理工大学盱眙校区（教学区）建设工程招标公告

南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程招标

资格预审公告

本招标项目南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程已由盱眙县行政审批局以盱审批备【2020】379号批准建设，项目业主为盱眙县宏伟城乡开发有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

1）工程名称：南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程。

2）项目概况：项目建设地点为盱眙县宁淮产业园天泉大街东侧南山大道北侧地块。项目主要建设内容为教学区，总用地面积约193926?O，总建筑面积约130000?O。

3）招标范围：本次招标内容为南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程项目建筑施工，主要包括学术交流中心、宿舍（四人间）、宿舍（双人间）、看台、体育馆食堂、实验室实习场所及附属用房A#、实验室实习场所及附属用房B#、综合办公楼、院系及科研楼1#、院系及科研楼2#、院系及科研楼3#、图文信息中心共12幢主楼的土建工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、电气工程、智能化工程施工，以及宿舍（单人间）的外墙装修工程和南京理工大学盱眙校区（教学区）的其他配套工程施工，包括但不限于户外绿化工程、道路工程、消防工程、人防工程、管道综合、配电房、门卫房、垃圾房、景观小品等。详见工程量清单及相关图纸、规范。

4）工程类型：建筑工程。

5）工程预算价：约55000.00万元。

6）工期要求：600日历天。

7）工程质量要求：创成省优工程。

8）付款方式：预付款10%（合同签订，人员和机械进场，提供银行保函（银行承担连带责任保证）或经招标人认可的其他担保方式后支付），全部基础出±0后支付合同价的10%，全部主体封顶完成后支付至合同价的50%（同时扣回预付款），竣工验收合格后付至已完工程量对应造价的70%，经审计部门审计完成后付至审定价的97%，余款3%待缺陷责任期满后无质量问题一次性（无息）付清。以上付款均不包含预留金和暂列金额及暂估价，付款时提供增值税专用发票。

9）履约担保：工程中标价的10%。投标人在招标人签发中标通知书10个工作日内，采用转账、银行保函（银行承担连带责任保证）或经招标人认可的其他担保方式将履约担保提交给招标人，逾期未交的可视其放弃中标资格，招标人有权没收投标保证金，并采取相应措施。

履约保证金返还方式：工程竣工验收合格后返还（无息）。

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）投标人资质类别和等级要求：具备房屋建筑工程施工总承包一级（含）以上资质的法人单位。

（3）投标拟派项目经理资质类别和等级要求：具有建筑工程专业注册建造师一级资质，同时执有安全生产考核合格证B类证。

（4）企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》。

（5）投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

8）投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年的。

9) 投标企业近两年内违反招投标规定受到行政处罚的；

10)资格审查申请文件、投标文件中所提供的资料有失实内容和弄虚作假的内容，如果有虚假，愿承担全部责任。

（6）项目经理必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（注：1.不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险。2.不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；

3)项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5 年的；

说明：“在建工程”处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

(7)项目管理机构主要管理人员的要求，技术负责人须具有与工程项目相适应专业的高级技术职称，并具有8年以上工程施工现场管理工作经验(企业出具证明，格式详见承诺书格式一，扫描件上传至电子标书)，配备至少4中国采招网（bidcente r.com.cn|）名施工员、4名安全员、4名质量员，须提供相应的岗位证书。（技术负责人高级技术职称及项目管理机构人员证书扫描件上传至电子标书）。

除法定条件外，项目管理机构人员均不允许变更，对违约变更人员均应予以处罚；技术负责人、安全员、质量员、施工员在中标结果公示至施工竣工期间，不得同时在两个及以上的建设工程项目中任职，但施工企业承接同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工且总工程量在项目负责人级别承接范围内的除外；也不得兼任本项目的其他岗位。

（8）投标拟派项目经理及授权委托代理人必须是本单位签订有劳动合同的正式员工，须提供劳动合同及2020年7月1日以来任意连续6个月投标人为其缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料。

（9）业绩: 企业近5年（2016年4月1日起）承担过合同建筑面积65000平方米及以上或合同金额27500万元及以上的公共建筑的房屋建筑施工总承包项目的。（有效的扫描件上传至企业诚信库为准）

