发布时间：2022-06-01 17:38
一、发包编号：XXGC-2022-247
二、项目名称：三农云大数据中心EPC+O监理项目
三、项目实施地点：霍山县与儿街镇大沙埂村
四、项目实施主体（发包人）：霍山县农业农村局、安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司
五、项目实施主体（发包人）地址：霍山县住建大厦、迎驾大道西路10号
六、项目类型：【】工程类 【√】服务类 【】货物类
七、发包方式：【】竞争性谈判 【 】询价 【√】随机摇号 【 】直接发包
八、项目概况及投资规模：
1、新建大数据中心3969.1平方米,设施大棚约*****查看详情平方米,新建配套道路、停车场、高低压配电、绿化、室内外给水管网、室内外污水管网、室内外雨水管网、室内外电缆、消防及安装、相关附属工程（含场平土石方）、数据中心机房及软件平台等。项目总投资约9960万元（具体详见工程量清单及图纸等），本项目为施工监理发包，监理服务费约70万元。
2、项目发包价为：柒拾万元整（￥******查看详情.00元）
九、资金来源：专项债资金。
十、计划工期：14个月
十一、承包人资质、资格要求：
1、根据相关文件，经发包人研究决定,参与本项目随机摇号的承包人应是发包人推荐的霍山县政府投资限额以下工程勘察、设计、监理企业备选名单内的安徽省志成建设工程咨询股份有限公司、安徽科海建设项目管理有限公司、安徽远信工程项目管理有限公司、安徽鼎立监理咨询有限公司四家企业。具有独立法人资格，具备房屋建筑工程监理甲级（含）及以上资质同时需具备机电安装工程监理乙级（含）以上资质。
2、拟任项目总监理工程师资格要求为：具有房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师资质或机电安装工程专业国家级注册监理工程师资质，无重大安全事故。拟任总监理工程师必须与现场查验的总监理工程师及承包函中拟派总监理工程师在姓名、专业、资质等级等方面一致。总监理工程师或监理员需持有中级及以上机电工程师职业资格证书，持有证书者中标后不得更换，否则每更换一人按合同金额的10%进行处罚。
3、承包企业业绩：承包人需承担过类似项目并提供1个及以上类似项目监理业绩证明材料，时间以交工验收建设单位签章落款时间为准。
4、项目总监业绩：项目总监需承担过单项合同金额500万元（含）以上机电安装或智能化监理业绩或者施工总承包项目机电安装、智能化金额达到500万元（含）以上监理业绩。
5、承包人在承包时被县级及以上行政监督部门作出在一定期限内限制承包处理且在有效期内的，不得在本项目中确认为成交候选人。
6、承包人诚信要求：承包人、总监理工程师及项目班子成员不得为失信被执行人。被人民法院列入失信被执行人人名单或其他严重失信行为，且在公示有效期内的企业，不得参加本项目摇号。具体认定标准以从“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询为准。发包公示后有相关异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。
7、在当天有多个项目包同时发包的情况下，同一个总监理工程师最多只允许承包一个项目或一个包，及当天第一个成交的项目或包。
8、承包项目班子成员不得是在编公务员和未经在骗单位批准离岗的事业单位工作人员，现场查验的总监理工程师与响应性文件中拟定的总监理工程师应为同一人。
9、总监理工程师及项目班子组成人员必须是本单位工作人员。承包人需提供所属社保机构出具的包括承包截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的拟委任的总监理工程师的社保缴费清单等社保缴费证明原件（例：7月19日发包，则连续5个月是指7月、6月、5月、4月、3月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他类推）。无社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足发包要求的，其承包资格无效。
十二、发包范围：1、新建大数据中心3969.1平方米,设施大棚约*****查看详情平方米,新建配套道路、停车场、高低压配电、绿化、室内外给水管网、室内外污水管网、室内外雨水管网、室内外电缆、消防及安装、相关附属工程（含场平土石方）、数据中心机房及软件平台等。项目总投资约9960万元（具体详见工程量清单及图纸等），本项目为施工监理发包，监理服务费约70万元。
十三、包号数：1个
十四、公告发布时间： 2022年 6 月1 日
十五、公告发布媒介：
六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggjfwpt.luan.gov.cn）
十六、项目发包时间及地点：
1、发包时间：2022年 6 月 7 日9 时 00 分
2、发包地点：霍山县公共资源交易中心第一开标厅
十七、发包文件获取及费用支付方式：网上免费下载（含答疑澄清文件等）
十八、资格审查方式：资格后审
十九、评审办法：固定价摇号（“双随机”摇号）。采取随机摇号方式确定3名成交候选人（第一、第二、第三成交候选人），公示第一名。
二十、疫情防控要求：
根据六安市新型冠状病毒疫情防控应急综合指挥部办公室《关于强化进出六安人员管控等工作的通知》（六指办〔2021〕88号）要求，需对疫情防控事项部分内容进行调整，现将调整内容通知如下：
一、进场人数要求。每个投标人确定一名授权委托人进场参加，招标文件要求项目经理到场的由项目经理同时作为授权委托人参加，到场的项目经理无授权委托书的不得进场，并按未到场处理。投标人授权的项目经理即委托人员，不得属于新型冠状病毒肺炎确诊人员、疑似病例人员，不得属于最近14天（开标前14天）内在疫情中风险区、高风险区居住、或最近14天（开标前14天）内有中风险区、高风险区旅居史、或曾与确诊或与疑似病例有密切接触史按规定需隔离医学观察人员。
