西大河二级水电站停建拆除工程招标公告

12目 录第 1 章 招标公告 ....................................................................................................................................14第 2 章 投标人须知.................................................................................................................................191 总则 .....................................................................................................................................................231.1 项目概况..............................................................................................................................................231.2 资金来源和落实情况..........................................................................................................................231.3 招标范围.............................................................................................................................................231.4 投标人资格要求 .................................................................................................................................231.5 费用承担..............................................................................................................................................241.6 保密 .....................................................................................................................................................241.7 语言文字.............................................................................................................................................241.8 计量单位.............................................................................................................................................241.9 踏勘现场..............................................................................................................................................241.10 投标预备会........................................................................................................................................251.11 分包...................................................................................................................................................251.12 偏离....................................................................................................................................................252. 招标文件...............................................................................................................................................252.1 招标文件的组成 .................................................................................................................................252.2 招标文件的澄清 ..................................................................................................................................252.3 招标文件的修改 ..................................................................................................................................263. 投标文件...............................................................................................................................................263.1 投标文件的组成 .................................................................................................................................263.2 投标报价.............................................................................................................................................263.3 投标有效期.........................................................................................................................................263.4 投标保证金.........................................................................................................................................273.5 资格审查资料 .....................................................................................................................................273.6 备选投标方案 .....................................................................................................................................273.7 投标文件的编制 .................................................................................................................................284. 投标 ......................................................................................................................................................284.1 投标文件的密封和标记......................................................................................................................284.2 投标文件的递交 .................................................................................................................................294.3 投标文件的修改与撤回......................................................................................................................2935. 开标 ......................................................................................................................................................295.1 开标时间和地点 .................................................................................................................................295.2 开标程序.............................................................................................................................................296. 评标 ......................................................................................................................................................306.1 评标委员会.........................................................................................................................................306.2 评标原则.............................................................................................................................................306.3 评标 ....................................................................................................................................................307. 合同授予...............................................................................................................................................307.1 定标方式..............................................................................................................................................307.2 中标通知.............................................................................................................................................307.3 履约担保..............................................................................................................................................317.4 签订合同.............................................................................................................................................318. 重新招标或不再招标............................................................................................................................318.1 重新招标.............................................................................................................................................318.2 不再招标.............................................................................................................................................319. 纪律和监督...........................................................................................................................................319.1 对招标人的纪律要求..........................................................................................................................319.2 对投标人的纪律要求..........................................................................................................................329.3 对评标委员会成员的纪律要求...........................................................................................................329.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求........................................................................................329.5 投诉 ....................................................................................................................................................3310 需要补充的其他内容...........................................................................................................................3310.1 类似项目...........................................................................................................................................3310.2 已标价工程量清单............................................................................................................................3310.3 原件...................................................................................................................................................3310.4 中标人的投标文件............................................................................................................................33第 3 章 评标办法......................................................................................................................................41第 4 章 合同条款及格式...........................................................................................................................50通用合同条款............................................................................................................................................511. 一般约定...............................................................................................................................................521.1 词语定义.............................................................................................................................................521.2 语言文字.............................................................................................................................................541.3 法律 ....................................................................................................................................................5441.4 合同文件的优先顺序..........................................................................................................................541.5 合同协议书.........................................................................................................................................541.6 图纸和承包人文件..............................................................................................................................541.7 联络 ....................................................................................................................................................551.8 转让 ....................................................................................................................................................551.9 严禁贿赂.............................................................................................................................................551.10 化石、文物.......................................................................................................................................551.11 专利技术...........................................................................................................................................561.12 图纸和文件的保密............................................................................................................................562. 发包人义务...........................................................................................................................................562.1 遵守法律.............................................................................................................................................562.2 发出开工通知 .....................................................................................................................................562.3 提供施工场地 .....................................................................................................................................562.4 协助承包人办理证件和批件 ..............................................................................................................562.5 组织设计交底 .....................................................................................................................................572.6 支付合同价款 .....................................................................................................................................572.7 组织竣工验收 .....................................................................................................................................572.8 其他义务.............................................................................................................................................573. 监理人...................................................................................................................................................573.1 监理人的职责和权力..........................................................................................................................573.2 总监理工程师 .....................................................................................................................................573.3 监理人员.............................................................................................................................................573.4 监理人的指示 .....................................................................................................................................583.5 商定或确定.........................................................................................................................................584. 承包人...................................................................................................................................................584.1 承包人的一般义务..............................................................................................................................584.2 履约担保.............................................................................................................................................594.3 分包 ....................................................................................................................................................594.4 联合体.................................................................................................................................................604.5 承包人项目经理 .................................................................................................................................604.6 承包人人员的管理..............................................................................................................................614.7 撤换承包人项目经理和其他人员.......................................................................................................614.8 保障承包人人员的合法权益 ..............................................................................................................6154.9 工程价款应专款专用..........................................................................................................................614.10 承包人现场查勘................................................................................................................................624.11 不利物质条件 ...................................................................................................................................626. 施工设备和临时设施............................................................................................................................626.1 承包人提供的施工设备和临时设施...................................................................................................626.2 发包人提供的施工设备和临时设施...................................................................................................626.3 要求承包人增加或更换施工设备.......................................................................................................626.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 ...............................................................................................627. 交通运输...............................................................................................................................................627.1 道路通行权和场外设施......................................................................................................................627.2 场内施工道路 .....................................................................................................................................637.3 场外交通.............................................................................................................................................637.5 道路和桥梁的损坏责任......................................................................................................................637.6 水路和航空运输 .................................................................................................................................638. 测量放线...............................................................................................................................................638.1 施工控制网.........................................................................................................................................638.2 施工测量.............................................................................................................................................638.3 基准资料错误的责任..........................................................................................................................638.4 监理人使用施工控制网......................................................................................................................648.5 补充地质勘探 .....................................................................................................................................649. 