首南街道石家村房屋返修工程招标公告

鄞州区首南街道石家村房屋返修工程施工招标文件招标人：宁波市鄞州区首南街道石家村经济合作社 代理人：宁波正源工程造价咨询有限公司鄞州区首南街道石家村房屋返修工程施工招标文件招标编号：SN-ZB（2013）-016 招 标 人：宁波市鄞州区首南街道石家村经济合作社 (盖章)法定代表人（签字或盖章）：招标代理名称： 宁波正源工程造价咨询有限公司（盖章）法定代表人（签字或盖章）：招标文件编制日期： 2013年 月日备案意见：备案单位：宁波市鄞州区首南街道公共资源交易站（盖章）备案日期：2013 年月 日第一章招标公告招标条件项目业主/招标人宁波市鄞州区首南街道石家村经济合作社招标代理机构宁波正源工程造价咨询有限公司项目名称鄞州区首南街道石家村房屋返修工程项目概况及招标范围建设地点宁波市鄞州区首南街道石家村项目规模总建筑面积174.3平方米结构层数地上一层项目总投资/工程造价140565元资金来源及出资比例财政拨款招标范围鄞州区首南街道石家村房屋返修工程图纸范围内。质量控制目标按国家验收标准一次性验收合格安全要求合格工期要求30日历天投标人资格要求投 标 人资格等级房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质项目负责人资格等级建筑工程注册建造师贰级及以上（含临时建造师）其他要求专职安全员一名联合体投标1、本项目不接受 （接受或不接受）联合体投标。2、联合体牵头人应是具备 / 施工资质的单位。1、投标人及拟派项目负责人须经“宁波市建筑业行政管理信息系统”审核通过，投标人不得有正在被公示的不良行为记录。2、“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中企业电子信用证在鄞州区登记正常。资格审查方式资格后审招标文件获取凡有意参加投标者，可在本公告附件自行下载招标文件电子版（电子版内容包含： 招标文件、图纸及预算书）。招标文件售价：每套100元/份，售后不退。该费用须在递交投标文件后投标截止时间前支付给招标代理机构，否则，招标人将拒绝其投标。投标文件的提交投标截止时间：2013年12月6日14时00分；地点：宁波市鄞州区首南街道17楼 1701-4 会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。联系方式招标代理人招标代理人：宁波正源工程造价咨询有限公司联系人： 戚忠法、严索佳，电话：0574-********查看详情、159*****605第二章投标人须知（投标须知前附表一）项号条款号内容说明与要求11.1招标人名称：宁波市鄞州区首南街道石家村经济合作社联系人： 石先生 ，电话：135*****61921.1招标代理人名称：宁波正源工程造价咨询有限公司联系人：戚忠法、严索佳，电话：0574-********查看详情、159*****605 31.1 项目名称鄞州区首南街道石家村房屋返修工程41.1建设地点宁波市鄞州区首南街道石家村51.1建设规模总建筑面积174.3平方米61.1结构层数地上一层71.1招标工程类别三类工程81.1工程总投资/工程造价140565元93.1建设资金来源及出资比例财政拨款103.1资金落实情况已落实11承包方式包工包料分包工程■不允许122.1招标方式公开招标131.2招标范围鄞州区首南街道石家村房屋返修工程图纸范围内141.2标段划分数量及方式1个标段151.2质量等级要求按国家验收标准一次性验收合格161.2安全等级要求合格171.2计划工期要求招标计划工期：30日历天184.1投标人资格要求1、投标人资质条件、能力和信誉:资质条件：房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质拟派的项目负责人资格要求：建筑工程注册建造师贰级及以上（含临时建造师）2、其他要求：专职安全员一名3、投标人及拟派项目负责人须经“宁波市建筑业行政管理信息系统”审核通过，投标人不得有正在被公示的不良行为记录。 4、“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中企业电子信用证在鄞州区登记正常。19是否接受联合体投标■不接受。2013投标预备会■不召开。21踏勘现场■不组织。投标人如需勘踏现场，请自行与招标人联系。228.1投标报价方式■ 综合单价法。238.1工程量计算依据1、施工设计图纸2、编制原则和依据：《《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）等工程造价管理机构发布的工程价格信息等计价依据。。248.4合同价格类型固定总价2510.1资格审查申请文件编制内容1、封面2、资格审查申请函3、附表及附件：①附年检合格的企业营业执照副本、资质证书副本、企业安全生产许可证、《宁波市鄞州区建设工程交易证》、经鄞州区备案的《宁波市建筑市场信用证》信息系统中的电子信用证打印凭证等复印件②法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书③拟派项目负责人资格证书及身份证复印件④投标保证金收款凭证复印件⑤企业A/B/C三类人员安全生产考核证书复印件⑥企业提供可承担本工程的相关承诺：承诺投标人及拟派的项目负责人无正在被公示的不良行为记录。⑦申请函注：上述资料均需提交原件，开标结束后归还，提交时原件须装入档案袋并标注好单位名称。资格审查申请文件中内容不全或与投标人递交的原件内容不符者，视为资格审查不合格。2610.1商务标编制内容书面格式：1、封面(附件一)2、法定代表人身份证明书（附件二）3、法定代表人授权委托书（附件三）4、投标函（附件四）5、投标函附录（附表一）6、投标报价一览表（附件五）7、投标预算确认书（须同时加盖投标人公章、法人章，否则视为废标处理）附件六8、项目管理机构人员组成表（附表二）277.1招标文件质疑截止时间2013年12月4日 10 时 00 分质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构（传真内容中不得出现投标人的任何信息）传真号码：****-********中国采招网（ bidcenter.com.cn|）查看详情287.2招标文件答疑截止时间2013年12月4日 16 时 00 分答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网上自行下载答疑内容。2918.1投标截止时间2013年12月6日14时00分。3011.1投标有效期■ 投标截止时间开始起30天。3112投标担保金额：人民币贰仟捌佰元整形式投标保证金投标保证金采用转账支票或银行电子汇票担保收件人：宁波市鄞州区首南街道公共交易站 开户银行： 鄞州银行首南支行银行账号：********查看详情********查看详情9投标担保提交人必须与投标人一致，投标人必须以总公司名义提交投标担保。提交截止时间： 2013 年12月5日 16 时 00 分3214.1投标文件份数书面格式：资格审查文件：壹份（单独包封）商务标：壹份正本，贰 份副本。电子格式：无3316投标文件提交收件人：宁波市鄞州区首南街道办事处地点：宁波市鄞州区首南街道17楼 1701-4 会议室截止时间:2013年12月6日 14时00分3419开 标开始时间:2013年12月6日14时00分 地点: 宁波市鄞州区首南街道17楼 1701-4 会议室3520评标委员会组建评标委员会构成： 3 人，业主自行委派3625评标办法■抽签价最接近法(详见第七章评标细则)3727.1是否授权评标委员会确定中标人■否，推荐的中标候选人数：2 家。