二、现场核查要求。根据强化进出六安人员管控要求，进入交易中心投标有关人员，需要全程佩戴口罩，在入口登记处主动扫“安康码”和“防疫行程卡”，接受体温检测、出示防疫行程卡以及48小时内核酸检测阴性报告（投标人须提供）”，并保持社交距离。招标代理机构需在项目开标当天，提前派人协助交易中心做好入口疫情防控检查工作。
“安康码”和“防疫行程卡”为绿色人员，由登记人员测量体温，提供本人48小时内核酸检测阴性证明，根据情况予以放行或进行异常登记。持黄色或红色“安康码”和“防疫行程卡”的人员，不符合疫情防控要求，禁止进场参加招投标活动。本项目禁止不符合疫情防控要求的人员进场参加招投标活动；无本人48小时内核酸检测证明的视为未响应疫情防控和招标文件要求，其投标将被予以拒绝。核酸检测证明不得弄虚作假，否则将比照招标文件有关弄虚作假的处理规定进行处理，同时按疫情防控规定，移送公安等部门处理。
二十一、其他注意事项：
1、承包人应具有独立法人资格，响应性文件所报的项目班子组成人员必须是承包人本单位的人员。
2、本项目发包文件（含答疑澄清文件等）均从六安市公共资源交易平台电子服务系统下载。
3、发包人推荐参与本项目随机摇号的承包人，应在承包截止时间前自行在六安市公共资源交易平台电子服务系统下载发包公告、补充公告、发包文件和澄清文件等资料。承包人应从六安市公共资源交易平台电子服务系统电子交易系统下载发包文件，否则，发包人不予接收承包人响应文件（如因交易平台系统调整无法展示判断的不适用此条要求）。承包人是否从电子交易系统下载发包文件由发包人在发包时通过开评标系统展示判断。
4、承包人自行在六安市公共资源交易平台电子服务系统注册用户名，填报企业基本信息、项目班子成员信息、企业业绩、企业获奖等相关信息。承包人自行更新、自行维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由承包人负责。
六安市公共资源交易平台电子服务系统承包人注册联系电话0564-*******查看详情。
5、承包人在下载发包文件（含答疑澄清文件等）过程中若遇到问题，请与软件技术支持联系，电话：400-998-0000。在咨询过程中不得透露承包人自身信息。
6、现场踏勘：承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，以便承包人获取有关编制技术部分和签署工程建设合同所涉及施工现场的一切资料。成交的承包人在签订合同和施工过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求，现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。
7、承包答疑：承包人若对本项目承包有任何疑问，承包截止时间2日前应以书面方式向发包人或安徽瑞邦工程造价有限公司提出，疑问回复在承包截止时间1日前统一在网上予以回复。
8、各承包人在承包前必须按照本发包公告规定时间承包，否则承包无效。
9、各承包人须在本发包公告规定的发包时间前，由承包人授权委托人携带①法定代表人授权委托书原件、授权委托人身份证原件；②资质证书（资质证书原件或复印件加盖承包人公章）；③项目总监理工程师证书及社保缴费清单等社保缴费证明（复印件加盖承包人公章）到达本发包公告指定发包地点签字确认。现场接受承包资格审查，并按时参加发包会（资格审核结束前未能提供上述证件者，取消其摇号资格），否则，承包无效。为保证有效竞争，充分保障随机性，若经资格审查合格的承包人不足三家，则本次发包自行终止，发包人确认发包失败后，对项目另行组织发包。
10、合同方式：固定总价合同。
11、其他要求：
①监理人员应按监理大纲、监理规划、监理实施细则等对项目进行监理，控制项目的质量、进度、安全、投资、文明施工等，如施工单位偷工减料行为发生，而监理人员没发现或发现后不上报业主的，业主有权对监理人员和监理单位进行处罚，并通报批评，引入相关机构的黑名单。
:中国采招网（bi dcenter.com.cn）②监理单位按《安全生产法》、《建筑法》等有法律法规和业主单位发出的安全书面指令要求对项目安全进行监督管理，如项目发展安全事故，业主在对施工单位进行处罚的同时，对监理单位也进行相应的处罚。
③总监及监理单位必须配合业主单位办理该项目建设期间的所需证件，并附有在相关办理文件上签字的义务。⑥
④确定本工程考勤人员范围，成交后承包单位考勤人员应及时到项目主管部门录入考勤脸谱并配合项目主管部门上报公示信息，应考勤人员驻工地期间每天参加广域网考勤，总监、监理员单月打卡不得低于20天，且该20天均不得离开施工现场。发现总监未经请假擅离职守，每人每天罚款2000元，监理人员未经请假擅离职守，每人每天处罚1500元。
⑤合同工期延后，监理单位负有配合业主在相关文件上签字的义务，且不得向业主索赔任何费用。
⑥处罚：发现总监、监理员看不懂图纸或监理不到位，处罚监理单位监理费的5%-10%，且业主有权更换监理。
12、联系方式：
发包人: 霍山县农业农村局、安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司
联系人：王先生
地址：霍山县住建大厦、迎驾大道西路10号
代理机构：安徽瑞邦工程造价有限公司
联系人：张工
地址：文峰南路与淠源东路交叉口
备注：本项目在发包过程中，任何异议投诉等事项均由发包人负责处理。
霍山县农业农村局
安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司
安徽瑞邦工程造价有限公司
2022年 6 月 1 日