施工安全、治安保卫和环境保护.........................................................................................................649.1 发包人的施工安全责任......................................................................................................................649.2 承包人的施工安全责任......................................................................................................................649.3 治安保卫.............................................................................................................................................659.4 环境保护.............................................................................................................................................669.5 事故处理.............................................................................................................................................669.6 水土保持.............................................................................................................................................669.7 文明工地.............................................................................................................................................679.8 防汛度汛.............................................................................................................................................6710. 进度计划.............................................................................................................................................6710.1 合同进度计划 ...................................................................................................................................6710.2 合同进度计划的修订........................................................................................................................6710.3 单位工程进度计划..........................................................................................................................67610.4 提交资金流估算表..........................................................................................................................6711. 开工和竣工.........................................................................................................................................6811.1 开工...................................................................................................................................................6811.2 竣工...................................................................................................................................................6811.3 发包人的工期延误............................................................................................................................6811.4 异常恶劣的气候条件........................................................................................................................6911.5 承包人的工期延误............................................................................................................................6911.6 工期提前...........................................................................................................................................6912. 暂停施工.............................................................................................................................................6912.1 承包人暂停施工的责任....................................................................................................................6912.2 发包人暂停施工的责任....................................................................................................................6912.3 监理人暂停施工指示........................................................................................................................7012.4 暂停施工后的复工............................................................................................................................7012.5 暂停施工持续 56 天以上 .................................................................................................................7013. 工程质量.............................................................................................................................................7013.1 工程质量要求 ...................................................................................................................................7013.2 承包人的质量管理............................................................................................................................7113.3 承包人的质量检查............................................................................................................................7113.4 监理人的质量检查............................................................................................................................7113.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查.............................................................................................................7113.6 清除不合格工程................................................................................................................................7213.7 质量评定...........................................................................................................................................7214. 试验和检验.........................................................................................................................................7214.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 .............................................................................................7214.2 现场材料试验 ...................................................................................................................................7314.3 现场工艺试验 ...................................................................................................................................7315. 变更 ....................................................................................................................................................7315.1 变更的范围和内容............................................................................................................................7315.2 变更权...............................................................................................................................................7415.3 变更程序...........................................................................................................................................7415.4 变更的估价原则................................................................................................................................7515.5 承包人的合理化建议........................................................................................................................7515.6 暂列金额...........................................................................................................................................75715.7 计日工...............................................................................................................................................7515.8 暂估价...............................................................................................................................................7516. 价格调整.............................................................................................................................................7616.1 物价波动引起的价格调整 ................................................................................................................7616.2 法律变化引起的价格调整 ................................................................................................................7717. 计量与支付.........................................................................................................................................7717.1 计量...................................................................................................................................................7717.2 预付款...............................................................................................................................................7817.3 工程进度付款 ...................................................................................................................................7917.4 质量保证金.......................................................................................................................................8017.5 竣工结算...........................................................................................................................................8017.6 最终结清...........................................................................................................................................8017.7 竣工财务决算 ...................................................................................................................................8117.8 竣工审计...........................................................................................................................................8118. 竣工验收.............................................................................................................................................8118.1 验收工作类别 ...................................................................................................................................8118.2 分部工程验收 ...................................................................................................................................8118.3 单位工程验收 ...................................................................................................................................8118.4 合同工程完工验收............................................................................................................................8218.5 阶段验收...........................................................................................................................................8218.6 专项验收...........................................................................................................................................8218.7 竣工验收...........................................................................................................................................8218.8 施工期运行 .....................................................................................................................................8218.9 试运行...............................................................................................................................................8318.10 竣工（完工）清场..........................................................................................................................8318.11 施工队伍的撤离..............................................................................................................................8319. 缺陷责任与保修责任..........................................................................................................................8319.1 缺陷责任期的起算时间....................................................................................................................8319.2 缺陷责任...........................................................................................................................................8319.3 缺陷责任期的延长............................................................................................................................8419.4 进一步试验和试运行........................................................................................................................8419.5 承包人的进入权................................................................................................................................8419.6 缺陷责任期终止证书........................................................................................................................84819.7 保修责任...........................................................................................................................................8420. 保险 ....................................................................................................................................................8420.1 工程保险...........................................................................................................................................8420.2 人员工伤事故的保险........................................................................................................................8420.3 人身意外伤害险................................................................................................................................8420.4 第三者责任险 ...................................................................................................................................8520.5 其他保险...........................................................................................................................................8520.6 对各项保险的一般要求....................................................................................................................8520.7 风险责任的转移................................................................................................................................8521. 不可抗力.............................................................................................................................................8621.1 不可抗力的确认................................................................................................................................8621.2 不可抗力的通知................................................................................................................................8621.3 不可抗力后果及其处理....................................................................................................................8622. 违约 ....................................................................................................................................................8722.1 承包人违约.......................................................................................................................................8722.2 发包人违约.......................................................................................................................................8822.3 第三人造成的违约............................................................................................................................8923. 索赔 ....................................................................................................................................................8923.1 承包人索赔的提出............................................................................................................................8923.2 承包人索赔处理程序........................................................................................................................9023.3 承包人提出索赔的期限....................................................................................................................9023.4 发包人的索赔 ...................................................................................................................................9024. 争议的解决.........................................................................................................................................9024.1 争议的解决方式................................................................................................................................9024.2 友好解决...........................................................................................................................................9024.3 争议评审...........................................................................................................................................9024.4 仲裁...................................................................................................................................................91专 用 合 同 条 款 ..................................................................................................................................921．