误能够分析出来，并能提出优化建议；对于不称职的人员，发包人有权要求于1日内更换，对于项目经理，更换 * 次罚款 * 万元，其他技术人员每人每次1万元； (略) (略) 监理命令的，延迟 * 天罚款不少于 * 元，延迟超过 * 天，发包人有权解除合同，对于已完成施工的，由第 * 方机构鉴定合格 (略) 付款；对于发包人更换施工单位造成的损失由承包人承担， (略) 履约担保。罚款直接从工程进度款或履约担保中扣除，承包人不得提出任何异议。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机 (略) 管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后3天内，向监理人提交承包人项目管理机 (略) 人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系 (略) 会保险的有效证明。

承包人派出的管理人员除了应满足合同通用条款约定的条件外，还必须 (略) 管理人员常驻工地，人员包括项目经理、项目技术负责人、施工员、机械员、安全员、质检员、试验员、材料员、造价人员以及其他管理人员。非投标申报的管理人员 (略) 管理的，承包人必须事先经发包人批准，否则发包人有权要求其 (略) 。

执行《建设工程项目管理规范》（GB/T *** 7）。

项目管理机构（承包人主要施工管理人员）组成详见附件6：

备注：1、项目管理机构岗位人员须单独配置，不能兼职；

2、 (略) 文件最低人员，承包人为增强项目管理，可增派高级工程师、工程师或其他技术人员、项目指挥长等。

3.3.2在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理、项目技术负责人、施工员、机管员、安全员、质检员、试验员、材料员、造价人员以及其他管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每人次罚款 * 万元人民币；更换施工员、机管员、安全员、质检员、试验员、材料员、造价人员以及其他管理人员,每人次罚款3万元人民币。并责令其于3日内更换符合要求的施工管理人员。如若延迟更换，延迟 * 天每人罚款1万元；如若承包方拒绝更换主要施工管理人员或更换的主要施工管理人员达不到发包方要求，或者延迟更换超过 * 天，发包人有权解除合同，对于已完成施工的，由第 * 方机构鉴定合格 (略) 付款；对于发包人更换施工单位造成的损失由承包人承担， (略) 履约担保。罚款直接从工程进度款或履约担保中扣除，承包人不得提出任何异议。

3.3.3 (略) 管理人员按 (略) 考勤：现场采用指模或人像采集系统（承包人提供）进行考勤，以周为考勤周期， (略) 申报的管理人员（除项目经理、项目技术负责人外）每天至少有总数 * 分之 * 管 (略) 。 (略) 管理人员每个 (略) 的出勤率每周不少于 * 天（每天至少8个小时），每天至少有 * 名项目主要负责人（项目经理或项目技术负责人） (略) 主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人申报；承包人 (略) 管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。

承包人主要施工管理人员 (略) 的批准要求：承包人的主要施工管理人员 (略) 每月累计不超过5天的，应书面报监理人同意并告知发包人； (略) 每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员 (略) 前应指定 * 名有经验的 (略) 其职责，该人 (略) 相应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意。未经批准擅自 (略) ，视为缺勤。

承 (略) 每天签到及签退登记制，签到地点为发 (略) 办公室。监理人或发包人将随时检查承包人的 (略) 管理人员出勤情况，如被发现签到不实或被检查发现承包人 (略) 管理人员缺勤的，则发包人可以 (略) 处罚。

对于项目技术负责人，发包人有 (略) 罚 * 元/天的罚款，对于其他管理人员发包人有 (略) 罚 * 元/天的罚款并且由此造成的损失和责任均由承包方承担，给发包方造成损失的要给予发包方赔偿。

因 (略) 管理 (略) 罚连续两周，每周被罚款 * 元以上的，视为承包人严重违约，发 (略) 罚金额，并责令承包人在 * 周内改正，派出符合要求的 (略) 管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担。

上述约定的违 (略) 罚金额，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的工程进度款或履约担保中直接扣除。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担1万元的违约金（项目经理、主要技术负责人 * 万元违约金），并责令其更换符合要求的施工管理人员。如若延迟更换，延迟 * 天罚款 * 元；如若承包方拒绝更换主要施工管理人员或更换的主要施工管理人员达不到发包方要求，或者延迟更换超过 * 天，发包人有权解除合同，对于已完成施工的，由第 * 方机构鉴定合格 (略) 付款；对于发包人更换施工单位造成的损失由承包人承担， (略) 履约担保。罚款直接从工程进度款或履约担保中扣除，承包人不得提出任何异议。

3.5 分包

3.5.1 分包的 * 般约定

禁止分包的工程包括： 全部工程禁止分包、转包 。

主体结构、关键性工作的范围：/

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：① (略) 文件、合同规定承担本项目总体产品保护或照管责任和费用（包括但不限于维修、保洁、保安、水电费用等，且该费用已包含在合同总价中。以下简称为相关费用），规定由各专业施工单位负责的除外；② (略) 的关键区域施工到 * 定程度时，在征得监理单位和发包人批准后，承包人有权在监理的统 * 安排下对进入关键区域的 (略) 限制，即根据施工需要，确定可以进入该区域的承包人的人员、专业施工单位及人员数量。承包 (略) 关键区域出入管理前 * 天内，书面通知各有关专业施工单位，并上报监理单位和发包人；各专业施工单位在接到书面通知后3个日历日内向承包人递交进入关键区域申请表，确定进入关键区域施工及管理人员的数量，由承包人制作进入关键区 (略) 证，承包人派驻专人在指定 (略) 。在专业施工单位的工作完成并通过有关单位验收后，各专业施工单 (略) 证退回；③根据有约定的中间验收工程的照管：在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交承包人照管时，专业工程施工单位应报监理工程师批准，批准后的分阶段施工工程即为中间验收工程。对每个中间验收工程，监理单位组织发包人、设计单位、承包人和专业 (略) 质量验收评定。若验收合格，则移交给承包人负责照管，时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业施工单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在承包人负责照管的期限内，承包人应对这些中间验收工程做好保护工作，并承担相关费用。而在专业施工 (略) 施工后，承 (略) 中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业施工单位；④已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交承包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，承包人应负责照管已按合同完工并移交承包人的专业工程的成品并承担相关费用；⑤如果在承包人负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致承包人照管 (略) 分损失或损坏，由承包人负责修补、承担赔偿经济责任，并通过修补使该工程或设备质量达到该专业合同的有关规定和要求；⑥若发包人需提前使用未移交的已完工程，承包人应予无条件配合。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为合同总金额的 * ％；履约 (略) (略) 转账（银行转账必须从中标单位企 (略) 汇至指定账户） (略) 保函（银行保函须由中标人 (略) (略) 出具且有效期截止时间不早于工程竣工验收完成的时间）的 (略) 转账结合的方式提交，对采用银行保函 (略) 转账形式结合的方式提交的，银行转账形式不少于 * 万元。

履约担保提交时间：中标通知书发出后 * 天内且在合同签订之前，有效期至工程竣工验收合格止，履约担保在工程竣工验收合格（以竣工验收合格备案完成时间为准）后 * 天内退还（不计息）。

履约保函的形式： (略) 保函，必须提供无条件、不可撤销、见索即付的等额 (略) 保函。

4. 监理人

4.1监理人的 * 般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：执行本项目《监理合同》中约定的职权。主要有：负责施工过程的全过程监理和竣工验收、工程竣工结算审核、工程建设档案资料的收集整理移交等相关工作。

需要取得发包 (略) 使的职权：本项目发布开（停）工令、设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、试验单位资质审核、 (略) 审核、不称职技术（管理）人员撤换建议权等。

关于监理 (略) (略) 、 (略) 的提供和费用承担的约定： 见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：  ；

职务：  ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：发包人委托的职权：对 (略) 投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、安全管理和协调管理。主要职权包括（但不限于）：

（1）选择工程总承包的建议权；

（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向发包人的建议权；

（3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得发包人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正；

（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；

（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告；

（6）征得发包人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向发包人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 * 小时内向委托人做出书面报告；

（7）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；

（8）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

（9）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及对承包人提出交工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理师签字确认，发包人不支付工程款；

（ * ）发包人委托的其他职权。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成 * 致意见时，发包人授权监理人对 (略) 确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。

关于工程奖项的约定：力争 (略) “中州杯”奖。

5.1.2通用合同条款本款原内容修改为：因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人、监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，承包人应按发包人要 (略) 返工，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

5.2 质量保证措施

5.2.1承包人的质量管理

承包人提交工程质量保证措施文件和《现场质量标准化管理实施方案》的期限:开工前7日内。

5.2.2工程质量管理措施：

为了保证协议书约定的质量标准，承包 (略) (略) 严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，承包人应按《 (略) 省建筑 (略) 质量标准化管理实施办法》（豫建建〔 * 号）要求建立企业质量标准化管理领导小组，负责制定本 (略) 质量标准化管理，为本项目设专职质量检查员，班组设质量员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2) (略) 施工人员应加强质量教育，强化质量意识， (略) 技术交底，施 (略) 规范和操作规程，分项工程 (略) 位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方案、施工方法、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同 (略) 试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3) (略) (略) 挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权 (略) (略) 罚。凡同 * 个单项工程在 * 天内连续 * 次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包方有权按照承 (略) ， (略) 。

(8)在施工过程中，承包人应建立质量保证体系和质量管理措施，并 (略) 。承包人对每 * 检验批工程应认真自检合格后向监理工程师报验，凡同 * 隐蔽工程、同 * 检验批，经监理工程师检查验收不合格达 * 次，则发包人认定承包人违约，并处 * 元罚款。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 * 小时书面通知监理人 。

监理人 (略) 检查时，应提前 * 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： * 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： (略) 通用条款以外， (略) 国家、 (略) 省和 (略) 市有关安全生产规定，对工程的安全负全面责任，包括但不限于因承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情形，并承担因 (略) 费用，发包人不承担任何责任；若因此造成发包人损失或发包人被第 * 方索赔的，由承包人承担相关费用。

其他安全要求：

（1）《 (略) 易地技术改造 (略) 安全文明施工管理规定》系本协议 (略) 分，承包人完全接受该规定条款，并承诺严格遵守。 (略) 施工前，必须按安全管理相关规定对其 (略) 进场前的 * 级安全教育，并认真学习传达该规定。在项目实施过程中，发包人、承包人及监理工程师将定期、不定期的依据该规定共同对 (略) 进行检查，若承包人违反了该规定，承包人将承担因此造成的违约责任。

（2）工程开工前，应由承包人编制施工组织设计，施工组织设计中需制订有针对性的安全技术措施及应急方案，经监理单位审批通过后，才可组织实施，且必须严格按批准的施工组织设计组织施工。

（3）承包人在施工中必须严格按照安全文明施工的相关法律法规规定及要求， (略) 管理规定配置必备有效的消防器材及安全保障设施，对施工区域的消防及安全全面负责，并承担责任。

（4） (略) 作业人员必须按照国家有关规定配备并穿戴好相应的劳动保护用品；施工人员必须统 * 着装（含企业标志）、统 * 佩戴安全帽（含企业标志）。承 (略) 的机械设备必须完好合格，国家及地方法律法规有特殊要求需要调试验收合格的，必须调试验收合格并办理完相应审批手续才可使用；另承包人应保证机械设备及工具等在施工过程中符合 (略) 于安全适用状态。

（5） (略) 出 (略) 为、不安全状态、不 (略) 因素，承包人应及时 (略) 消除，避免安全事故的发生。特别是，承包人施工用电必须符合《 (略) 临时用电安全技术规范》JGJ * - * 的要求。

（6）承包人承诺履约保证函作为本项目安全担保金， (略) 期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因承包人原因造成发包人经济、信誉损失的，发包人据实计算扣款额，在履约保证函或工程款中予以扣除，累计扣款总额如超过履约保证函总额的， (略) 分承包人仍须承担。

（7）承包人若因违反国家、地方相关法律法规及本协议约定，导致安全事故发生，造成人员伤亡或财产损失的，责任均 (略) 承担，因此造 (略) 罚亦均 (略) 承担。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应当按照发包人（监理人）的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责。

承包人 (略) 加装摄像装置，实现监控全覆盖，无死角，存储不低于 * 天。

承包 (略) 加装门禁系统，严控 (略) 人员和车辆，对 (略) 的人 (略) 造册登记并应要求相关人员提供身份证等资料，且向发包人提供 * 份造册登记的相关资料。承包人应按发包人的施工单位安全 (略) 。

承包人的施工安全责任：

（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、河 (略) (略) (略) 门、安 (略) 门的建筑施工安全、 (略) 环境与卫生标准规定施 (略) 安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包 (略) 。

（2）承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全。

（3） (略) (略) 费用由承包人 * 并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。

（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。

（5）承包人应根据 (略) 省政府令 * 号《 (略) 省建设工程安全生产管理办法》（豫建监[ * ]6号）的有关规定，承担相应的安全责任，其费用含在投标报价中。并落实项目经理为第 * 责任人的安全生产责任制，落实安全生产“ * 岗双责”制度。

（6）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：签订合同后 * 天内。

关 (略) 地治安管理计划的约定：签订合同后 * 天内制定《 (略) 地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理 (略) 。

（7）承包人施工用电必须符合《 (略) 临时用电安全技术规范》JGJ * - * 的要求。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： (略) 通用条款以外，承包人应按照国家、 (略) 省和 (略) 市有关 (略) 安全文明施工，达到《 (略) 环境与卫生标准》（JGJ *** ）。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： (略) 文件的规定编制施工组织设计或施工方案，包括工程施工进度计划。承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

承包人对项目管理机构的管理方式；

按发包人指定区域布置的施工总平面图（ (略) 、临时设施布置、施工临时供电布置、施工临时供水布置、施工机械布置、施工临时排水布置）；

工程投入的主要施工机械设备情况；

主要施工机械和主要材料、设备（含 * 供材料 (略) 发包的材料设备） (略) 计划；

劳 (略) 安排计划；

工程进度计划（网络图或横道图）、确保工期的技术组织措施；

本工 (略) 位的施工方法及技术措施；

(略) 分项工程的主要施工方法及施工流程；

对关键工序和复杂环节的技术保障措施；

确保工程质量的技术组织措施及质量薄弱环节的预防措施和确保质量创优的技术、组织措施；

确保安全生产创优的技术组织措施、确保文明施工创优的技术组织措施；

环境保护措施；

绿色施工内容分解到相关施工组织设计中；

冬、雨季施工的技术组织措施；

详细的施工总承包管理及配合方案；

编制竣工验收、竣工资料和竣工备案的管理实施方案，方案应具有可操作性（包括各关键节点验收）；

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对专业工程及建 (略) 或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

注：项目建设的中间关键时间节点进度（不得迟于的进度）约定如下：

1、要求合同签订后 (略) ；

2、钢架、框架结构，主体封顶应在 * 日历天内完成：

3、砌体围护结构、内装饰及安装工程应在 * 日历天内完成。具体日期以签订合同为准。

注：因发包人原因造成工期顺延，节点工期相应顺延。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 * 天内但不得晚于开工通知载明的开工日期前 * 天提供施工组织设计或施工方案，包括施工进度计划（须经监理工程师、发包人工程师认可同意后，方可实施），每月 * 日前提交本月度进度计划。

7.1.3发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后 7 天内批准或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报告后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应在合同签订后 * 天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 * 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。

7.3.2开工通知

由承包人 (略) 需证件、批件的名称和完成时间：按照 (略) 市及示范区相关监督检查单位要求，不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 * 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人负责在开工前 * 天之前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式交给承包人 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①非承包人原因可能出现的特殊情况；②通用条款规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，并在造成停工事实 * 日历天内严格按照 (略) 签证确认，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予工期顺延。 (略) 指的设计变更应指发生在施工关键线路关键工作上的设计变更，且将实际影响原排定的工期进度计划。对于春节、国庆节等可能对施工有影响的特殊期间承包人应预先做好安排，工期不应顺延，费用由承包人自理。③发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；④ (略) 理问题影响施工进度；⑤不可抗力，此延误工期须在发生后 * 天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

关键节点工期逾期的， (略) 罚的权利（每逾期1天罚款1万元，合同总工期逾期的，每逾期1天罚款3万元）。工期起算日以监理人发出的开工令中注明的开工日计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5％。

双方约定工期顺延的其他情况：承包人必须按合同工期或发包人和监理工程师同意顺延的工期竣工。

7.5.3因以下原因造成工期延误，经发包人及监理工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按约定提供图纸及开工条件。

（2）监理工程师未按合 (略) 需指令、批准等，致使施工 (略) 。

（3）重大的设计变更及工程量增加。

（4）不可抗力。

（5）经发包人、监理工程师同意工期顺延的其他情况。

7.5.4承包人在上述情况发生后 * 天内，就延误的工期天数、原因、详细计算过程向发包人和监理工程师以书面形式提出报告，否则承包人无权事后再就此提出工期索赔。索赔原则如下：

