目 录第一章 招标公告…………………………………………………………………(2)第二章 资格后审…………………………………………………………………(3)一、投标申请人资格后审须知 …………………………………………(3)（一）总则 ……………………………………………………………(3)（二）资格后审申请 …………………………………………………(3)（三）资格后审评审标准 ……………………………………………(4)（四）联合体 …………………………………………………………(5)（五）利益冲突 ………………………………………………………(6)（六）申请书提交 ……………………………………………………(6)（七）其他说明 ………………………………………………………(6)（八）附件 ……………………………………………………………(7)附件1、投标申请人资格后审须知附表……………………(8)附件2、资格后审必要合格条件标准………………………(9)附件3、资格后审附加合格条件标准………………………(9)附件4、招标工程情况介绍…………………………………(10) 附件5、资格后审程序………………………………………(11) 附件6、资格后审评审细则…………………………………(13) 附件7、招标投标分段时限投诉规定………………………(15)附件8、资格后审备查原件清单……………………………(16)二、资格后审申请书格式 ………………………………………………(16)建设工程设计招标投标资格后审申请书……………………………(18)（一）资格后审申请书……………………………………………(18)（二）资格后审申请书签署授权委托书…………………………(20)（三）资格后审申请书附表………………………………………(21)第三章 投标须知………………………………………………………………(30) 一、投标须知前附表………………………………………………………(31) 二、投标须知………………………………………………………………(37)第四章评标办法 …………………………………………………………………(47)附表: 设计任务……………………………………………………………(50)第五章 合同条款及合同文件格式 ………………………………………………(52)第六章 投标文件格式 ……………………………………………………………(70)第一章 招标公告1、招标工程编号：（2012）第080号2、工程名称：阳江市人民检察院业务用房建设项目设计3、工程建设地址：阳江市江城区体育路东北边，现市检察院办公大楼侧4、工程规模：本建设项目由一幢5层办案工作楼和地下停车库（一期）组成，占地面积3470平方米，总建筑面积约5700平方米。工程项目总投资约1966.56万元，其中建安费用估算约1638万元。5、招标范围：设计方案、修建性详细规划、初步设计、概算编制（达到预算深度的项目总概算编制）、项目施工图设计以及施工现场跟踪服务等工作，本项目设计内容详见设计任务书。6、设计周期要求：45日历天。7、资金来源和落实情况：自筹已落实。8、设计质量要求：国家合格标准。9、投标人资质等级要求：投标人须为具有建筑工程乙级或以上设计资质或工程设计综合资质的单位；本项目设计不接受联合体投标。10、拟派项目负责人资格要求：项目负责人应具备一级注册建筑师资格。11、市外投标人中标后签订合同前，须提供阳江市住房规划建设局核发的《阳江市外来建设企业登记申请表》。 12、资格审查方式：资格后审方式。13、招标方式：公开招标（低价评标法）14、工程承包方式：工程设计费以中标价为合同承包价。15、招标场所：阳江市公共资源交易中心16、招标人：阳江市公共工程管理局 17、招标代理单位：阳江市建设监理有限公司 18、公告发布时间：2012年9月30日至 2012年10月25日19、投标文件提交地点及时间：为2012年10月26日下午2时30分至3时正，投标文件提交到阳江市公共资源交易中心一楼开标室（阳江市区东风二路60号阳江市行政服务中心）。逾期送达的投标文件将被拒绝。阳江市公共资源交易中心网址：http://www.yjgcjy.cn/联系电话： ****-*******查看详情（招标人）****-*******查看详情（代理人）****-*******查看详情（交易中心）招标人：阳江市公共工程管理局 代理人：阳江市建设监理有限公司 二0一二年九月二十九日第二章资格后审一、投标申请人资格后审须知（一）总 则1.1招标人对拟建的招标工程项目已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了进行工程设计招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程设计招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已落实。1.2招标人将对本工程投标申请人进行资格后审，即开标后对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人的投标作废标处理。1.3投标人可对本次招标的工程项目中的一个或多个标段提出资格后审申请。本次招标的工程项目标段划分、各标段工程内容以及参加资格后审申请标段限制要求详见投标申请人资格后审须知附件1。1.4 投标申请人如需分包，应详细提供分包理由和分包内容以及分包人的相关资料，如分包理由不充分或分包内容不适当，将可能导致其不能通过资格后审。（二）资格后审申请2.1资格后审将面向符合本工程资格后审合格条件标准的具有独立法人资格的企业或其联合体。2.2两个或两个以上的法人也可以自愿组成一个联合体，以一个投标申请人的身份参加资格后审。但联合体各方均应满足上述第2.1条款规定的合格条件，由相同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程。 2.3投标申请人应向招标人提供充分和有效的证明材料，证明他们具备上述第2.1条款或者第2.2条款规定的合格条件和能力。为此，所有投标申请人必须按照本资格后审文件所规定的资格后审申请书及资格后审申请书附表的内容和格式要求，用不褪色的水笔或者用计算机打印，如实填写和提供有关资料。 2.4投标申请人须回答资格后审申请书及资格后审申请书附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。2.5投标申请人须提交与其资格审查有关的资料，并及时提供对所提交资料的澄清，否则将可能导致其不能通过资格后审。2.6按资格后审要求所提供的所有资料均应使用中文。2.7如果投标申请人申请一个或以上的标段，投标申请人应在资格申请书指明申请的标段，并单独为申请的每个标段分别提供关键人员和设备的相关资料。2.8投标申请人所提交的申请资料应真实、准确、详细，以便资格后审做出正确的判断。如果所提交的申请资料有弄虚作假、隐瞒真实情形，其申请将被拒绝。2.9资格后审申请书封面及申请书应按招标文件格式在注明要签字盖章的位置由规定人员（法定代表人或其委托代理人）签字盖章、加盖投标人法人公章。以联合体名义投标的须有各成员的合法授权代表签字或加盖私章和加盖各成员法人印章。签字或盖章不符合上述要求的申请书将被拒绝。由委托代理人签字或盖章的，资格后审申请书中应附有法定代表人的授权委托书，没有法定代表人授权委托书的或法定代表人授权委托书不符合要求的，委托代理人签字或盖章无效。（三）资格后审评审标准3.1对各投标申请人资格的后审，将依据投标申请人提交的资格后审申请书及资格后审申请书附表和本须知要求提供的能够被恰当证实的资料，以及本工程投标资格后审须知附件2和附件3中约定的资格后审必要合格条件标准和附加合格条件标准。3.2招标人将按照本工程投标申请人资格后审须知附件6规定的资格后审评审细则评定每个投标申请人参与本招标工程项目投标的合格性。3.3确定合格投标人原则： (1) 当资格后审只设置必要合格条件标准时，则通过资格后审必要合格条件评审的投标申请人均为合格的投标人。 (2) 当资格后审设置必要合格条件和附加合格条件标准时，则通过资格后审必要合格条件和附加合格条件评审的投标申请人均确定为合格的投标人。（四）联合体4.1由两个或两个以上的法人组成的联合体按下列要求提交投标申请人资格后审申请资料：(1) 联合体的每一个成员须如同单独申请资格后审一样提交符合要求的资格后审全套文件。(2) 申请书中应保证申请人将按招标文件要求提交投标文件，投标文件和一旦中标后与招标人签订的合同，须有联合体各成员的法定代表人或委托代理人签字或加盖私章及加盖各成员法人印章，以便对联合体各成员作为整体和他们各自作为独立体均有法律约束力。(3) 申请书必须包括一份联合体各成员共同签订的联合投标协议，该协议应明确约定联合体的共同责任和联合体各方计划承担的工作份额、责任。 (4) 申请书中应约定一个成员作为联合体的主办人，申请人与招标人之间的往来信函将通过主办人传递。 (5) 联合体的每一个成员方均应在资格后审申请书封面及申请书上签字或者加盖私章及加盖公章。 4.2联合体各方均应满足投标申请人资格后审须知第2.1条款规定的合格条件。由相同专业的单位组成的联合体，按照资质级较低的单位的业务许可范围承揽工程。4.3由两个或者两个以上的法人组成的联合体，如果达不到本须知联合体的要求，其提交的资格后审申请将被拒绝。4.4以联合体名义参加资格后审的各成员，不得再以自己的名义单独参加资格后审，也不得同时参加两个或两个以上的联合体资格后审。任何违反这一规定的资格后审申请将被拒绝。4.5资格后审合格后，资格后审合格的联合体在组成等方面的任何变化，必须征得招标人的书面同意；如果招标人认为联合体的任何变化将出现下列情况之一的，其变化将不被允许：(1) 严重影响了联合体的整体竞争实力的；(2) 联合体的资格条件已达不到资格后审的合格标准的；(3) 招标人认为将影响招标工程利益的其他情况。4.6以合格的分包人身份分包本工程某一项目为基础参加资格后审并获通过的建筑企业，在改变其列明的分包人身份或分包工程范围前，须获得招标人的书面批准，否则，其资格后审结果将自动失效。（五）利益冲突5.1投标申请人（包括联合体各方）是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。5.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（六）申请书提交6.1投标申请人的资格后审申请书及有关资料须密封后按照本工程资格后审须知附件1规定的时间和地点提交，迟到的申请书将被拒绝。6.2资格后审申请书及有关资料的份数须按照本招标文件的有关要求提交。6.3投标申请人在提交资格后审申请书的同时，应按照资格后审须知附件1规定的时间、地点提交下列证书、证明资料文件原件供审查验证：(1) 投标申请人的《企业法人营业执照》副本； (2) 投标申请人的《企业资质证书》副本；(3) 投标申请人拟派往本招标工程项目的项目负责人的注册建筑师证书； (4) 本须知附件2 和附件3要求合格条件的相关证明材料。《企业法人营业执照》副本、《企业资质证书》副本和注册建筑师证书在年检期间不能提交的，也可用加盖年检部门印鉴并注明“复印件内容与原件一致”等能反映原件真实、全面内容的复印件替代。 如投标申请人为联合体，各成员应分别提交各自的证书、证明资料文件原件。6.4投标申请人所提交的全部资格后审申请文件不予退还（证书、证明资料原件除外）。招标人对投标申请人所提交的资格后审申请书给予保密。（七）其他说明7.1每个合格的投标人或联合体的一个成员只能参与一个或多个标段的一次性投标，如果该企业同时以独立投标人或联合体成员的身份一标多投，则包括该企业的所有投标均将被废除。但本规定不适用于那些多个投标申请人将共同选定的专门分包人。7.2、资格后审委员会应根据招标人设定的评标办法采用下列不同的资格后审方式。（1）采用低价评标法评标的，应根据投标人的投标报价由低到高确定排名顺序进行资格审查：①当投标人超过10家时，对投标人报价最低的前10家进行资格审查。若经资格审查合格投标人少于5家的，则从报价最低的第11家投标人起依次补充进行资格审查，直至资格审查合格投标人不少于5家为止；若经评议有效投标的投标人少于3家的，则从未经资格审查且报价最低的投标人中依次补充进行资格审查，直至经评议有效投标的投标人不少于3家为止；②当投标人在5家至10家时，则对所有投标人进行资格审查；（2）采用综合评估法评标的，应对所有投标人进行资格审查。（3）当资格审查合格投标人少于5家或经评议有效投标的投标人少于3家的，则重新组织招标。7.3投标资格后审工作结束后，资格后审委员会应当向招标人提交资格后审结果的书面报告。7.4招标人保留以下权力：(1) 修改招标公告中招标工程项目的规模和金额等内容，前述情况发生时，投标申请人必须达到修改后的资格后审条件要求。(2) 拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请书以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）。(3) 直到授标前，发现投标申请人的资格后审申请资料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，有权取消其投标资格或不予授标。(4) 直至授标前，由于投标人的主体或法人地位发生实质性的变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情形，使得投标人资格条件已达不到资格后审的合格标准，有权取消投标人的投标资格或不予授标。