一般约定..............................................................................................................................................931.1 词语定义...........................................................................................................................................931.4 合同文件的优先顺序........................................................................................................................931.7 联络...................................................................................................................................................932 发包人义务..........................................................................................................................................9392.3 提供施工场地 ...................................................................................................................................932.8 其它义务...........................................................................................................................................943 监理人..................................................................................................................................................943.1 监理人的职责和权力........................................................................................................................944 承包人..................................................................................................................................................954.1 承包人的一般义务............................................................................................................................954.2 履约担保.............................................................................................................................................964.3 分包 ....................................................................................................................................................974.5 承包人项目负责人..............................................................................................................................974.11 不利物质条件 .................................................................................................................................976 施工设备和临时设施...........................................................................................................................976.1 承包人提供的施工设备和临时设施...................................................................................................976.2 发包人提供的施工设备和临时设施...................................................................................................977 交通运输..............................................................................................................................................977.2 场内施工道路 .....................................................................................................................................977.3 场外交通.............................................................................................................................................988 测量放线................................................................................................................................................988.1 施工控制网..........................................................................................................................................988.5 补充地质勘探 .....................................................................................................................................989 施工安全、治安保卫和环境保护..........................................................................................................989.1 发包人的施工安全责任......................................................................................................................989.2 承包人的施工安全责任......................................................................................................................999.4 环境保护..............................................................................................................................................999.6 水土保持.............................................................................................................................................999.7 文明工地.............................................................................................................................................9910 进度计划............................................................................................................................................ 10010.1 合同进度计划 ................................................................................................................................. 10010.2 合同进度计划的修订...................................................................................................................... 10110.3 单位工程进度计划.......................................................................................................................... 10110.4 提交资金流估算表.......................................................................................................................... 10111 开工和竣工（完工）......................................................................................................................... 10111.1 开工................................................................................................................................................. 10111.3 发包人的工期延误.......................................................................................................................... 1021011.4 异常恶劣的气候条件.................................................................................................................... 10211.5 承包人工期延误............................................................................................................................ 10211.6 工期提前....................................................................................................................................... 10212 暂停施工.......................................................................................................................................... 10312.1 承包人暂停施工的责任.................................................................................................................. 10312.2 发包人暂停施工的责任.................................................................................................................. 10313. 工程质量........................................................................................................................................... 10313.2 承包人的质量管理.......................................................................................................................... 10313.7 质量评定......................................................................................................................................... 10313.8 质量事故处理 ................................................................................................................................. 10315 变更.................................................................................................................................................. 10315.1 变更的范围和内容........................................................................................................................ 10315.4 变更的估价原则.............................................................................................................................. 10415.5 承包人的合理化建议....................................................................................................................... 10415.8 暂估价............................................................................................................................................. 10416 价格调整............................................................................................................................................ 10417 计量与支付...................................................................................................................................... 10417.1 计量.................................................................................................................................................. 10517.2 预付款........................................................................................................................................... 10517.3 工程进度付款 ................................................................................................................................. 10617.4 质量保证金 ................................................................................................................................... 10617.5 竣工（完工）结算........................................................................................................................ 10717.6 竣工结清....................................................................................................................................... 10717.7 竣工财务决算 ............................................................................................................................... 10717.8 竣工审计....................................................................................................................................... 10718 竣工验收（验收）........................................................................................................................... 10719 缺陷责任与保修责任......................................................................................................................... 10719.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间.............................................................................. 10720 保险.................................................................................................................................................. 10720.1 工程保险....................................................................................................................................... 10720.3 人身意外伤害险............................................................................................................................ 10720.4 第三者责任险 ............................................................................................................................... 10820.6 对各项保险的一般要求 ................................................................................................................ 1081120.7 风险责任的转移.............................................................................................................................. 10822 违约.................................................................................................................................................. 10822.1 承包人违约..................................................................................................................................... 10823 索赔 ................................................................................................................................................... 10823.2 承包人索赔处理程序...................................................................................................................... 10824. 争议的解决....................................................................................................................................... 10924.1 争议的解决方式.............................................................................................................................. 109第 5 章 工程量清单 ................................................................................................................................ 119第 6 章 图纸（招标图纸）................................................................................................................... 183第 7 章 技术标准和要求....................................................................................................................... 184第 1 节 一般规定 .................................................................................................................................. 1851.1 工程说明........................................................................................................................................... 1851.2 主体工程项目及其工作内容 ............................................................................................................. 1551.3 发包人提供的施工图纸和文件......................................................................................................... 1561.4 承包人提交的文件............................................................................................................................ 1571.5 发包人提供的材料和工程设备.......................................................................................................... 1591.6 承包人提供的设备............................................................................................................................ 1591.7 进度计划的实施 ................................................................................................................................ 1601.8 工程质量的检查、检验和验收.......................................................................................................... 1621.9 验收 .................................................................................................................................................. 1621.10 工程量计量方法.............................................................................................................................. 1631.11 引用技术标准和规程规范的规定................................................................................................... 1641.12 工程保险......................................................................................................................................... 1651.13 工程价款支付方法.......................................................................................................................... 165第 2 节 施工临时设施........................................................................................................................... 1672.1 一般规定........................................................................................................................................... 1672.2 现场施工测量 ................................................................................................................................... 1682.3 施工交通........................................................................................................................................... 1682.4 施工供电........................................................................................................................................... 1682.5 施工供水........................................................................................................................................... 1682.6 施工供风........................................................................................................................................... 1692.7 施工照明........................................................................................................................................... 1692.8 施工通信和邮政服务........................................................................................................................ 169122.9 弃渣场............................................................................................................................................... 1692.10 临时生产管理和生活设施 ............................................................................................................... 1692.11 计量和支付 ...................................................................................................................................... 170第 3 节 施工安全措施........................................................................................................................... 1723.1 一般规定............................................................................................................................................ 1723.2 施工安全措施 ................................................................................................................................... 1743.3 应急救援措施 ................................................................................................................................... 1773.4 计量和支付....................................................................................................................................... 178第 4 节 环境保护和水土保持 ............................................................................................................... 1794.1 一般规定............................................................................................................................................ 1794.2 施工环境保护 ................................................................................................................................... 1814.3 生态环境保护 ................................................................................................................................... 1834.4 水土保持........................................................................................................................................... 1844.5 环境清理........................................................................................................................................... 1844.6 环境保护工程的验收........................................................................................................................ 1854.7 计量和支付....................................................................................................................................... 186第 5 节 土方填筑工程........................................................................................................................... 1875.1 一般规定........................................................................................................................................... 1875.2 土方回填........................................................................................................................................... 1885.3 质量检查和验收 ................................................................................................................................ 1885.4 计量和支付........................................................................................................................................ 189第 6 节 电站厂房拆除工程..................................................................................................................... 