3830履约担保金额:不少于投标总价的10%或人民币 /形式: 汇票或支票；担保收件人：招标人提交时间：签订本招标工程承发包合同前担保额度浮动机制■不实行。投标人须知前附表二序号项目内容招标文件要求备注1履约保证金合同总价的10%2开工时间收到开工通知后三天内3工期提前奖励标准不计4投标承诺工期延误赔偿标准1000元/天5投标承诺工期延误赔偿限额合同总价的2.5%①招标人应约定工期、质量、违约的具体扣罚标准及要求。②未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺，不良记录且公示的，罚没全部到场承诺违约金。6质量未达到投标承诺违约金限额合同总价的4%7未履行项目负责人到位率≥50%及工地附近成立项目部承诺违约金限额合同总价的2.5%8未履行按投标文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺违约金限额合同总价的0.5%9未履行安全文明施工承诺违约金限额合同总价的0.5%10工程保修金结算价的5%11是否同意招标文件及其它内容要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”12是否同意合同协议条款要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”13是否同意招标文件补充说明要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”一、总 则1、工程说明1.1 工程项目概况见投标须知前附表一第1项至第8项所述。1.2本工程招标范围、质量、安全及工期要求见投标须知前附表一第13项至第17项所述。2、招标方式2.1 本工程按照宁波市鄞州区建设工程项目招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，现通过投标人须知前附表一第12项所述的招标方式对本项目的施工进行招标。3、资金来源3.1 建设单位的资金通过前附表一第9项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项内的合格支付。4、资质与合格条件的要求4.1 参加投标的单位和项目负责人必须满足前附表一第18项所要求的相应的资质。5、投标费用5.1 投标人应承担其投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。6、投标人不得存在下列情形之一，否则，其投标作废标处理。（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。（3）为本标段的监理人、代建人、或提供招标代理服务的；（4）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或相互任职或工作的；（6）被责令停业的、被暂停或取消投标资格的、财产被接管或冻结的；（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的；二、招标文件组成内容7、 招标文件的组成7.1 招标文件包括以下内容：第一章招标公告 第二章投标人须知 第三章评标办法第四章合同条款第五章技术规范及技术资料第六章投标文件格式第七章评标细则7.2 根据本章第7条款对招标文件所做的澄清、修改、补充构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。当招标文件与招标补充文件在同一内容上表述不一致时，以最后发出的招标补充文件为准。7.3投标人应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。7、4招标文件的澄清、修改、补充7.4.1 投标人对招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第27 项规定的招标文件质疑截止时间前以书面形式向招标人提出。7.4.2无论是招标人根据需要主动对招标文件（包括预算书）进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、修改或补充，招标人都将于投标人须知前附表第28项规定的招标文件答疑截止时间前对所有投标人的疑问进行集中解答。答疑内容将在区公共资源交易中心网上公布。三、投标报价说明8、投标价格8.1 本工程的投标报价采用投标人须知前附表一第22项所规定的方式，工程量计算依据按投标人须知前附表一第23项规定。8.2 投标报价应为在投标文件中提出的各项支付金额的总和。本招标工程的施工地点为投标人前附表一第4项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标中所报的单价、合价以及投标总价均包括投标人中标后为完成合同规定的全部工程需支付的一切费用（含税金）和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。投标报价应是招标工程的范围、质量、安全及工期的全部，不得以任何理由予以重复作为投标人计算单价或合价的依据。8.3本工程的投标报价为投标人须知前附表一第24项所规定的合同价格类型。8.4 综合单价法是指项目单价采用全费用单价（规费、税金按规定程序另行计算）的一种计价方法。综合单价包括完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需要的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润和风险费用。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个综合单价，任何有选择的报价将不予以接受。投标人未填综合单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价中。综合单价法的工程量计算依据为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中的工程量计算规则和浙江省建设工程工程量清单计价有关规定。8.5招标人提供的预算单价作为投标人投标报价的依据，投标人自行考虑下浮率填报。如在投标过程中，投标人发现招标人提供的预算书存在重大错误的或漏项的（超过总价的5%及以上），投标人应在投标人须知前附表规定的质疑截止时间前书面提出，经招标人确认后执行。四、投标文件编制9、投标文件的语言9.1 投标文件及投标人与招标人之间的与投标有关的来往通知、函件和文件均使用中文。10、投标文件的编制要求10.1 本工程的投标文件主要包括下列内容：资格审查申请文件内容详见投标人须知前附表一第25项，格式详见第六章。商务标内容详见投标人须知前附表一第26项，格式详见第六章。10.2 投标文件应当按招标文件所提供的投标文件格式进行编写，如有必要，可以按同样格式扩展。其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利与招标人的承诺。10.3 投标文件应当对招标文件有关投标报价、建设工期要求、投标有效期、质量要求、安全文明要求、技术标准和规范要求、投标担保要求、履约担保要求、违约经济责任及其他招标文件要求承诺的主要商务条款要求、项目管理机构人员配备要求等实质性内容作出响应。