7.5投标申请人应派员参加资格后审，包括负责接受资格后审验证和对资格后审申请材料中不明确的内容进行必要的澄清工作。未派人员参加资格后审的，自行承担由此可能产生的风险。（八）附件附件1、投标申请人资格后审须知附表附件2、资格后审必要合格条件标准附件3、资格后审附加合格条件标准附件4、招标工程情况介绍附件5、资格后审程序附件6、资格后审评审细则附件7、招标投标分段时限投诉规定附件8、资格后审备查原件清单附件1投标申请人资格后审须知附表项号条款号内　　容说　　　　明11.3标段划分本工程设计为第1期21.3各标段工程内容本工程设计为一个标段，设计招标内容详见招标公告。31.3申请标段限制要求无46.16.3资格后审申请书及相关证书、证明资料提交时间、地点地点：阳江市公共资源交易中心（地址：市区东风二路60号阳江市行政服务中心一楼）时间：与投标文件递交起止时间相同，详见本工程招标文件附件“投标须知前附表”。投标人在上述时间、地点将其申请书递交给公共资源交易中心，并办理签收手续。附件2资格后审必要合格条件标准序号项 目 内 容合 格 条 件1法人资格具备有效的企业法人营业执照。2市场准入资格1、投标人须为具有建筑工程乙级或以上设计资质或工程设计综合资质的单位。2、省外企业须提交广东省住房城乡建设厅核发的《进粤企业和人员信息备案登记表》。3联合体投标不接受联合体投标。4财务能力见附表35分包情况投标人总包，经招标人允许后部分项目可以分包(分包人必须符合分包项目资质的标准)。6承诺书见附表47项目负责人资格要求项目负责人应具备一级注册建筑师资格。8资格后审申请书签署资格后审申请书应按投标申请人资格后审须知第2.9条款规定签字、盖章。9委托代理人的要求提供与本投标单位签订的有效劳动合同及经社保管理机构确认本项目开标前半年内至少五个月与本投标单位的社保关系证明。注：以上证书原件投标人须封装在档案袋中，封面列明原件的名称及数量，封口处加盖企业公章，截标时与投标文件一起提交。（具体格式见附件8）附件3资格后审附加合格条件标准序号项目内容合格条件备注：备原件查验。附件4招标工程情况介绍(提示招标人：本章节为必填内容，招标人应当如实详细填写，并作为投标、评标的重要参考。如因招标人未填写或未如实填写本章节内容，造成的不利后果应由招标人承担。)一、工程概况、工程规模、结构型式的介绍1、工程地址：阳江市江城区体育路东北边，现市检察院办公大楼侧 2、工程规模：本建设项目由一幢5层办案工作楼和地下停车库（一期）组成，占地面积3470平方米，总建筑面积约5700平方米。工程项目总投资约1966.56万元，其中建安费用估算约1638万元。3、设计周期及质量要求：45日历天。设计深度及质量符合国家合格标准。4、现场条件及周围环境情况：5、工程地质情况：6、工程主要部位特征：7、其它：二、工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料等内容的介绍附件5资格后审程序一、发布招标公告和招标文件1、招标公告和招标文件的发布内容 招标人须按照招标公告、招标文件示范文本，结合招标工程实际编制招标公告和招标文件。并按有关规定在相关主管部门完成招标备案（含招标公告和招标文件）后，方可发布。2、招标公告和招标文件的发布时间 招标公告须在新闻媒体和网上同时发布，招标文件须在建设工程交易中心窗口发售或网上发布。发布之日至截标时间，一般不得少于20日(含信息公告和编制标书时间)。二、投标人的确定采用资格后审方式招标，不再设报名环节，也不进行截标前的资格审查。各投标人必须在截标时间前递交投标文件，逾期不予受理。三、招标文件的获取及收费投标人自行到建设工程交易中心窗口购买或在网上下载招标文件，建设工程交易中心不能设置登记手续。招标文件工本费在提交投标文件时向投标人收取。四、答疑和踏勘1、招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在网上或书面提出，截标时间15日前停止质疑。招标人应在投标截止时间10日前前解答招标文件的疑问，并形成补遗文件报建设行政主管部门或者相关行政管理部门备案后在网上发布。补遗文件作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分，须在网上向所有投标人公告。2、招标人不集中组织投标预备会（答疑会）和现场踏勘，但应在招标文件中明确告知招标工程的具体位置。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。 五、开标会、评标会会议安排 1、招标文件（含补遗文件）在招标管理部门备案后，招标人或招标代理机构到公共资源交易中心窗口申请安排开评标会议。2、若变更截标时间时，招标人须按以下程序办理：到主管部门办理招标文件补遗备案，到公共资源交易中心窗口变更截标时间和会议时间并在网上公告或书面告知各投标人。六、截标 投标前，投标人应到公共资源交易中心窗口办理投标人进场证。在递交投标文件时，其法定代表人或其委托代表人持证办理。若因投标人未带齐相关资料而导致无法办理截标手续，责任由投标人自负。七、开标和资格审查资格审查由资格后审委员会负责，在开标后评标前进行，资格后审委员会由7名以上单数的招标人代表或其委托的招标代理机构代表和有关专家组成。有关专家从公共资源交易中心专家库中随机抽取，专家人数不少于总人数的三分之二。交易中心工作人员负责全程服务，招标管理机构和纪检监察部门负责全程监督。1、交易中心工作人员在投标人和监督人员的监督下，逐个开启投标人递交的资格审查文件和投标文件，招标人代表或其委托的招标代理机构代表公布各投标人的投标报价。2、资格后审委员会严格对照招标公告及资格后审评审标准，对投标人的资格后审申请文件进行审核,认定符合资格审查条件的合格投标人。3、资格后审委员会应根据招标人设定的评标办法采用下列不同的资格后审方式。（1）采用低价评标法评标的，应根据投标人的投标报价由低到高确定排名顺序进行资格审查：①当投标人超过10家时，对投标人报价最低的前10家进行资格审查。若经资格审查合格投标人少于5家的，则从报价最低的第11家投标人起依次补充进行资格审查，直至资格审查合格投标人不少于5家为止；若经评议有效投标的投标人少于3家的，则从未经资格审查且报价最低的投标人中依次补充进行资格审查，直至经评议有效投标的投标人不少于3家为止；②当投标人在5家至10家时，则对所有投标人进行资格审查；（2）采用综合评估法评标的，应对所有投标人进行资格审查。（3）当资格审查合格投标人少于5家或经评议有效投标的投标人少于3家的，则重新组织招标。4、资格后审委员会审查过程中如出现疑问，可要求投标人进行澄清说明，如出现投标人资格不符合招标公告及资格后审评审标准条件的，应当向投标人说明情况。5、资格审查工作结束后，资格后审委员会向招标人提交资格后审结果的书面报告。 八、评标经资格审查合格的投标人的投标文件，方可进入评标环节进行后续评审。政府投资建设工程项目的评标委员会，其组成人员由资格后审委员会的专家组成。九、投标保证金投标保证金由投标人按招标文件规定以本企业帐号开出银行转帐支票或联行即付汇票，直接开给招标人委托的公共资源交易中心帐户，在开标会现场提交，由现场监督人员负责登记、查验和保管。开标会现场，不能提交银行转帐支票或联行即付汇票的投标人视为自动放弃投标资格。评标后，评审结果的前3名中标候选人（投标人）的保证金银行转帐支票或联行即付汇票由公共资源交易中心转入投标保证金专户，出具保证金收据；其余投标人的保证金银行转帐支票或联行即付汇票于开标会结束后即时退回投标企业。附件6资格后审评审细则一、总 则1、资格后审工作由资格后审委员会负责，在开标后评标前按程序进行。2、资格后审工作遵循公平、公正的原则。3、资格后审工作及其当事人自觉接受依法实施的监督。二、资格后审评审程序4、组建资格后审委员会。5、评审前准备。6、相关证书、证明资料文件原件的审查验证。7、资格后审必要合格条件评审。8、资格后审附加合格条件评审（如有设置）。9、、确定合格的投标人。10、编写资格后审报告。三、资格后审委员会的组建11、资格后审委员会由招标人依法组建，负责资格审查具体工作，资格后审委员会成员按单数组成（一般不少于7人），其中招标人推荐1人，代理机构推荐1人，其余从建设工程交易中心专家库中随机抽取，资格后审委员会负责人由招标人推荐的代表担任。四、评审前的准备12、资格后审委员会在评审前应当认真研究招标项目的资格后审文件，了解和熟悉招标项目的工程基本情况和资格后审的目的、评审标准和方法等内容。五、相关证书、证明资料文件原件审查验证13、详细评审前，由资格后审委员会指派部份成员对各投标人递交的资格后审申请材料中的营业执照、资质证书、项目负责人等有关证书、证明资料复印件与原件是否一致进行审查验证。各投标人应按资格后审须知附件1中规定的时间、地点提交投标人资格后审须知第6.3条款规定的证书、证明资料文件原件接受审查验证。14、未能提交相关原件接受审查验证的或无复印件的或复印件与原件不一致的，资格后审申请资料中相对应的内容不予确认。审查验证后，有关人员应形成书面审查验证记录，作为详细评审的依据。六、资格后审必要合格条件评审15、资格后审委员会根据资格后审必要合格条件标准的要求和相关证书、证明资料文件原件审查验证结果记录，对各投标人提交的资格后审申请材料进行详细评审。凡全部满足资格后审必要合格条件标准的投标申请人即为通过资格后审必要合格条件评审。七、资格后审附加合格条件评审（没有设置附加合格条件的不进行此项评审）16、资格后审附加合格条件评审仅对通过资格后审必要合格条件评审的投标申请人进行。凡全部满足资格后审附加合格条件标准的投标申请人即通过资格后审附加合格条件评审。八、资料澄清、核实17、在评审过程中，评审委员会认为有必要，可提请招标人或其招标代理机构要求投标申请人对资格后审申请材料中不明确的内容进行必要的澄清和核实。九、确定合格的投标人18、完成资格后审必要和附加合格条件评审以及澄清核实工作后，由资格后审委员会按照投标申请人资格后审须知第3.3条款规定确定合格的投标人。 十、编写资格后审评审报告19、资格后审评审结束后，评审委员会应提交书面报告，明确资格后审结果。资格后审报告应包括以下几方面内容：招标项目概述、资格后审工作简介、资格后审委员会名单、相关证书、证明资料文件原件审查验证情况、资格后审必要合格条件评审、资格后审附加合格条件评审、合格投标申请人名单、澄清、核实及其它与评审有关的资料。附件7招标投标分段限时投诉的规定为提高招标投标活动效率，本工程招标投标各阶段的投诉处理按“分段限时投诉”原则进行。投诉人超过本规定要求投诉时效的，主管部门可以不受理该投诉。一、对招标公告内容的投诉时限：公告发布首日起5日内。二、对招标文件内容的投诉时限：截标时间15日前。三、对开标结果的投诉时限：开标结束后资格后审前当场向交易中心现场监管人员提出，可以口头投诉方式。四、对资格后审结果的投诉时限：公布资格后审结果后评标前，当场向交易中心现场监管人员提出，可以口头投诉方式。五、对评标结果投诉时限：中标结果公示期间。六、对合同签订的投诉时限：中标人确定后合同签订前。附件8资格后审备查原件清单投标人名称：序号原件名称数量备注1企业营业执照副本2企业资质证书副本3职称资格证（项目负责人）4劳动合同及社保证明（委托代理人）5备案登记表678…9…注：此清单的原件投标人视本工程的实际需要或增或减填报。投标单位经办人：核对人签字：二、资格后审申请书格式建设工程勘察、设计招标投标资格后审申请书招标工程编号：（2012）第080号工 程 名 称： 投标申请人： （盖章）法定代表人：（签字）地址：填 报 日 期： 资格后审申请书目录（一）资格后审申请书（二）资格后审申请书签署授权委托书（三）资格后审申请书附表：附表1　投标申请人基本情况表附表2　财务状况表附表3　投标承诺书附表4投标申请人类似工程设计经验表附表5 拟投入项目负责人基本情况表附表6拟投入项目设计人员汇总表附表7拟投入主要设计人员简历表附表8　其它资料注：目录内容由投标申请人根据后审实际内容要求自行增减。（一）资格后审申请书资格后审申请书致： 　　（招标人名称） 1、经授权作为代表，并以（投标申请人名称） （以下称“申请人”）的名义，在充分理解资格后审文件的基础上，本申请书签字人在此以（招标工程名称）下列标段投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请： 项目名称标段号1.2.3.2、本申请书须附上第二章的资格后审须知第6.3条款规定的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件或其原件的复印件，并在资格审查时提供原件核验。3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的证明资料的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：一般质询和管理方面的质询联系1:电话:联系2:电话:有关人员方面的质询联系1:电话:联系2:电话:有关技术方面的质询联系1:电话:联系2:电话:有关财务方面的质询联系1:电话:联系2:电话:5、本申请充分理解下列情况：5.1你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。