1906.1 一般规定........................................................................................................................................... 1906.2 建筑物拆除工程 ............................................................................................................................... 1906.3 机械吊装及人工拆除注意事项及措施 ............................................................................................. 1916.4 拆除安全措施 ................................................................................................................................... 1916.5 施工期安全管理措施........................................................................................................................ 193第 7 节 闸门及启闭机的拆除................................................................................................................. 1977.1 说明................................................................................................................................................. 1977.2 设备拆除程序 .................................................................................................................................... 197第 8 节 机电设备拆除工程..................................................................................................................... 1988.1 机电设备拆除范围............................................................................................................................. 1988.2 机电设备拆除工期安排..................................................................................................................... 206138.3 机电设备拆除技术要求..................................................................................................................... 2068.4 其它事宜............................................................................................................................................ 207第 9 节 升压站及输电线路拆除工程...................................................................................................... 2089.1 拆除范围............................................................................................................................................ 2089.2 拆除工期安排 .................................................................................................................................... 2119.3 拆除技术要求 .................................................................................................................................... 2119.4 其它事宜............................................................................................................................................ 213第 8 章 投标文件格式............................................................................................................................. 214一、投标函及投标函附录....................................................................................................................... 217二、法定代表人身份证明....................................................................................................................... 219三、授权委托书...................................................................................................................................... 220四、投标保证金...................................................................................................................................... 221五、已标价工程量清单........................................................................................................................... 222六、施工组织设计 .................................................................................................................................. 223七、项目管理机构 .................................................................................................................................. 230八、资格审查资料 .................................................................................................................................. 232九、原件复印件及投标人须知前附表规定的其他资料 ......................................................................... 23814第 1 章 招标公告 15永昌县西大河二级水电站停建拆除工程招标公告 JG2018--001 1.招标条件本招标项目永昌县西大河二级水电站停建拆除工程已由永昌县发展和改革局以永发改字【2018】66 号文批准停建拆除，建设资金来自国家及省市县补偿资金。项目招标人为甘肃大禹西大河水电开发有限公司，招标代理机构为中海建国际招标有限责任公司。该项目已具备招标条件，现对其拆除施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1 项目概况：西大河二级水电站工程位于甘肃省金昌市永昌县境内，为径流引水式电站。工程主要由枢纽、引水系统和厂区建筑物三大部分组成，引水枢纽位于西大河一级水电站（军马厂 1#电站）尾水渠末端西大河左侧；引水系统主要包括无压引水隧洞及渡槽等建筑物，沿西大河右岸布置；主厂房安装 3 台立式混流式水轮发电机组。总装机规模 21MW（3×7.0MW），引水流量 14.5m3/s，工程等别为Ⅳ等小（1）型工程。主要建设内容：对西大河二级水电站 4m*4m 的 2 条洞口进行封堵；拆除 28m×13.64 米的主厂房 1 栋、40.45m×9.77 米的副厂房 1 栋、12.4m×13.64m 的安装间 1 栋；25m×20m的升压站 1 栋，拆除对 110KV 输电线路 7 公里，并拆除相关机电及金属结构设备设施。2.2 建设地点：永昌县新城子镇2.3 计划工期：工程计划于 2018 年 4 月 15 日开工，2018 年 6 月 20 日完工，施工总工期为 66 日历天。2.4 标段划分：本次招标项目为 3 个施工标段，具体划分如下：第一标段：对西大河二级水电站 4m*4m 的 2 条洞口进行封堵；拆除 28m×13.64 米的主厂房 1 栋、40.45m×9.77 米的副厂房 1 栋、12.4m×13.64m 的安装间 1 栋；并拆除相关的金属结构设备设施。16第二标段：对西大河二级水电站水机、电气设备、25m×20m 的升压站 1 栋进行拆除；并拆除其他相关设备。第三标段：拆除对 110KV 输电线路 7 公里；并拆除其他相关附属设备。3.资金来源：国家及省市县补偿资金4.投标人资格要求4.1 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格；近三年财务状况良好；近三年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。4.2 投标人资质要求投标单位须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；近 5 年有 2 项（或 2 项以上）类似工程施工经历，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力；投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，应取得相关行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）， 项目经理须持有水利水电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格证；技术负责人具备相关专业中级及以上技术职称；参与本标段工程建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有水利部门颁发的相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书。近三年内没有发生过重大安全质量事故。4.3 近三年内无拖欠农民工工资问题（未拖欠农民工工资证明由金昌市劳动监管部门出具）。4.4 所有投标人必须提供企业所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，（包括投标单位、法定代表人、项目经理），查询结果必须为无行贿犯罪记录，否则其投标将不被接受。4.5 所有参与本项目的投标人须在《甘肃省水利工程建设项目招标投标备案及企业17信用信息管理系统》中进行信用信息备案，并取得水利厅颁发的《甘肃省水利水电工程建设市场从业单位登记备案证》。4.6 所有投标人不得出借借用资质、转包、违法分包，投标时必须出具《投标企业承诺书》。4.7 项目经理、技术负责人必须出具无在建项目承诺书。4.8 投标人的委托代理人必须是项目经理，且开标时企业法人或委托代理人持有效证件必须到场。4.9 本次招标不接受联合体投标。5.资格审查方式本次招标采用资格后审方式，资格审查具体要求详见招标文件。 6.报名及发售招标文件的时间6.1 报名及招标文件获取时间及方法：投标人于 2018 年 3 月 17 日 08:30 至2018 年 3 月 21 日 18:00 分在金昌市公共资源交易网站免费注册获取登录权限，或者到金昌市公共资源交易中心办理数字证书后方可在线报名并下载电子版招标文件，详情见金昌市公共资源交易网通知公告栏《关于金昌市公共资源交易平台增加用户登录方式的通知》。6.2 登陆金昌市公共资源交易网点击进入“办事指南”进入“投标人”页面并下载“电子招标投标系统平台投标人使用说明。并详细阅读投标人使用说明。（网址：金昌市公共资源交易中心网 http://www.jcggzyjy.com/）7.投标文件的递交7.1 投标文件递交的截止时间：2018 年 4 月 10 日 09 时 00 分，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。7.2 投标文件递交的地点：金昌市公共资源交易中心永昌分中心开标厅地址：金昌市永昌县城关镇东大街 18 号（工行对面）。 188.发布公告的媒介本招标公告同时在金昌市公共资源交易网和甘肃经济信息网上发布。9.其他事项10.联系方式招标人：甘肃大禹西大河水电开发有限公司地 址：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 (兰州市平凉路 284 号)联 系 人：梁冰泉 电 话：136*****699招标代理机构：中海建国际招标有限责任公司地 址：金昌市天庆家园 34 栋 3 单元 201 室联 系 人：李林蔓 电 话：133*****103、138*****667监督部门：金昌市水务局 永昌县水务局地址：金昌市金川区昌华巷 6 号 永昌县城关镇玉皇庙巷 1 号开标地点：金昌市公共资源交易中心永昌分中心（金昌市永昌县城关镇东大街 18号（工行对面））联 系 人：陈晋 电 话：****-*******查看详情2018 年 03 月 15 日19第 2 章 投标人须知投 标人 须知 前 附表条款号 条 款 名 称 编 列 内 容1.1.2 招标人 甘肃大禹西大河水电开发有限公司1.1.4 项目名称 永昌县西大河二级水电站停建拆除工程1.1.5 建设地点 甘肃省永昌县新城子镇1.1.6 现场管理机构 甘肃大禹西大河水电开发有限公司1.1.7 设计人 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司1.1.8 监理人 待定1.1.9 代建机构 无1.2.1 资金来源 国家及省市县补偿资金1.2.2 出资比例 100%1.2.3 资金落实情况 已落实1.3.1 招标范围第一标段：对西大河二级水电站 4m*4m 的 2 条洞口进行封堵；拆除 28m*13.64 米的主厂房 1 栋、40.45m*9.77 米的副厂房1 栋、12.4m*13.64m 的安装间 1 栋；并拆除相关的金属结构设备设施。第二标段：对西大河二级水电站水机、电器设备、25m*20m升压站 1 栋进行拆除；并拆除其他相关设备。第三标段：对 110KV 线路设备拆除（7km）；并拆除其他相关附属设备。1.3.2 计划工期 自 2018 年 4 月 15 日至 2018 年 6 月 20 日；总工期 66 日历天。1.3.3 质量要求 合同工程质量等级达到合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力、信誉1.本次招标要求投标人必须具备独立法人资格；近三年财务状况良好；近三年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。2.投标人资质要求投标单位须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证；近 5 年有 2 项（或2 项以上）类似工程施工经历，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力；投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，应取得相关行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）， 项目经理须持有水利水电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格证；技术负责人具备相关专业中级及以上技术职称；参与本标段工程20建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有水利部门颁发的相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书。近三年内没有发生过重大安全质量事故。3.近三年内无拖欠农民工工资问题（未拖欠农民工工资证明由金昌市劳动监管部门出具）。4.所有投标人必须提供企业所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，（包括投标单位、法定代表人、项目经理），查询结果必须为无行贿犯罪记录，否则其投标将不被接受。5.所有参与本项目的投标人须在《甘肃省水利工程建设项目招标投标备案及企业信用信息管理系统》中进行信用信息备案，并取得水利厅颁发的《甘肃省水利水电工程建设市场从业单位登记备案证》。6. 所有投标人不得出借借用资质、转包、违法分包，投标时必须出具《投标企业承诺书》。7.项目经理、技术负责人必须出具无在建项目承诺书。8.投标人的委托代理人必须是项目经理，且开标时企业法人或委托代理人持有效证件必须到场。9.本次招标不接受联合体投标。1.4.2 是否接受联合体投标 不接受1.9 踏勘现场 不组织1.10 投标预备会 不召开1.10.3 投标截止时间 2018 年 4 月 10 日上午 09 时 00 分1.11 分包 不允许1.12 偏离 不允许3.3.1 投标有效期 送交投标书截止日期后 60 天3.4.1 投标保证金（1）缴纳金额：第一标段：5000.00 元； 第二标段：20000.00 元 第三标段：5000.00 元（2）缴纳方式：电汇账户名称：金昌市公共资源交易中心投标保证金开户银行：中国银行股份有限公司金昌市金川支行账 号：********查看详情1672银行行号：********查看详情2036联 系 人：绍新航 ****-*******查看详情+中国采招网 （bidcenter.com.cn）（3）注意事项：请务必在提交投标文件截止时间前缴纳保证金,逾期缴纳无效；请务必从投标人基本帐户缴纳保证金并注明 8 位投标登记号。3.5.2 近年财务状况的年份要求 2014、2015、20163.5.3近年完成的类似项目的年份要求 2013、2014、2015、2016、2017 年213.6.3 签字或盖章要求要求逐页盖公司公章，不得以投标专用章、业务专用章、合同专用章或分公司章等其他形式的印章代替公章，项目经理逐页签字确认。3.6.4 投标文件 正本壹份，副本壹份（副本是正本的复印件，并逐页加盖公章，项目经理逐页签字确认）。3.6.5 装订要求装订成册，并骑缝盖公章。投标人应将投标文件正、副本分别密封包装，并贴上封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2 封套上应载明的信息招标人地址：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司(兰州市平凉路 284 号)招标人名称：甘肃大禹西大河水电开发有限公司投标人名称、地址：（加盖公章）项目名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程第 标段投标文件在 2018 年 4 月 10 日 09 时 00 分前不得开启4.2.2 递交投标文件地点 金昌市公共资源交易中心永昌分中心 1 号开标厅5.1 开标时间和地点时间：2018 年 4 月 10 日 09 时 00 分地点：金昌市公共资源交易中心永昌分中心（金昌市永昌县城关镇东大街 18 号（工行对面））6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成：5 人，其中：招标人代表 1 人，专家 4人（从省水利专家库中随机抽取）。7.3.1 履约担保履约保证金的形式：银行保函；履约保证金的金额：合同价款的 3%。在中标通知书发出 5 个工作日内，中标人应提供履约银行保函，否则视为放弃中标，由招标人按规定另行拟定中标人。10 需要补充的其他内容10.1 类似工程 50 万元以上水电站工程或机电安装工程10.3 原件 提交10.4 提交电子版的投标文件具体要求：必须向招标人提交用 Word 制作的投标文件文字部 分和 Excel 格式制作的已标价工程量清单并拷贝在 U 盘上的电 子文件壹份，而且必须能在 office 平台下正常打开，Excel 文件还必须有公式计算功能。11 农民工保证金农民工保证金的形式：现金农民工保证金的金额：按永昌县劳动保障监察大队采用规范缴纳方式，在中标通知书发出 5 个工作日内，中标人应按照劳动部门计算的金额和缴纳方式向永昌县社会劳动保障部门缴纳农民工保证金，并将缴费凭证送招标人。不能按时缴纳：中标人须在 5 个工作日内22交清农民工保证金，否则视为放弃中标。退还：农民工保证金是为督促中标人及时足额支付参与工程建设的农民工的劳务工资的押金，待工程完成后，由中标人向招标人提供农民工劳务工资已全额支付的凭证，招标人据此向永昌县社会劳动保障部门出具证明，由永昌县社会劳动保障部门退还农民工保证金。扣除：在施工过程中，中标人应及时足额支付农民工劳务工资，若因劳务工资引起纠纷时，永昌县社会劳动保障部门可将农民工保证金用于支付农民工劳务工资，中标人要无条件将因支付劳务工资产生的差额按规定时限补交，否则招标人有权将差额部分从工程进度款中扣除，并将投标企业列入失信企业名单。12 现场施工从业人员人身意外伤害保险现场施工从业人员人身意外伤害保险中标通知书发出 5 个工作日内，中标人办理现场施工从业人员意外伤害保险，并向招标人提供保险办理凭证复印件。13 招标人最高限价第一标段：45.5 万元第二标段：120.8 万元第三标段：40.0 万元14 原件投标人开标时须携带：单位介绍信、法定代表人授权委托书、被授权人身份证、营业执照、资质证书、质量管理体系认证书、近年来同类工程业绩、投标人认为有必要说明的其他资料，甘肃省水利厅出具的《甘肃省水利水电工程建设市场准入登记备案核准证》、未拖欠农民工工资证明、企业所在地检查机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件），投标企业承诺书、无在建工程承诺书等。231 总则1.1项目概况1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2 本招标项目发包人：见投标人须知前附表。1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6 现场管理机构：见投标人须知前附表。1.1.7 设计人：见投标人须知前附表。1.1.8 监理人：见投标人须知前附表。1.1.9 代建机构：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围1.3.1 本次招标范围本次招标项目为 3 个施工标段，具体划分如下：第一标段：对西大河二级水电站 4m*4m 的 2 条洞口进行封堵；拆除 28m*13.64 米的主厂房 1 栋、40.45m*9.77 米的副厂房 1 栋、12.4m*13.64m 的安装间 1 栋；并拆除相关的金属结构设备设施。第二标段：对西大河二级水电站水机、电气设备、25m×20m 的升压站 1 栋进行拆除；并拆除其他相关设备。第三标段：对 110KV 线路设备拆除（7km）；并拆除其他相关附属设备。1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；24（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 本次招标不接受联合体投标1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人应承担为准备和进行投标全过程所发生的一切费用，招标人在任何情况下都不负担这些费用，投标文件一律不予退还。1.6保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等信息保密，违者应对由此造成的后果承担责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产25损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间 5 天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知书为招标文件的组成部分。1.11 分包本工程不允许分包。1.12偏离投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。2. 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问应在投标截止时间 5 天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 5 天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足265 天，投标截止时间应相应延长。2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在 1 天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。2.3招标文件的修改2.3.1 在投标截止时间 5 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。2.3.2 投标人在收到修改通知后，应在 1 天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。3. 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。3.2 投标报价3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或27被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2 “近 3 年财务状况”应附流动资金来源证明及会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。3.5.3 “近 5 年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书（工程竣工证书副本）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5 “近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.5.7 所有参与本项目的投标人须在《甘肃省水利工程建设项目招标投标备案及企业信用信息管理系统》中进行信用信息备案，并取得水利厅颁发的《甘肃省水利水电工程建设市场从业单位登记备案证》。3.6 备选投标方案28招标人只接受投标人递交的唯一投标方案，不接受备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件应采用不退色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价人员执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。3.7.4 投标文件正本 1 份，副本 1 份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5 投标文件的正本与副本应采用 A4 纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，封面应采用柔韧性好、易翻折的纸张装订，不得使用活页夹或硬质封皮装订。3.7.6 投标人必须随投标文件递交一份内容一致且能保证招标人可靠使用的电子文件（移动存储盘一份），电子文件的版本为 Office Excel 和 Office Word 等文件。电子文件的内容应与投标文件正本内容保持一致，电子文档应单独袋装密封，随投标保函一起在开标现场面交招标人，投标人应在电子文件存储器外表清楚地标明招标工程名称和投标人单位名称（可简写）。投标人除了按前述要求提供完整的投标文件电子文档外，还应单独建立一份含有投标报价汇总表和工程量清单的电子文档，该电子文档必须是在Office Excel 版本下的文件，具有电子计算功能。上述电子文档应保证招标人能够可靠使用，投标人不得对上述电子文档加设密码或压缩。4. 投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本” 或“副本” 字样外，封套还应写明以下内容：29（１）所投标段名称和合同编号；（２）招标人的名称和地址；（３）投标人的名称和地址，并加盖单位公章（投标人为联合体形式时，须注明联合体名称，联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）；（４）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2 投标文件的递交4.1.1 投标人应在本章第 1.10.3 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第 1.10.3 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5. 开标5.1 开标时间和地点招标人在本章第 1.10.3 款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标大会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：(l）宣布开标纪律；(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；30(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(6）设有标底的，公布标底；(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；(8）开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认。(9）开标结束。6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7. 合同授予7.1定标方式评标委员会推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。317.3履约担保7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4 签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 20 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。8. 重新招标或不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。8.2 不再招标重新招标后，仍出现本章第 8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。9. 纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；32（2）招标人向投标人泄露标底；（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（4）招标人预先内定中标人；（5）其它串通投标行为。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：（1）投标人挂靠其它施工单位；（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；（2）与投标人单位有合法的工资关系；（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（3）投标人之间先进行内部竟价，内定中标人，然后再参加投标；（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对33投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10 需要补充的其他内容10.1 类似项目类似项目的要求见投标人须知前附表。10.2 已标价工程量清单投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。10.3 原件投标人在投标现场不提供原件。10.4 中标人的投标文件中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本34附件一招标文件澄清申请函编号：甘肃大禹西大河水电开发有限公司：经过仔细阅读 （项目名称） （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：1、………2、……………投标人： （盖单位章）年 月 日（注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式）35附件二招标文件澄清通知编号： （投标人名称）经研究对 （项目名称） （标段名称）招标文件，作如下澄清：1、………2、…………… 请收到本通知后以书面形式按招标文件第 2 章附件四格式在 年 月日 前回复确认。同时采用传真方式发至 。招标人： （盖单位章）年 月 日36附件三招标文件修改通知编号： （投标人名称）经研究，对 （项目名称） （ 标段名称 ）招标文件，作如下修改：1、………2、………………请收到本通知后以书面形式按招标文件第 2 章附件四格式在 年 月 日前回复确认。同时采用传真方式发至 。招标人： （盖单位章）年 月 日37附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函编号：甘肃大禹西大河水电开发有限公司：你方 年 月 日发出的 （项目名称） （标段名称）招标文件问题 （澄清通知／修改通知），我方已于 年 月日收到，通知的主要内容如下： 年 月 日，（文件名称及编号），共 （页码总数） （条款总数）；……特此确认。投标人： （盖单位章）年 月 日38附件五开标记录表开标时间： 年 月 日 时 分投标人 密封情况 投标保证金 投标报价（元） 质量目标 工期投标人法定代表人或其委托代理人签名开标结束时间： 年 月 日 时 分开标人： 唱标人： 记录人： 监标人： 39附件六中标通知书编号： （中标人名称）： 你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） （标段名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 中标价： 元。 工期： 日历天。 工程质量：符合 标准。 项目经理： （姓名）。 请你方在接到本通知书后的 日内到 （详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.3 条规定向我方提交履约担保。 特此通知。招标人： （盖单位章）法定代表人： （签字）年 月 日40附表七：中标结果通知书编号： （未中标人名称）： 我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的 （项目名称） （标段名称）投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。 感谢你单位对我们工作的大力支持！ 招标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字）年 月 日41第 3 章 评标办法 42金昌市水利水电工程施工招标投标评标办法（试行）依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《甘肃省招标投标条例》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》、《标准施工招标文件》（2015 版）的相关规定，结合我市实际及水利工程项目具体情况，编制了《金昌市水利水电工程施工招标投标评标办法》（试行）。本办法适用于一般性水利工程，特殊水利工程按照相关法律规定另行制定评标办法。