11、投标有效期11.1 投标文件见投标人须知前附表一第30项规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。11.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以以书面形式通知投标人延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。同意延长投标有效期要求的投标人不得要求也不允许修改或撤销其投标文件，但需要相应地延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本章第12条款关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失败，但投标人有权收回其投标担保。12、投标担保12.1 投标保证金提交12.1.1投标人必须在2013年12月5日下午16：00前，将投标保证金汇入宁波市鄞州区首南街道公共交易站内。12.1.2 投标保证金以到达指定账户内的时间为准，由于资金没有按招标文件规定时间到账或未及时办理投标保证金提交确认手续而造成的后果，由投标人自行负责。12.2 投标保证金退还12.2.1 投标人将在中标通知书发出后七个工作日内将投标保证金退还。12.2.2投标保证金的提交与退还应遵循“交一退一”原则。12.2.3 投标人办理退还投标保证金时，应向宁波市鄞州区首南街道公共事务服务中心出具来往款收据，否则不予办理。12.3 投标人应按投标人须知前附表第32项规定提交投标保证金，作为其是否响应招标文件实质性内容。招标人及招标代理人应于保证金提交截止日后及开标日前及时将保证金支付情况报监督部门备案。12.4 投标人若发生违反担保责任条件，有下列情况之一时，将被没收投标保证金：12.4.1投标人在投标有效期内撤销或修改其已经生效的投标文件；12.4.2 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；12.4.3 投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标。13、招标预备会（不召开预备会）14、投标文件的份数和签署14.1 投标人按投标人须知前附表一第32项的规定份数提交投标文件。14.2 投标文件的商务标的正本与副本均需使用不褪色的材料书写或打印，字迹应清晰易于辨认。投标人应在投标文件封面的右上角清楚地标明：“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。14.3 投标文件（资格审查申请文件或商务标）的封面及有投标人的落款处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。14.4 全套投标文件应无涂改和行间插字或增删，如有修改，投标人在修改处应加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。五、投标文件的递交15、 投标文件的密封与标志15.1 投标人应将资格审查申请文件、投标文件的商务标分别密封在不同的包封中，并在包封上正确标明 “资格审查申请文件”，“ 商务标”同时标明招标工程名称、招标人名称、投标人名称等内容。15.2 投标文件的包封应密封完好，并在包封的封口处加盖投标人的印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。15.3如果包封没有按本章第15.2条款规定密封，招标人将不予受理。如果包封上没有按本章第15.1条款规定加以标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。16 投标文件的提交16.1 投标人应按投标人须知前附表一第33项所规定的时间、地点向投标文件收件人提交投标文件。投标人须在投标截止时间前支付给招标代理机构购买招标文件的费用，否则，其投标将被拒绝。16.2 除特殊情况外，投标人提交的投标文件不予退还。16.3 招标人收到投标文件后，应办理投标文件签收手续。16.4 逾期送达的或未送到指定地点的投标文件，招标人不予受理。17、投标文件的修改与撤回17.1在投标人须知前附表一第29项所规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。17.2 投标人对投标文件的修改，应按本章第15、16条款的规定密封、标志和递交，并在包封上清楚标明“修改”或“撤回”字样。17.3 投标人修改或撤回已提交的投标文件的书面通知应按本章第14.3、14.4条款的的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。17.4 修改的内容为投标文件的组成部分。17.5 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日期间，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。若出现第11.2条情况，按11.2执行。18、 投标截止期18.1 投标文件提交的截止时间见投标须知前附表一第29项规定。18.2 招标人可按本章第7条款规定以招标文件补充文件的方式，酌情延迟投标截止时间，在此情况下，投标人的权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后的投标截止时间为止。六、开标19、开标19.1 招标人按投标人须知前附表一第34项规定的时间和地点公开开标，投标人法定代表人（或其委托代理人）必须准时到场参加开标活动。否则，其投标将被拒绝。从开标直至宣布中标结果止，除招标人宣布休会外，投标人必须到场参加开标活动的人员不得擅自离开指定场所。如因投标上述人员的擅自离开而影响开标、评标，可视情况拒绝其投标文件。19.2投标人应提前向招标人提交下列原始证件资料，以便评标委员会对投标人的资格进行评审：投标保证金收款凭证、法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书、资格审查申请文件及其他附件材料的原件。19.3开标前未提交19.2要求提交的证书原件的单位将被视作不响应招标文件要求，招标人将拒绝其投标。19.4投标人法定代表人（或其委托代理人）未准时到场参加开标活动的投标人将被视作自动放弃投标。19.5 开标程序19.5开标会议在有关部门监督与指导下，由招标代理单位组织并主持。19.6先开启资格审查申请文件，资格审查申请文件评审结束后宣布评审结果，再开启商务标、评审商务标。19.7 开商务标时，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及与评标有关的其他内容，并做好开标记录。招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认。七、评标20、评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。 21、评标过程的保密21.1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。21.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评审委员会影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。