第一章 招标公告
1.1 招标目的
1.1.1 为了获得工程设计承包人。
1.2 项目概况
1.2.1 工程名称：黄埔区人民法院审判大楼改造工程设计。
1.2.2 工程位置：黄埔区大沙地东路313号。
1.2.3 工程范围：对原黄埔区检查院大楼主楼及东楼进行整体改造，面积约为10060平方米；对黄埔区法院原审判大楼各层进行局部改造，面积约为360平方米，合计改造建筑面积10420平方米。改造内容包括：结构性改造、功能性改造、维修改造、公用工程改造等。
1.2.4 规划用地文件：\。
1.2.5 项目批准文件：埔发改函[2016]185号。
1.2.6 资金来源：财政投资。
1.2.7 投资总额：人民币2975万元。其中，工程费用限额：人民币2530万元；
1.2.8 招标内容：修建性详细规划、方案修改或设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、编制施工图预算、现场指导与监督、编制竣工图。
[注释]招标内容可视工程具体情况删除不需要的内容。根据具体项目的实际情况，合同范围可增加和删除及细化明确。
1.2.9 工程建议施工日期为2017年9月，竣工日期为2018年6月。
1.3 前期服务机构
1.3.1 机构名称：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司。
[注释] 如果有前期服务机构，应公开披露其名称。
1.3.2 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。
1.4 投标资格
1.4.1 申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷。
[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去3年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。
1.4.2 国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的下列资质证书之一：
①工程设计综合甲级，或②建筑行业工程设计乙级，或③建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级，或④建筑设计事务所甲级资质证书。
[注释] 具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[2001]22号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）填写。要求同时具备2项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。
1.4.3 外国或香港、澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。
1.4.4申请人及项目负责人在广州市住房和城乡建设委员会已建立诚信档案。
[注释] 以交易服务机构网上公布的备案有效期为准。
1.4.5 申请人委派的项目负责人须具备一级注册建筑师资格。
[注释] 从下列资格中选一项：
一级注册建筑师。
注册土木工程师（岩土）。
本专业（含相近专业）高级工程师或从事本专业工作10年以上的工程师。
1.4.6申请人委派的各专业负责人具体要求详见招标文件附录3。
1.5 购买招标文件
1.5.12017年4月20日至2017年4月26日的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00(节假日除外)(注：本项目发布招标公告之日起同时发售招标文件），在规定的报名时间内，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到广州公共资源交易中心黄埔交易部指定窗口购买招标文件，逾期不受理。投标报名费100元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。投标报名时应提交下列资料：
1.5.1.4填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》二份，表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载。
1.5.1.5购买招标文件每套人民币500元，由收款机构开具发票。
1.5.2 申请人报名时，如遇到招标代理机构阻挠，可以径直向交易服务机构报名，或者向监督机构投诉。
1.6 现场考察
1.6.1 集合时间：另行通知。
1.6.2 集合地点：另行通知。
1.7 费用
1.7.1
工程设计费最高投标限价为104.44万元。
1.7.2 市财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。
政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。
1.7.3 未中标单位经济补偿及补偿金额
本工程设未中标单位经济补偿。中标价=工程设计费总额+未中标单位经济补偿总额（未中标单位经济补偿包含在中标价内），中标人根据评标委员会对投标人的评审排序，在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标单位支付经济补偿（含税金等）：
评审排序第2名1.2万元；
评审排序第3名1万元；
评审排序第4名0.8万元；
评审排序第5名0万元；
…………
其余投标人费用自理。
注：1.如果招标失败，则当次不向未中标单位支付经济补偿。2.招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果的部分内容。
1.8 工期
1.8.1 设计工期：中标人应在设计合同签订后8工作日内完成方案修改，方案确定后10工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后15工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后7工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。
1.9 其他事项
1.9.1 投标时是否需要提交设计模型：否。
1.9.2 招标代理费用由招标人直接支付给招标代理机构，不占用设计费。
1.9.4 项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。
1.9.5 有关投标报名及购买招标文件相关事宜，与招标人或招标代理机构联系。
1.9.6 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，可向招标人书面提出。
异议受理部门：广州市黄埔区人民法院
电话：********查看详情
联系人：刘先生
地址：黄埔区大沙地东路313号
1.10 招标人
1.10.1 名称：广州市黄埔区人民法院
1.10.2 邮政编码、地址：510700、黄埔区大沙地东路313号
1.10.3 电话（手机）号码：********查看详情
1.10.4 传真号码：
1.10.5 电子邮箱：
1.11 招标代理机构
1.11.1 名称：广州市黄埔建设监理有限公司
1.11.2 邮政编码、地址：510700、广州市黄埔区丰乐中路94号7楼
1.11.3 电话（手机）号码：***-********查看详情
1.11.4 传真号码：***-********查看详情
1.11.5电子邮箱：huangpujianli@163.com
1.12 交易服务机构
1.12.1 名称：广州公共资源交易中心（黄埔交易部）
1.12.2 邮政编码、地址：
1.12.3 电话（手机）号码：
1.12.4 传真号码：
1.12.5 网址：http://www.gzzb.gd.cn
1.13 招标管理机构
1.13.1 名称：广州市黄埔区建设工程招标管理办公室
1.13.2 邮政编码、地址：510700广州市黄埔区丰乐中路94号5楼
1.13.3 电话（手机）号码：***-********查看详情
1.13.4 传真号码：
1.13.5 网址：