1. 评标方法评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低者优先。2. 评审标准2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准:(1) 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；（2）投标文件的签字盖章符合招标文件“投标人须知”规定；（3）投标文件格式符合招标文件“投标文件格式”的要求；（4）联合体投标人须提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；（5）只能有一个报价；（6）投标文件的正本、副本数量符合招标文件“投标人须知”；（7）投标文件的装订符合招标文件“投标人须知”规定；（8）投标文件的密封和标识符合招标文件“投标人须知”规定。2.1.2 资格评审标准：（1）具备有效的营业执照；（2）具备有效的安全生产许可证；（3）资质等级符合招标文件“投标人须知”规定；（4）注册资本金满足承担本标段合同额的要求，财务状况符合招标文件“投标人须知”规定；（5）类似项目业绩符合招标文件“投标人须知”规定；（6）信誉符合招标文件“投标人须知”规定；（7）项目经理资格符合招标文件“投标人须知”规定；43（8）联合体申请人符合招标文件“投标人须知”规定；（9）企业主要负责人、项目经理、专职安全生产人员拥有有效的安全生产考核证。2.1.3 响应性评审标准:(1) 投标内容符合招标文件“投标人须知”规定；（2）工期符合招标文件“投标人须知”规定；（3） 工程质量符合招标文件“投标人须知”规定；（4）投标保证金符合招标文件“投标人须知”规定；（5）权利义务符合招标文件“合同条款及格式”规定的权利义务；（6）已标价工程量清单符合招标文件“工程量清单”填报的要求；（7）技术标准和要求符合国家有关“技术标准和要求”规定；2.1.4 投标文件有下列重大偏差,应否决该投标人的投标：（1）未按要求加盖单位公章和无法定代表人或委托代理人签字的；（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；（3）未按规定的格式填写，内容不全，关键字迹模糊或无法辨认的；（4）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（5）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；（6）没有提供有效的企业安全生产许可证和拟担任项目经理、技术（企业主要）负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证的；（7）违反国家强制性标准的，或明显不符合技术规格、技术标准要求的；（8）不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补充的；（9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；（10）对同一标段递交内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；（11）联合体投标未附联合体各方共同投标协议、未指定牵头人或分工不明确的、未提交所有联合体成员法定代表人签署授权书的；（12）变更工程量清单内容的；（13）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；（14）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；（15）招标文件规定的其他情况。2.2 分值构成及评分标准442.2.1 分值构成评分标准满分 100 分，其中：投标报价部分 50 分，施工组织设计 25 分，项目管理机构 15 分，其他因素 10 分。2.2.2 评标基准价计算评标基准价 C=【E*A （1-E）*B】/（1 K）。其中：（1）A 为招标人编制的招标控制价。（2）B 为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值。不进入 B 值计算的情形：①高于招标文件设定的最高投标限价的；②未通过资格审查的；③未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；④其他开标现场确定的废标或无效标；式中：B—有效报价的算术平均值。ai—投标人的有效投标报价（i=1,2,…,n ）；n—有效投标报价的个数；M—最高的投标人有效投标报价；N—最低的投标人有效投标报价。K—浮动点，由招标人当众随机抽取（浮动点分别为： 0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%）。E 为招标控制价所占比例，本次招标项目 E=60%。2.2.3 投标报价偏差率计算2.2.4 评分标准（1）投标报价评分标准（50 分）投标报价等于评标基准价时得 50 分，投标报价与评标基准价相比，每向上浮动 1%扣2*X 分；每向下浮动 1%扣 X 分，下浮超过 5%后，每向下浮动 1%扣 2*X 分（本次招标项目 X=1）。不足 1%按内插法计算得分，保留两位小数。（2）施工组织设计评分标准（25 分）① 施工方案或者施工组织设计合理，能很好指导招标项目实施者得 5 分；施工方案或者施工组织设计较合理，能较好指导招标项目实施者得 3 分；施工方案或者施工组织设计基本合理，基本能指导招标项目实施者得 2 分；否则不得分。② 采取的施工工艺和方法很合理，施工工序安排科学者得 4 分，施工工艺和方法较合理者得 3 分，施工工艺和方法基本合理者得 2 分；否则不得分。45③ 施工方案或者施工组织设计确保工程质量的措施完整、具有很好的操作性者得 4分；确保工程质量的措施较完整、具有较好的可操作性者得 3 分；确保工程质量的措施基本完整、具有一定可操作性者得 2 分；否则不得分。④ 施工方案或者施工组织设计确保安全生产的措施完整、具有很好的操作性者得 3分；确保安全生产的措施较完整、具有较好的可操作性者得 2 分；确保安全生产的措施基本完整、具有一定可操作性者得 1 分；否则不得分。⑤ 施工进度安排、施工横道图或者网络图编制很合理者得 3 分；进度安排、施工横道图或网络图编制较合理者得 2 分；施工进度安排、施工横道图或者网络图编制基本合理者得 1 分；否则不得分。⑥ 施工组织设计文明施工的保证措施完整者得 2 分；基本完整者得 1 分；否则不得分。⑦ 施工组织设计有完整的环境保护管理体系和措施者得 2 分；基本完整者得 1 分；否则不得分。⑧ 施工组织设计采用推广的新工艺、新技术、新材料者得 2 分，否则不得分。（3）项目管理机构评分标准（15 分）① 投标人项目经理为一级建造师者得 1 分。② 投标人技术负责人职称为水利行业高级职称者得 1 分。③ 投标人拟投入项目安全、质量、施工、财务等人员满足招标文件要求者得 2 分，否则不得分。④ 投标人提供相关的技术服务与培训，且技术培训措施得力，响应招标文件的得 2 分，否则不得分。⑤ 投标人项目经理承担过同类工程，每承担一项得 1 分，最多得 3 分；⑥ 投标人技术负责人承担过同类工程，每承担一项得 1 分，最多得 3 分。⑦ 投标人承担过同类工程数量多于招标文件要求一项得 1 分，最多得 3 分；（同类工程指工程规模相当、建设内容相近的工程）（4）其他因素评分标准（10 分）① 投标人信誉良好得 5 分。投标人在投标之日起近三年内因合同违约、质量安全事故、进度延误等原因具有不良信用信息的不得分；（不良信用信息以诚信体系记载或当地行政主管部门出具的查询函为依据）46② 投标人近 3 年财务状况良好，具有真实的财务报告、审计报告及资信证明，提供本工程流动资金且能较好保障项目实施者得 2 分，否则不得分。③ 投标人资质满足招标工程资质要求，水利水电工程施工总承包一级以上（含一级）资质得 3 分，水利水电施工总承包二级资质得 2.5 分，水利水电施工总承包叁级资质得 2 分。3、评标程序3.1 初步评审3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本办法第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理（适用于未进行资格预审的）。3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）招标文件“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本办法第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人施工组织设计、项目管理机构及其它因素三项的评估得分。（1）按本办法第 2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；（2）按本办法第 2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；（3）按本办法第 2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部因素计算出得分 C 。3.2.2 评标委员会对专家评分中的明显异常分进行质询，并集体研究确定该异常分值的处理意见。3.2.3 待施工组织设计、项目管理机构、其他因素三项专家评分确定后，由评标委员会核定、确认平台（系统）计算出的投标人报价得分 D。473.2.4 各项评分分值均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.5 投标人得分﹦A 十 B 十 C 十 D 。3.2.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3 投标文件的澄清和补正3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4 评标结果3.4.1 除招标文件“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分最高得分者为第一中标候选人。第一中标候选人放弃中标后，由第二名作为中标侯选人，依次类推。投标人得分出现绝对相等时，以低报价优先的原则确定中标侯选人。若投标人得分和报价都相同时，有评标委员会采用投票方式决定，得票多者为中标候选人。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。4、其他事宜（1）资格审查形式、是否设置标底、技术标准和要求等，根据工程具体情况，在招标文件公布。（2）本办法由金昌市公共资源管理委员会办公室和金昌市水务局共同解释。48附件一：投标文件澄清通知 编号： （投标人名称）： （项目名称） （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 1. ...... 2. ...... ...... 请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。 评标委员会负责人： （签字） 年 月 日49附件二：投标文件澄清函编号： （项目名称） （标段名称）评标委员会： 投标文件澄清通知（编号： ）已收悉，现就有关问题澄清如下： 1. ..... 2. ..... ..... 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日50第 4 章 合同条款及格式 51第 1 节 ————————通用合同条款 521. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。531.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地1.1.4 日期1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚54未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2 语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供55发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11. 3 款的约定办理。1.6.2 承包人提供的文件承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。1.6.3 图纸的修改设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。1.6.4 图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。1.6.5 图纸和承包人文件的保管监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。1.8 转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10 化石、文物1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致56费用增加和（或）工期延误由发包人承担。1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.11 专利技术1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需的费用由发包人承担。1.12 图纸和文件的保密1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。2. 发包人义务2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2 发出开工通知发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。2.3 提供施工场地2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4 协助承包人办理证件和批件57发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。2.5 组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。2.6 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.7 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织法人验收。2.8 其他义务其它义务在专用合同条款中补充约定。3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3.2 总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。3.3 监理人员3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工58程师提出书面异议，总监理工程师应在48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4 监理人的指示3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15 条处理。3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。3.5 商定或确定3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.1 遵守法律承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。4.1.2 依法纳税承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。4.1.3 完成各项承包工作承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同59工作所需的劳务、材料、施工设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。4.1.5 保证工程施工和人员的安全承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。4.1.8 为他人提供方便承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。4.1.9 工程的维护和照管除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。4.1.10 其它义务其它义务在专用合同条款中补充约定。4.2 履约担保承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。4.3 分包4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。604.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用：因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。4.3.9 除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。4.4 联合体4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。4.5 承包人项目经理4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向监理人提交书面报告。4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构61章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。4.6 承包人人员的管理4.6.1 承包人应在接到开工通知后28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；（2）具有相应施工经验的技术人员；（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。4.7 撤换承包人项目经理和其他人员承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。4.8 保障承包人人员的合法权益4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。4.9 工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。624.10 承包人现场查勘4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。4.11 不利物质条件4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15 条的约定办理。6. 施工设备和临时设施6.1 承包人提供的施工设备和临时设施6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。6.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。6.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。7. 交通运输7.1 道路通行权和场外设施除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出人施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的63权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。7.2 场内施工道路7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理），并承担相应费用。7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人，以及与本合同有关的其他承包人使用。7.3 场外交通7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。7.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。7.6 水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。8. 测量放线8.1 施工控制网8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14 天内批复承包人。8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。8.2 施工测量8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。8.3 基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性64和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。8.4 监理人使用施工控制网监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。8.5 补充地质勘探在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。9. 施工安全、治安保卫和环境保护9.1 发包人的施工安全责任9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工且天前向有关部门或机构报送相关备案资料。9.2 承包人的施工安全责任9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制65施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投人，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。9.3 治安保卫9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会66治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。9.4 环境保护9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。9.5 事故处理9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。9.6 水土保持9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。679.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。9.7 文明工地9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。9.8 防汛度汛9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。10. 进度计划10.1 合同进度计划承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。10.2 合同进度计划的修订不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的抖天内批复。 不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11. 3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5 款的约定办理。10.3 单位工程进度计划监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。10.4 提交资金流估算表承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期68限内提交修订的资金流估算表。 估算表 (参考格式) 金额单位：年 月工程预付款完成工作量付款质量保证金扣留材料款扣除预付款扣还 其他 应收款 累计应收款11. 开工和竣工11.1 开工11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。11.2 竣工承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。11.3 发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；69（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。11.4 异常恶劣的气候条件11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。11.5 承包人的工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。11.6 工期提前发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：（1）提前的时间和修订后的进度计划。（2）承包人的赶工措施。（3）发包人为赶工提供的条件。（4）赶工费用（包括利润和奖励费用）12. 暂停施工12.1 承包人暂停施工的责任因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：（1）承包人违约引起的暂停施工；（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；（3）承包人擅自暂停施工；（4）承包人其他原因引起的暂停施工；（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。12.2 发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期70和（或）增加费用，并支付合理利润。属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：（1）由于发包人违约引起的暂停施工；（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。12.3 监理人暂停施工指示12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。12.4 暂停施工后的复工12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。12.5 暂停施工持续56 天以上12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。13. 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于71承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。13.2 承包人的质量管理13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。13.3 承包人的质量检查承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。13.4 监理人的质量检查监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5.1 通知监理人检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。13.5.2 监理人未到场检查监理人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。13.5.3 监理人重新检查承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同72要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.5.4 承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.6 清除不合格工程13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。13.7 质量评定13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。14. 试验和检验14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人73可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。14.2 现场材料试验14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。14.3 现场工艺试验承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。15. 变更15.1 变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作；（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。74上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。15.2 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。15.3 变更程序15.3.1 变更的提出（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。（2）在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。15.3.2 变更估价（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。15.3.3 变更指示（1）变更指示只能由监理人发出。（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和75技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。15.4 变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。15.5 承包人的合理化建议15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。15.6 暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。15.7 计日工15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。15.8 暂估价15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额76与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列人合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。16. 价格调整16.1 物价波动引起的价格调整由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。16.1.1 采用价格指数调整价格差额16.1.1.1 价格调整公式因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：Ft1 Ft2 Ft3 Ftn△ P=PO［A ｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］F01 F02 F03 F04式中： △ P -- 需调整的价格差额；P0 -- 第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；A -- 定值权重(即不调部分的权重)；B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42 天的各可调因子的价格指数；Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。77以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。16.1.1.2 暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。16.1.1.3 权重的调整按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。16.1.2 采用造价信息调整价格差额施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。16.2 法律变化引起的价格调整在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。17. 计量与支付17.1 计量17.1.1 计量单位计量采用国家法定的计量单位。17.1.2 计量方法结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。17.1.3 计量周期除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。17.1.4 单价子目的计量（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人78实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。17.1.5 总价子目的计量总价子目的分解和计量按照下述约定进行。(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列人进度付款申请单中。（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。（4） 除按照第15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。17.2 预付款17.2.1 预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。17.2.2 预付款保函（担保）79（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。17.2.3 预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。17.3 工程进度付款17.3.1 付款周期付款周期同计量周期。17.3.2 进度付款申请单承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（2）根据第15 条应增加和扣减的变更金额；（3）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；（4）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。17.3.3 进度付款证书和支付时间（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。17.3.4 工程进度付款的修正在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复80核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。17.4 质量保证金17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。17.5 竣工结算17.5.1 竣工付款申请单（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。17.5.2 竣工付款证书及支付时间（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24 条的约定办理。（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。17.6 最终结清17.6.1 最终结清申请单（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。8117.6.2 最终结清证书和支付时间（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24 条的约定办理。（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。17.7 竣工财务决算发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。17.8 竣工审计发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。18. 竣工验收18.1 验收工作类别本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。18.2 分部工程验收18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.3 单位工程验收18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.3.4 需提前投人使用的单位工程在专用合同条款中明确。