（1）因不可抗力的因素造成工程停工及发包人未能按约定提供图纸造成工期延误的，可以顺延工期，但不调整合同价款。

（2）因承包人原因造成工程停工或工期延误，不得顺延工期。

（3） (略) (略) 发生的事件如果是 * 个有经验的承包人应该能预料到的风险，且因此造成工期延误时，发包人对此不承担责任，工期不予顺延。

（4）基础施工遇到障碍物或古墓、文 (略) (略) 理时，由承发包双方确定增加工期。

（5）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应至少提前7日以书面文件通知发包人作出决定。

本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量 (略) 返工、重建、修建的施工工期不得顺延；因承包人违反规范施工，或材料不符合合同规定的品牌、规格、型号、质量等级，或没有按双方确 (略) 采购供货或不按本合同规 (略) 配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的，工期不得顺延。

（2）承包人没有组织和协调 (略) (略) 施工而造成工期延误，由承包人承担责任。

（3）承包人未按 (略) 施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；因施工组织方案审批影响开工，工期不予顺延。

（4）工程实施期间或完工 (略) 门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

（5）承包人原因的待料工期不予顺延。

（6）工程质量未达到工程质量目标的，发包人要求承包人返工，直到符合目标要求条件，承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按 (略) 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 烈度7度以上地震；

（2） 8级以上（不含8级）台风 ；

（3） 日雨量 * mm以上暴雨且连续 * 天 ；

（4） * 个连续日历天内降雨 * mm ；

（5） * 次降雪深达 * mm以上；

（6） (略) 不允许施工的日期。

注：以县级以上气象、 (略) 门公布为准 。

7.8　暂停施工

7.8.3指示暂停施工：

为了保证工程质量、安全，凡出现下列情况之 * （不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失 (略) 负责，造成工期延误的承包人按约定承担违约责任。

(1)拒绝监理单位管理 ；

(2)施工组织设计（方案）未获总监理工程 (略) 施工；

(3)未经监理单 (略) 下 * 道工序作业者 ；

(4)擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

(5)擅自变更设计图纸的要求 ；

(6)转包工程 ；

(7)存在安全隐患，未按监理单位 (略) 整改 ；

(8)未按双方约定的资料上 (略) 需资料的 。

(略) (略) 特殊活动引起的停工的，因停工产生的费用由承包人承担；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

/

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人采购材料设备的约定：不得使用不合格的建筑安装材料，对于主要材料， (略) 文件中相关材料技术要求，按照招标文件中第 * 章“技术标准及要求”中列明的 (略) 采购。但承包人采购之前，需要提前 * 天报请监理人、发包人对拟选定的 (略) 确认，未经确认的材料，监理和 (略) 验收确认，也不得在工程中使用；

(略) 时须由监理单位组织发包人、 (略) 现场质量检验，并严格 (略) 标准和规定的数量、批 (略) 检验。

对于承包人提前报请发包人确认的拟采购的材料，发包人认为不适用工程或与工程设计期望质量要求不符时，可 (略) 价，在不高于投标人该 (略) 计取的材料价的基础上确定品牌、规格、型号，承包人不得提出异议。

主要材料清单中的材料需满足以下要求：

（1）承包人应向发包人提交《工程材料设备 * 览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送材料的实物样品、设备的彩页样张。

（2）涉及后期日常维护和需要保持品牌统 * 的材料及设备，整个标段须统 * 选用同 * 品牌，如卫生洁具、灯具、墙壁插座等。

（3） (略) 列的材料设备，合同中的相关材料价格中已综合考虑了各种因素，其价格不再调整（按合同第 * .3.3 条 (略) 价格调整的材料除外）。

（4）在施工过程中， (略) 列的材料因特殊原因确实不能按照约定品牌采购或是按照约定品牌采购将对工程质量、进度有较大影响的，承包人应在使用本材料 * 个月前将质量可靠的知名品牌（不低于合同约定品牌档次） (略) 材料品牌认可， (略) 原合同价格。

质量要求：无特殊说明，所有由承包人采购的材料设备的质量均需选用质量上乘、技术成熟、安全、可靠、绿色、环保、节能、维护成本低、耐用的材料、制品、设备，且须符合技术要求并为该类产品中的优等级。

（5）承包人采购的材料设备 (略) 家所拥有的正式注册的正品， (略) 提供的材料设备具备国内安全材料设备质量合格证书，符合发包人认可的设计方案的规定，并具有满足整个系统要求的功能。材料设备必须是合同约定 (略) (略) 生产的全新的产品。材料设备的制造应符合国家颁布的制造安全规范、技术条件。不得使用次品或仿冒品，进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的 * 切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应按合同约定采购材料设备。承包人采购之前，没有提前报请发包人对拟选定的 (略) 确认，发包人可以拒绝 (略) ，由此而造成的 * 切损失和 (略) 由承包人承担。承包人采购的材料设备与合同约定不符时，应立 (略) 地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予顺延；且承包人须对由于使用不符合要求的材料造成 (略) 有损失 (略) 赔偿，除此外承包人须无条件接受发包人按该不符合要求的材 (略) 有用量总价款5%的处罚金， (略) 罚金从当期进度款中直接扣除，当期进度款不够赔付的， (略) 分从余下的工程款中直接扣除；重新采购符合要求的产品，由此产生的费用 (略) 承担，延误工期不予顺延。

（7）材料 (略) 时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统 * 品牌项目和国家制定的有关产品质量标准 (略) 验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证 (略) 日期等以供核对。

（8）如果发包人要求，承包人应出示任何材料的发票、凭单或收据、工资支出单据、保险单，以及试验报告、证明文件等正本以供发包人审阅。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：

（1）招标文件明确提出参考品牌的工程材料和工程设备， (略) 文件的约定和承包人的承诺在收到中标通知书后的 * 天内或按照监理人的通知在该材料或设备采购前 * 天向监理人申报(若材料品牌有变更的， (略) 文件明确提出参考品牌的工程材料和工程设备的范围内的， (略) 约定外，结算单价按变更前材料品牌的中标综合单价)，监理人在7天内做出审批并上报发包人，发包人在 * 天内做出决定，同意后实施。

（2）招标文件没有约定品牌的材料设备， (略) 文件规定的规格、技术标准和质量等级，以及经批准的承包人施工组织设计的材料设备计划在材料或设备采购前 * 天向监理人申报，监理人在7天内做出审批并上报发包人，发包人在 * 天内做出决定，同意后实施。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由发包人提出具体要求 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： (略) 承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

(略) 需要 (略) 所：/。

(略) 需要配备的试验设备：/。

(略) 需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：/ 。

* .4 变更估价

* .4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 通用合同条款本款内容修改为：工程变更价款调整，施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更（设计）文件，进行变更施工。

在工程变更确定后 * 天内，变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人书面提出，经发包人审核同意后调整合同价款。若在工程变更确定后 * 天内承包人未书面提出，则视同承包人放弃索赔。变更合同价款按 (略) ：

（1）经清标后的已标价工程量清单中已有相同项目的适用综合单价的，则按照该 (略) 。

（2）经清标后的已标价工程量清单中已有类似项目的综合单价的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、 (略) 调整换算，原管理费、利润水平不变。如经清标后的已标价工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目 (略) 换算。

（3）经清标后的已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程综合单价的，则执行《工程量清单项目计价规范（ * - (略) ）》及工 (略) 门发布的有关造价调整文件 (略) 承包人投标时国家规定的费率计算综合单价和总价，（注：材料价格有中标价的按 (略) ，没有中标价的材料按照施工当期 (略) 市建设工 (略) 发布的《 (略) 市建设工程材料基准价信息》计入； (略) 控制价相比的优惠率同等优惠，经发包方及监理单 (略) ，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费。（《 (略) 市建设工程材料基准价格信息》没有的材料价格，发包人、承包人共同依法依规通过认质认价、招投标等方式确定，确定后的材料价在总价结 (略) 优惠）。

合同及投标报价《工程量清单项目计价规范（ * - (略) ）》及工 (略) 门发布的有关造价调整文件中均没有适用或类似于变更工程的项目，则消耗量由承包人根据工程实际测定，报监理单位确认、发包人审定；人工工日单价、材料价、机械台班单价按清标后中标价中最低价计算，各项费率按清标后中标价中相同或类似分项工程的最低费率计取。 (略) 控制价相比的优惠率同等优惠，经发包方及监理单 (略) 。

（４）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过± * %时，超出变化幅度范围的价格调整为：

①工程量清单内项目

工程量 (略) 分未超过约定变化幅度的：按承包人的投标报价。工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过± * %，当工程量增加 * %以上时， (略) 分的工程量的综合单价应予调低，综合单价调整系数为0. * ；当工程量减少 * %以上时， (略) 分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为1. * 。

②工程量清单外项目

(略) 控制价编审依据的定额等有关计价规定计算后，乘以报价折扣率[投标总价/控制价]计取该项目的综合单价。以发包人 (略) 上可购买到的价格为准，承包人应予确认。

* .4.2 变更估价程序

承包人提交变更估价申请书的期限:收到变更指示后 * 天内 。如承包人未提出变更工程价款报告，则发 (略) 掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

监理人商定或确定变更价格的期限:收到承包人变更估价申请书后7天内 。

发包人审批变更申请书的期限：收到承包人变更估价申请书后 * 天内 。

收到变更工程价款报告 * 方，应在上述约定期限内予以确认或提出协商意见，自约定期满起7天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

* .5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 * ：《暂估价 * 览表》。

10.7.1 (略) 的暂估价项目

(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

* .7.2 (略) 的暂估价项目

(略) 的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

* .8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工中可能发生的工程量变更、设计变更、或发包人提出调整材料品种规格导致价款变化及发生的索赔、现场签证确认等费用。

* . 价格调整

* .1 市场价格波动引起的调整

（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照招标文件“第 * 章工程量清单第2. * 款合同价款的约定和调整”中相关条 (略) 。

(略) 价格波动调整合同价格，采用以下第3 种方式对 (略) 调整：

第1种方式：采用 (略) 价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用 (略) 价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时， (略) 分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同 (略) 期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时， (略) 分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同 (略) 期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时， (略) 分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：以投标截止时间前 * 天的当地工程造价管理机构发布的信息价作为基准价。

价格调整因素：仅考虑主材价格调整，除此之外的材料 * 律 * 次性包干。

（1）主要材料的价格调整办法

①主要材料是指钢材、商砼、砂浆。

②其钢材在施工期间（主体结构施工期间） (略) 时的价格上涨或下降幅度在5%以内的；砂浆、商砼在± * ％以内的，其差价由承包人承担或受益。价格上涨或下降幅度超出上述“约定幅度”以外的， (略) 分，按照《GB *** 3建设工程工程量清单计价规范》附录A.2.3的计价 (略) 。

③发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

④材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量相应的材料用量。

⑤因承包人造成工期延误的，在延误期间的材料 (略) 由承包人承担，下降幅度超过“约定幅度”由发包人受益。

* . 合同价格、计量与支付

* .1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： (略) 文件及图纸中违反法律、法规、工程建设强制性标准和惯例的内容、招标文件及合同明确约定的风险范围之外，其余风险均含在合同价内。风险范围包含但不限于以下内容：排污费、垃 (略) 理费、道路占用费、工效降低费用（高考、中考、重大活动等限制）、承包范围内的各种常规检测或试验费用、发包人供应的材料设备的保管费，材料设备和机械价格波动等，场内料具 * 次搬运费， (略) 地的整理，工程成品、半成品的保护，临时停电停水的应急措施，夜间照明施工增加费，冬雨季施工增加费，赶工费，为获得“中州奖”投入的费用，垃圾外运、 (略) 理费，根据规范、验收及资料规定 (略) 的所有相关测试、检验、试验、检测费（超国家标准要求的检验检测费用和按照规范标准也应由承包人承担）等。结算时不再单独计取和另外增加。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：由于工程变更或者是发包人改变承包 (略) 分项的施工图纸工程量增减，其工程量变化在 ± * % 以内的， (略) 合同 (略) 有的综合单价；其工程量变化在 ± * % 以外的，当工程量增加 * %以上时， (略) 分的工程量的综合单价应予调低，综合单价调整系数为0. * ；当工程量减少 * %以上时， (略) 分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为1. * 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

* .2 预付款

* .2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本合同无工程预付款 。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/ 。

* .2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/ 。

预付款担保的形式为：/。

* .3 计量

* .3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范（GB *** 3）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB *** 3）》、《通用安装工程工程量清单计算规范（GB *** 3）》， (略) (略) 造价文件 。

* .3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量，每月 * 日前 。

* .3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按月计量。

* .3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/ 。

* .3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 * .3.4 项〔总价合同的计量〕 (略) 计量：/ 。

* .3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

* .4 工程进度款支付

* .4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付工程进度款，即承包人应按当月实际进度，包括本月发生的设计变更、现场签证等经发包人、监理人、跟踪审计单位认可增加的工程量，在每月 * 日前向发包人报送上月工作量和本月施工进度计划表。监理单位、发包人、跟踪审计单位应在十 * 天内审核，并按完成合格工作量造价的 * ％支付月份进度款，但承包 (略) 罚或违约金应从当期的进度款中扣除。工程竣 (略) (略) 验收符合《建筑工程施工质量验收统 * 标准》及本合同规定的质量标准后的 * 天内，发包人支付的工程款的总额为合同价款（扣除暂列金）的 * ％停止支付， (略) 罚金或违约金等款项；办妥竣工验收手续（含竣工资料）及结算审计后 * 天内支付至承、发包双方认可的结算该项目审计结算金额的 * ％；“ (略) 易地技术改造项目”全部结束并经第 * 方决算审计单位审计出具决算审计报告后，无息付至该项目审计决算金额的 * %；经国 (略) 委派的后审计单位审计出具后审计报告，最终竣工结算金额以后审计金额为准，无息付至该项目审计结算金额的 * %；质量保证金按该项目审计结算金额3%预留，质量保证金待缺陷责任期满无质量问题后无息 * 次性支付；若缺陷责任期在后审计前到期的，出具后审计报告后，工程质量保证金不再预留。在缺陷责任期内工程如出现质量问题，承包人应及时免费维修，否则发包人可以委托第 * 方代为维修，费用从质保金中扣除。

工程进度款支付控制节点：

* .4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： * 式 * 份，承包人、监理人、发包人、跟踪审计单位各 * 份。

* .4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 * 日前 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

* .4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：承包人应按当月实际进度，在每月 * 日前向发包人报送上月工作量和本月施工进度计划表，发包人应在十 * 天内审核。

（2）发包人支付进度款的期限：工程进度款经监理人、审计单位及发包人审核确认后，承包人应向发包人开具同等金额的增值税专用发票，发包人收到增值税专用发票后 * 日历天内支付进度款至共管账户。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无。

* .4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

* . 验收和工程试车

* .1 分部分项工程验收

* .1.2监理人 (略) 验收时，应提前 * 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： * 小时。

* .2 竣工验收

* .2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人除了具备通用合同条款约定的条件外，还应当按 (略) 省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求以及省重点项目规定的要求，向监理人提交完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“ * 证”、机电设备“ * 证”和说明书等 * 切资料 * 式 * 套（其中 * 套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册。

竣工资料份数:竣工图 * 式 * 份，内业资料 * 式 * 份。其费用已含在合同价款中 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无

。

* .2.5移交、 (略) 分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程证接收证书后 * 天内。

发包人未按本合同 (略) 或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期 * 日历天向发包方支付违约金人民币 * 元 ，违约金从履约担保直接扣除 。

* .3 工程试车

* .3.1 试车程序

工程试车内容：按照合同通用 (略) 。

（1）单机无负荷试车费用由承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。

* .3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

* .6 (略)

* .6. (略)

承包人 (略) 的期限：按照通用合同条款约定及监理 (略) 。

本工程竣工验收通过后 * 日内，承包人 (略) 拆除施工临时设施，撤退施工机械 (略) 地， (略) 内的交通道路， (略) 有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付 1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制 (略) ，且无须征得承包人的许可， (略) 发生的费用从未付工程款中扣除。由于发 (略) 而引起的承包人的 * 切损失（包括机械设备、材料等）发包人概不负责。当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“ * 拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自 (略) 门验收，并提出整改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除， (略) 分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发 (略) 使用，由此发生的 * 切后果，由承包人负责。

* . 竣工结算

* .1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按照合同通用条款及监理人的规定。

竣工结算申请单应包括的内容：结算汇总、综合单价分析、工程量计算书（同时提供广联达计价软件结算版及电子文档 * 套）、签证变更汇总资料（含附件依据资料等） 、材料认价、竣工图等结算依据资料，同时提供电子文档 * 套。计入结算的资料有：设计变更、签证、认质认价资料，其他涉及造价的资料均应该转换为签证。

* .2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 * 天内。

发包人完成竣工付款的期限：（1）发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后应及时委托第 * (略) 机构或 (略) 工程竣工结算审计，并应在审计单位接到完整合格的结算资料及结算承诺书后 * 个月内完成结算审计初稿，因承包人原因未能完整提供合格的结算相应资料影响正常结算的，则结算审计时间相应顺延。

