广东省三水强制隔离戒毒所采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。
一、项目基本信息（一）项目名称：广东省三水强制隔离戒毒所修缮工程定点采购
（二）项目编号：DDJJ-2023-******查看详情
（三）预算金额：1,648,670.60
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程周期：150 工程工期总日历天数：150 安全文明施工费(元)：******查看详情.61 余泥渣土场外运输排放费(元)：0 暂列金额(元)：0 承包范围：按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。因施工导致弱电线路及设备损坏或移位，施工单位需恢复原样或承担维修及恢复所产生的相关费用。施工场内的用水、用电由乙方自行解决，项目开工前乙方需在甲方水电管理部门办理相关手续，用水、用电相关费用已包含在本工程合同价中。 关于工期的约定： 1、实际开工日期以发包人或监理单位发出的开工令为准。 2、因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：乙方每延误总工期一天，支付合同总价款6.7‰的违约金，误期赔偿费的最高限额为合同价款的10%，所产生的违约金在工程款中扣除，承包人支付工期延误违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务；总工期延误超过15天的，甲方有权单方面解除合同，并组织其他施工队伍进场完成收尾工作，所产生的费用在乙方工程尾款中扣除，不足部分甲方有权继续向乙方追偿；同时，甲方有权不再向乙方支付工程款，由此造成甲方的一切损失及责任由乙方承担。 3、合同工期调整：（1）发包人未能按约定提供图纸和现场施工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）发包人或其委托的工程管理咨询人未能按合同约定发出指令或者履行批准程序，致使施工不能正常进行；（4）工程变更造成工期延误的；遇不可抗力或政策性停工的；（6）非承包人原因停水、停电造成停工超过合同约定时间的。（7）发包人指令暂停施工的，暂停施工天数为顺延工期天数。（8）施工过程中，因发包人增加或者减少工程内容、变更施工工程的内容、标准或实施安排顺序等，引起工期变化的，发承包双方应依据合同约定执行；合同未约定的，应共同协商、合理调整工期。 4、工期不顺延情形包括但不限于：（1）承包人未按照发包人要求提供相应的管理人员、施工人员实名制资料及施工进度计划（附横道图）等相应资料文件不得进场施工，工期不做顺延[管理人员、施工人员实名制资料要求包括但不限于：1.拟派管理人员（项目经理、专职安全员）的资质证书、企业聘书、联系电话；现场联系人身份信息（名字、身份证号码等）及联系方式2.拟派施工工人的身份信息（名字、身份证号码等）；特种作业人员需提供相应操作资格证书。3.实名制资料需由承包人加盖公章确认。]；（2）根据工程实际需要，要求提供施工组织计划、安全文明施工方案等相应资料文件，承包人未提供的，不得进场施工，工期不做顺延；（3）项目实施过程中增加施工人员的，也需要提供实名制资料，未能提供实名制资料的施工人员不得进场作业，由此造成的进度延误由承包人自信承担，工期不做顺延。（4）承包人材料进场需报基建办检验，材料检验不合格的，延误工期不做补偿。 5、工程实际竣工日期按照以下情形分部确定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人未在28天内组织施工质量竣工验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 是否需要报价前勘查现场：否 工程图纸:查看附件 工程量清单: 中国采招网（ bidcenter.com.cn|）查看附件其他材料:查看附件 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 | 工程内容见工程量清单及图纸（图纸在工程图纸及其他材料中下载查看）。 | 1 | 个 |
（五）竞价公告时间：2023-01-13 18:13:03 ~ 2023-01-19 00:00:00
（六）供应商报价时间：2023-01-19 09:00～16:00
二、需求信息合同份数：5
争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决
三、供应商报价须知（一）本项目的供应商，采购人选择的有6家，随机抽取的有7家。
（二）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。
（三）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。
（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点竞价规则（一）报价规则
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价应不高于最高限价。
（3）在报价时间截止前，供应商可以多次报价，最后1次报价为最终报价。
（二）实质性响应审核
报价时间截止后，采购人应当组成评审小组，对参与报价供应商的响应情况进行审核，推荐3家以上实质性响应采购需求的供应商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。
（三）成交规则、终止规则
（1）成交规则：报价时间截止后，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有3家以上，系统按照报价由低到高的顺序，默认最低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，系统按照报价时间由早到晚的顺序，默认报价时间最早的供应商为成交供应商。
（2）终止规则：在定点竞价公告期间，采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价时间截止后，参与报价或者实质响应采购需求的供应商不足3家的，竞价终止。
五、项目联系方式联系方式：戴先生 0757-********查看详情
采购单位：广东省三水强制隔离戒毒所
2023年01月13日