5.2你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）权利。5.3你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标等方面的权利。5.4你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。6、签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。法定代表人或授权委托人（签名）： 投标申请人：（盖单位章） 年 月 日注：1、本申请书申请人必须按规定签字盖章。（二）资格后审申请书签署授权委托书资格后审申请书签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 （姓名） 为我公司签署本工程设计已递交的资格后审申请书的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程设计已递交的资格后审申请书内容我均承认。代理人无转委权，特此委托。代理人： 性别年龄 身份证号码： 职务 投标人： （盖章） 法定代表人： （签字） 授权委托日期：年月日注：资格后审文件由独立投标申请人或联合体投标申请人的法定代表人亲自签署的，不必提交本授权委托书，如为联合体投标且由委托代理人签署的，联合体各成员应分别提交授权委托书。（三）资格后审申请书附表附表1投标申请人基本情况表投标人全称主要业务范围法定代表人名称职务投标人地址邮政编码电话传真成立日期现在职工人数等级资质证书等级：证书号：质量管理体系证书等级：证书号：设计单位组织机构简介：（部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人数）企业组织机构框图附后技术人员总数：人注册师： 其中：一级 人、二级 人注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件附表2财务状况表一、开户银行情况开户银行名称：地址：电话：联系人及职务：传真：电传：二、近三年每年的资产负债情况单位：（元或万元）财务状况（单位）近三年（应分别明确公元纪年）2009201020111、总资产2、流动资产3、总负债4、流动负债5、税前利润6、税后利润三、申请人在此声明，上述填报的情况都是真实的。申请人同时声明并承诺，我方现有的资金或通过银行借贷、担保的资金完全能够满足用于本招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金金、履约担保金等方面资金。如果不能满足，愿意承担违约责任。 申请人（盖章）： 注：所有独立投标申请人或联合体成员都要填写此表。附表3投 标 承 诺 书本人 （法定姓名） （身份证号码）是（企业全称）的法定代表人，本企业此次参加 （工程名称）的投标。就此郑重承诺如下：一、遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其有关招标投标的法规规定；二、本企业在一年内没有因未参加过阳江市范围内至少两项符合本企业资格条件的招标项目的投标，被行政主管部门列入投标企业“黑名单”，并取消本企业第二年在阳江市范围内的投标资格的情形；三、没违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条和第四十一条规定的与其他投标人或招标人相互串通投标的行为；四、没有违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条所列以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的行为；五、没有以向招标人或其委托的招标代理机构、评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；六、在参加本次投标过程中，如遇与本企业存在控股或管理关系的投标人同时参加本投标项目的，愿自愿放弃本次投标资格，以不影响招标项目的公正性。七、如本企业中标后，未按规定提交进市登记手续的，愿自动放弃中标资格，并没收本企业的投标保证金。八、履约情况：1、本工程建设勘察、设计招标信息发布前一年来无因违约或不恰当履约引起的纠纷、仲裁和诉讼记录；2、本工程建设勘察、设计招标信息发布前一年来无受到有关部门停牌或停业处分记录；3、本工程建设勘察、设计招标信息发布前一年来无发生重大设计失误；4、本工程建设勘察、设计招标信息发布前一年来无因违约或不恰当履约引起的合同中止；5、以上1~4条款内容是指以受到行政机关的书面行政处罚为准，或以仲裁机关的书面仲裁为准，或以法院的书面判决裁定为准。如有上述违法违规行为及事实，愿意接受资格后审委员会和评标委员会的裁定及有关行政主管部门依据法律法规给予的处罚，并承担相应的责任。法定代表人：（签字）：投标申请人：（盖章）年月日附表4投标申请人类似工程设计经验表投标申请人或联合体成员名称： 建设单位（业主）工程名称建设规模（建筑面积/建设长度、宽度/高度）完成日期（年/月/日）主要设计人员情况……注：1、申请人若有类似设计经验，每个合同须单独按上述表格列出，并附上中标通知书或委托书或合同或发包人出具的有关证明复印件或原件。无相关证明资料，在评审时将不予确认。合同只须提交显示出发包人和设计人名称、项目名称、金额和签字时间的部分即可。2、合同造价栏注明独立设计人或分包人或联合体成员其中之一，如为非独立设计人，请注明参与工程设计比例。3、申请人未提交本表的，视为没有类似工程设计经验。4、资格后审附加合格条件标准没有要求类似工程设计经验的不必提交此表。附表5拟投入项目负责人基本情况表姓名性别出生日期年 月 日毕业院校及专业毕业时间年 月 日从事本专业时间为申请人服务时间执业注册职称在本项目中担任任务本人主要设计成果1工程项目名称及规模完成年月在该项目中任何职2345678本人主要获奖情况其它需补充的情况附表6拟投入项目设计人员汇总表序号姓名性别出生日期学历专业技术职称在本项目中拟任职务附表7拟投入主要设计人员简历表姓名性别出生日期年 月 日毕业院校及专业毕业时间年 月 日从事本专业时间为申请人服务时间执业注册职称在本项目拟任职务主 要 经 历时间参加过的工程设计项目名称及规模该项目中任职（主要设计人员包括：项目负责人、建筑、道路、给水、排水、电器安装、景观等专业负责人,并附职称或注册证书复印件）注：投标人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业资格证书等相关资料的复印件。附表8其它资料1、其它与资格后审附加合格条件评审有关的资料。2、与资格后审有关的其它补充资料。投标申请人不应在其资格后审申请书中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不予考虑。注：1、如有必要，以上各表可另加附页，如果表的内容超出了一页范围，在每个表的每一项的右上角要清楚地注明：表1，第1页；表2，第2页等等。2、附表的附件上应清楚注明：表1，附件1；表2，附件2等等。3、建议所有投标申请人应使用不褪色蓝、黑钢笔水填写或按同样的要求打印表格，并按表格要求内容提供资料。4、凡表格中涉及金额处，皆以人民币元为单位。5、未提交上述各项资料的，评审时，有关内容不予确认。第三章投 标 须 知一、投标须知前附表注：有选择内容的，√为本次选项确定内容。（一） 招标项目基本情况1建设工程项目名称阳江市人民检察院业务用房建设项目设计2计划立项批文号阳发改投资 [2012]93号、阳发改投资 [2011]6号3规划红线图4建设项目用地位置阳江市江城区体育路东北边，现市检察院办公大楼侧 5建设项目类型√房屋，□市政。6建设规划用地面积7项目资金来源情况□政府 100 %,√国有 %, □集体 %,□外资8项目资金到位情况□全部资金到位，□大部资金到位，√设计资金到位， 9项目招标部分内容√项目设计方案√修建性详细规划√初步设计√概算编制（达到预算深度的项目总概算编制）□工程详细勘察√项目施工图设计（并提供正式施工全图16套，其中含加盖审图中心公章的图纸不少于8套，并提供相应光盘3张）√本项目施工现场跟踪服务等相关工作。√本项目设计内容详见设计任务书。10规划设计各阶段工期要求（应符合设计周期相关规定）□领取中标通知书后 5个日历天内提交项目设计方案。□项目设计方案通过后 10个日历天内提交初步设计及项目概算。□初步设计审批后 20个日历天内提交经过审图中心审查合格的施工图设计文件。□施工图设计文件审查后 10 个日历天内提交达到预算深度的项目概算。√其它说明：45日历天。11项目设计控制要求√项目建安工程设计概算造价不应超过1638万元√设计总建筑面积（含各项附属设施面积）约5700平方米□其它说明：（二） 招标项目的城市规划及设计要求12建筑容积率√详见设计任务书13建 筑 密 度√详见设计任务书14绿化率√详见设计任务书15建筑层数、高度√详见设计任务书16机动停车位指标□详见设计任务书17公用配套设施□详见设计任务书18机动车道口位置□详见设计任务书19设计造型风格√详见设计任务书。20环境景观要求√详见设计任务书21项目设计内容要求√详见设计任务书22规划、设计文件编制深度√符合国家规划、设计深度规定要求√《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2008年版）23其它规划设计要求□详见建设用地规划设计条件（三） 招标人提供的基本条件及要求24工程监理情况√未确定监理单位，□已确定监理单位。 25提供相关资料□立项批文，□项目建议书， □可研报告批复，□建设用地规划设计条件，√设计任务书， □地形图（或光盘），□场地初步勘察资料 套 份，√规划用地红线图，26项目承包方式 （应符合国家规划勘察、设计管理条例规定）□投标人总包，不得分包、挂靠。 √允许投标人以联合体方式承包。√投标人总包，经招标人允许后部分项目可以分包。□其它说明：信息化系统、配电房的电气设施及电缆沟系统等专业深化设计，中标人必须委托相关的专业设计单位进行专项设计。27设计取费标准 √执行2002国家发计委和建设部颁发的《工程勘察设计取费标准》，规划、设计合同价=中标价。其中：（1）工程设计费的招标控制价为 59.54万元，投标人投标报价上限为招标控制价的80%，即 47.63 万元,否则作废标处理。（2）工程设计费合同价为中标价，若审定建安工程费（经财政审核后的工程建安预算造价，不包括暂列金额）有减少，则结算时设计费用按中标价×审定建安工程费÷1638万元进行结算，若审定建安工程费有增加，则按中标价结算；（3）本工程设计费在设计工作全部完成的情况下，按全部工程量、不分专业统一计算；如若未能按招标人要求完成设计工作，招标人将根据其完成工作量按招标文件中的设计费支付对应比例进行结算；如若需签订设计补充合同，须按本招标文件设计费计算原则执行。 （4）以上设计费中已包含设计风险金，包括以下内容：①概预算编制费及设计、服务（含设计、服务过程中的设计修改和设计变更等工作以及施工现场服务工作等）和本招标文件设计费计费方式所含的风险等。②因招标人、使用单位要求或各类报建所需的方案调整的修改设计工作由中标人按要求完成，不另行收费。③本招标文件及合同范本所承担的义务和责任。④因分期设计分期实施造成的设计调整，设计收费双方根据具体工作量情况另行协商。28设计费支付方式√按签订的设计合同支付。√签订设计合同后，向建设单位申请支付工程设计费的10%的预付款；施工图审查完成并提交正式施工图，向建设单位申请支付至完成工作量设计费的70%；主体结构完成，向建设单位申请支付至完成工作量设计费的80%；竣工完成或交付使用之后向建设单位申请支付至完成工作量设计费的90%；验收备案完成10天后向建设单位申请支付完成所有尾款。√其它说明：在工程实施过程中，如遇项目停建、取消，按以下方式支付：设计费用在施工图审查之前，按《工程勘察、设计取费标准》中各阶段工作量完成比例支付；在施工图审查之后，支付至总工程设计费的70%。（四） 投标人的基本条件及要求29投标人资格要求□综合类 级或以上设计企业。√投标人须为具有建筑工程乙级或以上设计资质或工程综合设计资质的单位；本项目设计不接受联合体投标。。□其它条件：30投标人业绩要求 □投标人近三年参加过建筑总面积不少于平方米的同类项目的设计工作。□近3年内设计的相同性质和相同规模或以上项目获过市级（1、2、3）等奖。□近3年内设计的相同性质和规模或以上项目获省及省以上（1、2、3）等奖。31设计项目负责人要求√须具备一级注册建筑师□二级注册结构师□□近3年内设计过相同性质和相同规模或以上项目。□近3年内设计的相同性质和相同规模或以上项目获过市级（1、2、3）等奖。□近3年内设计的相同性质和规模或以上项目获省及省以上（1、2、3）等奖。√其它要求：主要设计人员中至少包括一级注册建筑师及一级注册结构师各一名。32投标人投标保证保证方式：银行转帐支票或联行即付汇票√保证数额：投标人以银行转帐支票或联行即付汇票方式提供投标保证金金额为 1.1 万元人民币，不能在开标会现场提交银行转帐支票或联行即付汇票的投标人视为自动放弃投标资格。□收讫证明须与投标文件一同提交（不需密封），在开标阶段进行查验，未提供证明的投标人为无效。□已交纳投标保证金，如不参加投标的，其投标保证金不予退还。33投标人履约保证保证方式：√现金保证 ,转账，√保函√保证数额： 按照中标价的10％计算。 √其它说明及提交时限：中标人应当在签定工程承包合同时，向业主提交履约担保，履约担保可以提供招标人所同意接受的商业银行、保险公司或已在本市备案的担保公司出具的保函，履约担保数额通常为合同金额的10%，如中标人履约保证金为银行保函则在竣工验收合格7天后退还(无息)。 34投标人资格审查□直接入围。□资格预审入围：按资格预审文件规定的办法选取名投标人参加投标。√本项目采用资格后审方式，即开标后对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人的投标作废标处理。投标人应仔细对照本招标文件，判断是否符合资格要求，并按照招标文件准备好相关资料原件在开标现场提供查验，如由此造成资格审查不通过，招标方不会进行任何补偿。（五） 投标文件编制成果（以选项后确定的内容为准）及要求 35设计说明及设计图纸缩写本□正选设计说明、展示图和设计图纸缩写本：统一装订成 A3 开本。□备选设计说明、展示图和设计图纸缩写本，统一装订成开本。□要求提供备选设计文件时，应按确定的备选设计文件评标办法评审。□其它说明：投标时需提交项目设计方案（以上方案均应包括设计说明书、方案设计图纸）。36展示图（彩色透视或鸟瞰图）□提交设计方案展示图纸制作一套，幅数不限，内容为表现图、分析示意图、总平面图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不大于A1图(约841mm×594mm)，图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定，展示图纸宜裱在轻质板上。□提交正选彩色透视或鸟瞰图，轻质展示图板均为A1图(约841mm×594mm)，幅数不限。□提交的透视或鸟瞰图须表现：总体布局、单体造型等的透视效果，同时，鸟瞰应表明与周边关系 37工 作 模 型√比例尺1︰300 √应表明与周边关系， □素色模型，√彩色模型。√其它说明：由中标单位在方案确定后40天内提供。38设计方案构思介绍方式□投标人代表或主设人员现场采用各种方式介绍方案构思，不超过分钟。□(a) 一张用于识别投标方案的JPG格式的图型文件； (b) 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版文本文件； (c) 一套WORD格式的电子版文本文件；(d) 一套AutoCAD格式的设计图形文件。39投标文件份数资格后审文件：一套正本，四套副本。商务文件：一套正本，四套副本。40商务文件、技术文件的总包封要求□商务文件、技术文件（设计说明、展示图和设计图纸汇编缩印本）按照《投标须知》16.2、16.3、16.4规定的包封、密封和标志。（六） 开标、评标、定标一般规定及要求41资格后审委员会组成√资格后审委员会由 7 名成员组成 √其中招标人委派 1 名√其中招标代理人委派 1 名√评标委员会 5 名42评标委员会组成√评标委员会由 5 名评委组成，其中招标人委派 0 名评委 ?全部评委在专家库中抽取43评标定标办法√（1）采用低价评标法：取投标单位有效投标价最低报价的投标人为中标单位。（2）上述方法产生多个投标人中标的投标报价并列时，则现场抽签确定最后中标人。 □次低价评标法：有效投标报价次低的投标人为中标人 。 □合理低价评标法：有效投标报价最接近且低于所有有效报价平均值的投标人为中标人。□综合评估法：评标分两阶段评标。44项目评标方式□暗标评标：所有投标文件均采用暗标评标方式。√明标评标：所有投标文件均采用明标评标方式。□明暗结合：设计文件及说明文本、彩色透视或鸟瞰图、采用暗标，其它部分采用明标评标。 45相应合同条款√合同签署后，中标人无特殊情况未经招标人同意不得变更主要设计人员。 √参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。√承担永久性彩色展示模型的制作，比例1：300，不另计费用。□中标人设计责任引起项目工程增加投资，增加费用由设计中标人承担（≤总设计费）。 √中标人中标后须提供装修效果图，不另收费用。√中标人中标后须提供3套修改后的总体布局、立体透视效果图及鸟瞰图，同时，鸟瞰应表明与周边关系的效果图，并包括电子版文件不另收费用。46设计进度奖、罚□按合同期提交施工图设计文件每提前天奖 万元 √按合同期提交施工图设计文件每延误 1 天承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为0.3万元。□按合同工期计第天起提交施工图设计文件每延误 天罚万元 √其它规定：1）工地例会及招标人要求的现场事故处理等协调事项，必须派设计项目负责人参加，无故缺席的每次扣减设计费1000元。经招标人确认的设计变更需在3天内提供变更图纸，无故逾期每次扣减设计费1000元。2)设计单位中标后，如在阳江市内未设置设计办事机构的，必须半个月内在阳江市内设置常驻办公场所，按照投标承诺的专业人员配置或按照常驻阳江分支机构配置人员的承诺在设计期间提供服务。如不能满足要求，招标人有权终止合同3）施工期间必须安排各专业设计代表驻现场服务，设计代表必须是参加过本项目的建筑、结构和水电部分设计的专业人员。每缺勤一天，扣1000元。（七） 对投标文件的处理47对未中标人的投标文件处理□中标公示期满后5个工作日内，招标人逐一返还未中标人的投标文件，按方案补偿标准给予补偿。□对未中标人投标文件编制成果归招标人使用，招标人按本投标须知前附表第30条标准支付补偿费。□其它说明：未获得方案设计补偿金的投标人可在中标公示期满后5个工作日内到招标人处领回投标文件，逾期未领取的文件将由招标人处理。（八） 其它事项48使用合同文本□建设部、国家工商行政管理局监制的相应的《建设工程设计合同（范本）》 √其它说明：使用业主提供的规划、勘察设计合同；如中标方为联合体中标的，由发包方与联合体各方共同签署《勘察设计合同》49招标文件费用□招标文件每套收费 元。50投标有效期投标文件提交截止时间后：□30天√45天□60天□90天内有效。51踏勘现场□集合时间：2012年月日下午3时30分√自行踏勘现场详细地址：阳江市江城区体育路东北边，现市检察院办公大楼侧 52招标人澄清或修补、答疑的期限和投标人质疑期限投标人质疑期限：在投标截止日期前10天。招标人澄清或修补、答疑期限：在投标截止日期前5天。53投标文件提交的时间、地点开始时间：2012 年 10 月 26 日下午 2时30分截止时间：2012年 10 月 26 日下午3时正地点：阳江市公共资源交易中心一楼开标室54开标时间、地点开标时间：2012年 10 月 26 日下午3时正地点：阳江市公共资源交易中心一楼开标室55投标人参加会议要求投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须参加开标会（带本人身份证原件查验，法定代表人证明书或委托代理人授权委托书在开标现场会提交）,并带企业介绍信办理开标会进场证。56招标人明确的其它事项(1)在工程设计过程中，对本工程的设计工作进行过失登记制度，对同一个项目设计人的过失记录或受到建设行政主管部门通报批评连续有二次（及以上）的，将根据过失严重情况在一定期限内限制设计人在发包人(阳江市公共工程管理局)承接设计业务。对诚信记录良好的，将列入发包人(阳江市公共工程管理局)诚信档案名录。(2)在工程图纸设计的过程中，设计人必须做到在方案阶段同步出项目总估算，初步设计阶段同步出项目总概算，施工图阶段同步出项目总预算。对于方案设计和初步设计合并的项目或不进行方案设计的项目，同样应按发包方的要求编制项目总估算、总概算和总预算，工程设计费按招标文件及合同的规定计取，各设计阶段提供的造价编制费、设计变更、补充、修改、优化等均含在设计费中，不再按国家计委颁布的工程勘察设计收费标准(2002年修订本)中的有关条款给予另计。(3)设计变更须由发包人及监理共同确认后方为有效设计变更；(4)合同签订后七天内，设计人须提交本项目设计进度计划；(5)设计人在本项目设计过程中，必须完成本项目投资所包含的全部设计内容，若设计单位暂不具备某项专业设计资质或能力，或有特殊要求必须由其他设计单位设计的，须由本合同的设计人经发包人同意自行委托具有专业设计资质的单位进行设计（不另计设计费用），并负责办理有关报批手续，对设计的质量负责。(6)设计人各个阶段的设计成果除需满足相关技术、设计规范、标准要求外，必须严格实行估算控制概算、概算控制预算。如若发生以下情况，将扣减工程设计费：1)在方案设计阶段，未按要求提交项目总估算的，扣减5%的工程设计费；2)在初步设计阶段，未按要求提交项目总概算的，扣减5%的工程设计费；3)在施工图设计阶段，未按要求提交项目总预算的，扣减10%的工程设计费；(7)凡在施工图中发现有违反强制性设计规范要求的，每项扣减1‰的工程设计费；(8)经监理单位和发包人认定，在施工图设计中达不到施工图设计深度，即局部做法不详，或尺寸不明确，无法按施工图提供的内容完成施工的，必须在24小时内解决问题。否则，每项扣减0.5%的工程设计费；(9)以上罚则不免除设计人的责任，设计人仍须按招标文件和合同及有关的规定完善相应的工作，否则，发包人将扣减其设计费并限制其以后在发包人的投标活动。(10)设计人应根据《设计任务书》、发包人及使用单位的意见，按时完成方案设计、方案修改及相关报建工作（包括方案、初步设计、规划、消防、防疫、施工图审查等）；应确保设计图纸质量，满足各项报建的要求及阳江市建筑工程质量通病防治办法的有关规定；设计人须赔偿因图纸错漏造成施工过程中变更、返工、停工浪费；在送审查施工图时，设计人须提供各专业图纸会审意见。(11)上述(6)、（7）、(8)、(9)、（10）条款及本合同8.3、8.4条款若有发生，除按规定进行处罚外，每发生一次将分别做一次过失记录。(12）合同签署后，设计人无特殊情况未经发包人同意不得变更主要设计人员。(13）设计人向施工现场派出代表，随时解决有关设计问题，不另计费用。(14）设计人参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。(15）设计人承担永久性彩色展示模型的制作,比例1：300,不另计费用。(16）设计人须提供5套修改后的总体布局、单体造型等的立体透视效果图及鸟瞰图，同时，鸟瞰图应表明与周边关系及装修效果图，并包括电子版文件，不另收费用。(17）设计人自行向规划部门购买电子地形图,不另收费用。(18) 设计人根据《设计任务书》、发包人及使用单位的意见，按时完成方案设计、方案修改、初步设计及配合相关报建工作（包括方案、初设、规划、消防、防疫、人防、供电、供水、涉外、防雷、燃气、地震、环保及施工图审查等）。(19)本项目设计内容包含所有土建、装饰、安装(含电气、给排水、消防、电梯、空调、监控系统等)、配套工程（含高压进线、高低压配电、弱电、燃气、网络、景观、绿化、道路、广场、围墙大门、室外给排水、停车场、路灯，与直饮水、太阳能等设备相关配套）。如设计有高支模、基坑大开挖等安全专项技术措施的，设计人需提供高支模、基坑支护等施工图设计。设计人应负责调查设计用地周围的市政管网及道路接口，完善衔接部分的设计和图纸，《施工图设计》文件中应提供所引用图集的复印件； (20) 设计人负责进行工程详细勘察工作，包括内容有： ①自然地理地质条件与工程地质条件；②岩土物理力学统计指标；③环境工程地质与工程地质条件评价；④地下水位工程地质条件及工程降水方案及有关参数；⑤地下室深基坑施工方案及建议；⑥土（岩）类别及挖方时土石比例；(21)信息化系统、配电房的电气设施及电缆沟系统等专业深化设计，中标人必须委托相关的专业设计单位进行专项设计；(22)须达到国家有关《方案设计》《初步设计》《施工图设计》的编制深度，在初步设计阶段，设计人要就各主要单体建筑的地面装饰材料提出不少于三个比选方案（如瓷砖、花岗岩、水磨石等），电梯设备和空调系统的初步设计要达到能进行设备招标的深度。设计人如未按招标文件满足发包人的质量和时间要求，发包人有权中止与设计人的合同关系，并根据其完成工作量按招标文件支付设计费中对应的比例进行结算，且发包人有权按评标总分排名依次另请设计单位做下一步深化设计工作；(23) 设计人应充分考虑设计方案的经济性及可实施性，按发改局的立项批复严格控制规模及投资，应承担需要的设计修改工作（不另计费用），确保满足阳江市相关规定要求。(24) 设计人应确保设计图纸质量，满足各项报建的要求。(25) 设计人需提供各项报建所需的全部设计图纸（不另计费用）；并对发标的施工图进行确认。(26) 设计人须及时编制达到施工图预算深度的概算，如滞后于标底或有抄袭现象将扣减10%的工程设计费，设计工程量必须准确，不得漏项。（27）本项目设计实行限额设计，建筑总面积控制在5700平方米以内，建安工程造价控制在1638万元以内，如经市财政审核部门审核后的建安工程预算造价超过控制范围外的，则追究设计单位的责任，超过10%～15%的，扣减5%的工程设计费，超过15%～20%的，扣减10%的工程设计费，超过20%以上的，扣减20%的工程设计费。设计人承担因限额设计需要增加设计修改工作，不另计费用。二、投标须知（一）总 则1．使用文字种类1.1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式（包括电子邮件、传真）的来往函件、记录等均应使用简体中文。2．使用货币种类2.1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。