（2）结算依据：合同及投标报价《工程量清单项目计价规范（ * - (略) ）》及工 (略) 门发布的有关造价调整文件。

（3）工程竣工经综合验收合格并 (略) 门竣工验收备案合格后、承包人向发包人办妥 * 切移交手续（合同建筑物移交、施工建设工程竣工档案资料 (略) 地清理干净并移交）并办完工程结算后，竣工结算 (略) 委托的全过程跟踪审计单位审核（承包人结算申报金额与审定结果对比当审减金额超过8%时， (略) 分的审计费用由承包人承担）批准后，承包人应按照监理人通知的时间和份数提交工程结算款申请单及 (略) 分的增值税专用发票。发包人收到承包人提供的全额的经审核合格的工程增值税专用发票后 * 个日历天内支付至经审核的竣工结算金额总价 * %；“ (略) 易地技术改造项目”全部结束经第 * 方决算审计单位审计出具决算审计报告后，无息付至该项目审计决算金额的 * %；经过国 (略) 委派的后审计单位审计出具后审计报告后，最终竣工结算金额以后审计金额为准，无息付至总结算金额的 * %；质量保证金按3%预留，质量保证金待缺陷责任期满无质量问题后无息 * 次性支付。质量保证金退款时间为待缺陷责任期（ * 个月）满无质量问题后 * 个工作日内付清；若缺陷责任期在后审计前到期的，出具后审计报告后，工程质量保证金不再预留。

关于竣工付 (略) 分复核的方式和程序： 按 (略) 。

* .4最终结清

* .4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：。

承包人提交最终结算申请单的期限：/ 。

* .4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 经过国 (略) 委派的后审计单位审计出具后审计报告后 。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书并提交付款计划后 * 个日历天内 。

* . 缺陷责任期与保修

* .2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： * 个月 。

* .3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

* .3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2） 3 %的总结算工程款；

（3）其他方式:。

* .3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时 * 次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:按本合同 * .2第 (略) 。

* .4保修

* .4.1 保修责任

工程保修期为： 不低于《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限，具体保修期限如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 年；

（3）供热与供冷系统，为 个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装为 年；

（5）装修工程为 年；

（6）其他项目的缺陷责任期限的约定：电气工程等专业工程的质量保证期要求为2年；

（7）其中屋面、墙面彩钢板围护系统要求系统品牌供应商承诺保修 * 年，中标后由施工总包单位与供应商及发包人签订 * 方协议；

（8）地坪强化体系要求保修5年。

（9）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 (略) (略) 门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

（ * ）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

* .4.3修复通知

承包人收到保修通知并 (略) 的合理时间：属于保修范围内的项目，机电产品的缺陷，承包人应当在接到缺陷修复通知之日起 * 小时内派人修复，其他缺陷修复响应时间为3天。发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知（口头或书面）后，应当在接到通知起2小时内 (略) 抢修。承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修复，其所需费用从承包人的工程质量保证金内扣除。

* . 违约

* .1 发包人违约

* .1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用 (略) 。

* .1.2 发包人违约的责任

本合同通用条款第 * .1.1条约定发包人违约应承担的违约责任：/ 。

本合同通用条款第 * .1.2款约定发包人违约应承担的违约责任： 按《中华人民共和国民法典》执行。

本合同双方约定的发包人其他违约责任：/ 。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第 * .1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

/ 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

* .1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 * .1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不 (略) 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

* .2 承包人违约

* .2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1) 拒绝监理单位管理；

(2) 施工组织设计（方案）未获总监理工程 (略) 施工；

(3) 未经监理单 (略) 下 * 道工序作业者；

(4) 擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

(5) 擅自变更设计图纸的要求；

(6) 擅自让未经总监理工程师批准的 (略) 作业；

(7) 存在安全隐患，未按监理单位 (略) 整改；

(8) 未按双方约定的资料上 (略) 需资料的。

* .2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

工期违约：因承包人原因造成不能按合同工期竣工的，应由承包人赔偿发包人由此造成的损失，损失费的计算方法为：每逾期 * 日，向发包人支付人民币 3万元的违约金 ；因承包人原因造成中间关键时间节点不能按要求的最迟时间完成，应由承包人赔偿发包人由此造成的损失，损失费的计算方法为：每逾期 * 日，向发包人支付人民币 1万元的违约金。违约金从履约担保或工程款中直接扣除。中间关键时间节点逾期 * 日以上，发包人并有权解除合同。

质量违约：施工质量必须达到合同约定的质量标准。如达不到约定工程质量标准，承包人将放弃合同约定数额的履约担保或与该履约担保金额相等的工程款，且承担因此给发包人造成的各项损失。

工程竣工经验收如不合格，除承担上述质量违约责任外，承包人须无偿返工，直至验收合格为准，由此延误的工期，承包人每日向发包人支付 3万元的违约金，违约金从履约担保或工程款中直接扣除，逾期 * 日以上，发包人有权解除合同，并保留向承包人追偿相关损失的权力。

(略) 组成人员违约：承包人项目机构人员未经发包人书面同意，不得擅自更换。否则，项目经理每更换 * 人/次，应当向发包人支付 * 万元作为违约金；项目技术负责人每更换 * 人/次，应当向发包人支付履约担保金额的 * 万元作为违约金；项目机构其他成员每更换 * 人/次，应当向发包人支付履约担保金额的3万元作为违约金。支付违约金的同时，原项目机构人员仍需到岗，否则，将书面告知承包人，直至解除合同。

总承包人违约将工程转包或违法分包的违约责任： (略) 总承包。如发现承包人将其承包的建筑工程转包或肢解以后以分包的名义转包给他人，承包人除采取措施满足发包人要求外，还应承担履约担保金额的 * % 作为违约金，发包人并可以解除合同， (略) 门备案；承包人将其承包的工程违法分包，承包人除采取措施满足发包人要求外，还应承担履约担保金额的 * %作为违约金；发包人并可以解除合同， (略) 门备案。

* .2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）节点工期逾期 * 十日以上，发包人有权解除合同，并保留向承包人追偿相关损失的权力；同时承包人应赔偿因未能按期竣工造成的后续工程无法正常开展给发包人造成的的各项损失；（2）承包人将其承包的建筑工程转包或肢解以后以分包的名义转包给他人，发包人可以解除合同， (略) 门备案。（3）本合同其他条款约定的承包人违约解除合同的规定。

发包人继续使用承包 (略) 的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

* . 不可抗力

* .1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：本合同7.7条约定的异常恶劣的气候条件,但发包方仅据实顺延工期，不承担由此给承包方带来的 * 切损失。

* .3不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按照合同通用条 (略) （本合同7.7条约定的异常恶劣的气候条件除外），但发包人和承包人应向保险机构提出理赔要求，并按照保险的受益约定获得赔偿。

* .4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 * 天内完成款项的支付。

* . 保险

关于工程保险的特别约定： /。

* . 争议解决

* .3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

* .3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：。

争议评审小组成员的报酬承担方式：。

其他事项的约定：。

* .3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：。

* .4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向/ (略) 申请仲裁；

（2）向 (略) 在地 (略) 起诉。

* 补充条款

* .1承包人同意发包人指定的第 * (略) 机构或 (略) 的结算审计，并对审计结果表示认可，但第 * (略) 机构或审计单位违反国家强制性规定的除外。竣工结算 (略) 委托的全过程跟踪审计单位审核，承包人结算申报金额与审定结果对比当审减金额超过8%时， (略) 分的审计费用由承包人承担。

* .2承包人对发包人和监理工程师在工作协调上若有异议，应及时提出，若无异议 (略) ，不能置之不理，采取不理不睬的态度，每出现 * 次，发包人和监理单位视情况告知承包人后，可直接在当月工程款中扣付 * ～ * 元作为违约金。

* .3 设立工程建设资金共管账户。承包人必须 (略) (略) 专用账户，作为资金共管账户。承包人必须于工程项目合同签订前设立完毕。承包人必须遵循专款专用原则，接受发包人对该账户资金使用的监管。承包人未经发包人同意，不得撤销或者更改该共管账户，不得将共管账户以及账户内的资金做任何形式的担保、抵押。共管协议签订后，发包人和承包人各 (略) 预留印鉴，且不得随意私自更换任何预留印鉴。共管账户的支出只能 (略) 柜台支付方式；共管账户采用转账支票或电汇结算方式的，不得背书转让；资金专用账 (略) 银查询功能， (略) 银支付功能。

发包人根据合同的约定和施工进展情况，将工程建设资金打入专项账户。专项账户必须单独核算，不得与其他项目混用。承包人应主动配合发包人对专项账户资金 (略) 监督管理。承包人每次动用专项账户的资金，必须经发包人审核同意并出具《付款确认函》后，银行才能支付到承包人指定帐户（注：承包人采购主要材料时付款确认函须单独开具，其余材料采购、人工费等款项累计开具付款确认函），同时发包人可以要求承包人提供有关帐单、存款余额、存款与支出情况等资料。设 (略) 需费用由承包人承担。发包人、承包人、 (略) * 方共同签署资金支付协议（格式及主要内容见附件），“ (略) 易地技术改造项目”全部结束经国 (略) 委派的后审计单位审计出具后审计报告后以及支付至 * %工程款后，专项帐户资金支付不再出具付款确认函。”

* .4 承包人要接受发包人对工程主要建筑材料、设备出入库的监管。发包人与监理单位共同 (略) 材料、设备的采购原始凭证、检测报告等数量质量情况；与承包方共同监控材料的入库保管；材料、 (略) 必须由发包人 (略) 。承包人的 (略) 后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具 (略) 。承包人的施工机具应按照监理人和发 (略) 所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。（因施工单位原因造成周边环境被破坏的，由承包人承担 * 切责任，并赔偿由此造成的损失。）

* .5承包人针对本项目采用全过程BIM（ 是利用数字模型，对建筑设计和施工的 * 种新技术）跟踪和 (略) 施工，对设计、施工和运 (略) 跟踪和指导。竣工时提供与实际建筑物 * 致的竣工模型。承包人需在合同签订后积极与发包人及设计单位沟通，并于合同签订后 * 天内完成BIM建模；BIM建模费用应在投标时在管理、措施费等费用中相应考虑，合同价款已包含，发包人不再承担。

* .6招标文件和投标文件均为本合同 (略) 分， (略) 文件矛盾时， (略) 文件偏离内容清单的，则以招标文件为准；对同 * 内容， (略) 文件要求的，以投标文件为准；总承包承包范围与发包人单独发分包工程的承发包边界将由双方根据本合同及招投标文件等进 * 步明确和确认，明确后的文件将作为本合同的补充文件，为本合同 (略) 分。

* .7承包人需结合 (略) 市示范区安全文明施工相关的规定 (略) 地（详见招标 (略) 地分割图）对应 (略) 完善和日常维护，保证使用安全和良好对外形象；合同签订同时，双方签订《廉洁合同》和《 (略) 安全协议书》；补充条款与通用条款、专用条款不 * 致时，以补充条款为准；本合同未尽事宜，由双 (略) 理。

* .8关于农民工工资：

* .8.1承包人 (略) 在地有关建立农民工工资保证金制度，确保农民工按时、足额领到工资的相关文件要求，建立农民工工资保障金制度，并按规定预存相应足额农民工工资应急支付保障金。

* .8.2承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于本地最低工资标准。

* .8.3承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额、领取人签字记录等工资支付情况，并将加盖 (略) 印鉴的工资支付表交发包人保存备查。

* .8.4承包人应按上述要求及国家、地方有关规定在收到工程款后优先支付民工工资，否则，视为违约，并按相应条款承担违约责任。

* .8.5在工程施工期间不得以任何形式拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。如因拖欠工资发生民工围堵 (略) 所、 (略) 、阻断交通或上访的，发 (略) 支付并从工程款中扣除，承包人应当向发包人支付违约金 5万元/次。且承担由此给发包人造成的损失。

* .9本合同有关监理义务的要求， (略) 监理规范有矛盾的， (略) 监理规范为准。

* . * 施工过程中由于承包人未按相应技术规范和 (略) 施工，对周边建筑物或构筑物造成损害的，由承包人承担相应责任。

* . * 为有效防止屋面、墙体、楼板等渗、漏、裂等质量通病的发生，确保本工程质量，承包人应严格遵守《屋面工程技术规范》GB *** 2、《地下工程防水技术规范》GB *** 8等技术规范、规程规定，对 (略) 位的做法及构造要求、节点，承包人在投标报价时已综合考虑，施工中不得以设计未明确为由拒绝实施。

* . * 建筑渣土沙石运输以 (略) 市人民政府要求为准。

* . * 合金骨料耐磨地面、屋面围护系统、屋面采光通风天窗、防水工程及虹吸排水系统应提前 * 天报专项施工方案和按施工方案制作样板，经发包人和监理人审批后方可施工。屋面围护 (略) 家应提供至少 * 年质保承诺。

* . (略) 使用，钢架结构加工制作单位应报发包人及监理人审核确认；发包人及监理人将对钢架制作单位的制作能力、 (略) 地及 (略) 实地考察，在钢结构制作时承包人应无条件接受发包人及监理人的全过程监管。

* . (略) 有室外各种井盖要求制做时铸上“天昌复烤”和用途等字样（如消防、雨水、污水等），否则不予验收。

* . * 本项 (略) 分的立面调整需 (略) 消化（门窗不动，仅作立面颜色、色带上的调整），不作变更。

* . * 本项目工程地面平整度验收合格要求为2米靠尺落差为3mm以内，地面平整度2米靠尺落差超过3mm的不予验收，该项目施工措施费用含在投标报价（即中标价）中， (略) 支付相关费用。

* . * 本项 (略) 有的水电管线均需在其转角除地面竖立不锈钢标示牌，说明地下水电管线的布置及走向。该项费用由承包人在投标报价中综合考虑，含在投标报价中， (略) 支付相关费用。

* . * 本工程中依国家、行业相关规定及工 (略) 需的涉及工程及 (略) 有费用，均由承包人在投标报价中综合考虑，含在投标报价中， (略) 支付相关费用。

说明：本招标文件“第7章技术标准和要求”中招标人提出的技术标准和要求的内容，均为本合同 (略) 分。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目 * 览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备 * 览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：暂估价 * 览表

附件9： (略) 安全协议书

附件 * ：廉洁合同

附件1：

承包人承揽工程项目 * 览表

附件2：

发包人供应材料设备 * 览表

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）： (略) (略)

　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商 * 致就 (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段（工程全称）签订工程质量保修书。

　　 * 、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　。

* 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 * 年；

3．装修工程为年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为两 年；

5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

* 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 * 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位 (略) (略) 验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

* 、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即 (略) 抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即 (略) (略) (略) 门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　 * 、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

* 、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：  承包人(公章)：

地 址：  地 址： 

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真： 

(略) ： (略) ：

账 号： 账 号：

邮政编码：  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：

承包人主要施工管理人员表

附件7：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（项目名称）施工及有关事项协商 * 致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地 (略) 与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何 * 方均 (略) 仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年月日

附件8 ：

8-1：材料暂估价表

8-2：工程设备暂估价表

8-3：专业工程暂估价表

附件 9

(略) 安全协议书

发包人： (略) (略)

承包人（施工单位） ：

签订地点：

签订日期：

工程内容： (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库（ * ）、原烟库（ * ）、选叶车间（含回软间 * ）、成品库及其配套工程施工、装饰装修工程施工、 (略) (略) 坪施工等。

承包 (略) 人员总数：人

承包人安全管理责任人：

为了切实 (略) 安全管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国民法典》、《 (略) 易地技术改造 (略) 安全文明施工管理规定》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 * 、 * 双方均须严格遵守本协议书规定， (略) 的安全生产。

* 、指导思想及原则

1、为认真贯彻落实“安全第 * 、预防为主、综合治理”的安全管理方针，进 * 步加强安全生产监督管理，明确双方的责任和义务，最大限度杜绝或降低各类安全风险，有效的杜绝和减少安全事故。

2、双方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 (略) 罚条例》、《特种设备监察条例》等国家相关安全法律法规，确保协作、服务、活动过程双方的安全。

3、本协议签订本着以安全为主、双方协商 * 致的原则，以明确双方的责任和义务。

4、依据《中华人民共和国安全生产法》和 (略) 相关安全管理制度和要求，承包人必须与发包人签订《安全协议书》，并严格按照 (略) 质量、环境、职业健康安全管理体系文件和安全生产标准化文件要求， (略) 质量、环境、职业健康安全管理体系标准及流程，确保协作、服务、活动过程的安全。

* 、安全管理目标

双方必须加强预防监督管理，及时消除各类安全风险，确保协作、服务、活动过程的安全，努力维护和实现重大火灾事故为零；重特大交通事故为零；重 (略) 全生产责任事故为零；工伤责任死亡事故为零； (略) 会不稳定事故为零的目标。