注：类似工程证明材料：合同、竣工验收证明（建设、施工、设计、监理四方盖章）、中标通知书三者缺一不可；时间以竣工验收时间为准。

（10）根据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）等文件要求，在评标时，招标人或者代理机构将通过“信用中国”网站、“信用江苏”网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网平台查询投标人、法定代表人、授权委托人和项目负责人是否为失信被执行人，查询结果为失信被执行人的，则资格审查为不合格。

（11）符合法律、法规规定的其他条件。

三、招标文件的获取

（1）获取时间：2021年5月14日至2021年5月20日

（2）获取方式：请投标人登陆请投标人登陆淮安市公共资源交易中心网。

（3）资料费人民币0元，投标人在下载招标文件时从网上支付。

（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/）电子化交易登陆入口，使用经认证的CA锁下载招标文件，招标文件将与公告同时发布，本工程不接受现场报名。

CA证书办理点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；

咨询人：张忠宝，电话：138*****890。

网上操作如遇技术问题，电话：********查看详情00、153*****178。

四、投标截止时间及开标方式

4.1递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2021年5 月26日09 时00 分。

4.2资格预审地点：盱眙县金鹏大道2号（原盱眙县五墩农商行院内）具体标室详见公告栏（淮安市公共资源交易中心盱眙分中心）。

4.3逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予接收。

五、资格审查

本次资格预审采用有限数量制，资格评审标准详见资格预审文件第三章。

本次资格预审采用有限数量制，通过资格条件审查的申请人少于9家时，需重新组织招标；多于9 家时，按资格预审得分由高到低顺序选9家通过资格预审的申请人参加本项目投标。下一阶段按合理低价法确定中标人。

如出现综合得分相同的情况，按以下因素择优选择：

1）、施工总承包资质高企业优于资质低企业;；

2）、建筑工程施工中标额大企业优于建筑工程施工中标额小企业；

3）、2016年4月1日至投标截止日（以竣工验收证明材料为准）企业承担的类似业绩数量

多的优于少的企业；

4）、2018年4月1日至投标截止日企业获得国优工程奖项数量多的优于少的企业；

5）、不良行为记录少的优于多的企业。

备注：

①“类似工程”详见资格审查办法前附表详细评审“企业类似业绩”描述。

②“国优工程奖”详见资格审查办法前附表详细评审“工程奖项”。

六、评标方法

电 话：158*****068 电 话：153*****981

传 真： / 传 真：/

联系人

电话

联系人

电话

南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程招标

资格预审公告

本招标项目南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程已由盱眙县行政审批局以盱审批备【2020】379号批准建设，项目业主为盱眙县宏伟城乡开发有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

1）工程名称：南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程。

2）项目概况：项目建设地点为盱眙县宁淮产业园天泉大街东侧南山大道北侧地块。项目主要建设内容为教学区，总用地面积约193926?O，总建筑面积约130000?O。

3）招标范围：本次招标内容为南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程项目建筑施工，主要包括学术交流中心、宿舍（四人间）、宿舍（双人间）、看台、体育馆食堂、实验室实习场所及附属用房A#、实验室实习场所及附属用房B#、综合办公楼、院系及科研楼1#、院系及科研楼2#、院系及科研楼3#、图文信息中心共12幢主楼的土建工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、电气工程、智能化工程施工，以及宿舍（单人间）的外墙装修工程和南京理工大学盱眙校区（教学区）的其他配套工程施工，包括但不限于户外绿化工程、道路工程、消防工程、人防工程、管道综合、配电房、门卫房、垃圾房、景观小品等。详见工程量清单及相关图纸、规范。

4）工程类型：建筑工程。

5）工程预算价：约55000.00万元。

6）工期要求：600日历天。

7）工程质量要求：创成省优工程。

8）付款方式：预付款10%（合同签订，人员和机械进场，提供银行保函（银行承担连带责任保证）或经招标人认可的其他担保方式后支付），全部基础出±0后支付合同价的10%，全部主体封顶完成后支付至合同价的50%（同时扣回预付款），竣工验收合格后付至已完工程量对应造价的70%，经审计部门审计完成后付至审定价的97%，余款3%待缺陷责任期满后无质量问题一次性（无息）付清。以上付款均不包含预留金和暂列金额及暂估价，付款时提供增值税专用发票。

9）履约担保：工程中标价的10%。投标人在招标人签发中标通知书10个工作日内，采用转账、银行保函（银行承担连带责任保证）或经招标人认可的其他担保方式将履约担保提交给招标人，逾期未交的可视其放弃中标资格，招标人有权没收投标保证金，并采取相应措施。