21.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。22、评标22.1 评标委员会按照投标人须知前附表第36规定的评标办法（详见第七章“评标细则”）对投标文件进行评审。第七章“评标细则法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。22.2 对评审过程出现以下情况，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移送区交易中心处理。22.2.1 招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；22.2.2不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；或投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；或投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；或投标文件相互混装、样式非常相似的；22.2.3不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；22.2.4法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。23、 初步评审23.1 评标委员会依据评标办法规定的标准对资格审查申请资料进行初步评审。有一项不符合评审标准的投标文件作废标处理。评标委员会依据评标办法规定的标准对投标文件的商务标进行初步评审。有一项不符合评审标准的投标文件作废标处理。23.2 投标人有下列情形之一的，其投标文件作废标处理：23.2.1 经评委会认定，串通投标或弄虚作假或有其他违反有关招标投标法律、法规、规章行为的；23.2.2 不按本章第25条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在的问题进行澄清、说明或补正。23.2.3 不按本章第23.4条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正的；23.2.4资格审查文件、商务标未盖投标人法人章或未盖法定代表人印鉴或未签字；23.2.5 投标文件擅自改变招标文件提供的内容或格式，致使招标文件的原意发生改变。23.2.6 投标人未按招标文件要求提交投标担保；23.2.7 投标文件中有涂改、行间插字或删除的内容未盖投标人法人章或法定代表人印鉴或未签字；23.3 投标报价的形式的确认以总报价为准。23.4 投标文件的错误修正: 投标文件有以下错误的，评标委员会按下列原则对投标文件进行修正：23.4.1 如果投标函中的内容与投标文件其他条款内容不一致时，以投标函中的内容为准。23.4.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。23.4.3 当合价之和与总报价不一致时，以总价为准，按比例调整合价，并相应调整单价；当工程量与单价的乘积与合价不一致时，以工程量和合价为准，修正单价。23.4.4 按上述修正错误的原则和方法调整和修正价格，投标人以书面形式确认并同意修正后，修正后的内容和价格对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的内容和价格，则其投标将被拒绝并且其投标担保将被没收，并不影响其他投标文件的评标。23.5 投标文件的响应性认定：23.5.1 在详细评标之前，评标委员会将首先审查投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件、要求和规范相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制，而且纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。23.5.2一般将投标总报价、建设工期要求、投标有效期、质量要求、安全文明要求、技术标准和规范要求、投标担保要求、履约担保要求、违约经济责任及其他招标文件要求承诺的主要商务条款要求、项目管理机构人员配备要求等作为招标文件的实质性要求内容。23.5.3 对实质上不响应招标文件要求的投标文件，将作废标处理，并且不允许通过澄清、修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。23.6 经评标委员会初步评审，符合评标办法前附表评审标准规定的投标文件达到3个或3个以上时，评标委员会才能对商务标进行详细评审，否则将视作本次招标缺乏有效竞争而重新组织招标。24、详细评审24.1 评委将仅对按第23条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。24.2评价和比较应根据评标办法对投标报价、工期、质量标准、优惠条件、社会信誉及以往业绩等内容进行综合评定。24.3 对超出招标文件规定报价范围的投标报价，其投标应作废标处理。24.4 经评标委员会详细评审，否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。24.5 投标价格采用价格调整的，在评标时不应考虑执行合同期间的价格变化和允许调整的规定。25、投标文件的澄清、说明和补正25.1 评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题前后表述不一致或有明显错误的内容或其他细微偏差作必要的澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。25.2 投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（除本章第23.4条规定的允许修正的投标文件的错误外）。对同类问题表述不一致的内容，投标人应作出有利于招标人的澄清、说明或补正。25.3评标委员会对投标人提交的澄清或说明有疑问的，可以要求投标人进一步作出澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。26、评标结果26.1 评标委员会应按照第七章“评标细则”规定的排名顺序确定中标候选人。26.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。八、授予合同27、定标27.1定标后，招标人于七日内签发中标通知书，报宁波市鄞州区首南街道公共资源交易站备案。30、履约担保30．1在签订合同前，中标人按投标人须知前附表一第38项规定金额和方式向招标人提交履约担保。30．2若中标人不按本章第30．1条款规定提交履约担保，招标人将有充分理由废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。31、签订合同31.1办理《中标通知书》后，招标人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件、投标文件与中标人签订施工合同。中标人在收到中标通知7天内与招标人签订合同，无故不签订合同的，将取消其中标资格。招标人在与中标人签订合同后15日内，将合同报相关部门备案。31.2合同在中标人向招标人提交了有效履约担保后正式生效。31.