* 、发包人责任 、权利和义务

1 、贯彻落实国家及地方政府 (略) 安全生产管理的法律、法规和管理规定， (略) 进行全面的安全生产管理和监督检查。

2、严格审查承包人安全生产许可证、安全保证体系。

3、向承包 (略) 需资料，并保证资料的真实、准确、完整。项 (略) 告知义务。

4、在编制工程概算时，应当确定工程项目安全作业环境及安 (略) 需费用，并督促施工方做好危险源辩识。

5 、要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备案。

6、不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

7 、有权对承包人 (略) 安全生产和文明施工检查，督 (略) 有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全 (略) (略) 制止和纠正，对承包人施工区域内的安全事故隐患，开具隐患整改通知单并督促其整改，对拒不整改的责令停工， (略) 。

8、对承包人的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

9、协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查。

* 、对承包人提出的安全生产要求积极提供帮助。承包人发生生产安全事故时提供协助救援服务，对承包人开展的安全生产活动提供帮助。

* 、发生以下情况发包人有权责令承包人停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：

（1） (略) 安全管理和措施不符合 (略) 安全相关法律法规；

（2）人身伤亡事故；

（3）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（4）发生火灾事故；

（5）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（6） (略) 脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（7）发生食物集体中毒的。

* 、承包人的责任、权利和义务

1 、贯彻落实国家及地方政府 (略) 安全生产管理的法律法规和管理规定。 (略) (略) 各项安全管理规定、 (略) 制定的《安全文明施工监管办法》。

2、设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

3、接受发包人的施工资质审查，并负责提供有关资料。

4、 * 切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体 (略) 全面的安全技术交底，无措施或未交底严禁施工。

5、用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，承包人人员的劳保用品 * 律自备，并按国家有关规定穿戴好相应的劳保用品。承包人对因使用 (略) 造成的人员伤害及设备损坏负责。

6、开工前，承包人应到发包人办理临时出入证，承包人人员 (略) ， * 律凭出入证，出入证严禁转借他人。承包人车辆 (略) ， * (略) 证。承包人设备材料 (略) ， * 律凭报批单。

7、开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、 (略) 检查，确认符合安全要求， * (略) 工，就表示承包人已 (略) 、作业环境、设施设备、工器具符合 (略) 于安全状态。

8、承包人应在施工区域装设临时围栏或警示标识，不得超越指定的 (略) 施工，禁止无关人员 (略) 。未经发包人同意，承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标示。

9、承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

* 、 (略) 文明施工管理， (略) 辖施工区域内的文明施工管理工作。

* 、 (略) 建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程， (略) 消防通道畅通，配备相应的消防设施和灭火器材， (略) (略) 设置明显标志。

* 、安全防护设施必须符合有关安全技术标 (略) 整体安全防护的要求， (略) 必须采用 (略) ，对管辖范围使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和 (略) 责任。

* 、 (略) 位设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

* 、对管辖范围的施工 (略) 管理责任。施工临时用电必须严格按照《 (略) 临时用电安全技术规范》 (略) 。

* 、 (略) 携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合有关安全技术标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

* 、使用发包人提供的安全防护设施设备前，应与发包人办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

* 、距离地面 2 米以上作业都属于高空作业，从事高空作业的人员必须经过身体检查合格且年满 * 周岁。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、酒后和其它不适应高空作业的人，禁止登高作业。

* 、 (略) ，应划出危险禁区，设置明显标志，严禁无关人员进入。

* 、高空作业时，防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋。 * 律使用足够强度的安全带，并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上。

* 、高空作业时， (略) 用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、 (略) ）安全可靠，严禁冒险作业。

* 、 (略) (略) 安全、环境管理人员， (略) 施工监护， (略) 安全标识。

* 、易燃易爆品不得超量（ * 天使用量） (略) ；汽油等易燃易爆品未作可靠防火措施不得 (略) 。

* 、因承包人在施工过程中对环境造成污染而受周围居民投诉，在接到发包人要求整改后未按规定时间整改的，发包人有权终止其施工作业，因此而造成的 * 切损失由承包人完全承担。

* 、因承包人在施工过程中对环境造成污染而 (略) 罚的，处罚金额由施工单位承担， (略) 罚的，造成的工期延误后果由承包人完全承担。

* 、定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。对本单位 (略) 危险预知的教育。

* 、对特殊工种 (略) 安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并及时向发包人备案。

* 、 (略) 辖 (略) 安全生产检查。在安全检查中发现发包人管辖范围内的事故隐患，应向发包人及时报告。

* 、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

* 、承包 (略) 发生打架斗殴、人身伤亡、设备事故、火灾事故造成的损失由承包人负责。

* 、遵守发包人安全管理规定，接受发包人的安全检查和按 (略) 的安全考核。对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。

* 、由于承包人责任造成生产安全事故，由承包人承担事故责任和经济责任。发包人或第 * 方有义 (略) 理善后事宜；由于发包人责任造成生产安全事故，承包人有义 (略) 理善后事宜；由于双方责任造成的生产安全事故，根据责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

* 、发生生产安全事故后，必须按照有关规定 (略) 门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担由此引起的相关责任。

* 、承包人有义务协助发包人和其他施工单位 (略) 互联互保工作，需与其他施工单位交叉作业时，施工双方必须签订安全管理协议，明确双方的责任。

* 、承包人将承包工程转包给其他任何单位和个人，承包人安全责任不得转移。

* 、承 (略) 开工之前，需提交包括但不限以下资料

1、通过审批的安全施工方案。

2、相关应急预案。

3、进场开工计划（ (略) 的人员、主要设备、需要 (略) 的车辆）。

4、特种设备审验证明复印件。

5、特种作业人员操作证复印件（必须验证原件）。

6、针 (略) 的施工人员安全教育记录。

7、项目经理、安全管理人员资质证书复印件。

* 、 检查与考核

承包人在施工过程中未发生人身重伤、设备重大事故、火灾重大事故，于工程竣工验收后将履约担保全额退还；若施工过程中发生下列有承包人责任的安全事故，扣除相应数额的履约担保：

（ * ）发生人身死亡事故、设备重大事故，火灾重大事故， (略) 履约担保；

（ * ）发生人身重伤事故，扣除 * %履约担保；

（ * ）承包人人 (略) 为，按规定从履约担保内扣除。

1、吸烟管理

施工人员 (略) 严禁流动吸烟、厂房内/库区禁止吸烟，违者每人次扣除 * -- * 元。

2、用电管理

(1)场区内严禁使用电炉、电熨斗等电器；电源的连接不得插接、挂接、裸接，严禁私自乱拉乱接电线；

(2)各种电气线路要按规定安装，严禁使用铜保险； (略) 在用的花皮线、护套线严禁拖地；电缆不得破损，不得浸在水中，电缆及其它用电设施必须质量可靠、符合安全要求，

(3)违反以上规定者， * 次扣除 * - * 元；造成火灾事故的及不良影响的， * 次扣除 * － *** 元。

3、火源（动火）管理

(1)承包在办理动火证后，方可动火，动火应在允 (略) ；违章动火，视其 (略) 位扣除 * — * 元。

(2)动火时，须 2 人以上人 (略) ；严禁无证上岗； (略) 不得有易燃物，必须备有灭火器，违者扣除 * — * 元；

(3)使用 * 炔瓶、氧气瓶必须保持 5 米以上的距离，焊点应距 * 炔瓶、氧气瓶至少 * 米；瓶体应设置防倾倒措施，存放时 * 炔瓶、氧气瓶需分开存放。违者扣除 * — * 元。

4、仓库管理

(1)施工单位仓库内必须配有灭火器，严禁吸烟、动火；违者扣除 * — * 元；

(2)除照明电外，其它电源 * 律停用，违者扣除 * - * 元；

(3)各种易燃易爆物品，须隔离存放，违者扣除 * - * 元；

(4)做好防盗工作，提防故意纵火，做到人走锁门，窗户关好，违者扣除 * — * 元；

(5)保管员应专职，并会使用灭火器材，违者扣除 * - * 元。

(6)仓库外需明确标识仓库使用单位、负责人、联系电话。

5、 (略) 管理

(1) 所有人员 (略) 必须戴安全帽，违者每人次扣除 * -- * 元；高空作业必须系安全带，并正确使用（牢固系挂在固定件上、高挂低用等），违者每人次扣除 * 元。安全员必须佩带袖标，违者每人次扣除 * 元。

(2)非专业人员严禁从事接电、 (略) 为，违者每人次扣除 * -- * 元。

(3)禁止乱动 (略) 发包人的各类阀门、开关，违者扣除 * — * 元。

(4)施工单 (略) 有关安全操作规定，具有完善的安全保障措施和消防措施，及时消除隐患，违者扣除 * — * 元。

(5)土建主体施工应按规定安装安全防护实施， (略) 扣除 *** 元；

(6)提升机需经专业检测机构检测合格后方可使用；使用中严禁载人，违者每人次扣除 * 元。

(7) (略) 必须有明显的安全标志， (略) 地面监护人员必须到位，否则，扣除 * 元。

(8)所有施工机械应有专人操作，特种设备严禁无证上岗或持未年审证上岗，对违规操作者，每人次扣除 * 元。

(9)施工时应尽量减少噪音，并采取必要的防尘措施；施工垃圾应及时清理，运输中防止泄漏，避免扬尘， (略) 有序整洁。

( * ) (略) 外，未经允许，施工人员禁止在办公区域内活动。

( * )对违反国家安全生产规定的， (略) 扣除 *** 元。

( * )施工单位应积极配合 (略) 门的监督检查，服 (略) 罚决定。

( * )因承包人违章施工造成事故的， * 切后果由承包人自负。

承包人在施工过程中，安全管理体系健全，措施到位，现场管理规范有序，发包人可视月度考核情况， (略) 奖励。

* 、 违约责任

1 、由于发包人或承包人责任造成对方或第 * 方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第 * 方因 (略) 损失。

2、承包人使用发包人提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

3、承包人人员无故到其他生产区域或擅自动用发包人的设施设备等，承包人按 * - * 元/人次承担违约责任。

4、承包人对发包人提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期 * 天，承包人按 *** 元/天承担违约责任。

* 、 争议解决

(略) 过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何 * 方可 (略) (略) 提起诉讼。

* 、 附则

1、 * * 双方 (略) 本协议，本协议的法律效力独立于主合同 。

2、本协议自签订之日起至项目竣工之日止 。

3、本协议 * 式 * 份， * * 双方各执两份 。

4、本协议签订地点 ： (略) 异地技 (略)

5、施工地点： (略) 市 (略) 电气谷拓展区

6、施工日期：年月日至年月日

* 方： （盖章） * 方： （盖章）

项目经理：项目经理：

年月日

附件 *

廉洁合同

项目名称： (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段

* 方 (实施单位)： (略) (略)

* 方（ (略) 单位）：

为进 * 步规范 * 、 * 双方的廉洁责任和义务，强化双方的廉洁责任，防止发生各种谋取不正当利益 (略) 为，确保该项目的顺利实施，特订立如下廉洁合同:

* 、 * * 双方的权利和义务

( * )严格遵守党和国家有关法律 (略) 业有关规定。

( * ) (略) 本项目合同规定,自觉按项目合同办事。

( * )双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反项目管理规章制度。

( * )建立健全廉洁制度,开展廉洁教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,自觉接受监督。

( * )发现对方在业务活动中有违反 (略) 为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

( * )发现对方严重违反本合同 (略) 为,有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利。

* 、 * 方的义务

（ * ） * 方及其工作人员严格遵守“十个严禁”和“十项承诺”，不得索要或接受 * 方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在 * 方报销任何应由 * 方或个人支付的费用等。

( * ) * 方工作人员不得参加 * 方安排的宴请和娱乐活动;不得接受 * 方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

( * ) * 方及其工作人员不得要求或者接受 * 方为其住房装修、婚丧喜庆活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

( * ) * 方工作人员的配偶、子女、亲属不得从事参与与 * 方项目相关的分包项目或向 * 方推荐分包单位。

* 、 * 方义务

( * ) * 方不得以任何理由向 * 方及 (略) 贿或馈赠礼金、有价证券及礼（物）品等。

( * ) * 方不得以任何名义为 * 方及其工作人员报销应由 * 方单位或个人支付的任何费用。

( * ) * 方不得以任何理由安排 * 方工作人员参加宴请及娱乐活动。

( * ) * 方不得为 * 方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

( * ) * 方及其工作人员不得索取或接受 (略) 单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得在 (略) 单位报销任何应由 * 方或个人支付的费用。

( * ) * 方及其工作人员必须严格按照规定规程办事,不得与其 (略) 单位串通,损害 * 方利益。

* 、违约责任

( * ) * 方及其工作人员违反本合同相关条款的，按管理权限、依据有关规定,给予党纪、 (略) 理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;

( * ) * 方及其工作人员违反本合同相关条款的的,按管理权限，建议 * 方上级纪检监察机关依据有关规定,给予党纪、 (略) 理，并视情从违约保证金中扣除1%--5%; 给 * 方单位造成经济损失的,应予以赔偿；情节严重的,将移交地方纪 (略) 理，并给予 * 方列入“黑名单”， * 年内不得参与 * 方相关项目招投标；对涉嫌犯罪被司法 (略) 的，永久不得参与 * 方组织的任何招投标等经济活动。

* 、本合同由 * 、 * 双方单位的纪检监察机构 (略) ，适时 (略) (略) 检查, 提出在本合同规定范围内的裁定意见，必要时 * * 双方的上级单位纪检监察机构参与裁定。

* 、廉洁合同作为本项目合同的附件,与项目合同具有同等的法律效力,合同签署立即生效。廉洁合同作为财务报销的必要附件， (略) 门应严格把关，如未签订廉洁合同的，可拒绝报销。

* 、本合同有效期为 * 、 * 双方签署之日起至该 (略) 项目完全验收交付止。

* 、本合同 * 、 * 双方各执 * 份,签订后及时送交 * 、 * 双方单位纪检监察机构 * 份。

* 、在 (略) 期间，如有异议，可拨打投诉电话 *** 。

* 方：（公章） * 方：（公章）

* 方代表： * 方代表：

时 间： 年月 日

第 * 章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 (略) 文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约 (略) 标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 (略) 文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等 * 起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第 * 章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：本工程使用《建设工程工程量清单计价规范》（GB *** 3）。

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量 (略) 分。

2. 投标报价说明

2.1 (略) 文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；

(2) 国家或省级、行 (略) 门颁发的计价办法；

(3) 企业定额，国家或省级、行 (略) 门颁发的计价定额；

(4) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) (略) 情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(8) 材料价格按 (略) 市《 (略) 工程造价信息》 (略) (略) ；

(9)其他的相关资料；

2.2工程量清单中的每 * 子目须填入单价或价格，且只允许有 * 个报价。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额， (略) 需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.4 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投 (略) 分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程 (略) 分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额 * 致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 (略) 分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的 (略) 分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 (略) 分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备 * 览表”(见第 * 章合同条款及格式第 * 节附件 * )中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设 (略) 指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、 (略) 需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及 (略) 分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备 (略) 指定堆放地点，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等 (略) 指定落地或堆放地点直至出库形成的综合平均单价。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格 * 致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的 * 次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工 (略) 报价。可以计量工程量的措施项目， (略) 分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。 (略) 填报价格应包括除规费、 (略) 费用。

2.7.2 招标人提供的措施 (略) 列项目仅指 * 般的通用项目，投标人在报价时应充分、 (略) 文件的相关内容和约定，包括第 * 章“技术标准和要求”的相关约定，详 (略) 地及其周围环境， (略) 工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清 (略) 细化或增减。

2.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额， (略) 文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修 (略) (略) 的责任 (略) 费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报 (略) 详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价， (略) 文件中统 * 给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价 (略) 分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、 (略) 地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括 (略) 的 (略) 搬运、仓储、 * 次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械 (略) 地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8. (略) 文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、 (略) (略) 门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2. * 除招标文件有强制性规定外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2. * 工程 (略) 涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道， (略) 价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2. * 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2. * (略) 文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2. * 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、 (略) 文件中约定的风 (略) 有 (略) (略) 费用。

3、其他说明

3.1词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表 (略) 分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第 * 条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量 (略) 计量，以实际完成数量乘以 (略) 结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程 (略) 列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

(略) 分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省 (略) 门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工 (略) 管理、服务 (略) 管理、竣工资料 (略) 需的费用。

3.1.9 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯 * 的、 (略) 的定义。

3.2.2 (略) 人提供的工 (略) 认真细致的复核。 (略) 人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、 (略) 检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目 (略) 重新计算和校核。 (略) 人提供的工程量清单存在差异， (略) (略) 人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工 (略) 补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工 (略) 了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异， (略) 人答疑和修正， (略) 人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工 (略) 报价时，除按照本节2.7. (略) 人提供的措施项目清 (略) 细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标 (略) 分项工程量清单和其他项目清单。 (略) 范围的约定并不存在的子目，只要在招标 (略) 分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。 (略) 文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身 (略) 内的工地地面价，不 (略) 对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、 (略) 需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以 (略) 内的验收、存储、保管、开箱、 * 次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。 (略) 文件规定将此类暂估价 (略) 分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装 (略) 发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利 (略) 分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3.3 专业工程 (略) 列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。 (略) 文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外， (略) 文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