履约保证金返还方式：工程竣工验收合格后返还（无息）。

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）投标人资质类别和等级要求：具备房屋建筑工程施工总承包一级（含）以上资质的法人单位。

（3）投标拟派项目经理资质类别和等级要求：具有建筑工程专业注册建造师一级资质，同时执有安全生产考核合格证B类证。

（4）企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》。

（5）投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

8）投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年的。

9) 投标企业近两年内违反招投标规定受到行政处罚的；

10)资格审查申请文件、投标文件中所提供的资料有失实内容和弄虚作假的内容，如果有虚假，愿承担全部责任。

（6）项目经理必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（注：1.不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险。2.不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；

3)项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5 年的；

说明：“在建工程”处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

(7)项目管理机构主要管理人员的要求，技术负责人须具有与工程项目相适应专业的高级技术职称，并具有8年以上工程施工现场管理工作经验(企业出具证明，格式详见承诺书格式一，扫描件上传至电子标书)，配备至少4名施工员、4名安全员、4名质量员，须提供相应的岗位证书。（技术负责人高级技术职称及项目管理机构人员证书扫描件上传至电子标书）。

除法定条件外，项目管理机构人员均不允许变更，对违约变更人员均应予以处罚；技术负责人、安全员、质量员、施工员在中标结果公示至施工竣工期间，不得同时在两个及以上的建设工程项目中任职，但施工企业承接同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工且总工程量在项目负责人级别承接范围内的除外；也不得兼任本项目的其他岗位。

（8）投标拟派项目经理及授权委托代理人必须是本单位签订有劳动合同的正式员工，须提供劳动合同及2020年7月1日以来任意连续6个月投标人为其缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料。

（9）业绩: 企业近5年（2016年4月1日起）承担过合同建筑面积65000平方米及以上或合同金额27500万元及以上的公共建筑的房屋建筑施工总承包项目的。（有效的扫描件上传至企业诚信库为准）

注：类似工程证明材料：合同、竣工验收证明（建设、施工、设计、监理四方盖章）、中标通知书三者缺一不可；时间以竣工验收时间为准。

（10）根据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）等文件要求，在评标时，招标人或者代理机构将通过“信用中国”网站、“信用江苏”网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网平台查询投标人、法定代表人、授权委托人和项目负责人是否为失信被执行人，查询结果为失信被执行人的，则资格审查为不合格。

（11）符合法律、法规规定的其他条件。

三、招标文件的获取

（1）获取时间：2021年5月14日至2021年5月20日

（2）获取方式：请投标人登陆请投标人登陆淮安市公共资源交易中心网。

（3）资料费人民币0元，投标人在下载招标文件时从网上支付。

（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/）电子化交易登陆入口，使用经认证的CA锁下载招标文件，招标文件将与公告同时发布，本工程不接受现场报名。

CA证书办理点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；

咨询人：张忠宝，电话：138*****890。

网上操作如遇技术问题，电话：********查看详情00、153*****178。

四、投标截止时间及开标方式

4.1递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2021年5 月26日09 时00 分。

4.2资格预审地点：盱眙县金鹏大道2号（原盱眙县五墩农商行院内）具体标室详见公告栏（淮安市公共资源交易中心盱眙分中心）。

4.3逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予接收。

五、资格审查

本次资格预审采用有限数量制，资格评审标准详见资格预审文件第三章。

本次资格预审采用有限数量制，通过资格条件审查的申请人少于9家时，需重新组织招标；多于9 家时，按资格预审得分由高到低顺序选9家通过资格预审的申请人参加本项目投标。下一阶段按合理低价法确定中标人。

如出现综合得分相同的情况，按以下因素择优选择：

1）、施工总承包资质高企业优于资质低企业;；

2）、建筑工程施工中标额大企业优于建筑工程施工中标额小企业；

3）、2016年4月1日至投标截止日（以竣工验收证明材料为准）企业承担的类似业绩数量

多的优于少的企业；

4）、2018年4月1日至投标截止日企业获得国优工程奖项数量多的优于少的企业；

5）、不良行为记录少的优于多的企业。

备注：

①“类似工程”详见资格审查办法前附表详细评审“企业类似业绩”描述。

②“国优工程奖”详见资格审查办法前附表详细评审“工程奖项”。

六、评标方法

电 话：158*****068 电 话：153*****981

传 真： / 传 真：/

南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程招标

资格预审公告

本招标项目南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程已由盱眙县行政审批局以盱审批备【2020】379号批准建设，项目业主为盱眙县宏伟城乡开发有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