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人施工。31.4招标工程竣工时，招标人和中标人将按经备案的合同条款进行结算、审计，任何与该合同条款精神有抵触的其他协议都不能作为结算、审计的依据。32、根据区政府办（鄞政发【2007】111号）《关于做好政策性农业保险以险养险有关工作的通知》精神，政府财政性投资建设项目工程的建筑（安装）工程保险、建筑施工人员意外伤害保险，列入“以险养险”内容，一律由区政策性农业保险共保体承保。投标单位在中标后到区公共交易中心二楼区政策性农业保险单位定点窗口办理。九、重新招标和不再招标34、重新招标有下列情形之一的,招标人将重新招标：34．1投标截止时间止，按本章第19．4条款规定确认的投标人少于3个的；34．2经评标委员会评审后否决所有投标的。35、不再招标重新招标后，投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经批准后将不再进行招标。十、其他36、投标人有下列行为的，应取消其中标资格36．1在投标过程中与其他投标人或招标人或编制标底单位有串标行为的；36．2在投标过程中有弄虚作假的行为的；36．3在投标过程中对招标人、评委及相关工作人员施加压力，影响招标，评标公正性，或以不正当手段谋取中标的。37、由第36条行为影响而中标的，中标无效，并依法承担法律责任。 第三章评标办法25、本工程评标办法本工程的评标办法为：先开启资格审查申请文件，资格审查申请文件评审结束后进入商务标评审。商务标采用抽签价最接近法确定中标人。具体见第七章评标细则。第四章 合同条款本工程的“合同条件”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-99-0201）的“合同条件”。第一节专用合同条款合同协议条款将由招标人与中标单位依据《合同条件》结合具体工程情况，协商后签订。以下为招标人提出的涉及投标人的主要条款，投标人须在投标文件中进行承诺是否同意。（以下称招标人为发包人，称中标单位为承包人。）一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书（包括补充协议）（2）中标通知书（3）本合同专用条款（4）招标文件及招标答疑（5）投标书及其附件（6）本合同通用条款（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）工程报价书及预算书合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同使用汉语。3.2适用标准、规范：现行国家、建设部、浙江省、宁波市建设工程相关的施工及验收规范、标准。相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后提供图纸6套二、双方一般权利和义务5.工程师：5.2监理单位委派的总监理工程师监理公司：姓名： 联系电话：职务： 5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表姓名：职务： 联系电话： 7.项目负责人: 姓名：职务： 联系电话： 本工程项目负责人及施工管理人员应与中标确定的相一致。如承包人因特殊原因在施工中需更换项目负责人及施工管理人员的须征得发包人同意（其中项目负责人更换须经宁波市鄞州区人民政府首南街道办事处备案），且更换的人员应具备相应施工管理资格。8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前5天完成通用条款8.1(1)中的内容。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3天完成通用条款8.1(2)中的内容，地点详见施工组织设计。电讯设施由承包人自行解决，费用自理。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线提供时间：开工前5天提供上述资料。 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前5天。 （6）水准点与座标控制点交验要求：开工前3天，现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前5天。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：中标单位须在工地附近成立项目部。（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：签订合同后5天提供施工总进度计划、施工组织设计，所提供的施工总进度计划、施工组织设计应不低于投标时的要求。（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：均由承包人承担、负责，费用由承包人承担。（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供业主、监理用办公室一间及办公设施。（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理，费用自理。（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付前保护成品，费用由承包人承担。（6）施工场地清洁卫生的要求：保持现场整洁、堆放有序、工完料清。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在签订合同后5天内向发包人提供符合发包人要求的工程总进度计划、实施性施工方案及施工方案的说明。工程师确认的时间：3个工作日。 11.开工及延期开工11.1开工日期以监理批准、发包方确认之日为准。13.工期延误13.1双方约定工期顺延的情况仅指：（1）不可抗力（仅指战争、地震、对宁波市有影响的强台风及超强台风）；（2）重大设计变更（引起工程量增加20%以上）；（3）监理和发包人同意顺延的其他情况。由上述（1）～（3）原因引起的工期顺延，发包人不承担因此所致的机械台班停置、人员窝工、停工等所有损失。13.2因非承包人原因造成的工期延误，承包人应及时办理相关手续，逾期不办理或补办均不予认可。承包人及时办理相关手续的，发包人应按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。14.工程竣工14.1竣工日期以递交工程竣工报告经业主确认之日为准。四、质量与检验：15.工程质量标准15.1乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。工程质量应达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。因承包方原因达不到合同约定的工程质量要求，发包方有权从其保证金中扣除其在投标书附录中承诺的工程质量违约金。其余按照通用条款16、17、18执行。五、安全施工：按照本合同通用条款第20、21、22条执行。承包人应遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格按安全标准组织施工，全面做到安全生产。施工期发生安全事故的一切责任均由承包人承担，并承担相应违约责任。六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2合同价款：固定总价合同。