新邵县向新水闸除险加固工程勘测设计合同公告

发包人（甲方）：新邵县水利项目服务中心

承包方（乙方）：黄河勘测规划设计研究院有限公司

新邵县水利项目服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”)为实施 新邵县向新水闸除险加固工程勘测设计 （项目名称），委托 黄河勘测规划设计研究院有限公司 （承包方名称，以下简称“承包方”)进行该项目 勘察、测量、初步设计。发包人和承包方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，共同达成如下协议。

1.1. 《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计市场管理规定》。

1.2. 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3. 建设工程批准文件。

2.1. 发包人给承包方的委托书。

2.2. 发包人提交的基础资料。

2.3. 采用的主要技术标准：国家及地方有关设计标准、规范、法律法规。

2.4. 必须符合工程建设强制性标准。

构成本合同的文件可视为是互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下次序来判断：

3.1 合同协议书；

3.2 中标通知书；

3.3 发包人要求及委托书；

3.4 投标文件；

3.5 其他合同文件。

4.1. 项目名称：新邵县向新水闸除险加固工程勘测设计

4.2. 项目概况：新邵县向新水闸位于资水一级支流石马江中游，水闸闸址位于邵阳市新邵县新田铺镇向新村，距新邵县城22km。闸址控制流域集雨面积810km²，河道干流长66km，干流平均坡度2.04‰。水闸正常蓄水位209.08m，最大过闸流量2196.04m³/s，水闸设计灌溉农田面积0.7万亩，保护人口0.8万人，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合效益的水利枢纽工程。编制完成新邵县向新水闸除险加固工程勘测设计初步设计；完成工程测量、编制地勘报告；提供相关技术咨询服务。

4.3. 承包人承诺按合同约定承担工程的 勘察、测量、初步设计工作。项目工作范围包括：

（1）完成满足符合项目技术要求的勘察、测量、初步设计提交相关的报告、图册、概算书；

（2）提供相关资料并协助发包人办理政府方面的立项、审批、备案等手续（含政府相关部门要求的电子报批等）。

4.4. 项目周期：提交成果时间满足省市及项目进度要求。服务期限为初步设计全过程，具体以发包人批准的承包方提供的进度计划为准。

4.5. 服务工作质量符合的标准和要求：成果达到国家和水利行业现行设计规范要求。

4.6. 成果提交：提供成果的方式为纸质版和电子版。

第五条合同费用

5.1. 签约合同价：人民币（大写）壹佰肆拾肆万元整（￥*******查看详情.00元）。

5.2. 其它相关费用的约定：

5.2.1 合同价格包括：所有初步设计等报告编制费用，技术服务费等全部费用和国家规定的增值税金。

第六条支付方式

本工程项目初步设计审查通过并交付设计成果后支付90%，即人民币（大写）壹佰贰拾玖万陆仟元整（￥*******查看详情.00元）；项目完工验收后支付10%，即人民币（大写）壹拾肆万肆仟元整（￥******查看详情.00元）。

以上均以项目上级资金到位后作为支付的先决条件。

第七条双方责任

7.1. 发包人责任

7.1.1发包人在合同签订3个工作日内向承包方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。发包人不得要求承包方违反国家有关标准进行工程规划设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限7天以内，承包方按规定的交付设计报告文件的时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限7天以上时，承包方有权重新确定提交设计报告文件的时间。

7.1.2发包人应按本合同规定的金额和日期支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付0.5‰的逾期违约金，且承包方提交设计报告文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.1.3发包人要求承包方比合同规定时间提前交付设计报告文件时，须征得承包方同意，不得严重背离合理的工程规划设计周期。

7.1.4发包人应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

7.1.5 在设计过程中，若非乙方原因引起的方案变化、增加的其他项目或服务，发包人应另行协商，经协商后签订补充协议。

7.2承包方责任

7.2.1承包方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按规定的内容、时间及份数向发包人交付规划设计报告文件（出现7.1.1、7.1.2、7.1.3规定有关交付设计报告文件顺延的情况除外）。并对提交的设计报告文件的质量负责。

7.2.2规划设计报告合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

7.2.3承包方对设计报告文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方错误造成工程质量事故损失，承包方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费用，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为设计费的3%。

7.2.4由于承包方原因，延误了成果的交付时间(合同约定)，每延误一天，扣除相应阶段设计费的0.5‰ ，最高不超过规划设计费的3%。

7.2.5承包方交付规划报告文件后，按规定参加有关上级的设计报告审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。

第八条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条争议解决

本合同发生争议时发包人与承包方应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向有管辖权限的人民法院起诉。

第十条合同生效及其他

10.1. 本合同在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部 初步设计工作，且服务费用结清后终止。

10.2. 本合同一式六份，合同双方各执三份。

10.3. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）