3.4其他补充说明 / ；

4．工程量清单

工程量清单在【全国公共资源交易平台（ (略) 省· (略) 市）】 (略) 下载。

第 * 章 图 纸

按照招标文件中第 * 章投标人须知前附表第2.1. (略) (略) 下载。

第 * 章 技术标准和要求

1、项目概况

本次招标的原烟库（ * ）4栋、原烟库（ * ）1栋、选叶车间（含回软间 * ）、成品库为 (略) (略) 易地技术改造项目的其中 * 个子项，占地面积 * 1. * 平方米，建筑面积 * 5.8平方米。其 (略) 烟库建筑面积 * 9平方米；选叶车间（含回软间 * ）建筑面积 * 4. * 平方米；成品库建筑面积 * . * 平方米。

2、招标范围及具体要求

2.1招标范围： (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库（ * ）、原烟库（ * ）、选叶车间（含回软间 * ）、成品库及其配套工程施工、装饰装修工程施工、 (略) (略) 坪施工等，包括工程量清单、设计图纸（招标文件第 * 章技术标准 (略) 约定的除外）、招标文件、答疑纪要和补充文件（如有） (略) 有建设内容。

2.2具体要求：

2.2.1除本文件列明不包括的内容外， (略) 范围之内。

2.2.2招标文件中列明的、 (略) 需考虑报价的内容。

2.3包括

2.3.1原烟库( * )4栋、原烟库（ * ）1栋：土建及装饰工程、照明配电系统、配电设备、空调设备；

2.3.2成品库：成品库土建及装饰工程、照明配电系统、配电设备、空调设备、通风系统；

2.3.3选叶车间：土建及装饰工程、照明配电系统、配电设备、辅房空调系统管道、辅房空调系统设备、采暖系统、压空及供热管道、冷凝水回收系统；

2.3.4回软间（原烟库回软及储存）：回软间 * 、照明配电系统。

2.4各专业

2.4.1电气

（1）供电及配电

建筑单体配电箱(含) (略) 分（包含照明、插座配电箱、断路器、电缆、桥架、配管、灯具、插座及控制面板等),含配电箱的安装及接线。

2.4.2 (略)

不包含的设备：空压机全套（包括空压机、干燥机、储气罐、过滤器）属 * 供设备；

范围：蒸汽、冷凝水管道进出口自图示地坪0. * 的阀门（含）处埋入地下（含套管）出外墙面至第 (略) 点；另 * 端连接至设备 (略) 或控制柜内，含管道连接以及法兰及附件。另 * 端接至设备 (略) 或控制柜内，含管道连接以及法兰及附件；出车间于图示地坪0. * 的阀门（含）处埋入地下（含套管）出外墙面第 (略) 点。

2.4.3给排水

特别提醒：应包含下列设备。

范围：所有给、排水管（含雨水）出单体建筑外墙面第 (略) 点；另 * 端连接至设备及用水点 (略) 或控制柜内，含管道连接以及法兰及附件。

2.4.4暖通

不包含回软间 * 设备

包含管道连接至回 (略) 。

范围： (略) 房外墙第 (略) 点。

2.4.5消防、智能与信息化

包含：消防工程、信息化及 (略) 有暗敷的管道等的采购及施工（以图纸为准）。

2.4.6不包括材料

原烟库的内墙板，成品库内墙涂料粉刷，2栋原烟库（ * ）和1栋原烟库（ * ）屋顶底层压型钢板。

1、以上 (略) (略) 人员，且单独配置，不能兼职；并按招标文件第 * 章中“项目管理机构配备情况”给出格式，附响应以上要求的材料。

注：投标人投 (略) 配备不符合以上要 (略) 理。

2、投标人可派包含但不限于以上要求配备的人员，投标人为增强项目管理，可增派高级工程师、工程师或其他技术人员、项目指挥长等。

1、本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

2、施工工地扬尘污染整治 (略) 在地的人民政府最新要求为准。

1、技术要求

根据工程设计、施工要求，该工程钢材需使用国有大型钢铁企业产品，具体参数要求详见图纸。需提供材质单、合格证明并留样封存。该工程下列材料、设备和施工等必须达到图纸要求、 (略) 委、行业等规定的标准和规范、要求外，还应满足下列标准要求，若下列标准要求与图纸相冲突的，按两者中标准高的要求实施。

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程以外，还应满足下列标准要求：

1.2.1地面强化地坪工程质量要求

1.2.1.1主要材料性能要求

（1）满足以下材料性能

合金骨料耐磨地坪性能需满足国家标准及其他相关标准。渗透型液体硬化剂材料性能需满足国家标准及其他相关标准。

（2）固化剂/钢化剂材料满足需满足国家标准及其他相关标准。

（3）液体硬化剂应采用环保型产品，挥发性有机化合物VOC含量必须低于 * g/L。

（4）混凝土密封固化剂/钢化剂属于纳米聚硅氧刚化剤，满足《建筑地面工程防滑技术规程JGJ／T *** 》干摩擦系数达到中级防滑安全程度（检验依据：GB/T *** 附录M）。

（5）混凝土固化剂/钢化剂应符合GB *** 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能符合A1级的规定要求。

（6）混凝土固化剂/钢化剂要应符合GB/T * * 耐污染性为0级的规定要求。

（7）耐磨地坪满足《纤维混凝土结构技术规程》 CECS * ： * 的相关规定。

（8）混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测，所测坍落度应符合设计和施工要求，其允许偏差应符合规范的规定。

合 (略) 验收后应《化学纤维短纤维取样方法》（GB/T *** 6）规定取样试验，并符合《化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法》（GB/T *** 8）的规定要求。

（9）聚氨酯胶应满足JC/T *** 标准中 * HM的标准要求，并满足以下技术要求：

a.外观：产品应为细腻、均匀膏状物或粘稠液，不应有气泡，各组分颜色有明显差异。

b.密度需满足国家标准及其他相关标准。

1.2.1.2施工性能指标

（施工完成7日后测试）

（1）地面样板表观应色彩均匀、无刀痕、无泛碱。

（2）地面平整度要求，每2m靠尺误差不大于3mm。

（3）要求表面光洁、平整、耐磨、耐冲击、防渗、防尘，可使用寿命 * 年以上。

（4）用回弹仪测试地坪抗压强度。

（5）渗透型液体硬化剂的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等按 (略) 业标准JC/T * — (略) 。

（6）不能出现永久性刮痕、刷痕或者水渍。

（7）不能出现裂纹。

1.2.1.3特别要求

1.2.1.3. (略) 理方案

根据专业技术要求，在混凝土浇筑时需要在设计区域的施工缝、沉降分格缝等地方采用传力杆。

1.2.1.3.2切缝

（1）普通的混凝土切缝深度为混凝土厚度的1/3，切割后泥浆需要用吸水器清理干净，之后放入泡沫条，用进口专业聚氨 (略) 灌缝。

（2）本项目为新建项目，随着时间的推移，建筑本身会存在结构自然沉降，设计切缝的原则为按结构梁、柱应力切缝，对 (略) 疏导，防止产生不必要的裂缝。

1.2.2屋墙面金属围护系统技术规范要求

屋墙面金属围 (略) 有主材及相关配件使用寿命不得小于围护系统的保修期时间—— * 年。

1.2.2.1屋面系统

1.2.2.1.1柔性屋面防水卷材技术要求

聚酯纤维织物内增强型热塑性聚烯烃高分子防水卷材（TPO）技术指标要求见图纸 。

1.2.2.1.2刚性屋面技术要求，符合国家最新规范标准，卷边内加密封胶条。

1.2.2.1.3防水性能

保证屋面的安装精度和防漏水，杜绝渗漏水隐患。需出具 * 年内产品不会出现因生锈而导致的穿孔的现象的质保证书。防水胶带、硅胶：采用原产地欧美进口专用的防水胶带，要求使用寿命 * 年不老化。收边板、紧固螺钉等配件：采用与屋面材料匹配的零配件，寿命也能达到 * 年。

1.2.2.1.4抗风揭性能

屋面防水卷材应具备相应的抗风揭能力，抗风揭承载力应符合国家规范。

1.2.2.1.5温度适应性能

必须考虑热胀冷缩的应 (略) 理。

（1）岩棉保温层：材料符合《建筑用岩棉绝热制品》(GB T *** 5) 要求，具体技术指标要求详见图纸。

（2）防水隔汽层

其规格、型号、性能必须按设计和有关标准采用，应 (略) 证明。防水层严禁有破损和渗漏现象。分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

（3）压型钢板：颜色由招标方确定。其他技术要求详见设计图纸。

压型金属板的泛水板等连接节点应按设计要求施工，安装前应先放线，然后安装和固定。固定应牢固可靠，密封材料应敷设完好。

（4）不锈钢天沟

内天沟采用厚度不小于3.0mm的 * 号材质不锈钢，现场氩弧焊连接， (略) 理，密实光滑。

（5）节点防水设计

屋面板与山墙收边节点：屋面板与山墙收边板的搭接方式为采用 * °卷边方式。

屋脊：屋脊盖板与屋面板间要有金属堵头，并采用防水胶密封，防止雨水倒灌。

屋檐屋脊：屋 (略) 要设置橡胶堵头，并采用防水胶密封，防止雨水倒灌。

1.2.2.2墙面系统

1.2.2.2.1外墙面

（1）岩棉夹芯板墙面：夹芯板板厚 * mm，银灰色JYB-QB- * 型，岩棉符合《建筑用岩棉绝热制品》(GB/T *** 5)要求，具体技术指标要求见图纸。选用螺钉穿透式， (略) 部选用的镀铝锌钢板必须采取可靠的包装形式和其它防损坏措施。外墙板的收边、雨棚、落水管等附件须选用与外墙板材质及厚度相同的镀铝锌彩色钢卷制作而成。固定墙板的自攻钉表面涂漆颜色及涂漆材料与墙面板相近。

（2）真石漆外墙面：所供涂料真石漆，必须出具合格证、有效期内国家级质检机构的检验报告。且在质保期内必须保证：不剥落、不褪色、不龟裂、无毒、不燃、色彩纯正、漆膜坚韧、耐磨损、抗老化、抗侵蚀，具有高遮盖力、防附着力，自洁性能好，耐候性良好。工程施工中如使用外墙腻子则必须与选用的外墙漆同 * 品牌配套使用且性能相适应，优先考虑双组份柔性耐水腻子，同时外墙腻子的技术性能指标应符合建筑外墙用腻子JG/T *** 型标准的规定。

（3）仿石瓷砖外墙面：所选用材料的品种、颜色要符合图纸设计，经招标方确认后，方可施工。

1.2.2.2.2内墙板

YX * - *** 型压型钢板内墙板，其外表面为聚酯涂层，内外层钢板的屈服强度不低于 * Mpa，颜色由招标方确定。

1.2.2.2.3质量保证

墙面板材需提供 * 年质保。为提高建筑物的密封性， (略) (略) 须安装与板型相符合的堵头。

1.2.2.3支撑系统

具体做法参照图纸为准

1.2.2.4雨棚

雨棚采用双板包檩条整体式雨棚，上板材质同墙面外板，下板材质同墙面内板；雨棚采用倾斜有组织排水方式，落水管采用与墙面板 * 致的材料。

1.2.2.5屋墙面围护系统其它材料的主要说明

1.2.2.5.1保温层主要说明：屋墙面的保 (略) 位、厚度要求及传热系数详见图纸，产品均应提供国家规范、标准及规程要求的各类资料，如：原材料相关材料证明、试验报告等。除满足图纸设计要求外，还要满足：

（1）岩棉板需满足国家标准及其他相关标准。

（2）挤塑聚苯 * 烯泡沫塑料板需满足国家标准及其他相关标准。

1.2.2.5.2收口板、泛水板、屋脊板等材料

采用与屋面外层板材质相同的材料，寿命需与屋墙面具备相同年限寿命，收边泛水系统需考虑热胀 (略) 防水搭接和下料设计。

1.2.2.5.3压型钢板的固定钉及连接螺钉

采用与压型钢板系统配套的专用自攻螺钉，具有抗老化的EPDM密封圈，螺钉表面具备耐腐蚀的高分子聚合物涂层，具备螺杆保护段。

1.2.2.5.4安装工具

专业的配套屋墙面系统的安装工具：屋面板的安装工具和自攻钉的专业钻头配件，以及节点上下弯工具等。

1.2.2.5屋墙面系统应具备的相关性能

（1）抗风揭性能：屋墙面系统需根据国家规范、规程、技术标准等要求结合 (略) 深化设计。

（2）防渗漏性能：屋墙面应能够提供可靠的水密性及气密性，确保了在最恶劣的天气情况下毛细水不会 (略) 渗入。

（3）耐久性：需出具 * 年内产品的质保证书。

（4）其它：国家相关的规范、规程、技术标准对屋面的性能的要求。

1.2.2.6屋面采光通风天窗

（1）屋面采光天窗窗体采用断桥铝合金窗扇体，结构紧凑，强度高； (略) 有外露金属均为铝型材，外型美观。采光材料采用玻璃纤维增强聚酯采光板（frp采光板），厚度不小于2mm，1栋原烟库（ * ）、选叶车间透光率大于等于 * %，蛋白色或乳白色，frp采光板双面贴覆有 * 年质保且具有自洁功能的薄膜（厚度 * μm， (略) melinex * 或同等级薄膜），3栋原烟库（ * ）、（ * ）采光板透光率 * - * %，采光材料应镶嵌在专业防水设计的铝型材内，采光材料上不打钉，不涂胶。所有电动式采光窗减速箱区域要独立封闭，封 (略) 设集油盘，防止减速箱润滑油滴入室内，减速箱区域侧开窗要可从屋顶上手动开启，方便检修。

（2）采光窗性能要求：采光窗采光均匀，无色差；结构简单，密闭性能良好，无渗漏水现象；侧开窗开启均匀 * 致，无卡死现象。

1.2.3门窗技术规范要求

1.2.3.1门技术要求

1.2.3.1.1钢质防火门技术要求

（1） * 级钢制防火门

a.防火门及 * 金配件以及原材料需完全满足设计要求及国家标准《防火门》（GB *** 8），取得消防产品的产品型式认可以及身份证标识，并符 (略) 门备案和相关要求。门型及颜色需满足设计要求；防火等级满足设计要求； (略) 的成品保护系统。

b.门扇：折边设计。钢板厚度 0.8mm，门板内 * 角特殊钢制加强筋。填充材料满足相应规范要求。门板 * 周均镶嵌防火膨胀条。

c.门框：标准为矩框。门框外口为 * mm窄框，左右上角为 * °连接，内置插片定位螺栓连接。钢板厚度1.5mm， * 边镶嵌PVC密封条。

d.表面：门板和门框采用优质热镀锌钢板，推荐采用国内大型钢铁企业的产品。

e.颜色：RAL色卡或仿木纹饰面，由发包人确定。

f.锁体：防火锁体，配锁芯。

g.把手：不锈钢联体把手/把手。

h.铰链和闭门器：3个3D可调合页。

i.闭门器：推荐支臂式闭门器。

（2） * 级钢制防火门

a.防火门及 * 金配件以及原材料需完全满足设计要求及国家标准《防火门》（GB *** 8），取得消防产品的产品型式认可以及身份证标识，并符 (略) 门备案和相关要求；门型及颜色需满足设计要求；防火等级满足设计要求； (略) 的成品保护系统。

b.门扇： * 边齐平。钢板厚度0.8mm，门板内 * 角特殊钢制加强筋。 (略) 填充材料：满足相应规范要求，与钢板充分粘结。门板铰链侧装两个钢制安全销，增加安全性。门板 * 侧镶嵌防火膨胀条。

c.门框：标准为矩框。门框外口为 * mm框，左右上角为 * °连接，内置插片定位螺栓连接，钢板厚度1.5mm， * 侧镶嵌PVC密封条。

d.表面：门板和门框采用优质热镀锌钢板，推荐采用国内大型钢铁企业的产品。

e.颜色：经招标方确认后方可施工；

f.锁体：防火锁体配锁芯。

g.把手：不锈钢联体把手/把手。

h.铰链和闭门器：2个重型铰链。

i.闭门器：支臂式闭门器。

1.2.3.1.2防火卷帘门技术要求

（1）标准及认证

无机布基双轨特级防火卷帘门、 * 金配件以及原材料需完全满足设计要求和国家标准，并符合GB *** 5《防火卷帘》中的相关规定。取得消防产品的产品型式认可以及身份证标识；并符 (略) 门备案和相关要求。

（2）控制系统功能

卷帘可独立控制并具有手动功能，与温度熔断装置联动，与消防中 (略) 联动。

实现烟感报警，卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度，延时 * 秒（可调）然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升。

可实现烟感报警 * 次下滑，温感报警 * 次下滑，且温感报警消除后可停止 * 次下滑，可在 * 个系统内互相转换。

符合国内最新标准温控释放功能的要求

a.断链保护装置：卷帘配断链保护装置，以保护卷帘的安全可靠，确保公共安全。

b.垂直启闭速度：不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/min，平均噪音不应大于 * dB。

c.电气功能：主电源 * HZ， * V，信号电源 * V，功率0. * -2.2KW（根据门洞大小确定）。

（3）导轨

(略) 应成圆弧形，其长度应超过洞口至少 * mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置，使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合，贴合面不应小于 * %。