3．设计资金3.1招标人确保设计资金已获得，且将首先保证满足用于本项目工程设计合同的支付。4．投标费用4.1投标人须自行承担编制与递交文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。5．投标人的资格要求与合格条件5.1 本工程设计采用资格后审，投标人保证满足投标须知29、31项中所规定的资格和资格后审文件要求。 6．投标有效期6.1投标有效期按投标须知50项规定执行。在此期间，投标人的投标文件将受招标文件约束，如授予人补授予合同，投标人不得拒绝。6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。6.3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求。6.4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证有效期。6.5因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。6.6 本招标文件第8条投标保证的规定适用于延长后的投标有效期。7．标前答疑及踏勘现场7.1招标人不集中组织答疑，投标人对招标事宜的质疑以不署名的书面形式或网上向招标人提出，截标时间15天前停止质疑。招标人应在投标截止时间10天前解答招标文件的疑问，并形成补遗文件报建设行政主管部门或者有关行政管理部门备案后发布。补遗文件作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分，须在阳江市公共资源交易中心或网上向所有投标人公告。7.2 招标人不集中组织现场踏勘，但应在招标文件中明确告知招标工程的具体位置。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。7.3 投标人应对项目现场及周围环境进行现场踏勘，以获得有关编制投标文件及签署合同所需的资料。7.4 招标人向投标人提供的项目现场资料及数据，是招标人现有能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此做出的推论、理解及结论概不负责。7.5 投标人踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。8、投标有效期和投标保证金8.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期见本须知前附表第50项规定的期限，在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。8.2在投标有效期结束前出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或者被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。8.3投标保证金由投标人按招标文件规定以本企业帐号开出银行转帐支票或联行即付汇票，直接开给招标人委托的公共资源交易中心帐户（开户银行：中国邮政储蓄银行阳江中心广场支行；帐号：********查看详情169*****0300002；户名：阳江市公共资源交易中心建设工程部），在开标会现场提交，由现场监督人员负责登记、查验和保管。8.4联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。8.5不能在开标会现场提交银行转帐支票或联行即付汇票的投标人视为自动放弃其投标资格。8.6在查验或转帐时，凡经查核投标保证金是空头支票或空头汇票的投标人，由招标管理主管部门对该投标人作出停止半年参加本市投标资格的处罚，记为不良行为记录，并在阳江市公共资源交易中心网上公示，对中标人取消中标资格。8.7评标后，评审结果的前3名中标候选人的保证金银行转帐支票或联行即付汇票由阳江市公共资源交易中心转入投标保证金专户，出具保证金收据；其余投标人的保证金银行转帐支票或联行即付汇票于开标会结束后即时退回投标企业。8.8 经评标列为第一中标候选人的投标人的投标保证金必须在中标人办理履约担保手续后5个工作日内全额退还；其余2名中标候选人的投标保证金于招标人与中标人签定合同后5个工作日内全额退还。8.9下列情形，招标人将在5个工作日之内退还投标人的投标保证金：（1）招标终止；（2）招标失败需要重新招标；（3）投标人拒绝在投标有效期限终止之后延长投标有效期限。8.10 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收；8.10.1在投标截止之后至投标有效期限终止期间撤回投标文件的；8.10.2中标人无正当理由放弃中标或未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议的；8.10.3由于违法行为被取消投标资格或中标无效的，但投标人与招标人串通投标的除外。8.10.4招标文件规定的其他情况。9．设计基础资料提供投标人确定招标人提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，投标截止时间前10天在网上或以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内对招标人提供的基础资料提出异议，视为投标人已认可招标人提供的资料包含了基础设计所需资料的全部内容。（二）招标文件10．招标文件组成10.1招标文件包括投标须知相关条款所列文件及所有按本招标文件第11条、第12条发出的补充通知及第7条所述的书面答复内容。11．招标文件解释及澄清11.1招标文件解释权归招标人，解释顺序按发出时间的相反顺序。11.2投标人获得招标文件后，应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的，应于规定时间之前以不署名的形式网上向招标人提出，否则由此引起的损失由投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关条款规定，该投标将被拒绝。11.3招标人对投标人提出的问题将以网上答疑的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。11.4书面答复将在网上向所有获得招标文件的投标人公告。12．招标文件修改12.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间之前至少10日，招标人都将以补充通知的方式修改招标文件。12.2补充通知送招标投标监督管理机构备案并以书面方式在网上向所有获得招标文件的投标人公告，补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。12.3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整，招标人将酌情延长投标截止时间。12.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当文件内容表述不一致时，以最后在网上发出的书面文件为准。 （三）投标文件的编制13．投标文件的组成投标文件由资格后审文件和商务文件组成。13.1资格后审文件（详见资格后审部分）。13.2 商务文件包括以下内容：（1）法定代表人身份证明（2）签署授权委托书（3）授权委托人身份证明（4）投标函；（5）投标保证金有关单据（6）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）14．投标文件分数和签署14.1投标人提交的投标文件应按投标须知前附表第39项的选项内容格式要求编制投标文件。14.2投标人在提交设计文件及说明的封面应标明“正本”或“副本”字样，正本与副本若有不一致之处以正本为准。14.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。14.4投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。15. 投标报价15.1投标人应按投标须知前附表第27项规定的相关选项及投标函格式进行报价。（四）投标文件的提交16．投标文件（含资格后审文件、商务文件）的装订、包封、密封和标识16.1投标文件的装订要求：投标文件中的资格后审文件用A4纸幅胶装书状成册，封面要清楚地标明“正本”或“副本”。16.2资格后审文件的密封和标记规定如下：16.2.1正本和副本分别密封，然后用外层密封袋包装成一体。16.2.2在内层和外层投标文件密封袋上均应：16.2.2.1写明招标人名称；16.2.2.2注明下列识别标志；（1）工程名称和招标工程编号；（2）投标文件的内容（如资格后审文件、商务文件）；（3）2012年10月26日下午3时正开标，此时间以前不得开封。16.2.3除了按本须知第23.2.2款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋还应写明投标人的名称、地址、邮政编码，以便本须知第25条规定情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。16.2.4如果投标文件没有标明按本投标须知第23.1款、第23.2.1款、第16.2.2款和第16.2.3款规定装订、密封和标记的，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予拒绝，并退还给投标人。16.2.5所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋不得出现投标人单位名称，密封袋的封口处加盖密封章。16.3商务文件的装订、密封和标记规定同资格后审文件的装订、密封和标记要求。17.投标文件提交17.1投标人应于投标须知前附表第53项中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至阳江市公共资源交易中心。17.2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间，原定投标截止时间之前关于招标投标方面的约定仍适用。17.3招标人将拒绝接收投标截止之后的投标文件。18．投标文件撤回及修改18.1投标人递交投标文件后，可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知。投标截止之后至投标有效期终止之前，投标人将不能撤回或修改投标文件。18.2投标人撤回或修改投标文件的通知，应按本招标文件第16条款的规定进行标识及密封，并在密封封面标明“撤回”或“修改”字样。18.3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分。（五） 开标19． 开标19.1招标人按本须知前附表第54项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。19.2开标由招标人或其委托的代理机构主持，其程序如下：（1）开标会开始，交易中心工作人员宣布开标会议注意事项；（2）交易中心工作人员宣布参加开标会议人员组成情况；（3）交易中心工作人员宣布投标人数量和投标文件送达情况；（4）交易中心工作人员和招标人代表对投标人到会的法定代表人（或其委托代理人）和项目负责人身份进行验证，并宣布验证结果；（5）招标人委托投标人或监督人员对各投标人投标文件的密封情况进行检查，宣布检查结果；（6）工作人员开启投标文件，并将各投标人的投标报价等数据逐项在图板上公布；（7）各投标人确认报价，工作人员将按照本招标工程评标办法所要求的有效投标人的资格后审文件送资格审查。19.3招标人在截标时间前收到的有效投标文件，在开标时当众予以拆封、宣读。19.4 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。19.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。20． 投标文件的有效性20.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入资格后审和评标；20.1.1投标人法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会议或未提供本人有效身份证明原件查验的(包括本人身份证原件、法定代表人证明书或委托代理人授权委托书)；20.1.2投标文件未按照本须知第16条的要求装订、密封和标记的；20.1.3投标书逾期送达的或者未送达指定地点的；20.1.4投标人未能按照招标文件的规定提交投标保证金银行转帐支票或联行即付汇票原件的。（六） 资格后审21． 资格后审21.1招标人应按照投标申请人资格后审须知附件6的规定依法组建资格后审委员会（组成人员数见本须知前附表第41项），负责资格审查具体工作。21.2 资格后审委员会根据资格后审须知附件6的资格后审评审细则具体要求，在开标后评标前对投标人进行资格审查。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不再进行下一步评审。