1）工程名称：南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程。

2）项目概况：项目建设地点为盱眙县宁淮产业园天泉大街东侧南山大道北侧地块。项目主要建设内容为教学区，总用地面积约193926?O，总建筑面积约130000?O。

3）招标范围：本次招标内容为南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程项目建筑施工，主要包括学术交流中心、宿舍（四人间）、宿舍（双人间）、看台、体育馆食堂、实验室实习场所及附属用房A#、实验室实习场所及附属用房B#、综合办公楼、院系及科研楼1#、院系及科研楼2#、院系及科研楼3#、图文信息中心共12幢主楼的土建工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、电气工程、智能化工程施工，以及宿舍（单人间）的外墙装修工程和南京理工大学盱眙校区（教学区）的其他配套工程施工，包括但不限于户外绿化工程、道路工程、消防工程、人防工程、管道综合、配电房、门卫房、垃圾房、景观小品等。详见工程量清单及相关图纸、规范。

4）工程类型：建筑工程。

5）工程预算价：约55000.00万元。

6）工期要求：600日历天。

7）工程质量要求：创成省优工程。

8）付款方式：预付款10%（合同签订，人员和机械进场，提供银行保函（银行承担连带责任保证）或经招标人认可的其他担保方式后支付），全部基础出±0后支付合同价的10%，全部主体封顶完成后支付至合同价的50%（同时扣回预付款），竣工验收合格后付至已完工程量对应造价的70%，经审计部门审计完成后付至审定价的97%，余款3%待缺陷责任期满后无质量问题一次性（无息）付清。以上付款均不包含预留金和暂列金额及暂估价，付款时提供增值税专用发票。

9）履约担保：工程中标价的10%。投标人在招标人签发中标通知书10个工作日内，采用转账、银行保函（银行承担连带责任保证）或经招标人认可的其他担保方式将履约担保提交给招标人，逾期未交的可视其放弃中标资格，招标人有权没收投标保证金，并采取相应措施。

履约保证金返还方式：工程竣工验收合格后返还（无息）。

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）投标人资质类别和等级要求：具备房屋建筑工程施工总承包一级（含）以上资质的法人单位。

（3）投标拟派项目经理资质类别和等级要求：具有建筑工程专业注册建造师一级资质，同时执有安全生产考核合格证B类证。

（4）企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》。

（5）投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

8）投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年的。

9) 投标企业近两年内违反招投标规定受到行政处罚的；

10)资格审查申请文件、投标文件中所提供的资料有失实内容和弄虚作假的内容，如果有虚假，愿承担全部责任。

（6）项目经理必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（注：1.不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险。2.不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；

3)项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5 年的；

说明：“在建工程”处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

(7)项目管理机构主要管理人员的要求，技术负责人须具有与工程项目相适应专业的高级技术职称，并具有8年以上工程施工现场管理工作经验(企业出具证明，格式详见承诺书格式一，扫描件上传至电子标书)，配备至少4名施工员、4名安全员、4名质量员，须提供相应的岗位证书。（技术负责人高级技术职称及项目管理机构人员证书扫描件上传至电子标书）。

除法定条件外，项目管理机构人员均不允许变更，对违约变更人员均应予以处罚；技术负责人、安全员、质量员、施工员在中标结果公示至施工竣工期间，不得同时在两个及以上的建设工程项目中任职，但施工企业承接同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工且总工程量在项目负责人级别承接范围内的除外；也不得兼任本项目的其他岗位。

（8）投标拟派项目经理及授权委托代理人必须是本单位签订有劳动合同的正式员工，须提供劳动合同及2020年7月1日以来任意连续6个月投标人为其缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料。

（9）业绩: 企业近5年（2016年4月1日起）承担过合同建筑面积65000平方米及以上或合同金额27500万元及以上的公共建筑的房屋建筑施工总承包项目的。（有效的扫描件上传至企业诚信库为准）

注：类似工程证明材料：合同、竣工验收证明（建设、施工、设计、监理四方盖章）、中标通知书三者缺一不可；时间以竣工验收时间为准。

（10）根据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）等文件要求，在评标时，招标人或者代理机构将通过“信用中国”网站、“信用江苏”网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网平台查询投标人、法定代表人、授权委托人和项目负责人是否为失信被执行人，查询结果为失信被执行人的，则资格审查为不合格。