导轨的滑动面应光滑平直，直线度每米不得大于1.5mm，全长直线不得超过0. * %。

（4）防火卷帘门注意事项

a.防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于 * mm。

b.防火卷帘门应设有手动启闭装置，以备断电时使用。

c.应具有依靠卷帘自重下降的性能，并具有恒速性能，手动速放装置的操作力不得大于 * N。

d.防火卷帘门应使用消防电源，电源线应穿金属管暗敷，明敷时应采取防火保护措施。

e.无火警时，卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能，上、下限位准确可靠。

（5）辅助功能

a、电源指示功能：当电源无电、断相、反相时，线路板上绿色指示灯不亮，电源正常时指示灯亮。

b、缺相、错相保护功能

c、过载过热保护功能

（6）提供资料

产品合格证和消防备案需要资料；检测报告（承包人负责检测并负责相关费用）；承包人负责组织安装验收。

1.2.3.1.3木质防火门技术要求

（1）填充材料

防火门的门扇内若填充材料，则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料；防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB *** 《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定燃烧性能A1级要求和GB/T *** 6《材料产烟毒性危险分级》规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

（2）木材

(略) 用木材应符合JG/T *** 《建筑木门、木窗》中对 Ⅱ(中)级木材的有关材质要求； (略) 用木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材，并经国家认可授权检测机构按照GB/T *** 《建筑材料难燃性试验方法》检验达到该标准难燃性要求； (略) (略) (略) (略) (略) 理后的含水率不应大于 * %；木材在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

（3）人造板

(略) 用人造板应符合JG/T *** 《建筑木门、木窗》对Ⅱ(中)级人造板的有关材质要求。 (略) 用人造板应经国家认可授权检测机构按照GB/T *** 检验达到该标准难燃性要求。

（4）油漆

木质防 (略) 理，其油漆工艺为两遍底漆， * 遍色漆，两遍面漆，手感光滑、套色线型分界流畅均匀、 * 致，硬度高、耐磨、附着力强、漆膜饱满；颜色由发包人确定。

（5）其他材质材料

(略) 用其他材质材料应对人体无毒无害，应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T *** 6《材料产烟毒性危险分级》规定产烟毒性危险分级ZA2级要求； (略) 用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB *** 《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定燃烧性能A1级要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

（6）粘结剂

(略) 用粘结剂应是对人体无毒无害的产品； (略) 用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T *** 6《材料产烟毒性危险分级》规定产烟毒性危险分级ZA2级要求，提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

（7）配件

a.防火锁：防火门安装的门锁必须是防火锁。在门扇的 (略) ，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手( (略) 位使用除外，如管道井门等)。防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合国家相应规范规定。

b.防火合页(铰链)：防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm，其耐火性能应符合国家相关规范规定。

c.防火闭门装置：防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置( (略) 位使用除外，如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格。自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。

d.防火插销：采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定 * 侧的门扇上（若有要求时），其耐火性能应符合设计要求。

e.盖缝板：平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

f.防火密封件：防火门门框与门扇、门扇与 (略) 应嵌装防火密封件。防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB/ *** 9《防火膨胀密封件》的规定。

g.耐火性能：防火门的耐火性能应 (略) 规范及图纸要求。

h.钢门框：钢门框为国内大型钢铁企业的镀锌钢板。

（8）木门技术要求

3.1.3.1标准要求：性能及技术指标须满足《木门窗》GB/T *** 3国家标准及《实木复合门》SB/T * 2- (略) 业标准；

（9）技术要求

a.成品门要求为实木复合门；

b.产品 (略) 门检测合格证书，符合国家相关环保要求；

c.门芯采用优质杉木方料或松木方料， (略) 理，需做附加平衡层；

d.饰面油漆选用优质环保漆，油漆工序作 * 次底漆、两次面漆，在无尘烤漆房分两次饰面，确保漆膜光亮、平滑、无色差。

e.所有木料的防腐和防白蚁均需达到最新国家标准的质量要求；

f.颜色及款式报发包人批准后方能使用。

（ * ）标志

本项目供货产品颜色按发包人提 (略) ；如有其他标志要求，另行通知。

1.2.3.2窗技术要求

1.2.3.2.1断桥铝窗的技术要求

（1）主要性能

a.外窗抗风压性能分级、气密性能分级、水密性能分级、保温性能分级、隔声性能分级均必须符合最新国家标准。其中抗风压性能为5级，气密性等级为6级，水密性等级为4级，保温性能为6级，隔声性能为4级，采光性能为3级。

b.外窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ *** 和《建筑安全玻璃管理规定》（ (略) ［ * 号） (略) 门的有关规定；

（2）型材要求

a.门窗型材 * 型材厚，型材表层采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥ * μm，达到国内相关产品规格要求。窗框颜色以发包人确定颜色为准。承包人负责要 (略) 家向发包人提供 * 年的品质保证证书，即 * 年内颜色无明显变化，涂层不脱落。

b.铝 (略) 采用内扣条，扣条采用方扣条， (略) 为 * °拼缝，手感顺滑，不得有明显错台， (略) 理，根据需要采取有效的防渗漏措施。

c.窗开启扇配置隐形纱窗（导轨铝合金型材壁厚不小于1.2mm）。

（3）玻璃要求

a.玻璃型号符合图纸设计要求，相关性能指标必须符合最新国家标准。

b.中空玻璃密封必须设置分子筛，密封材料选择优质 * 基胶及聚硫胶。

（4） * 金件

根据门窗 (略) 设计选配 * 金配件（标称承载能力应大于实际荷载的1.5倍），活动 * 金应能满足使用5万次以上的A级产品，材料采购前上报 (略) 家资料。

（5）其他要求

a.要求工 (略) (略) * %淋水试验。水费 (略) 承担。

b.成品保护：承包人应提出明确的成品保护措施，在投标文件中明确，费用含在报价中。

c.承 (略) 交工清洁，直至达到发包人要求，相关水电费用由承包人承担。

（6）标志

(略) 方提 (略) ；如有其他标志要求，另行通知。

1.2.4防火工程

1.2.4.1防火涂料施工方法、施工过程及要求

（必须在钢构件安装完毕并经防锈漆验收合格 (略) 防火涂料施工）

（1）钢结构防火涂料：施工前将钢结构表面的杂物清除干净，在验 (略) 涂料的涂装。涂装时不能有流淌、龟裂、脱粉等病态出现。涂料类型、耐火时间满足图纸设计要求并通 (略) 门验收。

（2）在施工过程中，当相对湿度大于 * %，风速大于5m/s、雨天或构件表面结露时，不得施工。

（3）涂料施工过程中 (略) 置方法：刚施工的涂层连续雨淋时间如小于2小时，则不影响涂层质量，长时间雨淋则需要铲除；如施工的涂层6小时后遇雨，连续雨淋时间如小于 * 小时则不影响涂层质量；遇雨淋的涂层再施工时应验收表面质量，并待构件或涂层表面干燥后施工。正常情况下施工达到规定厚度的涂层应协调及时盖上屋面板。

（4）严禁漏涂，对不 (略) 位应加以区分、保护，不得误涂。对于焊接缝、高强螺栓接头等，应在高强螺栓拧断后，在修补防锈漆施工完毕并经验收合格后才能及时涂上防火涂料。

（5）根 (略) 情况，及时协调做好成品层的保护工作，防止因施工工程中的交叉作业造成的涂层污染及破损。及时做好工程交验相关内业资料，发现问题及时整改。

（6）防火涂料以施工需由总承包单位负责通过消防主管单位（部门）的验收。

1.2.4.2轻质防火隔墙施工方法和技术要求

（1）防火墙整体要求：耐火极限不得低于图纸设计要求，满足《建筑设计防火规范》（GB *** 4( * 年版）；防火墙施工完毕后，对墙体表面刷 (略) 理，颜色由招标方确认后方可施工。

（2）纤维增强硅酸盐板技术要求应满足国家标准及其他相关标准。（3）岩棉要求如下：

a.岩棉厚度、容重满足图纸以及《建筑设计防火规范》要求；

b.岩棉为Ａ级不燃， (略) 防火隔墙系统耐火等级总体要求。

（4）地板砖技术要求

标准要求：性能及技术指标须满足《陶瓷砖》GB/T *** 国家标准，符合国家相关环保要求。

1.2.5接地防雷工程

防雷工程设计以施工设计图纸为准。

1.2.6卫生洁具采用同 * 品牌。

1.2.7各类管材相关要求

（1）内外涂环氧树脂复合钢管需注明 (略) 家（材料供应商），涂塑层厚度，钢管材质等详细参数。

（2）所有管材按设计图纸要求，要求生产、生活给水系统的管道应采用饮用水型， (略) 有管材必须 (略) (略) (略) 的相关规范及标准等要求。

（3）设备、管材、管件、阀门、保温 (略) 检验合格后，应按 (略) 包装，包装须适合长途运输、防雨、防潮、防锈、防震、防止其它可能的损坏，符合安全及环保要求。

（4）管材、管件应 (略) 产品标准，并严格按照设计文件说明和 (略) 。

（5）生活给水管材、 (略) 涉材料 (略) 生活饮用水卫生标准；

（6）保温、防腐须满足施工图设计说明中的有关要求和规定；管道防腐涂层不得有未干、黏腻、潮湿或黏稠区域，不得出现 (略) 、龟裂、气泡和分层等缺陷；微量凹陷、小点或皱褶的面积不超过总面积的 * %。

1.2.8风机类

1.2.8.1通风机

（1）所有的风机技术参数按设计图纸的要求。

（2）风机形式、风量、全压、转速参数详见设计图要求；有防爆要求的风机，防爆性能符合GB * * 《爆炸性气体环境用电 (略) 分通用要求》和GB * * 《爆炸性气体环境用电 (略) 分隔爆型d》的规定；有低噪音要求的应符合中国环境保护产品认定技术条件要求。电机防护等级不低于IP * ，绝缘等级不低于F级，能效等级不低于国家新能效等级Ⅱ级或国际IE2级；风机叶轮应经过动态平衡和静态平衡测试，并达到ISO * 级。

1.2.8.2风机设备相关要求

（1）风机须提供配置表并提供详细的参数及发货清单。

（2）所供货物是全新的设备， (略) 业的规范要求。

（3）风机防雨百叶为方形固定式，颜色由发包人指定。

（4）壁式轴流风机电机固定方式为卧式。

（5）风机质保期为 * 年。

（6）所有的风机技术参数按设计图纸的要求。

（7）标志

本项目主要材料（如管材、井盖）在厂家生产制作过程中要求铸上或印上“天昌复烤”和用途等字样（如消防、雨水、污水等），否则不予验收。

特殊 (略) 骨架塑料（聚 * 烯）复合管焊接应 (略) 家提供 (略) (略) 家 (略) (略) 施工，在施工过程中如发包人发现 (略) (略) 施工时，发包人有权终止其施工作业，并要求有施工 (略) (略) 作业，造成的损失由承包人承担并扣回相关的工程款用于支付给发包人要求有施工 (略) * 。

（9）监造

主 (略) 家在 (略) 用材料时应同意发包人派 (略) 监造。主 (略) 家须提供产品的出货清单。

1.2.9阀门类产品质量要求

1.2.9.1主要技术要求

（1）阀门的选型应根据用途、介质的特性、最大工作压力、介质温度以及介质的流量等参数来选择合适的阀门。

（2）蒸汽管道、蒸汽排空管道、冷凝水管道等热力类阀门及设备：按图纸设计为准，其中截止阀为双层波纹管密封，锥形阀头，阀杆有限位与加油设置；浮球疏水阀为疏水止回 * 合 * ，带止回功能，耐水锤；减压阀为自力式，带平衡波纹管；安全阀为全启式。阀门压力等级不小于2.5Mpa、法兰连接。

（3）蒸汽管道的减压阀组、疏水阀组等，必须按设计图纸要求标准配置。

（4） (略) 有软接头均采用不锈钢金属软接头。

1.2.9.2静态平衡阀

（1）工作压力≥1.6MPa；工作温度：- * ～ * ℃；连接方式：法兰连接；阀体材质：DN * ~DN * 采用铸铁或球墨铸铁，DN≥ * 采用球墨铸铁或铸钢；

（2）静态平衡阀应具有调节并联回路间水力平衡的功能，同时应具有关断功能；

（3）直线型流量特性，保证阀门在任何情况下均具有很高的精度；

（4）阀门调节手柄应采用内升降式结构，在调节的过程中阀门手柄的高度保持不变，以便于安装；

（5）手柄正面具有开度指示，以方便在调试时读取刻度；

（6）静态平衡阀阀体上应有专用的防泄水测压口，配合专用工具， (略) 能够精确地测量管道的流量；

（7）具有最大开度锁定功能，避免设定值被意外改动；

（8）为保证阀门调节精度，阀门结构采用座阀形式，阀芯结构应为平衡式阀芯结构，即阀门的关断不受阀门两端压差大小的影响；

（9）静态平衡阀安装完毕后，承包人应及时安排 (略) 系统调试，对并联 (略) 平衡调整，误差应在±5%以内，并提供完整的调试报告。

1.2.9.3蝶阀

（1）技术标准：所采用的标准应等效于或高于下列标准

a.GB/T *** 8法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

b.GB/T1 * * 整体铸铁法兰

c.GB/T *** 8工业阀门压力试验

d.GB *** 5通用阀门球墨铸铁件技术条件

e.GB *** 不锈钢棒

f.结构：手轮是可卸式，手轮的表面应是光滑的，不得有毛刺、凹坑、凸起等表面质量缺陷。法兰要与阀体铸为 * 体，法兰的连接尺寸按GB/T1 * * 。阀体结构长度按ISO * Table 4标准（GB *** 5）。压力试验标准：GB/T *** 8；阀瓣采用流线型设计，可双向使用，流阻小，流量特性优异；轴销采用退拔销结构，使阀瓣与阀轴紧密结合不致松动；

g.阀门表面涂装工艺符合饮用水卫生要求，出 (略) 检测报告。 (略) 涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

h.密封：阀座两侧需有联体“O”型圈，安装时无需加垫片而可保持可靠密封。

1.2.9.4弹性座封闸阀

技术标准：所采用的标准应等效于或高于下列标准

a.设计标准：DIN *

b.GB/T *** 8通用阀门压力试验

c.GB/T1 * * 整体铸铁管法兰

d.GB *** 5通用阀门球墨铸铁件技术条件

e.GB *** 不锈钢棒

f.GB/T * 1-3系结构长度

g.法兰要与阀体铸为 * 体，法兰的连接尺寸要符合GB/T1 * * 的有关规定；阀体采用直通式，即平底式阀座，阀门壁厚和重量需达到国标阀体的重量，所有规格阀盖上需有吊环便于搬运。

1.2.9.5其他要求

(略) 用的阀门及法兰， (略) 在的压力管道系统相同、压力等级应 (略) 在的压力管道系统。公称管径小于DN (略) 需阀门采用螺纹连接；大于或等于DN * 的采用法兰阀门。

1.2.9.6管道的表面着色要求:

蒸汽、水、压缩空气管道及其绝热保护层应涂漆以不同色区别不同管内介质，以箭头符号表示管内介质流动方向，涂色的原则可按GB * (略) 实施或 (略) 确定。

1.2. * 灯具、开关插座等照明器材质量要求

1.2. * .1基本要求

（1） (略) 有地线接线端子与灯体可靠连接，灯体上有品牌标志；配备高透光、防眩光、防雾化、高强度玻璃或PC罩。

（2）灯具使用寿命不低于 * 0小时。

（3）灯具需通过整灯3C认证，防爆灯具需提供整灯防爆合格证。

（4）提供LED灯具光衰检测报告，防护等级不低于IP * 。

（5）光源显色指数Ra不低于 * 。选用高效节能且符合最新国家标准的产品，需配备镇流器的灯具应配用电子镇流器。

（6）照度要求参照设计图纸。

1.2. * .2照明灯具

（1）技术参数：

ab.灯具效率：≥ * lm/W。

b.额定电压： *** V； * / * HZ。

c.色温 * K— * K，显色指数Ra≥ * ，色容差＜5，规格统 * 。

d.防护等级：IP * ，2KV/4KV浪涌保护。

e.电器等级：防触电保护I类。

f.功率因数：≥0. * 。

g.总谐波＜ * %，频闪＜ * %。

h.适用环境温度：- * ℃~+ * ℃

i.灯体为高压铸铝制成，采用耐热 (略) 密封。

j.灯具外观及颜色：根据发包人提供模板确定。

k.满足吊杆/吊钩/吸顶 * 种安装方式。

l.必须采用专业的照明计算软件，计算出相应的水平照度值，照度均匀度计算值。

m.需保证设计结果的真实性并对其负责，以此作为验收的标准。

（2）库房等防电燃类灯具应符合国家标准GB * .1/GB * . * 等要求。

（3）除尘房等防爆类灯具要求考虑散热、防尘、防水和防腐等因素，除符合国家 * 般灯具标准要求外，还要符合耐爆性能、隔爆性能符合GB * .1/GB * .2等要求。