（除本合同规定可调外，招标施工图范围内一次性包干）23.3合同价款调整因素及对应的结算办法23.3.1双方约定合同价款的调整因素23.3.1.1设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单项目调整；23.3.1.2设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单的工程数量调整；23.3.1.3人工费、材料价、机械价格指数波动引起合同价款不予调整；23.3.2合同价款调整因素的计价依据23.3.2.1清单工程量计算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中的工程量计算规则、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）浙江省补充条款及浙江省有关08清单的补充规定。23.3.2.2定额子项计算依据：套用《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）及浙江省有关补充规定等。23.3.2.3主材价格取定的先后次序：先取《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2013年第7期）鄞州区价，如鄞州区价无的，取宁波市区价；上述均无的，取浙江省价。无正刊信息价的，按合理的市场价。并明确《宁波建设工程造价信息》（商情版）和浙江省建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。23.3.3合同价款调整因素对应的结算办法23.3.3.1设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单项目发生变更，结算单价确定的依据：承包人提供的工程量清单报价中有类似工程项目综合单价的，可以参照承包人提供的工程量清单报价中类似项目的综合单价计算确定（承包人提供的工程量清单报价中存在二个及以上类似工程项目且综合单价不同时，以其中价格较低的综合单价为准）；②承包人提供的工程量清单报价中没有类似项目综合单价的，则需重新组价，重新组价办法根据本合同专用条款23.3.3.5的内容。23.3.3.2设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单的工程数量发生变更：①结算时执行承包人提供的工程量清单综合单价；②但当工程单项变更金额占合同总价2%以上或其工程量增减超过该项目工程数量15%及以上的，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价重新组价。重新组价办法按本合同专用条款23.3.3.5的内容。23.3.3.4其他价款调整结算方法：（1）施工过程中发包人有权对材料的品牌、规格、型号及数量进行合理调整，承包人须无条件服从，且不得进行利润及相关任何费用索赔。（2）对招标（或投标）时未明确品牌、型号及产地的材料，承包人实际使用的材料，应以该种材料不低于投标报价为原则，如低于投标报价5%以上的结算按实调减；高于投标报价的，原则上不予调增，特殊情况由发包人说明原因并附相关详细证明性资料上报审计审核。（3）对于暂定数量，结算时工程量按实计算，单价按承包人投标报价计取。23.3.3.5重新组价的方法：（1）采用综合单价计价方式，根据设计修改图纸、变更联系单、签证单计算，计价依据按本合同专用条款“23.3.2”条款”。（2）材料价格按2013年7月份《宁波建设工程造价信息》（鄞州区）取定（除本合同条款“23.3.3.3”中约定材料可调价的外），无鄞州区材料信息价的，按同期宁波市材料信息价执行；无宁波市材料信息价的按同期浙江造价信息执行。并明确《宁波建设工程造价信息》（商情版）和浙江省建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。按上述执行后，仍存在无信息价材料的，由承包人根据发包人对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的单价，经发包人和监理在市场询价的基础上三方协商确定。（3）人工市场价按《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2013年7月份）计入。（4）机械费价格指数按《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2013年7月份）计取。（5）取费标准：本工程管理费率按工业及民用建筑工程三类中值计取；利润费率按工业及民用建筑工程中值计取；安全文明施工费按市区一般工程乘以1.5计取，冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、检验试验费、夜间施工增加费、二次搬运费均按中值计取，行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费不计取；建设工程规费按甬建价【2011】13号文件规定计取；税金按市区费率3.577%计取。（6）重新组价的结算价按合同下浮率进行浮动，最终结算以审计部门出具的结论为准。注：合同下浮率= 中标价/预算价- 1×100%（余同）。23.3.3.6本工程最终结算以审计部门出具的结论为准。24．工程预付款（无）25.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：全部完工后承包人向发包人提交已完工程的工程量报表确认。26.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：支付方式：工程验收合格、交齐竣工资料后支付到合同总价的80%；余款待审计部门结算审计后支付到合同结算总价的95%，余5%作为工程质量保修金，质量保修金待质量保修期满后28天内结清退还（无息）。七、材料设备供应27.发包人供应材料设备：本合同无发包人供应材料。（但发包人保留采购材料及设备的权力，承包人不得有异议）。28．承包人采购材料设备：全部。承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。任何材料的进场都需提交质保单和检验报告，并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用。八、工程变更当本工程设计需要变更时，由发包方、监理、承包方联合签发工程洽商单，经设计院确认并盖章认可。结构变更由设计单位出具正式修改通知书和修改图，并经发包方认可，承包人予以实施。承包人必须按照发包人的审批程序在工程变更后14天内办理变更手续，否则视为该变更无费用发生，因发包人原因除外。九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：确定初验日三天前提供完整的竣工技术资料4套，竣工图纸4套；待初验时提出相关问题整改结束进行竣工验收。所有竣工资料要求做到真实、完整。一切竣工资料必须经承包人全面审核的基础上签章后报送监理，经监理全面核对后交发包人确认。若竣工资料不符合归档要求，则发包人扣除结算造价的3‰的费用作为资料损失费。33.3发包人收到竣工结算报告及完整的资料后，及时提交有关部门进行审计，待审计单位出具审计结论后，按审定的竣工结算数并扣除保修担保金后与承包人办理工程款结算手续。