（11）符合法律、法规规定的其他条件。

三、招标文件的获取

（1）获取时间：2021年5月14日至2021年5月20日

（2）获取方式：请投标人登陆请投标人登陆淮安市公共资源交易中心网。

（3）资料费人民币0元，投标人在下载招标文件时从网上支付。

（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/）电子化交易登陆入口，使用经认证的CA锁下载招标文件，招标文件将与公告同时发布，本工程不接受现场报名。

CA证书办理点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；

咨询人：张忠宝，电话：138*****890。

网上操作如遇技术问题，电话：********查看详情00、153*****178。

四、投标截止时间及开标方式

4.1递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2021年5 月26日09 时00 分。

4.2资格预审地点：盱眙县金鹏大道2号（原盱眙县五墩农商行院内）具体标室详见公告栏（淮安市公共资源交易中心盱眙分中心）。

4.3逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予接收。

五、资格审查

本次资格预审采用有限数量制，资格评审标准详见资格预审文件第三章。

本次资格预审采用有限数量制，通过资格条件审查的申请人少于9家时，需重新组织招标；多于9 家时，按资格预审得分由高到低顺序选9家通过资格预审的申请人参加本项目投标。下一阶段按合理低价法确定中标人。

如出现综合得分相同的情况，按以下因素择优选择：

1）、施工总承包资质高企业优于资质低企业;；

2）、建筑工程施工中标额大企业优于建筑工程施工中标额小企业；

3）、2016年4月1日至投标截止日（以竣工验收证明材料为准）企业承担的类似业绩数量

多的优于少的企业；

4）、2018年4月1日至投标截止日企业获得国优工程奖项数量多的优于少的企业；

5）、不良行为记录少的优于多的企业。

备注：

①“类似工程”详见资格审查办法前附表详细评审“企业类似业绩”描述。

②“国优工程奖”详见资格审查办法前附表详细评审“工程奖项”。

六、评标方法

电 话：158*****068 电 话：153*****981

传 真： / 传 真：/

联系人

电话

联系人

电话

南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程招标

资格预审公告

本招标项目南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程已由盱眙县行政审批局以盱审批备【2020】379号批准建设，项目业主为盱眙县宏伟城乡开发有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

1）工程名称：南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程。

2）项目概况：项目建设地点为盱眙县宁淮产业园天泉大街东侧南山大道北侧地块。项目主要建设内容为教学区，总用地面积约193926?O，总建筑面积约130000?O。

3）招标范围：本次招标内容为南京理工大学盱眙校区（教学区）建设工程项目建筑施工，主要包括学术交流中心、宿舍（四人间）、宿舍（双人间）、看台、体育馆食堂、实验室实习场所及附属用房A#、实验室实习场所及附属用房B#、综合办公楼、院系及科研楼1#、院系及科研楼2#、院系及科研楼3#、图文信息中心共12幢主楼的土建工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、电气工程、智能化工程施工，以及宿舍（单人间）的外墙装修工程和南京理工大学盱眙校区（教学区）的其他配套工程施工，包括但不限于户外绿化工程、道路工程、消防工程、人防工程、管道综合、配电房、门卫房、垃圾房、景观小品等。详见工程量清单及相关图纸、规范。

4）工程类型：建筑工程。

5）工程预算价：约55000.00万元。

6）工期要求：600日历天。

7）工程质量要求：创成省优工程。

8）付款方式：预付款10%（合同签订，人员和机械进场，提供银行保函（银行承担连带责任保证）或经招标人认可的其他担保方式后支付），全部基础出±0后支付合同价的10%，全部主体封顶完成后支付至合同价的50%（同时扣回预付款），竣工验收合格后付至已完工程量对应造价的70%，经审计部门审计完成后付至审定价的97%，余款3%待缺陷责任期满后无质量问题一次性（无息）付清。以上付款均不包含预留金和暂列金额及暂估价，付款时提供增值税专用发票。

9）履约担保：工程中标价的10%。投标人在招标人签发中标通知书10个工作日内，采用转账、银行保函（银行承担连带责任保证）或经招标人认可的其他担保方式将履约担保提交给招标人，逾期未交的可视其放弃中标资格，招标人有权没收投标保证金，并采取相应措施。