1.2. * .3其他要求

（1）提供产品必须是全套产品（包括必要配件及附件）。保证产品质量，性能安全、可靠，使用寿命长。设计应合理，应有良好的光线均匀度。

（2）须提供投标相关技术 (略) 家公章。

（3）供货时须提供针对本项目投标产品的供货证明与质量保证函，不能提供的视为违约。

（4）所有提供产品5年以上质保，质保期内提供免费上门质保服务。

（5）提高功率因数，低压侧补偿后功率因数不小于0. * 。

（6）建筑物泛光照明不对周边建筑物及道路产生光污染。

1.2. * .4技术标准及安装要求

GB * . *** 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具

GB * . *** 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具

GB * . *** 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街道照明灯具

GB * . *** 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具

GB1 * * 电磁兼容限值 谐波电流与发射限值

GB *** 7电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB1 * * 灯的控制装置 (略) 分： * 般要求和安全要求

GB1 * * 灯的控制装置 (略) 分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

GB *** 9普通照明用LED模块安全要求

GB *** 0普通照明用 * V以上自镇流LED灯安全要求

GB *** 3普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级

GBT *** 4 * 般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

GBT *** 9 LED模块用直流或交流电子控制装置性能要求

GBT *** 0 道路照明用LED灯 性能要求

GBT *** 4普通照明用非定向自整流LED灯性能要求

GBT *** 2 LED筒灯 性能要求

GBT *** 2 反射型自整流LED灯 性能要求

GBT *** 3 嵌入式LED灯具 性能要求

GBT *** 7 普通照明用LED模块 性能要求

TEAS *** 双端LED灯（替换直管型荧光灯用）安全要求

TEAS *** 双端LED灯（替换直管型荧光灯用）性能要求

1.2. * 电气工程相关产品质量要求

1.2. * .1基本要求

（1）环境条件

环境温度：- * ～ + * °C

相对湿度：日平均值不大于 * %，月平均值不大于 * %（ * °C），有凝露的情况发生。

（2）电缆、桥 (略) 条件

a、 (略) 电压： * V/ * V± * ％

b、 额定频率： * Hz±5％

c、接地方式：TN-S

d、 接地电阻：≤5欧姆

e、 安装：垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度，整组柜排列应保持相对平整。

（3）供方提供的电力电缆、桥架等产品，均通过型式试验和鉴定，并经 (略) 证明产品质量优良、安全可靠。

（4）电缆、桥架等供货范围及规格型号详见设计图纸。制造电缆桥架及附件用板材应符合GB/T *** 、GB/T *** 7规定，采用冷轧钢板制作。

（5）电缆桥架的设计、制造、检查和试验必须符合国家最新标准的规范，本 (略) 提出的条件为最低技术要求，并未对 * 切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，要求承包人提供符合本技术书国家、行业标准的优质产品。

1.2. * .2电缆技术要求

（1）本期工程用电电压采用 *** V， * 相 * 线制；交流电源频率： * Hz；工程用电系统中性点接地方式：本期工程系统中性点采用直接接地方式；电缆从水平面向垂直面敷设（向下转弯）时， (略) 表面必须加装防护层。

（2） (略) 供电缆应适合在地下排管内、电缆沟、电缆保护管、电缆桥架及竖井内的潮湿或干燥的环境中使用。

（3）在导 (略) 温度下，电缆应具有 * 年的设计寿命。

（4）1kV电缆的额定电压U0/U值为0.6/1kV。

（5）所有的电缆必须满足最新国家标准要求。并能承受正常使用时的弯曲和机械应力。

（6）电缆盘标志

电缆盘至少具有以下标志内容：

a、 (略) 名：

b、合 同 号：

c、目 的 地：

d、电缆型号、规格、长度（首端号码、末端号码、长度）：

e、盘 号：

f、毛 重： （Kg）

g、制造日期：年 月 日

h、收货单位：

i、对招标方要求定尺供应的电缆，需印上：定尺供应及电缆设计编号

（8）电缆标志

成品电缆的标志应符合GB *** 的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦。每根成品电缆其护套的外表面至少具有下列标志内容：

a、 (略) 名

b、型号和规格

c、每隔1m的连续长度，不得连续1m内无标志

d、额定电压

e、制造年份

f、 (略) 电缆的绝缘线芯用颜色标志，其标志应符合GB *** 的规定。

（9）导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于 0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆。

（ * ）导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹、不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

（ * ）绝缘电缆的绝缘标称厚度符合GB/T 1 * * 的规定。

（ * ）绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

（ * ）金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，搭盖率应不小于 * ％。且缆芯屏蔽应接触良好。

（ * ）填充及隔离套。缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，缆芯成缆后外型应圆整。隔离套厚度平均值不小于标称值，任 * 点最小厚度应不小于标称值的 * ％。

（ * ）铠装：钢带绕包应圆整光滑。

（ * ）外护套厚度平均值应不小于标称值，任 * 点最小厚度应不小于标称值的 * %。

（ * ）电缆不圆度应不大于 * %；电缆不圆度= (电缆最大外径－电缆最小外径 )/电缆最大外径× * %

（ * ）试验

a、出厂试验

(略) 之前， (略) 必须对每盘电缆按 GB * 6 以及本招 (略) 出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总 * 份原件送达发包人。

出厂试验项目

备注：局部放电试验在 1. * U0时，放电量小于 * PC。

交流电压试验要求3.5U0，持续5min绝缘不击穿。

b、抽样试验

抽样试验应按 GB * 6 及 (略) 。并将试验报告提交发包人。

抽样试验项目

c、安装后电气试验

电缆线路工频耐压 2Uo/5min；或者直流耐压 4Uo/ * min。

（ * ）电缆采用的铜材应当为标准电解铜，其铜银含量≥ * . * %；同时满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求。

（ * ）电缆应有相别标识，电缆表面应有长度标尺、 (略) 家、型号等标识；低压 (略) 电缆表面应有长度标尺、 (略) 家、型号等标识，标识应清晰、不易擦掉，便于识别，电缆每相要有不同颜色或标号区分，电缆不允许有中间接头。

（ * ）各类 (略) 电缆在首次投入使用前，经发包人电缆试验出现电气参数超标至不能正常使用时，由承包人负责赔偿由此产生的损失。

1.2. * .3桥架质量要求

（1）电缆桥架（类型参见技术图纸）及其附件（包括盖板、链接片、螺栓等）；桥架及安装附件加工材料主要均为钢制， (略) 用钢材及无机材料的品种和机械性能应符合国家规范和标准中的有关规定，使用的钢材或型材必须采用国家正 (略) 生产的优质产品；桥架颜色为以发包人提供的色版为准。

（2）桥架厚度要求：

宽度B＜ * mm的料厚要求1mm及以上

宽度 * ≤B≤ * mm的料厚要求1.2mm及以上

宽度 * ≤B＜ * mm的料厚要求1.5mm及以上

宽度 * ≤B≤ * mm的料厚要求2mm及以上

宽度B＞ * mm的料厚要求2.5mm 及以上

（3）桥架的安装应符合最新国家规范和标准的规定，桥架的安装 (略) 家人员 (略) ，桥架水平方向支吊点为3m、垂直方向支吊点为1.5m，桥架安装及过防火墙做法见标准图集《电缆桥架安装》 * D * -3； (略) 电缆和控制电缆敷设在同 * 桥架内时，须 (略) 隔离；在主桥架内存在交叉时必须放置小桥架（加盖板）进行保护，桥架之间用截面≥ * 平方铜编织软线跨接以保证桥架电连接的可靠性；桥架内的电缆垂直敷设时，电缆的上端及每隔1.5- (略) 固定 * 次；水平敷设时，电缆的首尾两端及每隔5- (略) 固定 * 次， (略) 有托臂均比桥架宽度长0.1m。

（4）桥架的额定均匀分布载荷见下表：

（5）桥架应能承受1.5倍的额定均匀分布载荷,不致损坏。

（6）桥架挠度

（7）在允许支吊跨距内，桥架承受额定的均匀分布载荷，并附加 * N集中载荷时，桥架挠度值不大于允许支吊跨距的5%。桥架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1／ * 。吊架横档或侧壁固定的托臂在承受桥架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比不应大于1／ * 米。

（8）桥架应有接地孔，用连接板连接桥架时， (略) 的电阻值不大于0.1欧姆。

（9）普通配电桥架采用防腐冷板喷塑，具体技术标准见《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS * - * 。

喷塑层的厚度应符合下列要求。

（ * ）焊接：所有焊接要求平滑，不得有气孔、夹渣等缺陷。

（ * ） (略) 不应有锐边、毛刺或损伤电缆 (略) 分。

（ * ）桥架及其配件应符合工程防火要求。

（ * ）在施工过程中，桥架连接需符合安全标准化要求。

1.2. * .5插接单元

（1）外壳材料应采用优质钢板， (略) 理后环氧树脂喷涂；

（2）插接箱活门具有可靠的联锁功能，避免带电打开活门，并可靠接地；

（3）插接箱与母线之间除要有可靠的连接触头外还应有机械联锁，保证插拔插接单元时不会产生拉弧；

（4）连接单元：封闭母线的连接应使用单螺栓，其材质应为高强度钢，并应确 (略) 位的受压面均匀。

（5）接地性能：应采用整体接地地线，保证封闭母线具有可靠、安全的接地性能、较小的电抗值和较强的抗谐波能力。

（6）封闭母线箱应为全封闭性，箱体和箱门应用镀锌钢板制成， (略) 人的要求，箱门上需加锁，并加装防尘垫。整个外壳的防护等级不低于IP * 。

（7） +1. * 标高以下安装的封闭母线要求使用防水型封闭母线。

1.2. * .6其他要求

（1）热镀锌钢管等其他辅件技术要求。

（2）符合GB/T *** 《低压流体输送用焊接钢管》等国家标准。

（3）钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在 * mm以内。

（4）钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm。

（5）钢管的壁厚应均匀、 * 致，不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。

（6）内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。

（7）镀锌层应均匀 * 致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象。

（8）管件的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，镀锌层均匀，无剥落、无劈裂，两端光滑无毛刺。

（9）锁紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，镀锌层均匀。

（ * ）铁制盒、箱的大小尺寸以及壁后应符合设计、规范要求，无变形，敲落孔完整无损，面板的安装孔应齐全，丝扣清晰，面板、盖板应与盒、箱配套，外形完整无损且颜色 * 致。无锈蚀等现象。

（ * ）国 (略) 产品，在钢 (略) 家名称、生产标准等标识。

（ * ）采用丝扣连接。

（ * ）材料订货前要求提供样品，报发包人、设计、监理确认后方可订货。

（ * ）方案设计原则： (略) 资源， (略) 成本。

（ * ）现场安装要求

a.承包人在安装、调试期间，须委派有 * 年以上工作经验的 (略) 指导。

b.调试应在安 (略) ，可根据 (略) 单机调试和系统调试。

c.承包人须承诺在安装调试验收后，对 (略) 有设备质保两年。

1.2. * .6低压配电系统及照明系统

（1）所有主材及设备，应由施工单位按投标品牌及技术要求采购、供货、安装并调试。根据本项目图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品，完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后，方可全面生产。所有类型灯具、开关面板、配电箱内低压器件采购前均需提供样品，经确认后封存，施工中不得低于样品质量。

（2）低压配电系统及照明系统材料通用要求

（3）配电箱：符合BG * 、JB/T * 等中国国家标准及国际标准；配电箱、 (略) 有技术指标必须符合规范及设计要求（或优于设计标准）。 * 箱设备内元器件应有“3C”认证； * 箱内 * 次元器件（断路器、接触器、电容器、浪涌保护器）的品牌必须统 * ； * 箱内 * 次元器件及导线须采用优质名牌；箱体材料采用优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、 (略) 理、喷粉 (略) 理；箱内设 (略) 规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线；所有 * 箱必须有清晰的标牌。在每个箱门内必须附有回路记录卡；每个电箱必须给出 * 次及 * 次接线图。BA系统需在新风机组、空调机组、风机盘管和水管、风管安装传感器，建筑电气安装单位应提供配合条件。

（4）照明配电箱安装需要有匹配的接触器，并提供各回路的开关状态信号、手/自动信号、开关控制信号的无源干接点供BA监控。另外，配电箱制作时需考虑漏电火灾监控模块的大小，以便模块的安装。在实现上述功能后， (略) 提供的“ * 箱”需根据智能化单位的需求，引出供智能化监控专用的接线端子。

（5）暗装箱箱体板厚低于3mm的应在箱体左侧背后附 * 根通长-- * ×4镀锌扁钢，两端各长出箱体 * cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊（镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求） * 根-- * ×4镀锌扁钢，超出箱体 * cm。暗装箱左、右两侧的中间上下 (略) 各敷设 * 根L * ×4× * 角钢（已备安装时固定箱体使用）。配电箱体、柜体型号由投标人 * 次优化，材质、颜色由建设单位确定（并有文字签字记录）。

（6）所有配电柜均须配 * #基础槽钢，基础槽钢的外径与配电柜下口外径 * 致（多台柜并列时 * #基础槽钢应为 * 整体）。两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时，箱、柜的高度、厚度应 * 致。

（7）桥架、电缆：电缆桥 (略) 需的电缆梯架、电缆托盘、金属线槽等电缆承载体，符合或优于JB/T * 6、CECS * 等标准要求；电缆 (略) 加工完成后在 (略) ，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接段，电缆桥架的膨胀节必 (略) 生产的标准伸缩接合板；电缆梯架须由热浸镀锌低碳钢制作。电缆梯架的两条边框至少必须为 * mm宽的顶缘卷边以增加强度，板材厚度不小于2.5mm，梯架盖板板材厚度不小于1.2mm；

（8）电线电缆：生产企业通过 * 版ISO * 系列质量体系认证，符合或优于GB/T * 6、GB * 6等国家标准，电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证；电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白；与低压柜相连电缆的电缆头制作必须用户内热缩式。

（9）照明灯具的规格型号、光照度及特殊灯具选型应符合设计要求；与使用环境相适应，光线分布均匀、柔和、稳定，安装维护方便、安全；疏散及出口标志灯按照图纸选型，应急照明灯和灯光疏散指示标志等应急灯具，应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。

1.2. * .7电气施工工艺通用要求：

（1）施工电缆桥架、电缆敷设：支吊架的制作、安装、间距、位置、牢固程度等符合要求，经过楼板（墙体）处的保护措施符合要求，电缆桥架 * 通、弯通等设置合理盖板齐全，电缆桥架的连接缝隙、平直度、 (略) 的保护符合要求；电缆的排列，予留量符合要求且电缆标牌设置符合要求，桥架内线缆敷设完毕内外清洁无污染，绝缘阻值符合规范要求；

（2）埋墙的照明、插座、 (略) 配电箱必须根据图纸预留安装孔洞。所有照明、插座、配电箱相关的预埋管线必须集中到相关的箱子附近，并保证线缆长度能够接入相关配电箱，且至少保留 * cm的余量；特殊区域（如防尘、防水、防爆）环境符合设计要求选型并施工。所有线缆必须有线号， (略) 有电线必须有线端子， (略) 不允许不同电压的线缆混穿，管内严禁有接头。

（3）灯具安装前，应检查灯具的配光必须严格符合设计图纸和设计说明书中的配光要求。在被照射范围内光线应均匀分布，不能有明显的杂光、亮斑或暗斑。灯具及其配件应齐全，并无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破损等缺陷。成排 (略) 线偏差不得大于5mm；矩形灯具的边框宜与安装面的 (略) ，其偏差≤5mm。

（4）同 * 室内相同标高的插座、开关高度差不得大于5mm，并列安装相同规格的开关、插座上高度不得大于5mm。并列安装不同规格的开关、插座宜底边平齐。 灯具安装必须合理、美观，并保证不影响整体效果。灯具、插座、 (略) 技术要求。照明开关通断位置 * 致，控制有序不错位，既方便实用，也可以给维修人员提供安全操作保障。

（5）预埋镀锌钢管连接时严禁对口焊接。施工完成后清理管、盒内杂物。镀锌钢管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时，排列整齐， * 管 * 孔，箱盒严禁开长孔，不得用电、气焊开孔。管线出现管堵情况，由配管施工单位负责疏通，否则承担由此造成的 * 切费用。

1.2. * (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段

技术标准产品质量档次汇总

2、投标人对工程主要材料设备的要求

2.1 * 般要求

2.1.1承包人必须按照国家规范、行业技术标准和施工设计图纸的规定要求 (略) 有设备材料的采购和安装，上述标准中如有不 * 致的，则以较严格的标准为准。对于智能化系统施工图需要细化的，则承包人细化的施工图必须经过发包人和本项目设计单位的批准之后方可实施。投标人用于本工程的材料必须为绿色环保材料，不得有异味，且不会有物体脱落，若因有异味等原因造成发包人 (略) 的损失，承包人须 (略) 损失。