21.3资格后审委员会提交资格审查报告，根据资格审查报告，招标人将审定为合格投标人的投标文件送评标委员会进行评审、比较。资格审查合格投标人少于5家的，不再进行后续招标投标程序。（七） 评标22．评标委员会组成22.1评标委员会由资格后审委员会中的专家组成。22.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。23．评标过程的保密23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标人文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及与中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。23.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。24．开启标书后，经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件：(1) 投标文件未按招标文件格式在注明要签字盖章的位置由规定人员（法定代表人或其委托代理人、设计项目负责人）签字盖章、加盖投标人法人公章的。(2) 投标文件未对设计周期、投标报价分别做出响应的，或不能满足招标文件规定要求的；(3) 投标报价超过招标人设置招标控制价80%的。(4) 投标文件未按招标文件规定格式编制或存在内容不完整或字迹模糊不清的。(5) 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。(6)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件的。 (7) 投标人有本招标文件投标须知第29款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为的。 (8) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。25．评标方法及标准25.1低价评标法：本工程设计采用低价评标法，选择最低有效投标报价的投标人为中标人；25.2评标、定标程序（采用低价评标法）：（1）主持人宣布资格审查结果；（2）工作人员把资审查合格投标人的投标文件送评标委员会进行评审。（3）评标委员会逐一对各投标人的投标文件进行符合性审查，确认投标人对招标文件的实质性要求和条件是否作出响应以及投标报价是否为有效投标报价；（4）评标委员会对确认的有效投标报价按低至高的顺序进行排序，并向招标人推荐三个有效投标报价最低的投标人为中标候选人，当出现两个或两个以上投标人的投标报价并列时，则现场抽签确定排序，并书写评标报告；并对属于本招标文件第29.5款所列情形之一的，是否所有投标人报价成规律性报价现象或是否有涉嫌串通投标作出书面说明；（5）主持人根据评标报告公布有效投标报价和排序结果；（6）招标代理机构将记录评标、定标的有关内容，并由有关人员签字确认存档备案；（7）评标、定标会议结束。（八）合同的授予26.合同授予标准26.1本招标工程的设计合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标人。27．中标通知书27.1中标人确定后，中标单位及其中标内容于2012年10月29日起在阳江市公共资源交易中心网上公示三个工作日。27.2中标确定。在规定的公示期限内无异议的，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。如排名第一的中标人放弃中标的，或其因不可抗力提出不能履行合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而其在规定期限内未能提交的，或在中标后签订承包合同前不能按规定提供进市登记表的，或者被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为、不具备中标资格的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。以此类推，招标人可以确认排名第三的中标候选人为中标人或者重新招标。在确定排名第二或第三的中标候选人为中标人前，也要按规定实行中标结果公示。三名中标候选人均放弃中标或确定为中标无效的，应当依法重新组织招标。27.3发出中标通知书。 招标人根据投标须知25.1款确定的中标人，在其完成规定手续后，向其发出经公共资源交易中心见证和招标管理机构备案的中标通知书。在此期间如接到有关投诉，招标人将可能暂停发出中标通知书。27.4招标人最迟应当在投标有效期届满三十日前发出中标通知书，否则，应当按照投标须知6.1款的规定延长投标有效期。27.5招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。28．授标及废除授标28.1招标人将把设计合同授予经法定程序确定的中标人。28.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；（3）于投标有效期终止之前撤回投标文件的；（4）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同的；（5）因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证金的；（6）在前一个年度内，因不按照规定参加阳江市至少两项符合本企业资格的招标项目的投标，被行政主管部门列入投标企业“黑名单”，并取消本企业第二年在阳江市范围内的投标资格的；（7）法律法规规定的其它明显损害招标人利益和公共利益的情形。28.2中标人被废除授标，招标人将按照本须知第24条确定的顺序依次选择下一中标候选人作为中标人或依法重新组织招标。28.3招标人如不按规定期限确定中标人的，或中标通知书发出后，改变中标结果的，或无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人应依法承担相应的责任。29.串通投标和以其他方式弄虚作假行为的认定29.1下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（二）投标人之间约定中标人；（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。29.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。29.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。29.4有下列情形之一的，属于投标人以其他方式弄虚作假：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。29.5有下列情形之一的，由监察机关及相关行政主管部门联合调查是否有涉嫌串通投标行为：（一）在同一房屋建筑工程施工招标项目的投标报价中，最高报价与最低报价相差少于1.5%（含1.5%）的；（二）在同一市政公用工程等专业工程施工招标项目的投标报价中，最高报价与最低报价相差少于2%（含2%）的；（三）在同一工程项目的勘察、设计、监理等服务性招标项目的投标报价中，最高报价与最低报价相差少于3%（含3%）的。30． 合同协议的签订30.1招标人与中标人将于中标通知书发出30日内，按照招标文件和中标人投标文件订立书面工程设计合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。30.2招标人如不按本投标须知第30.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，应改正并处以投标保证金额罚款。30.3中标人如不按本须知第30.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。30.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设计，不得将中标项目设计转让（转包）给他人。30.5市外中标人在中标后签订承包合同前不能按规定提供进市登记表的，视为自动放弃中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。31．履约担保31.1合同协议书签署后5个工作日内，中标人应按本须知前附表第33项规定的金额向招标人提交履约担保。31.2若中标人不能按本须知第31.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。32 合同备案32.1 合同协议书签署后5个工作日内，中标人须把一份设计合同原件送招标管理机构备案。阳江市人民检察院业务用房建设项目设计任务书一、项目概况本工程项目选址位于体育路东北边，南侧连接市检察院办公楼；东侧邻阳江市军分区；北侧邻20米规划道路；西侧为体育南路。二、设计依据1、规划部门勘定的用地红位置线图。2、国家及广东省现行设计规范及标准要求。3、本设计任务书三、建设内容及规模本项目主要由办案工作楼、地下车库组成，各建筑的具体要求如下：1、办案工作楼大楼共五层，占地面积为820平方米，总建筑面积为4000平方米，设二座楼梯和一台电梯。首层、二层为办案用房和专业技术用房。三、四层为会议室、办公室。五层为干警体能训练用房。2、地下车库为第一期工程，面积共计1700平方米，与办案工作楼一起建设，包括办案工作楼的地下层部分设备用房，其余为停车车位，并作好与后续工程连接问题。四、市政设施供水、供电工程：合理配置变配电设施、生活用水设施、消防用水设施。排水排污工程：用地内污水、雨水排放分流，化粪池不可临近道路配置，各管道布置符合设计规范要求。道路：用地内路网规划设置合理。第五章合同条款及合同文件格式 GF-2000-0209建设工程设计合同（示范文本）（民用建设工程设计合同）工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由设计人编填）设计证书等级：__________________________发包人：________________________________设计人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：阳江市公共工程管理局设计人：发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条　本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1.4本项目的招标文件。第二条　本合同设计项目的内容：本工程为限额设计，设计概算不得超过1638万元，名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）工程设计费固定总价（万元）设计方案初步设计概算编制施工图设计 （详见本项目设计任务书）建筑面积约5700平方米√√√√ 1638 说明一、工程规划、设计收费执行2002国家发计委和建设部颁发的《工程勘察设计取费标准》，工程设计费合同价为中标价万元，若审定建安工程费（经财政审核后的工程建安预算造价，不包括暂列金额）有减少，则结算时设计费用按中标价×审定建安工程费÷1638万元进行结算，若审定建安工程费有增加，则按中标价结算；二、以上设计费总额中已包含设计风险金，包括以下内容：① 概预算编制费及设计、服务（含设计、服务过程中所有的设计修改工作以及施工现场服务工作等）和本项目招标文件设计费计费方式所含的风险等。② 因发包人或使用单位要求或各类报建所需的方案调整、图纸变更的修改设计工作由设计人按要求完成，不另行收费。③ 本招标文件及合同所承担的义务和责任。④ 因分期设计分期实施造成的设计调整及重复设计，不另行收费。三、本工程设计费基价计费额在设计工作全部完成的情况下，按全部工程量、不分专业统一计算；如若未能按发包人要求完成设计工作，发包人将根据其完成工作量按招标文件中的设计费支付对应比例进行结算；如若需签订设计补充合同，须按本项目招标文件设计费计算原则执行。第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1中标通知书12设计任务书 13项目估算书1　　第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1设计方案4经市政府确认的中标修改方案后，按招标文件规定时间执行施工全图16套(不含报建设计图纸)，其中含加盖审图中心公章的图纸不少于6套，并提供相应光盘3张。提供永久性彩色展示模型的制作,比例1：300。提供5套修改后的总体布局、单体造型等的立体透视效果图及鸟瞰图，同时，鸟瞰图应表明与周边关系及装修效果图，并包括电子版文件2修建性详细规划8按招标文件规定时间执行3初步设计（包括项目概算编制）10按招标文件规定时间执行4全套正式施工图（达到预算深度的项目总概算）10按招标文件规定时间执行5第五条　规划、勘察、设计费支付：签订设计合同后，向市政府申请支付工程设计费的10%的预付款；施工图审查完成并提交正式施工图，向市政府申请支付至完成工作量设计费的70%；主体结构完成，向市政府申请支付至完成工作量设计费的80%；竣工完成或交付使用之后向市政府申请支付至完成工作量设计费的90%；验收备案完成10天后向市政府申请支付完成所有尾款。