33.5如承包人不能根据通用条款33.5条之规定递交竣工结算报告及完整的结算资料的，不得向发包人要求结算工程余款，因此造成发包人损失的，应按实承担赔偿责任。34.质量保修34.3.保修期限：34.3.1本工程保修期为二年，以递交工程竣工报告经业主确认之日为准开始计算。34.3.2保修担保金额：为工程结算价款的5%。十、违约、索赔和争议35.违约35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的工期违约责任：承包人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。应向发包人支付赔偿费。延误工期违约金1000元/天。延误期时间从规定竣工日期起直到全部工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。发包人在工期保证金中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其它责任。延误合同工期赔偿限额为合同价款的2.5%。承包人工期提前不予奖励。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的质量违约责任：未达到国家验收标准一次性验收合格标准，则质量保证金（即合同价款的4%）不予返还。不合格工程仍须将工程返工至合格标准。工程符合质量要求不予奖励。项目负责人到场50%及工地附近成立项目部的承诺违约金限额为合同价款的2.5 %，项目负责人到位率考核以业主项目监管人员与监理工程师同时签字为准。未履行按投标文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺违约金限额为合同价款的0.5%。未履行安全文明施工承诺违约金限额为合同价款的0.5%。承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。 37.争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向鄞州区人民法院起诉。十一、其他38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：按照国家规定。39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：指战争、地震、台风、强台风、超强台风等。风、雨雪、停水、停电不属于不可抗力。40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下： 承包人投保内容：现场所有承包方人员人身意外伤害保险、第三者人员生命财产保险和施工机械设备保险等。按鄞州区有关文件规定进行保险。41.担保：41.3本工程双方约定担保事项如下：本合同签订之前，承包人向发包人递交履约保证金共计合同价款的10%。若有违约则按35条款违约承诺条款在履约保证金中扣罚。余额在工程完工并经验收符合要求后,同时工程竣工资料按要求整理上交发包人后十个工作日内予以无息退回。因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，罚没承包人的履约保证金，由此造成发包人的各项损失，均由承包人承担。46.合同份数46.1双方约定合同份数：一式捌份，双方各执叁份，招标办执一份，审计部门执一份。第五章技术规范及技术资料第一节 技术规范现行的有关国家、地方、行业技术规范、规程和规定。第二节 工程预算书等技术资料招标人提供的有关资料。第六章投标文件格式一、资格审查文件组成： ●封面●资格审查申请函 ●附表及附件①附年检合格的企业营业执照副本、资质证书副本、企业安全生产许可证、《宁波市鄞州区建设工程交易证》、经鄞州区备案的《宁波市建筑市场信用证》信息系统中的电子信用证打印凭证等复印件②法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书③拟派项目负责人资格证书及身份证复印④投标保证金收款凭证复印件⑤企业A/B/C三类人员安全生产考核证书复印件⑥企业提供可承担本工程的相关承诺：承诺投标人及拟派的项目负责人无正在被公示的不良行为记录。⑦申请函注：上述资料均需提交原件，开标结束后归还，提交时原件须装入档案袋并标注好单位名称。资格审查申请文件中内容不全或与投标人递交的原件内容不符者，视为资格审查不合格。二、商务标组成：1、封面(附件一)2、法定代表人身份证明书（附件二）3、法定代表人授权委托书（附件三）4、投标函（附件四）5、投标函附录（附表一）6、投标报价一览表（附件五）7、投标预算确认书（须同时加盖投标人公章、法人章，否则视为废标处理）附件六8、项目管理机构人员组成表（附表二）工程施工招标资格审查申请文件项目编号：项目名称 ：投标人 ： （盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月日资格审查申请函宁波市鄞州区首南街道石家村经济合作社： 1、根据招标文件的要求，我方（申请人）提交的资格审查申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加 工程施工招标的投标资格。 2、我方的资格审查申请文件包含招标文件第二章“投标人须知前附表一”第25项规定的全部内容。3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。4、我方授权代表可通过（联系人及联系方式） 得到进一步的资料。我方在此声明，所提交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实、和准确，且不存在招标文件第二章投标人须知“总则”第6条款规定的任何一种情形。申请人： (盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 地址： 电话： 传真： 邮政编码： 日 期： 年月日投标保证金收执证明（此处复印投标保证金收款凭证）投标人：(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期： 年 月 日申请函鄞州区人民检察院：因（公司名称） 公司参加（工程名称） 投标，特到贵院查询本公司（组织机构代码） 和法人代表 （姓名） 、项目负责人（姓名及身份证号码） 2010年11月1日至今的行贿犯罪档案，请予接洽。投标人（盖章） 2013年月日 附件一 工程施工招标投标文件项目编号：项目名称 ：投标文件内容： 商务标部分投标人 ： （盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月日附件二 法定代表人身份证明书投标人名称 ：单位性质 ：地址 ：电话号码 ：成立时间： 年月日经营期限 ：姓名： 性别： 年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。特此说明。附：法定代表人身份证复印件。投标人： （盖章）年 月日附件三法定代表人授权委托书本人(姓名) 系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （受托人姓名） 为我单位的委托代理人，代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤销、修改 （招标人名称 ） 的（招标工程名称） 工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。