8218.4 合同工程完工验收18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。18.5 阶段验收18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。18.6 专项验收18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。18.7 竣工验收18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。18.8 施工期运行18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投人施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投人运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专83用合同条款中约定。18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2款约定进行修复。18.9 试运行18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。18.10 竣工（完工）清场18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。18.11 施工队伍的撤离合同工程完工证书颁发后的56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。19. 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投人使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投人使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。19.2 缺陷责任19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。8419.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。19.3 缺陷责任期的延长由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2 年。19.4 进一步试验和试运行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。19.5 承包人的进入权缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。19.6 缺陷责任期终止证书合同工程完工验收或投人使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期（工程质量保修期）满后30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。19.7 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。20. 保险20.1 工程保险除专用合同条款另有约定外，发包人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。20.2 人员工伤事故的保险20.2.1 承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.2.2 发包人员工伤事故的保险发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。20.3 人身意外伤害险20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。8520.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.4 第三者责任险20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。20.5 其他保险除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。20.6 对各项保险的一般要求20.6.1 保险凭证承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。20.6.2 保险合同条款的变动承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。20.6.3 持续保险承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。20.6.4 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。20.6.5 未按约定投保的补救（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。20.6.6 报告义务当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。20.7 风险责任的转移工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保86修期）前造成损失和损坏情形除外。21. 不可抗力21.1 不可抗力的确认21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24 条的约定办理。21.2 不可抗力的通知21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。21.3 不可抗力后果及其处理21.3.1 不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。21.3.3 避免和减少不可抗力损失不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。21.3.4 因不可抗力解除合同合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解87除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。22. 违约22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进人施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。22.1.2 对承包人违约的处理（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。22.1.3 承包人违约解除合同监理人发出整改通知28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。8822.1.4 合同解除后的估价、付款和结清（1）合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。（3）合同解除后，发包人应按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24 条的约定办理。22.1.5 协议利益的转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14 天内，依法办理转让手续。22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。22.2 发包人违约22.2.1 发包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；（2）发包人原因造成停工的；（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；（5）发包人不履行合同约定其他义务的。22.2.2 承包人有权暂停施工发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。22.2.3 发包人违约解除合同（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。（2）承包人按22.2.2 项暂停施工28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可89向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。22.2.4 解除合同后的付款因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：（1）合同解除日以前所完成工作的价款；（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。22.2.5 解除合同后的承包人撤离因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。22.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。23. 索赔23.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。9023.2 承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24 条的约定办理。23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。23.4 发包人的索赔23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24 条的规定办理。24. 争议的解决24.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。24.2 友好解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。24.3 争议评审9124.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。24.4 仲裁24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。92第 2 节———————————专 用 合 同 条 款 93前言专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。1．一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人：甘肃大禹西大河水电开发有限公司。1.1.2.3 承包人：本合同的中标人。1.1.2.6 监理人：待发包人确定后书面通知。1.1.4 日期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）12 个月。1.4 合同文件的优先顺序进入合同的各项文件及其优先顺序是：（1） 合同协议书（包括补充协议）；（2） 中标通知书；（3） 投标函及投标函附录；（4） 专用合同条款；（5） 通用合同条款；（6） 技术标准和要求（合同技术条款）；（7） 图纸；（8） 已标价的工程量清单；（9） 经双方确认进入合同的其它文件。1.7 联络1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 1.1.2.6条规定的监理人。2 发包人义务2.3 提供施工场地2.3.2 发包人提供的施工场地范围发包人负责办理主体工程永久征地及主体工程永久征地范围内的移民、拆迁事宜，承包人应根据投标文件中规划的区段、用地范围、占用顺序，在合同签订后的 14 天内，向发包人提交 3 份永久用地的详细计划表，发包人将按照上述计划中永久占地的位置、数量和需用时间，进行审批后分期办理永久用地征用手续。在批准计划内的永久用地的征用补偿费由发包人承担。942.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围：本工程施工所必需的一切临时用地，包括承包人施工所用的临时支线道路、便道和现场的临时出入道路以及办公、生产、生活、砂石料场等临时设施的占地等，承包人应根据投标文件中规划的区段、用地范围、占用顺序，在接到中标通知书后的 14 天内，向监理人提交 3 份临时占用地的详细计划、图表，监理人将按照上述计划中位置、数量和需用时间进行审批，在批准计划内的临时用地及临时工程建设用地由投标人负责办理征地、移民、拆迁及临时用地地面恢复事宜，所需费用按《工程量清单》中所列项目的总价专项列报。在实施工程征用地的过程中，投标人应积极配合发包人与当地政府（包括乡村）、居民、企业等进行协调，按规定办理各种需要的手续，获得许用权，处理各种征地问题。2.8 其它义务发包人免费向监理机构提供的必要工作生活条件。3 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，监理人在行使下列权力之前，必须得到发包人的批准：批准由承包人自行负责设计的施工图纸；（1）按第 1.6.2 项规定，批准由承包人自行负责设计的施工图纸；（2）按第 4.3 款约定，批准工程的分包；（3）按第 10.1 款及 10.2 款约定，批准施工总进度计划和批准修订进度计划；（4）按第 12 款约定，发布影响全局进度的工程暂停指示；发出暂停施工后的复工通知；（5）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；（6）按第 17 款约定，确定结算工程量；（7）按第 17.2 条约定，确定支付预付款；（8）按第 17.5 条约定，签发完工付款证书、签发最终付款证书；（9）按第 15 款约定，当变更引起的合同内的项目价格增加每次超过 10 万元以上时作出变更决定；(10) 当变更引起的合同新增项目的价格超过 10 万元时；（11）按第 15 款约定，确定变更的范围；因变更调整单价或合价；(12) 当变更引起新增单价时；（13）按第 15.6 条约定，批准暂列金额的使用；尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应95立即遵照执行。监理人应按第 15 款的规定增加相应的费用，并通知承包人。4 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.3 项补充约定：4.1.3 完成各项承包工作承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 条作出的指示，实施、完成全部合同工程，并修补合同工程中的任何缺陷。除合同另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.1.10 其他义务（1）服从现场统一指挥，遵守现场的规章制度。（2）承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。（3）承包人在符合合同要求所许可的范围内，为实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得对工程区各种道路、管道、电线、电缆等公共设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物、当地居民与企业财产等的安全和正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人应处理和协调好与当地群众的关系。（4）现场配合与协调承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段施工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。承包人有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：①工作面的安全和施工质量影响；②施工进度的影响；③及时提供或移交工作面；④保持相邻界面附近的结构质量；⑤为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；⑥在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工。（5）对现场作业和施工方法负责监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。（6）工程防汛96①在合同工程施工期和缺陷责任期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从防洪抢险的命令和统一调度指挥。②由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有设施，在汛前必须完全拆除，不能对原河道的泄流能力造成任何影响。（7）本项目资金专款专用发包人将对投入到本项目的资金使用情况进行不定期监督、检查，要求承包人必须开设专户存储，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留建设资金，严禁恶意拖欠职工工资和劳务费。承包人如违反上述规定，发包人将视其情节处以违约金。（8）其他①据实（投标书及附件标明应予）投入和定期报告实施本合同工程的（人力、设备、资金等）资源配置情况；②随时接受并配合合同监理人进行现场检查、检测和验收；③维护发包人提供的各种基本设施，并保持完好；④及时返还发包人的费用，自行补救违约造成的损失；⑤积极防灾、抗灾、规避合同风险；⑥合法使用专利技术或产品，避免发生侵权；⑦无偿提交完整的工程归档资料，修复任何工程（包括非责任）缺陷；⑧服从现场统一指挥，遵守发包人制定的有关现场管理的制度；⑨承包人应勤勉和守信，按照合同的各项约定和在竞争本合同时所作的投标承诺全面、忠实地履行本合同约定的全部义务；⑩凡有上级单位来现场视察、参观或指导工作，承包人应按发包人要求提前无偿做好现场环境卫生的打扫、整理、条幅及宣传汇报资料的准备工作。条幅及有关材料的内容应提前送交发包人审核后方可正式印刷使用；在发包人组织开展涉及本合同工程的各类庆典、庆祝仪式时，承包人应无偿开展现场搭台、会场布置工作，并配合发包人完成其他有关方面的工作。4.1.11 农民工工资支付根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发【2016】1号）和《甘肃省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（甘政办发【2016】46号）文件精神，进一步加强并完善劳动者工资支付保障机制，从源头上治理用工单位拖欠、克扣劳动者工资的问题，切实维护好劳动者的合法权益。承包人必须建立劳动用工实名制登记台账，应在每月月底前，根据劳动实名登记信息，编制本月劳动者工资清单，经建设单位核定无误由劳动者本人签字后，在施工现场公示，之后由建设单位向开户银行划拨当月应付工资资金时一同报送至开户银行，开户银行应予次月10日前将上一个月劳动者工资直接划拨转至劳动者薪金卡。4.2 履约担保97本款修改为：承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。发包人应在缺陷责任期终止证书颁发后28天内把履约担保无息退还给承包人。增加：履约担保采用履约保函形式，担保金额为合同价款的5%。4.3 分包本工程不允许分包。4.5 承包人项目负责人4.5.1修改为：承包人指派的项目经理和技术负责人应为投标文件所确定的，并在约定的期限内到职，项目经理和项目技术负责人每月在工地时间均不少于20天，项目经理短期离开施工场地，离开工地时须经发包人书面批准，并委派代表代行其职责。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。4.11 不利物质条件增加条款：4.11.3除现场异常恶劣的气候条件外，水电工程的不利物质条件指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻，承包人应有权根据第23.1条的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照合同条款第15条的约定办理。6 施工设备和临时设施6.1 承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2项补充约定：6.1.2除合同约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应提供为完成合同工作所需的施工设备，以及按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护和管理，并承担相应费用。6.2 发包人提供的施工设备和临时设施本款补充约定：发包人不提供施工设备。7 交通运输7.2 场内施工道路7.2.1 条修改为：7.2.1 除本合同技术条款规定由发包人提供的部分场内的道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部场内临时道路和交通设施，并承担相应费用。7.2.2 条修改为：7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人，以及与本98合同有关的其他承包人使用。7.3 场外交通删除本条，全文代之以：承包人应负责与当地交通部门或相关单位协调取得出入施工区内外的国道、省道、县道、桥梁等交通设施的使用权。并且，如果这些交通设施在施工期需要设置临时交通通道；或：承包人在进行合同工程或其任何部分的施工过程中，需挖掘任何公路或其他道路或通道；或：承包人为满足超大件和超重件运输而必须对桥梁或道路采取的临时加固和加扩措施等，均由承包人自己负责，由此而产生的费用应包含在合同价格中，发包人不予单独支付，且发包人不承担由此而引起的任何索赔、要求、诉讼和损害赔偿责任。8 测量放线8.1施工控制网8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在合同签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在28天内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人进行的现场施工测量（包括施工控制网测设、建筑物测量放线以及与测量有关的其它附属设施等）所需费用均应包括在承包人的各项目报价中，发包人不再单独支付。8.5 补充地质勘探在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。9 施工安全、治安保卫和环境保护9.1 发包人的施工安全责任9.1.4 发包人提供招标文件技术卷第 1 章中附有本合同工程的设计基本资料及水文和地质勘探资料等，招标文件第二卷中附有本合同工程的设计图纸。投标人或承包人应对其作必要的查阅、复核和掌握，并且还将认为投标人或承包人已自行取得有关对其投标与实施合同工程，如何减少或避免可能发生的风险、意外事件所需的其它全部资料。因此投标人或承包人根据现场考察所获得的认知及对此所作的进一步分析、推断和对上述由发包人提供的基本条件、基本资料的理解和利用，以及据此制定的施工技术方案，采用的施工工艺、方法和配置的施工机械、设备，在合同工程实施、竣工和修补工程缺陷过程中，产生的属于自己的失误和不利于合同工期与费用的影响，应负全部责任。如果投标人或承包人需要进一步补充和获取本款约定提供之外的任何资料，或对约定提供的资料拟进一步实验验证，发包人可以提供获取这些补充资料或验证资料（数据）的地点和方法，但不负责相应的费用和时间。999.2 承包人的施工安全责任9.2.1项补充：承包人应按本合同技术条款约定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工安全措施计划提交监理人审批。监理人应在本合同技术条款约定的期限内批复承包人。9.2.3项补充：承包人需配备适量的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担，对消防的要求详见本合同《技术条款》。补充以下条款：9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。9.2.12 承包人应编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，报监理人审批。9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。9.4环境保护补充以下条款：9.4.7 由于工程施工期长，各施工区的生活污水呈多工点排放，集中处理难度较大，承包人应负责在各施工区设立旱厕进行堆肥集中处理。9.6 水土保持本条修改为：9.6.1承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律，履行合同约定的水土保持义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。9.6.2承包人应按本合同约定的水土保持工作内容，编制本工程水土保持措施计划，提交监理人审批。9.6.3承包人的水土保持措施计划，除应满足本合同技术条款第4章第4.4节规定的水土保持要求外，还应遵守有关的法律、法规和规章。9.7 文明工地9.7.1 本合同文明工地约定：（1）施工工地和生活区的治安保卫工作由承包人全权负责，所需费用计入投标总价，不再单独报价，发包人亦不单独支付。100（2）承包人在任何时候均应采取各种合理的预防措施，以防止其员工或在其员工之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维持治安和保护本工程附近的人员或财产免受上述行为的破坏。（3）本工程的施工作业安全以及消防、防汛、抗灾等工作均由承包人负责统一管理，所需费用由承包人在投标时充分预估，并计入投标报价中。监理人应按有关法律、法规和规章以及本合同的有关规定检查、监督施工安全工作的实施，承包人应认真执行监理人有关安全管理工作的指示。监理人在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包人采取有效措施予以改正，若承包人故意延误或拒绝改正时，监理人有权责令其停工整改。（4）承包人应保存有关人员的安全与健康的记录，随时供发包人和监理人查阅。（5）一旦事故发生，承包人应尽快将事故详细情况报告监理人。若遇重大的交通事故或其他重大伤亡事故，承包人应以现有最快的手段立即报告监理人，并以最快的速度报告车辆主管单位和事故所在地的公安和交通管理部门。发生上述事故，承包人应采取措施妥善处理。（6）安全生产目标：无重大伤亡事故。（7）承包人是安全生产的责任主体，承担本合同规定范围内的安全责任。施工期间，承包人应建立健全安全生产保证体系，设立专门的安全管理机构，配备经过培训合格并持证上岗的专职安全人员，并定期进行专项安全生产教育和日常的安全生产检查，改善安全生产条件，做好安全标示与安全警戒工作，杜绝违章指挥和违章操作，发现安全事故隐患及时予以处置，积极做好并配合对安全事故的调查处理工作。上述工作费用包括在工程量清单中一般规定项目的总价中。（8）从本合同工程开工之日起直到本合同工程移交证书签发之日为止，承包人应全面负责照管本合同工程和将用于在本合同工程中的材料、设备的安全。在以后的缺陷责任期内，承包人还应全面负责对未移交的工程和将用于及安装在本合同工程中的材料、设备的照管。（9）在承包人负责照管期间，如果本合同工程或其任何部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生任何损失、被盗、损坏或损害，不论出于什么原因，承包人均应自费弥补上述损失、被盗、损坏或损害，以使永久工程在各方面都符合合同的规定并使发包人和监理人满意。承包人在进行作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失和损害，承包人应对此承担责任。10 进度计划10.1 合同进度计划本款补充约定：承包人应按本合同技术条款约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在本合同技术条款约定的期限内批复承101包人。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。10.2 合同进度计划的修订本款补充约定：不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第 11.3 款的约办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第 11.5 款的约定办理。本条“进度计划”增加以下 10.3 与 10.4 款：10.3 单位工程进度计划监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划提交监理人审批。10.4 提交资金流估算表承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，参考下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，若监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。资金流估算表(参考格式) 金额单位_______年 月工程预付款完成工作量付款保留金扣留材料款扣除预付款扣还 其他 应收款 累计应收款本款中承包人提交和监理人批复修订进度计划的期限为 7 天之内。11 开工和竣工（完工）11.1 开工本合同工程计划开工日期 2018 年 4 月 15 日。102本款增加以下各项内容：11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，提交监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。11.3 发包人的工期延误本款补充约定：发生本款所述的发包人延误工期情况，造成项目施工进度计划关键线路上的工期拖延时，承包人可有权要求延长合同约定的工期，并按第 10.2 款的约定，修订合同进度计划。11.4 异常恶劣的气候条件11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于 50 ㎜的雨日超过 3 天； `（2）风速大于 10.8m/s 的 6 级以上台风灾害；（3）日气温超过 38℃的高温大于 3 天；（4）日气温低于-20℃的严寒大于 3 天；（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；（6）其他异常恶劣气候灾害。本款补充约定：当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照合同条款第 21.3 款的约定共同协商处理。11.5 承包人工期延误本款补充下表：逾期完工违约金表序号 项目及其说明 要求完工日期 逾期完工违约金（元/天）1 本合同全部工程完工 2018 年 6 月 20 日 5000 上表中逾期完工违约金将单独予以确定，但总金额不应超过签约合同价格的 10%。超过 30 天后以上月基数翻番，以此类推。11.6 工期提前103本款补充：承包人提前完工，发包人不支付提前完工奖金。12 暂停施工12.1 承包人暂停施工的责任(5) 承包人承担的暂停施工责任的其它情形：未得到发包人、监理人许可的承包人擅自停工。12.2 发包人暂停施工的责任(3) 发包人承担的暂停施工责任其它情形：无。13. 工程质量13.2 承包人的质量管理13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款) 约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款) 约定的期限内批复承包人。工程质量保证措施文件的编报内容见本合同技术条款第 1 章。13.7 质量评定13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：（1）经施工单位自评合格，承包人提出验收申请，由发包人、监理人、设计人等组成验收小组共同验收，核定其质量等级并填写签证表，报告工程质量监督机构核备。（2）检查和检验内容依照本合同、国家和有关部门颁布的现行施工技术和质量验收规程规范等规定执行，并应达到上述规程、规范和标准规定应达到的合格要求。按本款要求所进行的一切检查和检验的费用均由承包人承担。13.7.7 工程合格标准为：单位工程质量全部合格。工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求；优良标准为：单位工程质量全部合格。其中 70%以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量全部优良。工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求；13.8 质量事故处理13.8.4 工程竣工验收时，项目法人应向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。15 变更15.1 变更的范围和内容（6）增加或减少合同中关键项目的工程量根据施工实际情况由监理人、发包人和承包人商榷。104单价调整方式：增加或减少合同中项目的工程量，单价均不予调整。15.4 变更的估价原则15.4.3 本条修改为：15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按合同签定时合同双方确定的基础价格、定额标准、取费标准和原则执行。15.5承包人的合理化建议本款内容作以下修改和补充：15.5.1 增加标题：“承包人原因引起的变更”本项条款内容作以下调整，增加(2)、(3)两目：(1) 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。(2) 若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。(3) 承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。承包人受其自身施工设备和施工能力等的限制，要求对原设计进行变更或要求延长工期，这类变更纯由承包人原因引起，即使得到了监理人批准，仍应由承包人承担变更增加的费用和工期延误责任。另由于承包人违约而必须作出的变更，不论是由承包人提出变更或由监理人指示变更，亦均应由承包人承担变更增加的费用和工期延误责任。删除 15.5.2 条，全文代之为：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可酌情给予一定奖励。15.8 暂估价本款不适用。16 价格调整修改 16.1 条款16.1 物价波动引起的价格调整物价波动由承包人在投标期间进行预测，并在投标报价中予以考虑。合同期内价格不作任何调整。17 计量与支付10517.1计量17.1.2 计量方法本项修改为：(1) 合同工程量清单中的工程量计算规则应遵守本行业的工程量计算规范，工程量清单项目的计价规则应与本合同技术条款载明的项目实物标准相对应。工程项目的工程量计量单位应与水电工程“工程量清单计价规范”的计量单位相一致。(2) 合同工程量清单中，各专业工程项目的计量单位、计价规则和项目实物标准在本合同技术条款各章中规定。17.1.5 总价子目的计量本项第(2) 目修改为：(2) 承包人应将工程量清单中的各总价子目进行分解，并在签订协议书后的(28)天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期内，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。17.2 预付款17.2.1 预付款(1)工程预付款的总金额为签约合同价的 5%，分三次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的 30%。付款时间需待承包人按照合同承诺的人员及设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。2) 第二次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，付款时间应在第一期工程结算后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14天内予以支付。3) 第三次预付款金额为工程预付款总金额的 30 %，付款时间应在第三期工程结算后，由承由承包人向发包人提交了发包人认可的银行出具的工程预付款但保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程没有工程材料预付款。17.2.2 预付款保函(担保)工程预付款保函在预付款被发包人扣回前一直有效。17.2.3 预付款的扣回与还清106(1)工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的 20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价的 80%时全部扣清。( )( )12 1C F SF F SAR ???式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额； A——工程预付款总金额； S——签约合同价格； C——合同累计完成金额； F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例； F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。17.3 工程进度付款17.3.2 进度付款申请单本项修改为：承包人应在每月15日按本合同约定的格式向监理人提交进度付款申请单(一式 8份) ，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括以下内容：(1) 已完成的《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。