2.1.2货物产地及标准

1） (略) 有货物必须为其制造商全新的产品。

2） (略) 有货物应是符合其产地来源国的最新规范标准及中国政府颁布的质量、技术、安全、环保等标准。

3）进口设备应提交原产地证明、商检证明、海关报关单等有关证明。

4） (略) 有设备型号、规格、数量等应按招 (略) 。设备在订货前应留出时间征得发包人同意后方可订货。

5）承包人应提供能满足安装调试需要的易损件及正常使用 * 年的备品、备件以及拆装、维修、 (略) 需的特殊工具。

2.1. (略) 文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。承包人同时应提供材料设备供销合同，材料到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人要求和国家制定的有关产品质量标准 (略) 验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证 (略) 日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有 (略) (略) 规定 (略) 检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

2.1.4不符合要求的材料由 (略) 监理工程师指定期 (略) ，且承包人须对由于使用不符合要求的材料造成 (略) 有损失 (略) 赔偿，除此外承包人须无条件接受发包人按该不符合要求的材 (略) 有用量总价款5%的处罚金， (略) 罚金从当期进度款中直接扣除，当期进度款不够赔付的， (略) 分从余下的工程款中直接扣除；重新采购符合要求的产品，由此产生的费用 (略) 承担，延误工期不予顺延。本工程不允许代用材料， (略) 变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

2.1. (略) 人、设计师批准后方可采购。招标人对任何材料的认可并不分担承包人应负的责任。

2.1.6中标后，若招标文件中没有明确材料设备品牌的， (略) 控制价单价价位相 (略) 选择确定，其该材料（设备）价格不调整。

2.1.7培训

1）承包人必须为发包人派出的 (略) 设备使用、维护、保养等的技术培训(其培训方案由承包人提出，经发包人批准后实施)。

2） (略) 有使用设备的安装、调试、使用、维修、 (略) 需的足够的中文技术文件(包括产品说明书、图纸、手册等资料)。

3）提供有关培训资料。

所有培训费用都由承包人支付，并包含在投标报价总价中。

2.1.8投标人若以进口货物参加报价的，应保证其提供的进口货物是合法进口的货物。

2.2其他要求

2.2.1本工 (略) 需电费均 (略) 承担，各投标人在投标报价时应充分考虑 (略) (略) 价格。在工程施工期间，招标人对用电的多余费用不予补贴。 (略) 无自来水接口，施工与生活用水 (略) 解决水源，费用由中标人自理。中标人以水井做水源时应按相关规定向 (略) 门申报，并承担相关费用。

2.2.2 (略) (略) 需的各种报批、质检、验收等手续，所发生的费用已包含在投标报价中。

2.2.3维保服务

在保修期内，承包方在接到通知后 * 小 (略) 进行保修，若属制作、安装质量问题，则由 (略) 有费用。保修期过后，承包方仍应保证长期提供优良、及时的售后服务。

2.2.4招标人和中标人将以中标人名义在 (略) 市开立本工程建设资金共管账户（ (略) 账户必须满足专款专用的需求，满足可以将共管账户中的预付款，进度款等工程款从共管账户中直接支付给本工程相应的材料供应商、劳务班组等本工程相关利益方的需求）。工程 (略) 通过 (略) 联合共管，专款专用。（具体条款详见后附件规定《 (略) 工程投资共管帐户管理办法》（试行））。

2.2.5合金骨料耐磨地面、屋面围护系统、屋面采光通风天窗、防水工程及虹吸排水系统应提前 * 天报专项施工方案和按施工方案制作样板，经发包人和监理人审批后方可施工。屋面围护 (略) 家应提供至少 * 年质保承诺。

2.2.6机械开挖土石方、运输、自行确定弃渣地点，场地检底、清平、现场清渣、运输路线清扫保洁等全过程施工工序，建筑渣土沙 (略) (略) 市人民政府 * 日发布的《 (略) 市人民政府关于 (略) 市建筑垃圾（渣土）运输车辆管理的通告》（若有最新规定按 (略) ）。

2.2.7场内临时施工道路的平整， (略) 有电力线路、通讯线路等管线的保护措施（供电、供水、通信等， (略) 解决）。

2.2.9为招标方提供与图纸相符的、内容具体、清晰、全面的BIM设计资料； (略) 产生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不单独列项（若有）。

2.2. * 本项目中设计图纸中的检修爬梯由投标人在报价中综合考虑，含在本次报价中， (略) 支付。

2.2. (略) 涉及的工程款均需经国 (略) 委托的全过程跟踪审计单位审核合格后才可予以确认、支付。招标 (略) 涉及的工程款的支付，均在收到经审核合格的正式工程发票后的按合同约定日期内支付至约定账户。

附件

(略) 工程投资共管账户管理办法（试行）

第 * 章 总 则

第 * 条 根据《关于印发 (略) 烟草商业专卖系统工程投资共管账户管理办法（试行）的通知》（豫烟办〔 * 号）文件要求， (略) 工程投资资金的监管，规范共管账户的管理，保证资金专款专用，保障工程质量，特制定本办法。

第 (略) 称“共管账户”是指在工程项目建设过程中，承包方 (略) 开设 * 个以承包方为户名、由业主方和承包方双方共 (略) 账户。业主方享有对该账户实施查询的权利。承包方每支付 * 笔款项都需要业主方许可。实行账户共管主要是业主方为了能够监控资金的使用，做到专款专用，防止承包方挪用以及改变事先约定的采购事项。原则上合同金额在 * 万元（含 * 万元）以上工程投资项目（投资金额不含土地购置费用以及与项目建设无关的费用）， (略) 共管账户。

第 * 条开设共管账户的基本原则

（ * ）平等自愿原则。在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照平等自愿的原则签订共管账户协议。

（ * ）协商 * 致原则。根据实际情况协商签订共管账户协议的具体内容，明确各自权利与义务。

（ * ）诚实信用原则。业主方、承包方、银行 * 方应当诚实、守信， (略) (略) 义务，自觉接受监督。

（ * ）安全第 * 原则。共管账户资金存放应当以确保资 (略) 全为前提，充分评估 (略) 经营状况，防止出现资 (略) 全风险事件。开设共管账户应优先选择业主方 (略) 。

第 * 章 共管账户的设立及管理

(略) 文件和合同要求， (略) (略) 专用账户，作为资金共管账户。承包方必须于工程项目合同签订前设立完毕。对于前期已签订合同的承包商，本着双方平等自愿、协商 * 致的原则，积极与承包商联系开设共管账户。对于没有签订合同的须设立 (略) 管理。

第 * 条承包方必须遵循专款专用原则，接受业主方对该账户资金使用的监管。承包方与该项目无关的收入支出均不得通过该账户结算。承包方未经业主方同意，不得撤销或者更改该共管账户，不得将共管账户以及账户内的资金做任何形式的担保、抵押。共管协议签订后，业主方和承包方各 (略) 预留印鉴，且不得随意私自更换任何预留印鉴。

第 * 条共管账户共管期为:从账户设立之日始至工程项目结算完毕之日止。项目结算完成且施工方出具结清农民工工资、供应商货款的承诺书，可不再监管。共管账户在共管期内仅用于承包方中标工程项目的资金收支使用，包括:收取业主方向承包方支付项目预付款、进度款和结算款;承包方支付的主要原材料和设备采购、分包工程进度费、劳务费、设备租赁费以及采购费等相关非现金款项支出。

第 * 条共管账户的支出只能 (略) 柜台支付方式( (略) 通兑及支票倒交，必 (略) 指定柜面支付);共管账户采用转账支票或电汇结算方式的，不得背书转让;资金专用账 (略) 银查询功能， (略) 银支付功能。

第 * 章 共管账户支付流程

第 * 条业主方按照合 (略) 审批流程及时将工程款项转入共管账户。

第 * 条承包方应在与主要材料、重要设备供应商(分包商)签订合同、协议后，将主要材料、重要设备目录以及相关资料报业主方备案。主要材料、重要设备目录由承包方提供，经业主 (略) 门（项目办）审核确定。相关资料包括:供应商(分包商)、劳务公司的营业执照、税务登记证、合同或协议等复印件、 (略) 账号等。共管账户只能向在业主方备案的账户支付款项。

第十条承包方每次动用共管账户的资金，必须经业主方项目办审核付款相关资料并出具《付款确认函》(表样附后)，业主方财务人员依据《付款确认函》在支票上加盖预留印鉴，银行留存《付款确认函》并将款项支付到承包人指定账户。项目办应将《付款确认函》及承包方付款相关资料的复印件整理归档。

承包 (略) 附相关资料内容如下:

（ * ）支付主要材料、重要设备购置款项需提供:

1．供应商开具给承包方的发票。发票上要有付款方名称、材料或设备品种与规格、数量、单价或总额。

2．材料入库验收清单。材料入库验收清单要有材料或设备供应商代表、项目监理代表、建设单位代表、仓库保管员的签名确认。

（ * ）支付项目分包款项需提供:

1．分包承建单位提供的发票。发票上要注明付款人名称、金额。

2．监理方出具的施工进度与质量证明。

（ * ）支付农民工工资款项 * 般应提供以下资料:

1．劳务公司开具的劳务发票。发票上要注明付款人名称、支付的具体项目劳务费名称、金额。

2．上月已经发放的民工工资表(包括民工姓名、身份证编码、工资计算金额、领款人签字等)。

3．银行或承包方出具的农民工工资支付到位的证明。

(略) 签订的劳务合同、各项 (略) * 名单及联系方式、民工数量或与民工签订的劳动合同、农民工工资发放表和农民工登记册留存工地，以 (略) 门检查，业主方也 (略) 抽查。

( * )其他费用款项申请:须在月初将本月需支付的款项预算报业主方备案。

(略) 应主动配合业主方加强对共管账户使用的监督管理，及时提供对账单、存款余额、账户资金收支明细资 (略) (略) 查询等功能。银行应于每月 * 日前向业主方 (略) 共管账户对账单。

第十 * 条 (略) (略) 责任，加强对共管账户的监督管理，通过随机抽 (略) 监督。

第 * 章 共管责任

第十 * 条在签订共管账户协议时，应在协议中明确要求承包方需承担以下责任：（ * ）不能遵 (略) 备案义务而未备案的，业主方 (略) 停止向未备案的账户支付款项。（ * ）不能遵守本办法其他条款的，业主方将暂停下 * 期进度款支付，直至达到规定要求后方可支付下 * 期进度款。（ * ）不 (略) 载明的条款而导致的 * 切损失和法律责任 (略) 负责。（ * ）如有违反共管账户管理协议的，按照协议约定扣除履约担保，并承担相关责任。

(略) 如有违反共管账户管理协议的，按照协议约定承担相关责任。

第 * 章 附 则

第十 (略) 共管账户 (略) 进行备案，并于每季度结束后次月 (略) 提供的共 (略) 进行审核。

第十 * 条本办法自发 (略) 。

付款确认函

项目名称： 编号：

第 * 章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

（商务标）

项目编号：

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年月日

目 录

* 、已标价工程量清单

已标价工程量清单

（按所发放的工程量清单编制）

（项目名称）

投 标 文 件

（综合标）

项目编号：

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年月日

目 录

* 、投标函及投标函附录

* 、法定代表人身份证明、授权委托书

* 、投标保证金

* 、项目管理机构配备情况

* 、投标单位基本信息表

* 、资格证明文件

* 、近年完成的类似项目情况表

* 、正在施工的和新承接的项目情况

* 、近年发生的诉讼及仲裁情况

十、其它材料

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式， (略) 编制。

（ * ）投标函

致：（招标人名称）

(略) 并充分研究（项目名称）（以下简称“本工程”）招 (略) 内容后，我方兹以：

人民币（大写）：元

RMB￥：元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标总报价中，包括：

规费RMB￥：元

税金RMB￥：元

安全文明施工措施费RMB￥：元

暂列金RMB￥：元

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期及工程 (略) 本工程的施工，工期,并确保工程质量达到。 (略) 文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投 (略) 分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金 * 份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：年月日

（ * ）投标函附录

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日

（ * ）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：联系电话:

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

（ * ）授权委托书

本人 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、 (略) 理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和授权委托人身份证明的原件扫描件或图片

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

附提交凭证：

1、银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项 * 次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。附本项目本标段“ (略) 公 (略) 保证金缴纳回执”。

2、 (略) 保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期），银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。 (略) 办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。附真 (略) 保函原件扫描件，否则视为未按规定提交。

（ * ）项目管理机构组成表

（ * ）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

注：附项目经理身份证、学历证、职称证、注册证书、安全生产考核合格证书、劳动合同、社会保险（ * 年1月1日以来连续缴纳不低于 * (略) 会保险证明，且不能为补办）原件扫描件或图片及其他相关证明材料。

附2：主要项目管理人员简历表

注:附招标文件第 * 章中“ (略) 要求”除项目经理 (略) 人员的相关证明（提供人员相关证书、证明材料、身份证、劳动合同、 * 年1月1日以来连续缴纳不低于 * (略) 会保险证明，且不能为补办）材料。

附3：项目经理承诺书

项目经理承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就 (略) 引起的 * 切法律后果。

特此承诺

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字）

日期：年月日

附4：承诺书

(略) 施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在（项目名称）中标后，若不能按投标文件 (略) 施工管理人员到位的， (略) 人 (略) 理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件 (略) 施工管理 (略) 通过 (略) 省建设工程质量安全动态信息系统备案的、 (略) 到位的， (略) 人交纳违约金，或按本招标文件规定放弃中标并承担相应 (略) 理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单 (略) 施工管理人员项目经理或项目技术负责人的，按照合同专用条款 (略) 。

3、我方在此声明， (略) 人同意，不擅自更换，否则视为我方违反承诺，招标人可解除合同，由此造成的各项损失由我方承担，并同意招标人不予支付 (略) 产生的费用。

特此承诺

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字）

日期：年月日

（附原件扫描件或图片）

注：按企业业绩、项目经理业绩要求后附相关证明材料

注：近年发生的诉讼及仲裁情况是指：（1）有效时间以提交投标文件截止时间前 * 个月为准。

（2）近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投 (略) 为的， (略) 施工承包合同有关的案件。

包含但不限于：

（ * ）企业信用证明材料（根据评分标准的综合标要求提供，格式自拟）

（ * ）项目经理信用证明材料（根据评分标准的综合标要求提供，格式自拟）

（ * ）优惠承诺（根据评分标准的综合标要求提供，格式自拟）

（ * ）履职尽责承诺（根据评分标准的综合标要求提供，格式自拟）

（ * ）承诺书（按给出的承诺书内容及格式提供）

（ * ）招标文件要求或投标人认为应附的其它材料

承诺书（1）

承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：

1、我方承诺： (略) 于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态，在最近 * 年内没有骗取中标和严重违约重大工程质量问题。

2、若发现我方具 (略) 为，自愿承担 * 切后果。

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

承诺书（2）

关于发放农民工工资和缴存农民工工资保证金的承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：

1、若我司中标，按照《 (略) 省建设厅关于进 * 步做好建筑业农民工工作的指导意见》（豫建建[ * ] * 号）、《 (略) 省建设厅关于实施省管建设项目农民工工资保障金制度的通知》（豫建建〔 * 〕 * 号）和省建设厅等 * 厅（局）《关于建立建设领域工程款和农民工工资防欠工作机制的实施意见》（豫政[ * 号）的有关规定，按时足额发放农民工工资和缴存农民工工资保证金。

2、如有违约， (略) 文件和施工 (略) 罚， (略) 责任。

投标人： （加盖单位公章）

法定代表人：（签字）

日期：年月日

承诺书（3）

(略) 《廉洁合同》承诺书

为确保把 (略) (略) 易地技术改造项目-原烟库等建安工程标段建设成为精品工程、阳光工程、廉洁工程,有效预防各 (略) 为和腐败问题的发生，作为的责任人，自愿作出如下承诺：

* 、严格遵守国家法律 (略) 业各项规定，阳光运作，廉洁自律，努力将该项目打造成精品工程、阳光工程、廉洁工程;

* 、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，坚决不从事任何不正当竞争和任 (略) 为。

* 、严格遵守《廉洁合同》的相关条款规定，严格自律，接受监督，勇于同违反《廉洁合同》 (略) 为作斗争。

* 、积极参加廉政学习教育，切 (略) 廉洁合同条款的严肃性和自觉性，确保《廉洁合同》得到全面贯彻落实。

* 、若在项目实施过程中发 (略) 为和腐败问题，自愿接受党纪、 (略) 理直至追究法律责任。

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字）

日期：年月日

（项目名称）

投 标 文 件

（技术标）

项目编号：

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年月日

目 录

（1）内容完整性

（2）主要施工方案与技术措施

（3）质量管理体系与措施

（4）安全管理体系与措施

（5）文明施工、环境保护管理体 (略) 扬尘治理措施

（6）工期保证措施

（7）拟投入资源配备计划

（8）施 (略) 络计划图

（9）施工总平面图布置

（ * ）技术创新的应用实施措施

（ * ）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度

（ * ） (略) 实施信息化 (略) 理

（ * ）风险管理措施