履约保证金返还方式：工程竣工验收合格后返还（无息）。

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）投标人资质类别和等级要求：具备房屋建筑工程施工总承包一级（含）以上资质的法人单位。

（3）投标拟派项目经理资质类别和等级要求：具有建筑工程专业注册建造师一级资质，同时执有安全生产考核合格证B类证。

（4）企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》。

（5）投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

8）投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5 年的。

9) 投标企业近两年内违反招投标规定受到行政处罚的；

10)资格审查申请文件、投标文件中所提供的资料有失实内容和弄虚作假的内容，如果有虚假，愿承担全部责任。

（6）项目经理必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（注：1.不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险。2.不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；

3)项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5 年的；

说明：“在建工程”处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

(7)项目管理机构主要管理人员的要求，技术负责人须具有与工程项目相适应专业的高级技术职称，并具有8年以上工程施工现场管理工作经验(企业出具证明，格式详见承诺书格式一，扫描件上传至电子标书)，配备至少4名施工员、4名安全员、4名质量员，须提供相应的岗位证书。（技术负责人高级技术职称及项目管理机构人员证书扫描件上传至电子标书）。

除法定条件外，项目管理机构人员均不允许变更，对违约变更人员均应予以处罚；技术负责人、安全员、质量员、施工员在中标结果公示至施工竣工期间，不得同时在两个及以上的建设工程项目中任职，但施工企业承接同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工且总工程量在项目负责人级别承接范围内的除外；也不得兼任本项目的其他岗位。

（8）投标拟派项目经理及授权委托代理人必须是本单位签订有劳动合同的正式员工，须提供劳动合同及2020年7月1日以来任意连续6个月投标人为其缴纳的养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料。

（9）业绩: 企业近5年（2016年4月1日起）承担过合同建筑面积65000平方米及以上或合同金额27500万元及以上的公共建筑的房屋建筑施工总承包项目的。（有效的扫描件上传至企业诚信库为准）

注：类似工程证明材料：合同、竣工验收证明（建设、施工、设计、监理四方盖章）、中标通知书三者缺一不可；时间以竣工验收时间为准。

（10）根据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）等文件要求，在评标时，招标人或者代理机构将通过“信用中国”网站、“信用江苏”网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网平台查询投标人、法定代表人、授权委托人和项目负责人是否为失信被执行人，查询结果为失信被执行人的，则资格审查为不合格。

（11）符合法律、法规规定的其他条件。

三、招标文件的获取

（1）获取时间：2021年5月14日至2021年5月20日

（2）获取方式：请投标人登陆请投标人登陆淮安市公共资源交易中心网。

（3）资料费人民币0元，投标人在下载招标文件时从网上支付。

（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/）电子化交易登陆入口，使用经认证的CA锁下载招标文件，招标文件将与公告同时发布，本工程不接受现场报名。

CA证书办理点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；

咨询人：张忠宝，电话：138*****890。

网上操作如遇技术问题，电话：********查看详情00、153*****178。

四、投标截止时间及开标方式

4.1递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2021年5 月26日09 时00 分。

4.2资格预审地点：盱眙县金鹏大道2号（原盱眙县五墩农商行院内）具体标室详见公告栏（淮安市公共资源交易中心盱眙分中心）。

4.3逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予接收。

五、资格审查

本次资格预审采用有限数量制，资格评审标准详见资格预审文件第三章。

本次资格预审采用有限数量制，通过资格条件审查的申请人少于9家时，需重新组织招标；多于9 家时，按资格预审得分由高到低顺序选9家通过资格预审的申请人参加本项目投标。下一阶段按合理低价法确定中标人。

如出现综合得分相同的情况，按以下因素择优选择：

1）、施工总承包资质高企业优于资质低企业;；

2）、建筑工程施工中标额大企业优于建筑工程施工中标额小企业；

3）、2016年4月1日至投标截止日（以竣工验收证明材料为准）企业承担的类似业绩数量

多的优于少的企业；

4）、2018年4月1日至投标截止日企业获得国优工程奖项数量多的优于少的企业；

5）、不良行为记录少的优于多的企业。

备注：

①“类似工程”详见资格审查办法前附表详细评审“企业类似业绩”描述。

②“国优工程奖”详见资格审查办法前附表详细评审“工程奖项”。

六、评标方法

电 话：158*****068 电 话：153*****981

传 真： / 传 真：/