(2) 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。(3) 按第 16.1、16.2 款约定的价格调整金额。(4) 按第 5.2 款约定应由发包人扣还的工程材料款金额。(5) 按第 17.4 款约定应由发包人扣留的质量保证金。(6) 按合同约定承包人应有权得到的其它金额。(7) 按合同约定应由承包人付给发包人的其它金额。17.3.3 进度付款证书和支付时间本项(2) 目补充：发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：应从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额支付给承包人。17.4 质量保证金本项补充：17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按 3%扣留质量保证金。扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3％。17.4.2 承包人完成竣工验收前所有缺陷处理，合同工程接收证书颁发后 14 天内，由监理人出具质量保证金付款证书，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期(工程质量保修期) 满时，发包人将在 3０个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人107应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。17.5 竣工（完工）结算17.5.1 竣工（完工）付款申请单(1) 承包人应在合同工程接收证书颁发后 28 天内，向监理人提交竣工付款申请单(一式六份) ，并提供相关证明材料。竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。17.6 竣工结清17.6 1 最终结清申请单本项(1) 目补充：缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单(一式六份) 。17.7 竣工财务决算发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应提供竣工财务决算编制所需的相关材料。17.8 竣工审计发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。18 竣工验收（验收）删除本条下的 18.1、18.2、18.3、18.4、18.4、18.5、18.6、18.7、18.8 款，全文代之以：按照国家现行有关规定执行。19 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本款修改为：缺陷责任期自工程接收证书中写明的全部工程竣工日开始算起。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其缺陷责任期亦按全部工程的竣工日开始算起。20 保险20.1 工程保险本款补充约定：发包人投保建筑工程一切险。20.3 人身意外伤害险20.3.2 项修改为：20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险、基本医疗险和基本养老险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。人108身意外伤害险、基本医疗险和基本养老险的费用应摊入工程间接费中，发包人不另行支付。20.4 第三者责任险本款补充约定：发包人投保在工地公司人员第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险。本条“20 保险”增加以下条款：20.6 对各项保险的一般要求20.6.1 保险凭证承包人提交由承包人投保的保险凭证的期限：合同签订后 20 天 。20.6.4 保险金不足的补偿发包人和承包人按照各自的风险责任承担不足部分的补偿。20.7 风险责任的转移工程通过竣工验收并移交给发包人后，原由承包人按本条款约定应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人(在缺陷责任期发生的、在缺陷责任期前的承包人原因造成的损失和损坏除外) 。22 违约22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形增加条款：（8）承包人违反第 9.7 款规定未认真履行本合同规定的安全责任及其他不符合安全生产条件的。（9）未对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，或伪造检验数据或伪造检验结论的。（10）对重大工程质量事故、安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的。22.1.2 对承包人违约的处理增加条款（4）承包人违反第 22.1.1 款规定，除按 22.1.2 款（2）条停工整改，并处 2 万元以上 20 万元以下的违约金。（5）合同实施期间，承包人如果出现人身伤亡事故、重大工程设备事故以及重大火灾，发包人将对承包人进行违约处罚，每次处罚违约金 1.0 万元以上。23 索赔23.2 承包人索赔处理程序增加条款：（4）根据本合同 23 款所确认的索赔，其补偿费用由（并且仅由）人员窝工费、机械停置费、管理费和相应的税金构成。补偿费用计算标准如下：109①人员窝工费：每人每昼夜 40 元，窝工人员数量仅为索赔范围内的生产工人。②机械停置费：每台班施工机械每昼夜计算一个停置台班，每台班机械停置费按下式计算：机械停置台班费=机械使用台班折旧费 机械使用台班修理费，式中机械使用台班有关费用执行水利部现行相关标准，停置机械数量仅为索赔范围内承包人自有的施工机械。③管理费：管理费为人员窝工费与机械停置费之和的 6%。④税金：按税务部门的有关规定计算。24. 争议的解决24.1 争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：申诉方可提请上级主管部门或仲裁机关调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。110第 3 节———————————施工廉政合同格式111甘肃省永昌县西大河二级水电站停建拆除工程施工廉政合同（格式）合同编号：为了加强甘肃省永昌县西大河二级水电站停建拆除工程土建金属结构拆除工程工程施工的廉政建设，确保优质、高效、廉洁地完成工程建设任务，预防和遏制腐败现象的滋生。根据中央和甘肃省有关廉政建设的规定精神，结合本工程项目的实际情况，经双方共同协商，订立如下合同。第一条 甲乙双方的权利和义务（一）认真贯彻执行中央和甘肃省有关廉政建设的规定精神，建立健全工程建设的规章制度，严格按照工作程序和合同条款办事，堵塞管理漏洞，在工程建设过程中禁止收受和赠送“红包”、索要赞助、给予和收受回扣、赠送和收受有价证券和贵重物品等；不得举行和参加可能影响公正执行公务的高消费宴请及娱乐活动。（二）加强对建设资金的监管工作，确保建设资金的安全有效使用。任何单位和部门不得相互勾结、非法套取建设资金；不得将建设资金挪作它用；不得超标准接待和滥发钱物；不得违反规定购买、赠送、收受交通、通讯工具及其它高档办公设备用品。（三）按照国家机关和甘肃省有关规定、规范、标准和程序开展工程检查、验收活动，搞好工程质量、进度、投资控制，不得在检查、验收中弄虚作假、谋取个人私利和小团体利益，不得以工程检查验收为名擅自赠送和发放钱物。（四）建立廉政监督和举报制度。在本单位和社会上聘请廉政监督员，定期或不定期地听取廉政监督员的意见；公布举报电话和设立举报箱，指派专人负责受理有关廉政方面的举报、投诉和来信来访，并据实查处；禁止因个人或小团体的不正当要求或利益得不到满足时，编造事由诬陷有关部门和工作人员；禁止利用职权对检举揭发人员进行打击报复。（五）认真贯彻执行上级党委、政府和主管部门关于廉政建设的规定，把廉政建设责任制列入重要议事日程。把加强思想政治工作和廉政教育贯穿于工程建设的始终，把廉政教育作为上岗前培训的必要内容。同时要在双方的协作单位和聘用人员中推行廉政承诺书或连带责任书制度。用人单位、推荐人、受聘人员共同签订承诺书或连带责任书。112第二条 甲方的权利和义务（一）对业主固定价供应的建筑材料和设备，必须按工程承包合同的有关条款实施，工作人员不得利用职权或通过其亲属向工程承包单位介绍、推销和供应材料、设备；不准在材料、设备采购中采取“以次充好”、“以假冒真”等手段谋取私利。（二）切实做好工程质量控制、计量支付、变更索赔和投资控制等工作，做到既要坚持原则，严格审核、审批，又要客观公正，不故意刁难拖延。不得在工程质量、计量、变更索赔、工程价款支付等工作中以权谋私。（三）加强工程建设过程中的合同管理，严格把好中间检查评比、文明施工、安全生产检查和工程验收关，不得在各种检查、验收、评比过程中以权谋私。（四）工作人员不得利用职权或工作便利向承包单位指定分包队伍；不得利用婚丧嫁娶、房屋装修、探亲旅游等名义在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用，不得借机收受贿赂；不得以任何形式向乙方示意或索要和收受回扣等好处费；不准工作人员的亲属在其所管辖的项目内承包、转包、分包、中介工程。第三条 乙方的权利和义务（一）认真履行工程承包合同，按照有关管理规定、施工技术规范和技术标准，切实搞好工程质量、进度控制、安全生产、文明施工，确保质量。在工程中间验收、计量支付、变更索赔、交工验收等工作中，做到提供的资料真实、准确、完整。（二）不准利用宴请、娱乐、贿赂等手段影响招标工作公正进行，不准利用关系给甲方工作人员、评标委员会成员及定标人员打招呼或施加压力，干扰评定标工作正常进行。（三）不准将中标项目转让（或分解后转让）他人；不准将主体工程、关键性工程分包给他人。应加强对劳务队伍和合法分包队伍的管理，经批准的合法分包工程要报业主项目现场办、总监办备案。（四）不准违反操作规程和合同要求，偷工减料、粗制滥造、弄虚作假；不准使用不符合要求和标准的建筑材料、构配件和设备。（五）在整个施工过程中，不得以宴请、娱乐、提供交通工具、报销个人探亲旅游等费用、送礼品礼金等不正当手段，贿赂甲方的有关工作人员。第四条 违约责任（一）由于双方中的某一方当事人的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行，要承担应负的违约责任。因乙方违约造成严重后果者，解除工程承包合同。113（二）违反本合同，除按照有关法律和行政规章的有关规定对责任者进行处罚外，视情节由项目党组织给予通报批评、责令改正、并通知其所在单位。（三）双方的组织或者有关工作人员在工程实施过程中出现玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，行贿、受贿、索贿、贪污等行为，损害有关单位和人员的声誉、合法权益和国家利益的，视情节分别给予通报批评、责令改正、抵扣违约金。并由公司党组织建议其所在单位依法对直接责任者和其它责任者给予党纪、政纪处分；没有工作单位的人员给予解除聘约、辞退处理。（四）对廉政建设管理不善、监督不力，或者对违纪知情不报、瞒案不办，放纵腐败行为的要认真查处，并由项目党组织予以通报批评，建议所在单位或其上级主管部门依法对直接责任人和其它责任人给予党纪、政纪处分。（五）对违反本合同的各种违法、违规、违纪行为，法律、法规和行政规章另有规定的，依照其规定处理。第五条 合同执行的检查监督及考核（一）双方应加强对本单位有关人员廉政建设实施情况的监督检查，发现有违规违纪行为要及时查处，并向上级党组织报告。（二）双方应加强相互监督，发现对方有违约行为应及时通报对方主要负责人，或及时向上级党组织或纪检部门举报。（三）双方要建立健全廉政建设的管理制度，对本单位内各部门、有关人员的廉政情况进行定期的或不定期的检查，发现问题及时采取措施解决。（四）自觉接受并积极配合上级有关部门和项目临时党组织的监督检查，如实反映和汇报存在的问题。（五）甘肃大禹西大河水电开发有限公司负责组织对廉政建设情况的考核评比工作，并根据考核结果进行奖罚。对认真履行本合同，廉政建设成绩突出的，给予表彰奖励。对不认真履行本合同，廉政建设存在突出问题者，给予通报批评并责成改正直到通报其上级主管部门。第六条 本合同有效期从签字之日起止本项目通过竣工验收时止。第七条 本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。114甲方单位：（填写机构全称并加盖公章） 乙方单位（盖章）：（填写机构全称并加盖公章）法定代表人：（签署全名） 法定代表人：（签署全名） 年 月 日 年 月 日 115第 4 节———————————合 同 附 件 格 式116附件一：合 同 协 议 书甘肃大禹西大河水电开发有限公司 （以下简称 “ 发包人 ” ）为实施（ 项 目 名 称 ）， 已 接 受 （ 承 包 人 名 称 ， 以 下 简 称 “ 承包人 ” ） 对（项目名称）， （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3. 签约合同价：人民币（大写） 元（￥ ）。4. 承包人项目经理： 、技术负责人： 。5. 工程质量符合国家及相关行业技术标准、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）标准。6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 天。9. 本协议书一式 份，合同双方各执一份。10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日117附件二：履 约 担 保甘肃大禹西大河水电开发有限公司：鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）于 年 月 日递交的 （项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1. 担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3. 在本但保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本但保规定的义务不变。担保人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址：邮政编码：电 话：传 真： 年 月 日注：委托代理人应附授权委托书。118附件三：预 付 款 担 保 函甘肃大禹西大河水电开发有限公司：根据 (承包人名称，以下称“承包人”)与 (发包人名称)(以下简称“发包人”)于 年 月 日签订的 (项目名称) (标段名称)合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1. 担保金额人民币(大写) 元(￥ )。2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人： (盖单位章)法定代表人或其委托代理人： (签字)地 址：邮政编码：电 话：传 真： 年 月 日注：委托代理人应附授权委托书。119第 5 章 工程量清单 1205.1 工程量清单说明5.1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、合同技术条款及图纸等一起阅读和理解。5.1.2 工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的项目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。5.1.3 工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循《合同条款》的约定和技术条款的有关规定。5.1.4 工程量清单所列项目数量为估算工作量，不作为合同最终结算量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。5.1.5 合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。5.1.6 工程量清单中各项目的工作内容和要求及计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。5.1.7 分组工程量清单中单位栏为“总价”的项目，是指该项目为总价承包，工程量和单价不需要填写，只需填入合价。5.1.8 在投标阶段，当招标图纸工程量与工程量清单有不一致时以工程量清单为准。5.1.9 承包人应对发包人所提供的合同工程范围、工程量清单中开列的项目和估算的工程量，以及为此所作的投标报价（单价、合价、总价）和签约前向发包人所作的任何书面优惠实施本合同工程的承诺的风险性、正确性和完备性负全责。并认为此报价和承诺是经充分、慎重、细致的考虑作出的和在技术、经验、资源、经营策略上形成综合竞争实力的体现。5.2 投标报价说明5.2.1 工程量清单中的每一个项目须填入单价或合价，且只允许有一个报价。工程量清单中投标人没有填入单价或合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项目的单价或合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。5.2.2 投标人编制投标文件时应按招标文件给定的格式分别填报 “投标报价汇总表”和“工程量清单”，工程量清单中的“单价”、“合价”、分组项目小计、“本页合计”均应由投标人填报，投标人应在工程量清单结尾处填写投标总报价。报价货币单位为人民币元。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。5.2.3 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括应由承包人承担的直接费（人工费、材料费、机械使用费和其他直接费）、间接费、其他费用（合同明示或暗示的风121险、责任和义务等）、税金等全部费用和期望获得的合理的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。工程建筑安装工程单价一般包括直接费（人工费、材料费、机械使用费，冬雨季施工增加费、特殊地区施工增加费、夜间施工增加费、小型临时设施摊销费、安全文明施工措施费和其他）、间接费（现场管理费、企业管理费、社会保障及企业计提费，财务费）、利润和税金等。《工程量清单》所列项目不包含拆除后的设备运输至废品收购站所产生的运输费，运输费应由投标人分摊到《工程量清单》所列相关项目单价中。5.2.4 除合同另有规定外，在投标截止日前 28 天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及甘肃省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。5.2.5 《工程量清单》投标报价汇总表中的备用金额是用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的暂列金，应由招标人填写，其金额为投标报价的 5%。5.2.6 计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。5.3 其他说明5.3.1 投标文件中的工程量清单应有相应的编制说明。编制说明应包括但不限于：投标报价的编制原则和依据；人工预算单价、材料预算价格以及电、风、水、砂石料、砼材料单价、施工机械台时费等基础单价的计算方法和成果；建筑安装工程单价编制方法及有关取费标准；有关风险、责任和义务等其他费用摊入处理方法等。5.4 工程量清单5.4.1 工程量清单的项目分组（1）项目分组工程量清单的项目分组按《技术条款》各章的专业工程进行分组，工程量清单中的编号分为四段数字，其分段形式及含意为：□第一段——□第二段——□第三段——□第四段第一段数字为分组号，代表专项工程序号，与《技术条款》中各章的章号相一致；第二段数字为单位工程序号；第三段数字为该单位工程下属的子项序号；第四段数字为第三段数字所指工程子项的下属孙项序号。（2）本标书第二段单位工程序号采用部位编号如下：1—一般工程；2—临时辅助工程；3—引水隧洞洞口封堵工程；4—电站主、副厂房拆除工程；5—金属结构拆除工程；1226—机电设备拆除工程；7—升压站及输电线路拆除工程；8—其它工程。5.4.2 工程量清单报价表组成工程量清单报价表由以下表格组成：1. 投标总价。2. 工程项目总价表。3. 分组工程量清单报价表。4. 计日工项目报价表。5. 工程单价汇总表。6. 工程单价费（税）率汇总表。7. 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。8. 投标人生产混凝土配合比材料费表。9. 招标人供应材料价格汇总表。10. 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。11. 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。12. 总价项目分解表。13. 工程单价计算表。14. 人工费单价汇总表。5.4.3 工程量清单报价表123附表 1：投标总价表投 标 总 价永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段招标编号：投标总价人民币(大写)：（￥）:投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日124附表 2.投标报价汇总投标报价汇总表（格式）组号 分组工程名称 报价金额（元）1 一般规定2 施工辅助设施3 安全文明施工4 环境保护和水土保持5 土方填筑工程6 电站厂房拆除工程7 金属结构拆除工程合计（A）暂列金（B） A 的 5%投标总报价（A） （B） （填入投标报价书）投标人 （盖 单 位 章）法定代表人（或委托代理人） （ 签 名 ） 年 月 日125附表 3.分组工程量清单工程量清单按项目分组填报，分组合计金额分别汇入投标报价汇总表中。分组工程量清单组号：1 分组名称：一般规定序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）1 一般规定1-1 一般工程1-1-1 建筑安装工程一切险 总价 ━ ━1-1-2 人员工伤事故险 总价 ━ ━1-1-3 人员意外伤害险 总价 ━ ━1-1-4 第三者责任险 总价 ━ ━1-1-5 进场费 总价 ━ ━1-1-6 退场费 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日126分组工程量清单组号：2 分组名称：施工辅助设施序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元） 备注2 施工辅助设施2-2 临时辅助工程2-2-1 现场施工测量 总价 ━ ━2-2-2 施工交通设施 总价 ━ ━2-2-3 施工供风设施 总价 ━ ━2-2-4 施工及生活供水设施 总价 ━ ━2-2-5 施工场地排水 总价 ━ ━2-2-6 施工及生活供电设施 总价 ━ ━2-2-7 施工通信和邮政服务设施 总价 ━ ━2-2-8 弃渣场 总价 ━ ━2-2-9 临时生产管理和生活设施 总价 ━ ━2-2-10 其他 总价承包，投标人须列出清单合 计 元汇入投标报价汇总表注：若有其他项目应注明具体项目名称投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日127分组工程量清单组号：3 分组名称：安全文明施工序 号 项 目 名 称 单 位 工程量 单价（元） 合价（元）3 安全文明施工3-6-1 消防用具购置及维护费 总价 ━ ━3-6-2 道路维护、降尘 总价 ━ ━3-6-3 安全标志 总价 ━ ━3-6-4 安全防护 总价 ━ ━3-6-5 移动厕所 总价 ━ ━3-6-6 施工安全监测 总价 ━ ━3-6-7 活动值班室 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日128分组工程量清单组号：4 分组名称：环境保护和水土保持序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）4 环境保护和水土保持4-6-1 环境保护 总价 ━ ━4-6-2 水土保持 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日129分组工程量清单组号：5 分组名称：土方填筑工程序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）5 土方填筑工程5-3 引水隧洞洞口封堵工程5-3-1 洞渣料回填 m346005-3-2 土方回填 m3200合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日130分组工程量清单组号：6 分组名称：电站厂房拆除工程序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）6 电站厂房拆除工程6-4 电站主、副厂房拆除工程6-4-1 C25 钢筋砼拆除合计 m3304.586-4-2 承重实心砖拆除 m3591.276-4-3 水泥砂浆（砌砖墙）拆除 m3103.256-4-4 钢制吊车梁拆除 m337.006-4-5 钢制主厂房钢架屋顶拆除 t 67.70合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日131分组工程量清单组号：7 分组名称：金属结构拆除工程序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）7 金属结构拆除工程7-5 金属结构拆除工程7-5-1 闸门拦污设备7-5-1-1 泄洪冲沙闸工作门 t 1.817-5-1-2 进水闸工作门 t 37-5-1-3 进水口拦污栅 t 2.27-5-1-4 尾水检修门 t 1.57-5-2 启闭设备7-5-2-1 螺杆启闭机 2×80 台 17-5-2-2 螺杆启闭机 1×100 台 27-5-2-3 QPQ 卷扬式起启机 2×80 台 17-5-2-4 螺杆启闭机 1×150 台 17-5-2-5 电动葫芦 1×50 台 2合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日132附表 4：计日工项目价报表计日工项目价报表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 名称 规格型号 计量单位 单 价(元)备注1 人工2 材料3 机械投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日133附表 5：工程单价汇总表工程单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 项目名称 计量单位人工费 材料费 机械使用费 其它直接费 现场经费 间接费 企业利润 税金 合计一 建筑工程二 安装工程投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日134附表 6：工程单价费(税)率汇总表工程单价费(税)率汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 工程类别工程单价费(税)率(%)备 注其它直接费 现场经费 间接费 企业利润 税金一 建筑工程二 安装工程投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日135附表 7：投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 名称 规格型号 计量单位 人工费 材料费 机械使用费 合计 备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日136附表 8：投标人生产混凝土配合比材料费表投标人生产混凝土配合比材料费表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 工程部位 混凝土强度等级水泥强度等级 级配 水灰比预算材料量(kg/m3)单 价(元/m3)备注水泥 砂 石投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日137附表 9：招标人供应材料价格汇总表招标人供应材料价格汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 材料名称 规格型号 计量单位 供应价格(元)预算价格(元)投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日138附表 10：投标人自行采购主要材料预算价格汇总表投标人自行采购主要材料预算价格汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 材料名称 规格型号 计量单位 预算价格(元)备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日139附表 11：投标人自备施工机械台时(班)费汇总表投标人自备施工机械台时(班)费汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段单位：元／台时(班)序号 机械名称 规格型号一类费用 二类费用合计折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 小计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日140附表 12：总价项目分解表总价项目分解表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 项目名称 计量单位 工程数量 单 价（元）合 价(元)说 明投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日141附表 13：工程单价计算表工程单价计算表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段单价编号: 定额单位：施工方法：序号 名称 规格型号 计量单位 数量 单 价(元)合 价(元)1 直接费1.1 人工费1.2 材料费1.3 机械使用费1.4 其它直接费1.5 现场经费2 间接费3 企业利润4 税金合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日142附表 14：人工费单价汇总表人工费单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第一标段序号 工种 单 位单 价（元） 备 注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日143附表 1：投标总价表投 标 总 价永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段招标编号：投标总价人民币(大写)：（￥）:投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日144附表 2.投标报价汇总投标报价汇总表（格式）组号 分组工程名称 报价金额（元）1 一般规定2 施工辅助设施3 安全文明施工4 环境保护和水土保持8 机电设备拆除工程9 升压站拆除合计（A）暂列金（B） A 的 5%投标总报价（A） （B） （填入投标报价书）投标人 （盖 单 位 章）法定代表人（或委托代理人） （ 签 名 ） 年 月 日145附表 3.分组工程量清单工程量清单按项目分组填报，分组合计金额分别汇入投标报价汇总表中。分组工程量清单组号：1 分组名称：一般规定序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）1 一般规定1-1 一般工程1-1-1 建筑安装工程一切险 总价 ━ ━1-1-2 人员工伤事故险 总价 ━ ━1-1-3 人员意外伤害险 总价 ━ ━1-1-4 第三者责任险 总价 ━ ━1-1-5 进场费 总价 ━ ━1-1-6 退场费 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日146分组工程量清单组号：2 分组名称：施工辅助设施序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元） 备注2 施工辅助设施2-2 临时辅助工程2-2-1 现场施工测量 总价 ━ ━2-2-2 施工交通设施 总价 ━ ━2-2-3 施工供风设施 总价 ━ ━2-2-4 施工及生活供水设施 总价 ━ ━2-2-5 施工场地排水 总价 ━ ━2-2-6 施工及生活供电设施 总价 ━ ━2-2-7 施工通信和邮政服务设施 总价 ━ ━2-2-8 弃渣场 总价 ━ ━2-2-9 临时生产管理和生活设施 总价 ━ ━2-2-10 其他 总价承包，投标人须列出清单合 计 元汇入投标报价汇总表注：若有其他项目应注明具体项目名称投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日147分组工程量清单组号：3 分组名称：安全文明施工序 号 项 目 名 称 单 位 工程量 单价（元） 合价（元）3 安全文明施工3-6-1 消防用具购置及维护费 总价 ━ ━3-6-2 道路维护、降尘 总价 ━ ━3-6-3 安全标志 总价 ━ ━3-6-4 安全防护 总价 ━ ━3-6-5 移动厕所 总价 ━ ━3-6-6 施工安全监测 总价 ━ ━3-6-7 活动值班室 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日148分组工程量清单组号：4 分组名称：环境保护和水土保持序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）4 环境保护和水土保持4-6-1 环境保护 总价 ━ ━4-6-2 水土保持 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日149分组工程量清单组号：8 分组名称：机电设备拆除工程序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）8 机电设备拆除工程8-6 机电设备拆除工程8-6-1 水机设备8-6-1-1 水轮机设备8-6-1-1-1 水轮机 12.04t 台 38-6-1-1-2 调速器 YWT-1800 1.8t 台 38-6-1-2 主阀设备8-6-1-2-1 KD741H-25Vk 重锤式液控蝶阀 台 38-6-1-3 起重设备及安装8-6-1-3-1 桥机 QD-32/5t-12.5m 94t 台 18-6-1-3-2 轨道(QU70) m 1008-6-1-3-3 滑触线 3×1m 708-6-1-4 压气系统设备8-6-1-4-1 低压空压机 R71U-A8 台 28-6-1-4-2 储气罐 个 28-6-1-4-3 电磁空气阀 DCF23-15DN25 个 38-6-1-4-4 测温制动柜 个 38-6-1-4-5 止回阀 DN50 个 28-6-1-4-6 截止阀 DN15 个 38-6-1-4-7 截止阀 DN50 个 28-6-1-4-8 截止阀 DN32 个 48-6-1-4-9 截止阀 DN25 个 28-6-1-4-10 压力表 Y-150 个 98-6-1-4-11 电接点压力表 YX-15 个 68-6-1-5 油务系统8-6-1-5-1 齿轮油泵 2CY-3.3/3.3-1 台 28-6-1-5-2 压力滤油机 LY-100 台 18-6-1-5-3 真空净油机 Q=100L/min 台 18-6-1-5-4 贮油桶 V=5m3 台 2150序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）8 机电设备拆除工程8-6-1-5-5 移动式油桶 V=1m3 台 18-6-1-5-6 电热恒温干燥箱 台 18-6-1-5-7 截止阀 DN50 个 58-6-1-5-8 截止阀 DN25 个 448-6-1-6 水系统设备8-6-1-6-1 尾水冷却器 台 38-6-1-6-2 全自动滤水器 DLSⅡ200 台 28-6-1-6-3 深井供水泵 300RJC160-11.5×4 台 48-6-1-6-4 深井供水泵 200RJC125-18×2 台 48-6-1-6-5 潜水泵 台 28-6-1-6-6 减压稳压逆止阀 DY203X DN200 个 48-6-1-6-7 泄压安全阀 DY500X DN150 个 48-6-1-6-8 Y 型快闭式止回阀 DYH41X-10 DN250 个 28-6-1-6-9 Y 型快闭式止回阀 DYH41X-10 DN150 个 78-6-1-6-10 Y 型快闭式止回阀 DYH41X-10 DN100 个 18-6-1-6-11 自保持电磁球阀 ZBF22Q DN150 个 48-6-1-6-12 自保持电磁球阀 ZBF22Q DN50 个 58-6-1-6-13 偏心半球阀 DYQ340H-10 DN300 个 68-6-1-6-14 偏心半球阀 DYQ340H-10 DN250 个 78-6-1-6-15 偏心半球阀 DYQ340X-10 DN200 个 88-6-1-6-16 偏心半球阀 DYQ340X-10 DN150 个 468-6-1-6-17 偏心半球阀 DYQ340X-10 DN100 个 38-6-1-6-18 闸阀 DN100 个 28-6-1-6-19 闸阀 DN50 个 418-6-1-6-20 不锈钢长柄阀 DN350 个 38-6-1-6-21 示流信号器 SLX-150ZS 个 28-6-1-6-22 示流信号器 SLX-50ZS 个 138-6-1-6-23 压力表 Y-150 个 358-6-1-6-24 智能压力变送控制器 ZYB-1.0 个 1151序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）8 机电设备拆除工程8-6-1-6-25 温度变送器 个 18-6-1-6-26 液位控制器 YKJ-4 