第六条　双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7设计服务期:1、方案设计：自中标通知书发出后 个日历天内提供不少于3个设计方案给招标人确定设计方案，直至方案评审通过；2、初步设计：自收到设计方案确认文件后 个日历天内向招标人提交初步设计图纸和相关资料；3、施工图设计：自收到初步设计确认文件后 个日历天内向招标人提交经过审图中心审查合格的施工图设计文件；4、施工现场配合服务：自中标人提交经施工图审查合格的施工图之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。5、并提供一份完整的设计概算。第七条　违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人只需退还设计人的履约保证金，设计合同终止；已开始设计工作的，发包人和设计人根据已进行的实际工作量进行结算，设计人不得提出已完成实际工程量之外的任何索赔。7.2在工程实施过程中，如遇项目停建、取消，按以下方式支付：在施工图审查之前，按《工程勘察设计取费标准》中各阶段工作量完成比例支付；在施工图审查之后，支付至总设计费的70%；7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的3％。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，扣减设计费的0.3万元。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人没收设计人的全部履约保证金，并报建设主管部门在一年内设计人不得以任何理由参与阳江市公共工程管理局的投标活动。第八条　其他8.1发包人要求设计人派专人长期进驻施工现场进行配合与解决有关问题，并由监理公司及时考核后上报发包方,未及时到位服务每次扣罚1000元。 8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付设计资料及文件是指经施工图审查机构审定的设计资料及文件，其份数超过招标文件及本合同规定的份数，设计人另收工本费；在设计过程中，设计人应按发包人的要求提供报建用的图纸，此部分图纸不另收工本费用。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6设计人承担本工程设计过程中主要设计人员至少包括一级注册建筑师和一级注册结构师各一名。8.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.8其它约定事项：1）工地例会及发包人要求的现场事故处理等协调事项，设计人必须派设计项目负责人参加，无故缺席的每次扣减设计费1000元。经发包人确认的设计变更需在3天内提供变更图纸，无故逾期每次扣减设计费1000元。2）设计人如在阳江市内未设置设计办事机构的，必须半个月内在阳江市内设置常驻办公场所，按照投标承诺的专业人员配置或按照常驻阳江分支机构配置人员的承诺在设计期间提供服务，且在阳江区域内办公，如不能满足要求，发包人有权终止合同。若因服务不到位造成损失,由现场监理工程师出具意见,给予发包人相应数额的经济赔偿；3）施工期间必须安排各专业设计代表驻现场服务，设计代表必须是参加过本项目的建筑、结构和水电部分设计的专业人员。每缺勤一次，扣减设计费1000元。4)中标人应当在签定工程设计合同时，向业主提交履约担保，履约担保可以提供招标人所同意接受的商业银行、保险公司或已在本市备案的担保公司出具的保函，履约担保数额通常为合同金额的10%，如中标人履约保证金为银行保函则在竣工验收合格7天后退还(无息)。8.9、补充条款：(1)在工程设计过程中，对本工程的设计工作进行过失登记制度，对同一个项目设计人的过失记录或受到建设行政主管部门通报批评连续有二次（及以上）的，将根据过失严重情况在一定期限内限制设计人在发包人(阳江市公共工程管理局)承接设计业务。对诚信记录良好的，将列入发包人(阳江市公共工程管理局)诚信档案名录。通报批评或过失记录次数处罚相应时间二次半年三次一年(2)在工程图纸设计的过程中，设计人必须做到在方案阶段同步出项目总估算，初步设计阶段同步出项目总概算，施工图阶段同步出项目总预算。对于方案设计和初步设计合并的项目或不进行方案设计的项目，同样应按发包方的要求编制项目总估算、总概算和总预算，工程设计费按招标文件及合同的规定计取，各设计阶段提供的造价编制费、设计变更、补充、修改、优化等均含在设计费中，不再按国家计委颁布的工程勘察设计收费标准(2002年修订本)中的有关条款给予另计。(3)、本项目设计实行限额设计，建筑总面积控制在5700平方米以内，建安工程造价控制在1638万元以内。如经审核后的工程建安和设备购置费用预算造价超过控制范围外的，则追究设计单位的责任，超过10%～15%的，扣减5%的工程设计费，超过15%～20%的，扣减10%的工程设计费，超过20%以上的，扣减20%的工程设计费。设计人承担因限额设计需要增加设计修改工作，不另计费用。(4)设计变更须由发包人及监理共同确认后方为有效设计变更；(5)合同签订后七天内，设计人须提交本项目设计进度计划；(6)设计人在本项目设计过程中，必须完成本项目投资所包含的全部设计内容，若设计单位暂不具备某项专业设计资质或能力，或有特殊要求必须由其他设计单位设计的，须由本合同的设计人经发包人同意自行委托具有专业设计资质的单位进行设计（不另计设计费用），并负责办理有关报批手续，对设计的质量负责。(7)设计人各个阶段的设计成果除需满足相关技术、设计规范、标准要求外，必须严格实行限额设计，保证估算控制概算、概算控制预算。如若发生以下情况，将扣减工程设计费：1)在方案设计阶段，未按要求提交项目总估算的，扣减5%的工程设计费；2)在初步设计阶段，未按要求提交项目总概算的，扣减5%的工程设计费；3)在施工图设计阶段，未按要求提交项目总预算的，扣减10%的工程设计费；(8)凡在施工图中发现有违反强制性设计规范要求的，每项扣减1‰的工程设计费；(9)经监理单位和阳江市公共工程管理局认定，在施工图设计中达不到施工图设计深度，即局部做法不详，或尺寸不明确，无法按施工图提供的内容完成施工的，必须在24小时内解决问题。否则，每项扣减0.5%的工程设计费；(10)以上罚则不免除设计人的责任，设计人仍须按招标文件和合同及有关的规定完善相应的工作，否则，发包人将扣减其设计费并限制其以后在发包人的投标活动。(11)设计人应根据规划要点、《设计任务书》、发包人及使用单位的意见，按时完成方案设计、方案修改及相关报建工作（包括方案、初步设计、规划、消防、防疫、施工图审查等）；应确保设计图纸质量，满足各项报建的要求及阳江市建筑工程质量通病防治办法的有关规定；设计人须赔偿因图纸错漏造成施工过程中变更、返工、停工浪费；在送审查施工图时，设计人须提供各专业图纸会审意见。 (12)上述(7)、（8）、(9)、(10)、（11）条款及本合同8.3、8.4条款若有发生，除按规定进行处罚外，每发生一次将分别做一次过失记录。（13）合同签署后，设计人无特殊情况未经发包人同意不得变更主要设计人员。（14）设计人向施工现场派出代表，随时解决有关设计问题，不另计费用。（15）设计人参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。（16）设计人承担永久性彩色展示模型的制作,比例1：300,不另计费用。(17）设计人须提供3套修改后的总体布局、单体造型等的立体透视效果图及鸟瞰图，同时，鸟瞰图应表明与周边关系效果图和装修效果图，并包括电子版文件，不另收费用。（18）设计人自行向规划部门购买电子地形图,不另收费用。(19) 设计人根据规划设计要点、《设计任务书》、发包人及使用单位的意见，按时完成方案设计、方案修改、初步设计及配合相关报建工作（包括方案、初设、规划、消防、防疫、人防、供电、供水、涉外、防雷、燃气、地震、环保及施工图审查等）。(20)本项目设计内容包含所有土建、装饰、安装(含电气、给排水、消防、电梯、空调、监控系统等)、配套工程（含高压进线、高低压配电、弱电、网络、绿化、道路、广场、围墙大门、室外给排水、停车场、路灯、太阳能等设备相关配套）。如设计有高支模、基坑大开挖等安全专项技术措施的，设计人需提供高支模、基坑支护等施工图设计。设计人应负责调查设计用地周围的市政管网及道路接口，完善衔接部分的设计和图纸，《施工图设计》文件中应提供所引用图集的复印件； (21) 设计人负责进行工程详细勘察工作，包括内容有： ①自然地理地质条件与工程地质条件；②岩土物理力学统计指标；③环境工程地质与工程地质条件评价；④地下水位工程地质条件及工程降水方案及有关参数；⑤地下室深基坑施工方案及建议；⑥土（岩）类别及挖方时土石比例；(22) 校园信息化系统、厨房专业系统、永久用电及配电房电气设施等专业深化设计，中标人必须委托相关的专业设计单位进行专项设计；(23)须达到国家有关《方案设计》《初步设计》《施工图设计》的编制深度，在初步设计阶段，设计人要就各主要单体建筑的地面装饰材料提出不少于三个比选方案（如瓷砖、花岗岩、水磨石等），电梯设备和空调系统的初步设计要达到能进行设备招标的深度。设计人如未按招标文件满足发包人的质量和时间要求，发包人有权中止与设计人的合同关系，并根据其完成工作量按招标文件支付设计费中对应的比例进行结算，且发包人有权按评标总分排名依次另请设计单位做下一步深化设计工作；(24) 设计人应充分考虑设计方案的经济性及可实施性，按发改局的立项批复严格控制规模及投资，应承担需要的设计修改工作（不另计费用），确保满足阳江市相关规定要求。(25) 设计人应确保设计图纸质量，满足各项报建的要求；(26) 设计人需提供各项报建所需的全部设计图纸（不另计费用）；并对发标的施工图进行确认；(27) 设计人须及时编制达到施工图预算深度的概算，如滞后于标底或有抄袭现象将扣减10%的工程设计费，设计工程量必须准确，不得漏项。 8.10其它有关条款按招标文件执行。8.11本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向当地有管辖权的人民法院起诉。8.12本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。　 8.13本合同经双方签章后生效。　 8.14双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。　 8.15本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人名称：　　　　　　　　　 设计人名称：（盖章）　　　　　　　　　　（盖章）法定代表人：（签字）　　　　法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）　　　　委托代理人：（签字）住　　所：　　　　　　　　　 住　　所：邮政编码：　　　　　　　　　 邮政编码：电　　话：　　　　　　　　　 电　　话：传　　真：　　　　　　　　　 传　　真：开户银行：　　　　　　　　　 开户银行：银行帐号：　　　　　　　　　 银行帐号：合同附件一：设计管理人员及专业设计人员名单及联系方式发包人的设计管理人员安排及联系方式分工姓名职务或职称移动电话电子邮箱业主代表的上级主管业主代表业主代表助理设计人的专业设计人员安排及联系方式专业分工姓名执业资格或技术职称办公室电话/移动电话电子邮箱设计总负责人总工程师项目负责人总平面与室外环境设计专业负责人专业设计人道路设计专业负责人专业设计人建筑设计专业负责人专业设计人结构设计专业负责人专业设计人电气设计专业负责人专业设计人给水排水设计专业负责人专业设计人绿化设计专业负责人专业设计人室内装饰设计专业负责人专业设计人气体消防工程设计专业负责人专业设计人智能化系统工程设计专业负责人专业设计人工艺对土建要求设计专业负责人专业设计人概算与修正概算专业负责人专业负责人报建服务专业负责人专业设计人总包设计协调专业负责人专业设计人资料员 合同附件二：各版次设计成果文件内容要求（必须包含但不限于以下内容）一、文件出版要求版次阶段文件要求出版装订说明1方案优化1、文件的扉页应用印刷体注明设计总负责人/项目经理、建筑专业设计人的姓名；2、每张图形文件的图标栏中，应分别设计人、校对/审核人、设计总负责人/项目经理的签名；一般以A3规格、具备封面与封底，侧装出版。2初步设计1、扉页。应有设计单位名称、资质证书的等级及编号，单位负责人、总建筑（工程）师、项目负责人、各专业负责人的名单（印刷体）及签字。并盖有单位出图专用章，建设单位公章，注册建筑（工程）师执业专用章。2、设计总说明首页及文件目录页。应盖有设计单位出图专用章，相应级别注册建筑（工程）师执业专用章。3、建筑说明首页及建筑图纸目录页，应盖有设计单位出图专用章、作为项目负责人的相应级别注册建筑师执业专用章，并在图纸目录页的图签内签字。4、建筑图纸，应有总平面设计、竖向设计、各单体平面、立面、剖面设计等，总平面要列出主要经济技术指标，各平面图要列出本层建筑面积，各种使用功能部分面积，防火分区面积及防火门标注明确。并有相应级别注册建筑师的签字。5、结构说明首页及结构图纸目录，应盖有单位出图专用章、作为结构专业负责人的相应级别注册结构工程师执业专用章，并在图纸目录页的图签内签字。