投标人： （盖章）法定代表人： （签字或盖章）身份证号码： 委托代理人： （签字或盖章）身份证号码：年 月日附件四投 标 函致： 宁波市鄞州区首南街道石家村经济合作社 1、根据你方(招标工程名称) 工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿以人民币（大写） 元整的投标报价，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3、我方已按规定提交人民币(大写)：整的投标担保。4、如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定金额和方式向你方提交履约担保。（4）我方承诺在规定的工期30日历天 内完成并移交全部合同工程，并确保工程质量达到国家验收标准一次性验收合格 标准，安全达到 合格 标准。5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同意所递交的投标文件在“投标人须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。投标人： (盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 地址： 网址： 电话： 传真： 邮政编码： 日 期： 年月日附表一 投 标 函 附 录序号项目内容招标文件要求投标承诺1履约保证金合同总价的10%投标人必须承诺“同意”2开工时间收到开工通知后三天内投标人必须承诺“同意”3工期提前奖励标准不计投标人必须承诺“同意”4投标承诺工期延误赔偿标准1000元/天投标人必须承诺“同意”5投标承诺工期延误赔偿限额合同总价的2.5%投标人必须承诺“同意”6质量未达到投标承诺违约金限额合同总价的4%7未履行项目负责人到位率≥50%及工地附近成立项目部承诺违约金限额合同总价的2.5%8未履行按投标文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺违约金限额合同总价的0.5%9未履行安全文明施工承诺违约金限额合同总价的0.5%10工程保修金结算价的5%投标人必须承诺“同意”11是否同意招标文件及其它内容要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”12是否同意合同协议条款要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”13是否同意招标文件补充说明要求投标人承诺“同意”投标人必须承诺“同意”注： 1、本表须对应前附表二提供的内容在“投标承诺”栏中填报，对于前附表二中有具体数额标准的栏目或“是否同意招标文件其他条款及合同协议条款”栏目，投标人必须作出相应承诺意见。2、对应前附表二，在要求填报的每一栏目必须填报，否则视作实质上未响应招标文件要求，不予评审。投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章) 日期：年月 日附件五投标报价一览表投标人招标人控制价140565元有效标范围134942元～137754元（含134942元，137754元，四舍五入到整数位）为有效标范围。工程名称下浮率（-%）投标报价（元）备注投标总标价元投标总标价（大写）元注：1、若投标人尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。2、报价小数点保留0位，浮动率小数点保留2位。投标人：（盖章） 法定代表或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月日附件六投标预算确认书 同意宁波弘正工程咨询有限公司提供的预算书作为本单位的投标预算书，此页确认，并加盖投标人公章、法定代表人章。投标人：（盖章） 法定代表或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月日附表二项目管理机构人员组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书级别证号专业项目经理技术负责人安全员施工员质检员一旦我方中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明1、项目管理机构人员的执业或职业资格证明证书复印件需附在本表。2、若不符合上述规定，将作废标处理。 第七章评标细则一、评标依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、本工程施工招标文件及补充文件。二、评标原则、方法和内容1、评标将依据评标办法对投标人的资质、报价、建设工期、质量承诺、施工组织设计等方面综合评定，公正、合理的选定中标人。2、评标内容包括资格审查文件、商务标。3、评标程序为先开启资格审查申请文件，资格审查申请文件评审结束后开启商务标。4、商务标评审：资格审查文件评审后，对商务条款的响应性、符合性进行鉴定，并对有效的投标报价内容进行评审。5、按招标文件确定的评标分值标准计算。三、评审方法细评分为二大类：资格审查文件、商务标。1、资格审查文件的评审（符合性评审，具体要求详见投标人前附表一26项内容），资格审查文件评审不合格的投标人不能被定为中标人，资格审查文件评审合格的投标人方能进入商务标的评审。2、商务标的评审：（1）业主招标控制价140565元，业主的意向浮动率范围为-2%至-4%（含-2%、-4%），投标单位报价在134942元～137754元范围（含134942元，137754元）内的进入商务标评审，超出范围的其商务标不予评审，作无效标处理。（2）评标衡量值的确定：（以下计算结果四舍五入保留至整数元）评标衡量值A= M×(1 N)其中：M为业主招标控制价N为业主意向浮动率（分为-2.00%、-2.50%、-3.00%、-3.50%、-4.00%）共五档，在商务标详审并确定有效投标后由业主代表随机抽取确定。三、中标人的确定（1）有效投标人的投标报价与评标衡量值A差值的绝对值最小为第一预中标候选单位，有效投标人的投标报价与评标衡量值A差值的绝对值次最小为第二预中标候选单位。（2） 如出现两个或两个以上的绝对值差值相同的，采用随机方式确定中标候选人的名次排序（先抽中的排名在先，后抽中的排名在后）。（3）第一预中标候选人为中标人。如在投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假或放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的 ，招标人在本工程的投标有效期内可以确定排名第二的中标候选人为中标人，若排名第二的中标候选人因相同原因放弃中标的，招标人将依法重新组织本工程的招标。（4）第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。（5）开标结束后，招标人将通过鄞州区检察院的查询系统对中标人及其拟派的本工程项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标人资格，由第二中标候选人作为中标人，以此类推。（6）评标过程中如有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。（7）本评标办法由招标人负责解释。四、确定合同总造价中标单位以中标价作为合同总造价与招标人签订施工承包合同。