6、结构图纸，应有相应级别注册结构工程师签字。 7、设备专业（水、电、通风空调）说明首页及图纸目录页，应盖有单位出图专用章，并有该专业负责人在图纸目录页的图签内内签字。各专业设计图应符合相应的制图规范，图面清晰。初步设计文件应执行设计图纸“三级校审”制度等规定，一般以A3规格、具备封面与封底，侧装出版。也可根据需求采用其它规格的图纸，但需将其折叠成A4规格，装在硬文件盒内；1、建筑专业装订顺序：透视效果图、设计总负责人、项目负责人、设计人员名单（签名、盖章）、城市规划部门对项目的历次批文复印件、设计总说明/建筑说明、建筑专业图纸；2、结构专业说明/图纸；3、电专业说明/图纸；4、空调专业说明/图纸；5、水专业说明/图纸；6、装饰专业说明、图纸；7、设计概算文件。封面应有注册造价师签名及执业注册章编号；3施工图设计1、建筑专业图纸。应有作为项目负责人的注册建筑师在工程设计总说明目录、设计总平面图及主要平面、立面、剖面图上签字，并加盖执业专用章。 2、结构专业图纸。应有作为结构专业负责人的注册结构工程师在设计文件中结构专业目录页及修改设计文件的每页的图签内签字，并加盖执业专用章。 3、结构计算书。对有特殊要求者，应按审查人员要求提供有关数据。设计构造大样根据需求自定比例，但必须满足指导施工的清晰示意要求。可采用A0—A4规格的图纸，但必须全部折叠成A4规格，装在硬文件盒内；采用A0—A4规格的图纸，但必须全部折叠成A4规格，装在硬文件盒内；4施工图深化设计文件1、文件的扉页应用印刷体注明设计人、校对/审核人、设计总负责人/项目经理、配套专业设计人的姓名，并加出图专用章；2、每张图形文件的图标栏中，应分别设计人、校对/审核人、设计总负责人/项目经理的签名；3、各专业设计图应国家建设部《关于颁布〈建筑工程设计文件编制深度规定〉(2003版)规定的比例出图，设计构造大样根据需求自定比例，但必须满足指导施工的清晰示意要求。可采用A0—A4规格的图纸，但必须全部折叠成A4规格，装在硬文件盒内；二、设计内容要求（必须包含但不限于以下内容）(一)版次1(用户确认版)?设计说明?各层平面图(二)版次2(初步设计版)设计文件的质量、内容和深度要符合国家和省、市的有关规定和要求。建筑工程文件编制深度除按建设部《关于批准〈市政公用工程设计文件编制深度的要求〉通知》（建设[1992]102号）规定外，还应满足以下要求：设计总说明应包括：●设计依据（各种文件、法规、地理、气候条件）；●工程概况、工程设计的范围及规模；●设计的特点及指导思想；●交通组织及停车；●园林绿化布置及指标；●消防、环保卫生、建筑设计的原则和标准；●室内外装修标准；●设备、电气系统标准及用量组成；●空调冷量负荷；●外部市政条件及措施；●通信生产工艺要求及特点；●结构选型及特点、抗震设防；●存在的问题；●总指标（主要技术经济指标、总概算投资额、水、电、建材消耗量）等；●建筑篇说明内容包括：●设计依据、工程概况；●场地条件及总平面设计、竖向设计；●交通环境设计；●功能布局、水平及垂直交通设计；●单体平面、立面、剖面设计；●卫生间、屋面防水措施；●主要技术经济指标应包括：总用地面积、总建筑面积、建筑占地面积、道路广场面积、绿地覆盖率、建筑密度、容积率。●各功能分区建筑面积表：应包括通信生产机房面积、管理办公面积、设备用房面积、机动车停车面积及停车位数量等分列清楚。●结构篇说明内容包括：●设计依据、工程概况；●工程地质概况；●荷载取值；●抗震设防烈度、结构安全等级及抗震等级、材料选用；●结构设计（结构选型、基础形式、主要构件截面尺寸等）；●结构计算（分析方法、计算内容、计算结果、计算结果小结）；●特殊结构分析处理；●新技术与新材料的应用；●给水排水篇说明内容包括：●设计依据；●工程概况、设计范围；●给水系统（水源、用水量、室外给水系统、室外给水系统）；●室内饮用水供水系统；●消防系统（消防栓给水系统、自动喷水灭火系统）循环水系统；●排水系统（市政排水系统、污水日排放量、雨水排水量、室外排水系统、餐厅厨房污水处理、粪便污水处理排放、室内排水系统、屋面雨水排放、卫生洁具选型）；●采用的节水、节能措施、防污染措施；●主要设备及材料表等。●电气篇（强电、弱电）说明内容包括：●设计依据、工程概况；●设计范围；●强电、弱电(仅含消防报警与灭火)设计；●设备用电负荷统计表；●总电力供应指标；●主要设备及材料表等。强电设计应包括：●供电设计（负荷等级、供电电源及电压、系统、继电保护与计量、控制与信号、功率因素补偿方式、供电线路和户外照明、防雷与接地）；●电力设计（电源、电压和配电系统、环境特征和配电设备的选择、导线、电缆选择及敷设方式、设备安装、接地系统）；●照明设计（照明电源、电压、容量、照度标准及配电系统形式、光源及灯具的选择及控制、配电设备选择及线路敷设方式、照明设备接零或接地）；●火灾自动报警及联动控制系统；●建筑与构筑物防雷保护。●空调与通风篇说明内容包括：●设计依据、设计范围；●工程概况；●通风系统、制冷系统、防烟系统、排烟系统及主要设备及材料表。●环境保护篇：●设计依据、工程概况；●设计的范围及设计原则；●污水治理、自备发电机的废气治理；空调冷却塔的噪声治理；环境设计（绿化、美化环境）。●技术经济与概算篇说明详附件四：《初步设计概算文件编制格式及内容》●消防篇设计说明包括：●设计依据、工程概况；●总平面(与相邻用地的关系)；●建筑及结构部分；●气体消防系统；●水消防系统；●火灾自动报警及联动控制、防烟及排烟设计说明等。2、初步设计图纸部分：⑴建筑设计/场地设计图纸包括：●目录；●总平面图首层及以上各层平面(各层平面应标注出的相关要素)①建筑面积、首层平面另加注总建筑面积；②通信机房层应将通信技术单元、辅助单元的相互位置表示清楚；③应有工艺及设备管线井的位置及尺寸标注）；●各向立面图；●剖面（剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位）；●建筑外立面构造设计应考虑分体空调室外机的安装，满足承重构件的结构安全、方便安装与维修、冷凝水排放的要求；●场地竖向设计图；●道路与板块地面、绿化与水体平面图；●围墙与大门平面；●综合市政管线平面；⑵结构设计图纸包括：●目录；●桩位及基础平面；●各层结构平面图（选取有代表性的楼层、并标注板厚及梁截面尺寸）；●新型结构的构造要求或节点简图。⑶给水排水设计图纸包括：●目录；●总平面；●各层给排水、消防（含水、气体）平面图；●给排水、消防（含水、气体）系统图；●主要设备及材料表。⑷电气设计图纸包括：●目录；●供电总平面图；●变配电站：高、低压供电系统图，平面布置图；●电力平面、系统图；●电气消防平面、系统图；●建筑防雷；●弱电系统设备间及管井布置；●主要设备及材料表。(5)空调与通风设计图纸包括：●目录；●各空调、通风平面图；●主机房平面图（设备位置及规格）；●特殊自控系统原理图；●主要设备及材料表。(三)版次3(施工图设计版)1、建筑设计图纸包括：●目录；●建筑构造说明(注明各功能分区/用房/区间的装饰构造作法)；●总平面图(注明总用地面积、建筑占地面积、绿地面积与绿地率、道路广场面积、总建筑面积（地上面积/地下面积）、建筑密度、容积率等。●建筑各层平面防火及防烟分区；●疏散路线图；●首层及以上各层平面：(建筑面积、首层平面另加注总建筑面积、通信机房层应将通信技术单元、辅助单元的建筑面积表示清楚；应有工艺及设备管线井的位置及尺寸标注)；●各向立面图；●剖面（剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位）；●构造设计详图(门窗/卫生间/楼梯/立面构造节点/通信工艺构造节点等)；●门窗表；2、结构设计图纸包括：●目录；●结构总说明●桩位布置图及承台（基础）平面图；●桩配筋图；●承台（基础）详图；●各层结构平面图、板配筋图、梁配筋图；●柱、混凝土墙平面定位图，配筋图；●抗震设计梁柱墙节点构造详图（可采用通用详图集）；●楼梯配筋详图；●钢结构构件详图及预埋件详图；●新型结构]、特种结构和构筑物的构造要求或节点详图。3、给水排水设计图纸包括：●目录；●给排水设计说明；●总平面；●各层给排水、消防（含水、气体）平面图；●给排水、消防（含水、气体）系统图；●卫生间给排水放大平面及系统图；●水泵房设备布置放大平面及系统图；●给排水处理设施构造平、剖面及详图；●主要设备及材料表。4、电气设计图纸包括：●目录；●电气设计说明；●供电总平面图；●高、低压供电系统图；●电力平面图、系统图；●电气照明平面图、系统图；●建筑物防雷保护图；●电气消防平面图、系统图；●主要设备及材料表。5、空调设计主要图纸包括●目录；●空调设计与施工说明；●主要设备表；●计算书（耗热量计算、设备选择计算与管网水力计算）；●水系统的管材、配件、阀门的选型及配置等主要材料表；●风道与其它管道的交叉出详图；风口、消声器、调节阀、防火阀和必要测试孔位置示意；●风道的安装、保温，以及穿过伸缩缝的做法和预留孔洞等示意；●就地观测仪表的选型及配置；●空调系统供电控制及自动控制要求；6、综合管线布置图7、场地设计图纸包括：●场地竖向设计，与城市道路的接口处理；●车行道/人行道/板块地面剖面(包括路缘石、基层处理构造大样)；●绿化(花池)与水体(水池)的构造设计；●围墙与大门的构造设计；●综合市政管线与管井(通信光纤引入人井构造、高压引入缆沟、市政供水/雨污排水、化粪池、雨水井等；8、装饰设计图纸与表格?装饰设计构造详图；?《各用房各构件的饰面构造作法一揽表》(表1)?《各用房各构件的装饰材料耐火等级表》；不符合防火要求的装饰材料必要的阻燃处理措施; (表2)?《各用房各构件的装饰材料污染控制指标表》(表3)(四)版次4(深化图设计版)●配合安装自备发电机提供二次浇注基础构造设计、消音排烟构造设计等；●按建筑设计/专项承包设计接口时机，先后提供接口部位构造设计图，并进行专业编号：01_智能化系统与装饰设计接口深化图及预算文件；02_其它专项与装饰设计接口深化图及预算文件；工程竣工前，将上述各专项分包设计接口深化图汇总，提供12份完整的深化图设计文件(包括各专项造价汇总预算书)；第六章投标文件格式一、商务文件格式建设工程设计投标文件招标工程编号：（2012）第号工程名称： 投标文件内容：投标人： （盖公章）法定代表人：（签字）联系人：电话： 手机：投标文件投标函目录一．法定代表人身份证明书……………………………二．投标文件签署授权委托书…………………………三．授权委托人身份证明（身份证复印件）…………四．投标函………………………………………………五．投标保证金有关单据………………………………………六、其它资料……………………………………………………（一）法定代表人身份证明书单位名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年月日经营期限：姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（投标人单位名称） 的法定代表人。特此证明。投标人：（盖章）日期： 年 月 日（二）投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名） 系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程设计投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程设计的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人： （签字）性别：年龄：身份证号码： 职务：投标人： （盖章）法定代表人：（签字）授权委托日期：年月 日（三）授权委托人身份证明（身份证复印件）（四）投 标 函致：（招标人）根据贵方编号为 （招标编号）的（招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标总价承包。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：1、招标文件中要求的投标文件；2、金额为 元的投标保证金；3、其他资料。据此函，签字人兹宣布同意如下：1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第57项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。5、其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：投标人： （盖单位公章）地址： 邮编：电话： 传真：法定代表人（签字）或授权委托人：（签字） 拟担任设计项目负责人： （签字）投标函附表投 标 函 附 表项目名称招标工程编号投标人名称设计项目负责人姓名： 注册建筑师级别：级，编号： 职称(专业）： 投标报价1、规划、设计合同价=中标价。工程设计费用（包括建筑方案、室内设计、室外设计、项目工作模型和概算）承诺以 万元合同总价完成招标内容规定的设计任务，若审定建安工程费（经财政审核后的工程建安预算造价，不包括暂列金额）有减少，则结算时设计费用按中标价×审定建安工程费÷1638万元进行结算，若审定建安工程费有增加，则按中标价结算。勘察、设计周期日历天。备注投标人： （盖单位公章）地址： 邮编： 电话： 传真： 法定代表人 （签字）或授权委托人：（签字） 拟担任设计项目负责人： （签字）日期：年月日