个 38-6-1-7 水力量测系统设备8-6-1-7-1 水位监测装置 套 18-6-1-7-2 振动监测装置 套 38-6-1-7-3 压力表 Y-150 个 158-6-1-7-4 压力真空表 YZ-150 个 68-6-1-7-5 差压变送器 个 38-6-2 电气设备8-6-2-1 发电机设备8-6-2-1-1 发电机 SF7000-10/2600 台 38-6-2-1-2 励磁装置 双微机型 套 38-6-2-2 高低压配电设备8-6-2-2-1 高压开关柜 面 158-6-2-2-2 高压母线桥 m 68-6-2-2-3 绝缘铜管母线 m 1808-6-2-2-4 低压配电柜 面 168-6-2-2-5 动力配电箱 面 48-6-2-2-6 电流互感器 只 188-6-2-2-7 避雷器 组 38-6-2-2-8 设备支架（型钢及螺栓） t 58-6-2-3 计算机监控、保护、直流设备8-6-2-3-1 上位机系统 套 18-6-2-3-2 计算机监控保护柜 面 168-6-2-3-3 计算机现地监控箱 面 78-6-2-3-4 高频直流柜 面 88-6-2-3-5 视频摄像机 只 288-6-2-3 视频电缆 m 30008-6-2-4 照明设备152序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）8 机电设备拆除工程8-6-2-4-1 灯具 只 2508-6-2-5 电缆导线及钢材8-6-2-5-1 动力电缆 m 110008-6-2-5-2 控制电缆 m 185008-6-2-5-3 绝缘电线 m 16008-6-2-5-4 扁钢、槽钢、角钢支架等 t 58-6-2-5-5 插座 只 808-6-2-6 通信设备8-6-2-6-1 通信设备 套 1合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日153分组工程量清单组号：9 分组名称：升压站拆除工程序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）9 升压站拆除工程9-7 升压站电气设备拆除工程9-7-1 变压器设备9-7-1-1 110KV 变压器（31500KVA） 台 19-7-1-2 变压器中性点设备 套 19-7-1-3 主变充氮灭火装置 套 19-7-1-4 厂用变压器 台 39-7-2 110KV 高压设备9-7-2-1 110KV 断路器(SF6) 台 19-7-2-2 110KV 隔离开关 组 29-7-2-3 110KV 电流互感器 组 19-7-2-4 110KV 电压互感器 组 19-7-2-5 110KV 避雷器 只 29-7-2-6 110KV 出线门型架 基 19-7-2-7 钢芯铝绞线 m 2009-7-2-8 金具及各类型钢 t 5合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日154附表 4：计日工项目价报表计日工项目价报表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 名称 规格型号 计量单位 单 价(元)备注1 人工2 材料3 机械投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日155附表 5：工程单价汇总表工程单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 项目名称 计量单位人工费 材料费 机械使用费 其它直接费 现场经费 间接费 企业利润 税金 合计一 建筑工程二 安装工程投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日156附表 6：工程单价费(税)率汇总表工程单价费(税)率汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 工程类别工程单价费(税)率(%)备 注其它直接费 现场经费 间接费 企业利润 税金一 建筑工程二 安装工程投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日157附表 7：投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 名称 规格型号 计量单位 人工费 材料费 机械使用费 合计 备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日158附表 8：投标人生产混凝土配合比材料费表投标人生产混凝土配合比材料费表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 工程部位 混凝土强度等级水泥强度等级 级配 水灰比预算材料量(kg/m3)单 价(元/m3)备注水泥 砂 石投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日159附表 9：招标人供应材料价格汇总表招标人供应材料价格汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 材料名称 规格型号 计量单位 供应价格(元)预算价格(元)投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日160附表 10：投标人自行采购主要材料预算价格汇总表投标人自行采购主要材料预算价格汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 材料名称 规格型号 计量单位 预算价格(元)备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日161附表 11：投标人自备施工机械台时(班)费汇总表投标人自备施工机械台时(班)费汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段单位：元／台时(班)序号 机械名称 规格型号一类费用 二类费用合计折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 小计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日162附表 12：总价项目分解表总价项目分解表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 项目名称 计量单位 工程数量 单 价（元）合 价(元)说 明投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日163附表 13：工程单价计算表工程单价计算表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段单价编号: 定额单位：施工方法：序号 名称 规格型号 计量单位 数量 单 价(元)合 价(元)1 直接费1.1 人工费1.2 材料费1.3 机械使用费1.4 其它直接费1.5 现场经费2 间接费3 企业利润4 税金合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日164附表 14：人工费单价汇总表人工费单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第二标段序号 工种 单 位单 价（元） 备 注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日165附表 1：投标总价表投 标 总 价永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段招标编号：投标总价人民币(大写)：（￥）:投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日166附表 2.投标报价汇总投标报价汇总表（格式）组号 分组工程名称 报价金额（元）1 一般规定2 施工辅助设施3 安全文明施工4 环境保护和水土保持10 110KV 输电线路拆除工程合计（A）暂列金（B） A 的 5%投标总报价（A） （B） （填入投标报价书）投标人 （盖 单 位 章）法定代表人（或委托代理人） （ 签 名 ） 年 月 日167附表 3.分组工程量清单工程量清单按项目分组填报，分组合计金额分别汇入投标报价汇总表中。分组工程量清单组号：1 分组名称：一般规定序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）1 一般规定1-1 一般工程1-1-1 建筑安装工程一切险 总价 ━ ━1-1-2 人员工伤事故险 总价 ━ ━1-1-3 人员意外伤害险 总价 ━ ━1-1-4 第三者责任险 总价 ━ ━1-1-5 进场费 总价 ━ ━1-1-6 退场费 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日168分组工程量清单组号：2 分组名称：施工辅助设施序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元） 备注2 施工辅助设施2-2 临时辅助工程2-2-1 现场施工测量 总价 ━ ━2-2-2 施工交通设施 总价 ━ ━2-2-3 施工供风设施 总价 ━ ━2-2-4 施工及生活供水设施 总价 ━ ━2-2-5 施工场地排水 总价 ━ ━2-2-6 施工及生活供电设施 总价 ━ ━2-2-7 施工通信和邮政服务设施 总价 ━ ━2-2-8 弃渣场 总价 ━ ━2-2-9 临时生产管理和生活设施 总价 ━ ━2-2-10 其他 总价承包，投标人须列出清单合 计 元汇入投标报价汇总表注：若有其他项目应注明具体项目名称投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日169分组工程量清单组号：3 分组名称：安全文明施工序 号 项 目 名 称 单 位 工程量 单价（元） 合价（元）3 安全文明施工3-6-1 消防用具购置及维护费 总价 ━ ━3-6-2 道路维护、降尘 总价 ━ ━3-6-3 安全标志 总价 ━ ━3-6-4 安全防护 总价 ━ ━3-6-5 移动厕所 总价 ━ ━3-6-6 施工安全监测 总价 ━ ━3-6-7 活动值班室 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日170分组工程量清单组号：4 分组名称：环境保护和水土保持序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）4 环境保护和水土保持4-6-1 环境保护 总价 ━ ━4-6-2 水土保持 总价 ━ ━合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日171分组工程量清单组号：10 分组名称：110KV 输电线路拆除工程序 号 项目名称 单位 工程量 单价（元） 合价（元）10-8 110KV 输电线路电气设备拆除工程10-8-1 110KV 线路设备10-8-1-1 导线 LGJ-120/25 t 910-8-1-2 光纤 OPGW-12B1-50 km 710-8-1-3 合成绝缘子串 支 6510-8-1-4 导线防震锤 个 12510-8-1-5 导线金具 套 6510-8-1-6 铁塔 基 17合 计 元汇入投标报价汇总表投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日172附表 4：计日工项目价报表计日工项目价报表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 名称 规格型号 计量单位 单 价(元)备注1 人工2 材料3 机械投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日173附表 5：工程单价汇总表工程单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 项目名称 计量单位人工费 材料费 机械使用费 其它直接费 现场经费 间接费 企业利润 税金 合计一 建筑工程二 安装工程投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日174附表 6：工程单价费(税)率汇总表工程单价费(税)率汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 工程类别工程单价费(税)率(%)备 注其它直接费 现场经费 间接费 企业利润 税金一 建筑工程二 安装工程投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日175附表 7：投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 名称 规格型号 计量单位 人工费 材料费 机械使用费 合计 备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日176附表 8：投标人生产混凝土配合比材料费表投标人生产混凝土配合比材料费表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 工程部位 混凝土强度等级水泥强度等级 级配 水灰比预算材料量(kg/m3)单 价(元/m3)备注水泥 砂 石投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日177附表 9：招标人供应材料价格汇总表招标人供应材料价格汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 材料名称 规格型号 计量单位 供应价格(元)预算价格(元)投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日178附表 10：投标人自行采购主要材料预算价格汇总表投标人自行采购主要材料预算价格汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 材料名称 规格型号 计量单位 预算价格(元)备注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日179附表 11：投标人自备施工机械台时(班)费汇总表投标人自备施工机械台时(班)费汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段单位：元／台时(班)序号 机械名称 规格型号一类费用 二类费用合计折旧费 维修费 安拆费 小计 人工 柴油 电 小计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日180附表 12：总价项目分解表总价项目分解表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 项目名称 计量单位 工程数量 单 价（元）合 价(元)说 明投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日181附表 13：工程单价计算表工程单价计算表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段单价编号: 定额单位：施工方法：序号 名称 规格型号 计量单位 数量 单 价(元)合 价(元)1 直接费1.1 人工费1.2 材料费1.3 机械使用费1.4 其它直接费1.5 现场经费2 间接费3 企业利润4 税金合计投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日182附表 14：人工费单价汇总表人工费单价汇总表工程名称：永昌县西大河二级水电站停建拆除工程 第三标段序号 工种 单 位单 价（元） 备 注投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名） 年 月 日183第 6 章 图纸（招标图纸） （见附册）184第 7 章 技术标准和要求（合同技术条款）185第 1 节 一般规定1.1 工程说明1.1.1 工程概况（1）初步设计情况西大河二级水电站，位于甘肃省金昌市永昌县境内的西大河干流上，是西大河流域规划中梯级电站的第二级电站。枢纽位于永昌县城以西约 90km 的西大河水库坝后，电站厂房距永昌县城 63km，距河西堡 92km。拟建西大河二级水电站为径流引水式电站，进水闸接上游已建成的军马 1#电站的尾水渠，尾水渠接西大河三级电站石梯子枢纽。电站利用河道长约 10.6km，河道纵坡 1.68％，天然落差 178m。水电站总装机容量为 21000KW，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），本电站为Ⅳ等小（1）型水力发电工程；枢纽主要建筑物（挡水建筑物、泄水建筑物、引水发电系统建筑物）为 4 级，次要建筑物及临时建筑物为 5级。发电厂房洪水设计标准：正常运用洪水重现期为 30 年，相应洪水流量 247m3/s；非常运用洪水重现期为 100 年，相应洪水流量 367m3/s；地震设防烈度为Ⅷ度。水电站采用隧洞引水开发方案，工程主要由引水枢纽、发电引水系统和厂区建筑物三大部分组成。电站设计引用流量 15.0m3/s，总装机容量 21.0MW（3×7.0MW），年平均发电量为6485 万 KW·h，装机年利用小时数为 3088h。（2）工程批复情况2009 年 8 月 20 日，金昌市发改委以金发工交[2009]173 号文对甘肃省永昌县西大河二级水电站工程予以核准，工程随之进入建设期。（3）工程土建建设进展西大河二级水电站于 2010 年 6 月开工建设，发包人根据工程特点，将水电站工程土建项目划分为 5 个标段进行了工程招标：土建 1 标：主要包括西大河二级水电站枢纽部分、渡槽部分；土建 2 标：主要包括西大河引水隧洞 0 000—1 261，1 461—3 170 共 2970m长度引水隧洞的开挖和衬砌工作；186土建 3 标：主要包括西大河引水隧洞 3 170—6 560，共 3390m 长度引水隧洞的开挖和衬砌工作；大黄沟施工支洞的开挖及衬砌工作；土建 4 标：主要包括西大河引水隧洞 6 560—9 237，共 2677m 长度引水隧洞的开挖和衬砌工作；黑林沟施工支洞的开挖及衬砌工作；土建 5 标：主要包括西大河压力前池、高压水道、电站主副厂房、电站尾水渠、电站升压站等工程的土建工作。机电设备采购、安装及调试、电站送出工程等根据工作特点划分为近 20 个标段，招标确定不同的生产厂家，为工程建设服务。截止 2017 年 8 月，水电站工程除少量隧洞衬砌工作未完成外，枢纽、隧洞、渡槽、前池、压力管道、主副厂房、升压站、尾水渠等土建工程已全部完成；机电设备及安装工程已完成，剩余机组调试工作；完成 30km 的 110kV 输电线路架设工作。（4）水电站总体布置西大河二级电站为无调节长引水式电站，主要由枢纽、引水系统和厂区建筑物三大部分组成。枢纽位于西大河一级电站（军马 1 号电站）尾水渠末端处，枢纽建筑物担负着引水、泄洪和冲沙等任务，枢纽布置采用正向泄洪排沙，侧向引水集中布置方式。枢纽主要建筑物布置自左至右依次为：2 孔进水闸、1 孔泄洪冲沙闸。为了确保枢纽建筑物安全下泄校核洪水，在枢纽泄冲闸上游右侧布置 53.44m 长的 WES 型溢流堰式挡墙兼起泄水作用。电站引水系统采用运行安全、水损较小的的无压方案，主要由无压输水隧洞、西大河渡槽、压力前池、压力管道等建筑物组成。侧向进水口紧邻枢纽泄冲闸布置于西大河左岸，后接 1247m 的城门洞形无压隧洞，隧洞出口接 200m 的跨河渡槽至西大河右岸，后接 7812.7m 无压隧洞至前池，前池后接压力管道，压力钢管设计直径 2.2m，前段 448.32m 采用明管铺设，后段 58.42m 岔管前采用钢管外包 C20 混凝土方案，外包混凝土衬砌厚度 80cm。电站厂区建筑物布置于石梯子枢纽上游西大河右岸河漫滩上（Ⅰ级阶地）。主要由主厂房、副厂房、尾水渠、升压站、进厂公路及管理区等组成。（5）工程等别和设计标准西大河二级水电站为一低闸—长引水式发电工程，电站总装机容量 21MW，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水电枢纽工程等级划分及设187计安全标准》（DL5180--2003）及《防洪标准》（GB50201-2014），工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。工程主要由引水枢纽、发电引水系统和厂区建筑物三大部分组成。永久性主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物为 5 级。本工程引水枢纽设计洪水重现期为 10 年，校核洪水重现期为 50 年。鉴于本工程引水枢纽接一级电站尾水渠，目前引水流量不够，还要拦蓄灌溉水量，不参加西大河溢洪道泄洪；且引水枢纽与西大河水库泄洪放水洞来水交叉，最大流量 106m3/s。因此，二级电站引水枢纽泄洪流量按 106m3/s 考虑，施工期可避开洪水期。电站厂房按 30 年一遇洪水设计，相应设计洪水流量 247m3/s，设计洪水位2657.88m；100 年一遇校核，相应校核洪水流量为 367m3/s，校核洪水位 2658.25m。永昌县西大河二级水电站停建拆除工程共分为 3 个标段进行招标，第一标段为厂房、土建金属结构拆除工程，第二标段为水机、电气设备、升压站拆除工程，第三标段为输电线路拆除工程（7km）。第一标段：主要工程包括下列项目（但不限于）：（1）引水隧洞 2 个洞口的封堵；（2）主、副厂房及安装间拆除；（3）枢纽、厂房尾水等流道上设置大小闸门及拦污栅，配套操作设备的拆除；（4）环境保护及水土保持工程；（5）其它与本标有关的工程项目。第二标段：主要工程包括下列项目（但不限于）：（1）厂房电气设备拆除；（2）厂房水机设备拆除；（3）其它与本标有关的工程项目；（4）升压站电气设备拆除。第三标段：主要工程包括下列项目（但不限于）：（1）110KV 线路设备拆除（7km）；（2）其它与本标有关的工程项目。1.1.2 工程拆除原因及要求2017 年 8 月，受国家关于祁连山环保政策变化影响，2017 年 8 月 10 日我公司收到金昌市发展和改革委员会《关于西大河二级水电站停止建设的通知》金发改[2017]321 号文，要求电站停止建设。2017 年 12 月 29 日，甘肃省政府甘政办发[2017]203 号文下发，文件包含《甘肃祁连山国家级自然保护区水电站关停退出整改方案》，西大河二级水电站属于关停退出电站之一。文件要求 2018 年 6 月底前完成拆除临建设施、机电设备、厂房及封堵引水隧洞；2018 年 12 月底前完成电站周边生态恢复，确定补偿费用、签订协议；2019 年 6 月底前提交关停退出总结报告。1.1.3 水文气象和工程地质资料1 水文气象188（1）水文西大河二级水电站与水库军马一号电站尾水相衔接无库容，洪水以峰为控制。电站的设计洪水直接以我院 2000 年 7 月完成经审查后的《西大河水库除险加固工程初步设计报告》中的洪水成果为依据，设计洪水成果见表 1-1。天然情况下各断面洪峰流量成果及水库下泄流量成果表表 1-1断面名称 F（km2）不同频率设计值（m3/s）P=0.5% P=1% P=2% P=3.33% P=5%西大河水库来水 636 439 367 297 247 210西大河水库下泄 636 337 294 246 214 189电站（天然） 734 439 367 297 247 210西大河二级水电站的施工分期洪水以西大河插剑门水文站 1950～1973 年的各月最大流量资料为依据。按连续系列进行计算，得到不同分期时段的最大设计流量。根据西大河的水文特性，将施工分期时段划分为：一月、二月、三月、四月、五月、六月、七～九月、十月、十一月、十二月共十个时期。电站汛期七～九月的设计值直接采用年最大洪峰流量设计值。西大河二级电站施工分期洪水成果表（流量单位：m3/s）表 1-2施工分期设计值（m3/s）P=5% P=10% P=20% P=33.3%一月 2.44 2.28 2.09 1.93二月 2.46 2.27 2.05 1.86三月 7.31 5.91 4.47 3.38四月 44.5 33.7 23.3 15.9五月 77.2 60.6 44.2 32.0六月 96.5 75.7 55.2 40.0七～九月 189 149 96.5 65.3十月 16.7 14.3 11.7 9.55十一月 5.91 5.31 4.65 4.09十二月 4.15 3.73 3.26 2.87189（2）气象西大河流域气候有显著的垂直分带性，降水随着地势升高而由北向南逐渐增加，山区年降水量超过 500mm，上游山区降水丰富，气温低，温差大,蒸发量小，是西大河的主要产流区，下游降水少，蒸发量加大，是径流消失区。据大马营气象站观测资料统计：多年平均降水量为 343mm，平均气温 0.5℃，极端最低气温－33.1℃，极端最高气温 28.8℃，平均年蒸发量 1761.0mm,平均风速 4.1m/s，最大风速 18.0m/s，最大冻土深度 1.98m。大马营气象要素统计见表 1-3。190大马营站气象资料统计表表 1-3项 目 单 位月 份年一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二多年平均气温 ℃ -15.0 -12.4 -4.4 2.3 7.4 12.4 14.3 13.2 7.6 0.6 -7.9 -12.7 0.5历年最高气温 ℃ 9.7 11.3 18.0 25.3 23.5 28.1 28.8 28.0 24.1 20.6 16.1 8.3 28.8历年最低气温 ℃ -33.1 -30.2 -27.6 -20.0 -13.1 -4.1 1.6 -1.0 -8.5 -22.6 -25.2 -27.1 -33.1多年平均降水量 mm 3.8 5.9 12.0 19.9 38.0 46.3 74.2 70.4 43.6 18.9 7.4 2.6 343.0多年平均蒸发量 mm 46.8 54.3 122.1 190.7 234.5 274.3 227.6 218.8 158.7 120.1 64.0 49.1 1761.0多年平均日照时数 h 221.9 216.0 230.3 230.9 234.9 258.7 232.1 247.7 215.0 241.6 219.4 224.5 2773.0多年平均相对湿度 % 54 57 50 49 51 49 63 65 63 58 58 57 56平均风速 m/s 4.3 4.1 4.7 4.6 4.3 4.0 3.5 3.7 3.5 3.8 4.0 4.3 4.1最大风速 m/s 12 18 12 16 18 12 10 12 12 12 10 10 18相应风向 16 方位 WNW NNWNWWSWWSW W WSWWSWWNWWSW NW NNWNWWSWNWWSWNNW W历年最大积雪深度 cm 8 27 27 13 10 5 5 12 21 13 27历年最大冻土深度 cm 173 191 198 198 168 13 78 132 198备 注1512. 工程地质（1）地形、地貌工程区地处祁连山东段的永昌南山，地貌上呈现出一系列相互平行的山脉与谷地，其总体走向为 NWW，地势呈南高北低。一般海拔高程在 2600～4000m，西南部冷龙岭为区域主峰海拔 4442m，相对高程 200～300m，山势挺拔、陡峻。（2）地层岩性前池接隧洞出口，位于厂房后部基岩山体斜坡上，自然边坡 35o～55o，基岩大部裸露，仅局部有厚 3~5m 的崩坡积块石碎石土（dl-plQ43）。前池基底岩性为加里东中期石英闪长岩（δ32），岩石坚硬，弱风化层厚 1~3m。岩体中有四组裂隙，岩石的完整性差。压力管道接前池，布置于前池左侧。压力管道顺前侧左侧沟道基岩而下，为明管形式。压力管道段围岩为加里东中期石英闪长岩（δ32），岩石坚硬，弱风化层厚1~3m。岩体中节理裂隙发育，岩体完整性变差，岩体为Ⅲ类围岩。电站厂房区及尾水渠布置在西大河右岸Ⅰ级阶地上，地形开阔、平坦，厂房区河谷宽 150~160m，河床宽 20~25m，河床高程 2656~2658m，一级阶地高出河床 2~5m，地面高程 2660~2662m，阶面宽 80~100m，长约 300m。阶地表层为冲洪积粉质壤土（al-plQ42），厚 1~2.3m，结构疏松。下部冲洪积砂砾卵石层（al-plQ42），其天然密度2.05～2.10g/cm3，结构中密～密实。下伏基岩为加里东晚期石英闪长岩。厂房桩号9 657.26~9 694.2，建基面高程 2648.00m，基坑挖深约 12m。厂房区地下水埋深 5.1m，水质对普通水泥无侵蚀性。冲洪积砂砾卵石层（al-plQ42）渗透系数 K＝57.3～62.7m/d。桩号 9 694.2～9 811.0m 为尾水渠段，尾水渠接厂房，布置在Ⅰ级阶地上，岩性表层为厚 1～2.3m 粉质壤土，下部为厚约 22～25m 砂砾卵石层，结构中密，下伏基岩为石英闪长岩。（3）水文地质工程区水文地质条件比较简单，按地下水的赋存条件可分为两大类型：基岩裂隙水和第四系孔隙性潜水。基岩裂隙水存在于两岸及河床底部基岩裂隙和断层中，多呈脉状分布，主要靠大气降水、河水的补给，水量有限。水化学类型以 HCO3-－Ca2 －Mg2 型水为主，PH=8.3~8.6，矿化度 0.33~0.63g/L，总碱度 15~18 德国度，总硬度 11~22 德国度，SO42-含量 40~60mg/L，其水质良好，对砼无侵蚀性。152第四系孔隙潜水：主要赋存于西大河现代河床砂卵砾石层及沟道第四系地层中，地下水的补给来源主要为上游孔隙性潜水、基岩裂隙水以及大气降水。在厂房区一级阶地地下水埋深 4.5~5.5m。地下水水化学类型为 HCO3-－SO42-－Ca2 －Mg2 型水为主，PH=7.80，矿化度 0.221g/L，总碱度 5.7 德国度，总硬度 7.2 德国度，SO42-含量28.58mg/L，对普通水泥无侵蚀性。1.1.4 工程拆除部位分析及对策由于西大河二级水电站正处于工程建设期，工作面正在进行相应的工程施工，根据国家政府有关部门要求，为确保不发生与工程现场有关的安全事件，保证建设方的权益，需要对工地现场施工工作面进行永久封堵和拆除。西大河二级水电站工程土建工程分为5个标段，枢纽位于西大河水库下游约200m处左岸，二级电站引水渠接西大河一级电站尾水。枢纽设有泄洪冲砂闸 1 孔及溢流设施（溢流堰），二级电站枢纽泄流能力满足西大河水库发电输水洞最大下泄水流（108m3/s）；枢纽右岸为原河床，保持天然状态，不影响西大河水库溢洪道泄洪。鉴于以上原因，西大河二级水电站引水枢纽土建工程予以保留，仅需拆除枢纽闸门和启闭设施。西大河二级引水隧洞分 2 段布置，1#洞位于渡槽前，长度 1260m,目前已完成开挖和衬砌工作，根据政府退出文件要求，需要对引水隧洞进口进行封堵，设计封堵方案为：先用洞渣对 1#洞进口段进行回填封堵，封堵长度 20.0m，洞口开挖断面面积约 25.0m2，封堵方量 500m3；封堵体外再用开挖洞渣料回填，回填高程按照高于洞顶 5.0m 控制，洞渣料在洞口形成 1：2.5 的斜坡，回填洞渣料底部长度 30.0m，宽度约 10m,每个洞口回填洞渣料约 1800m3；在洞渣表面敷设土层 30cm，以便进行洞口植被回复，每个洞口回填土方约 100m3。2#洞位于引水渡槽后，设计桩号 1 460—9 237，长度 7770m，该段有 2#隧洞进口、大黄沟施工支洞及黑林沟施工支洞需要进行封堵，设计封堵方案为：先用洞渣对洞进口段进行回填封堵，封堵长度 20.0m，洞口开挖断面面积约 25.0m2，封堵方量500m3；封堵体外再用开挖洞渣料回填，回填高程按照高于洞顶 5.0m 控制，洞渣料在洞口形成 1：2.5 的斜坡，回填洞渣料底部长度 30.0m，宽度约 10m，每个洞口回填洞渣料约 1800m3；在洞渣表面敷设土层 30cm，以便进行洞口植被回复，每个洞口回填土方约 100m3。由于 1#、2#洞进出口及Ⅳ、Ⅴ类围岩段均已完成 C20 钢筋砼的衬砌工作；且引153水隧洞断面面积较小（4x4m）,构成洞身的基础围岩均为花岗岩，岩石较为坚硬；上覆岩体厚度远大于洞身高度，长期放置洞身可能出现局部掉块、坍塌现象，但不会影响到上覆岩体的整体稳定，引水隧洞基本处于稳定状态，可不进行处理。介于 1#洞及 2#洞间有长度 200m 矩形渡槽，渡渡槽为 C25 钢筋砼结构，排架最大高度达 16.0m,单跨长度 12.0m,渡槽支撑结构不会影响到河道水流流态，故渡槽结构建议予以保留。电站压力前池位于引水隧洞末端，为 C25 钢筋砼结构，截止停工日已完成全部砼浇筑工作。电站压力前池起始端桩号 9 273.10，终端桩号 9 304.70m,长度 31.6m，宽度 20.6m，均为钢筋砼结构。压力前池由矩形段（长度 6.0m）、陡坡段（长度 15.94m）和池身段（长度 9.66m）组成，矩形段对引水隧洞出口起保护作用，渐变段、池身段位于山体开挖基础上，浇筑完成边墙对开挖边坡起保护作用，保证 10m 高开挖边坡的稳定，如对前池进行拆除，必须采用爆破法施工，爆破法施工会对周边环境造成二次破坏；拆除废料为钢筋和混凝土块体，无利用价值。鉴于电站建设于保护区，且前池周边布置有高度 150cm 的防护墙，防止人畜进入前池，只要在前池位置设置好警示标志，基本不会产生人身损害，建议保持现状，不予拆除。压力管道为封闭钢结构，压力管道纵长度 506.74m，压力管道采用 16MnR 钢，1#镇墩—2#镇墩间钢管设计壁厚 12mm，长度 28.93m；2#镇墩—2-1#镇墩间钢管设计壁厚 14mm，长度 32.12m；2-1#镇墩—3#镇墩间钢管设计壁厚 14mm，长度 88.55m；3#镇墩—3-1#镇墩间钢管设计壁厚 14mm，长度 72.76m；3-1#镇墩—4#镇墩间钢管设计壁厚 14mm，长度 11.70m；4#镇墩—5#镇墩间钢管设计壁厚 14mm，长度 75.04m；5#镇墩—5-1#镇墩间钢管设计壁厚 16mm，长度 91.07m；5-1#镇墩—6#镇墩间钢管设计壁厚 16mm，长度 48.51m；6#镇墩—厂房间钢管设计壁厚 16mm，长度 58.42m，钢管外包 80cm 厚度 C25 砼。根据省政府有关文件，压力管道及镇、支墩可不拆除，建议保留。电站厂区建筑物布置于石梯子枢纽上游西大河右岸河漫滩上（Ⅰ级阶地）。主要由主厂房、副厂房、尾水渠、升压站、进厂公路及管理区等组成。主厂房内设三台机组，考虑安装、检修等要求，主机室长 40.45m，其中：主厂房长 28m，安装间长 12.4m，宽度均为 13.64m，水轮机安装高程 2654.30m，发电机层楼板高程 2661.10m，安装间底板置于夯填后的砂砾石基础上，并与主机室之间设154一条 5cm 宽的沉陷缝。主厂房大门设于安装间右侧，以满足厂房设备的运输安装要求。主厂房建筑面积：28.0×13.64m，安装间建筑面积：12.4×13.64m。副厂房布置在主厂房上游侧设一层，由高压室、中控室、载波室、励磁变及厂用变室、值班室、空压机室组成。副厂房高程同主厂房为 2661.10m，副厂房长 40.45m，宽 9.77m。副厂房采用独立柱条形基础砖混结构，主、副厂房之间设 5cm 宽沉陷缝。副厂房建筑面积：40.45×9.77m。尾水渠布置于厂房后，渠长 150m，渠道采用现浇 C15 砼平底梯形渠，设计纵坡1/1000，边坡 1:1.5，底宽 2.0m，渠深 2.0m。电站厂房发电机层以下位于地下，且周围回填工作均已完成，发电机层高度与原地面同高，且周边回填高度与地面同高，不会影响到周边环境；发电机层以下均为 C25 钢筋砼结构，体积较大，拆除施工只能用爆破法施工，爆破施工会对周边环境产生不利影响；故设计建议只需要拆除发电机层 2061.10m 以上房屋结构即可，对高程 2061.10m 以下发电机层孔口用砂砾石回填即可。升压站布置于厂房左侧，升压站长 25m，宽 20m，建筑面积 500m2，地面高程2064.20m。升压站内只有设备基础，且基础顶面与地面同高，建议对升压站内设备拆除即可，升压站占地面积在设备拆除后覆土即可恢复植被。电站送出线路大部位于保护区外，输出线路总共设有 95 座铁塔，保护区内线路长度约 7km 予以拆除，铁塔基础为钢筋砼结构，埋置于地表以下 3.0m，基础的存在不会影响到与周边环境的协调性,也不会影响到农田的耕作；故只需对露出地面铁塔及拆除线路予以恢复即可。1.1.5 施工条件1. 交通条件西大河二级水电站，位于甘肃省金昌市永昌县境内的西大河干流上，是西大河流域规划中梯级电站的第二级电站。枢纽位于永昌县城以西约 90km 的西大河水库坝后，电站厂房距永昌县城 63km，距河西堡 92km。本工程对外交通条件较为便利，现有公路可以满足施工期的运输要求。2. 发包人提供的施工临时工程和施工临时设施本工程发包人不提供临时工程和施工临时设施。承包人自行负责建设临建房屋及生活配套设施（设计标准经监理审核后实施）。1553. 发包人提供的其他施工条件（1）发包人提供的材料、设备见本章 1.5 条；（2）发包人提供的施工道路见第 2 章 2.4.1 条；（3）施工供电：本工程发包人提供施工电源。①承包人应按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。（4）施工供水：施工期生产用水由承包人自行解决。（5）施工通讯发包人不提供通讯条件，由承包人自行解决。（6）发包人负责本合同工程弃渣场临时占地及临时设施占地的征地工作，承包人应无偿配合发包人开展征地事宜。（7）其它按时向承包人提供施工生产用地、生活用地。1.2 主体工程项目及其工作内容1.2.1 主体工程项目及其工作内容第一标段：对西大河二级水电站 4m*4m 的 2 条洞口进行封堵；拆除 28m×13.64米的主厂房 1 栋、40.45m×9.77 米的副厂房 1 栋、12.4m×13.64m 的安装间 1 栋；并拆除相关的金属结构设备设施。第二标段：对西大河二级水电站水机、电气设备、25m×20m 的升压站 1 栋进行拆除；并拆除其他相关设备。第三标段：拆除对 110KV 输电线路 7 公里；并拆除其他相关附属设备。1.2.2 施工辅助设施项目及其工作内容（1）施工用电由承包人自行解决，承包人负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修自建的所有用电设施；（2）施工供水施工期生产、生活用水由承包人自行解决。（3）承包人规划、自建的施工交通；（4）施工供风；156（5）施工照明；（6）仓库和临时生产管理及生活设施；（7）为实现本工程承包人认为必须的其它临时工程。承包人应承担上述临时设施的设计、建造、运行、维护以及完工后的拆除和清理等工作。1.2.3 本合同承包人与其它承包人的关系1.2.3.1 各标段施工时相邻段还有其他承包人承担本工程其他项目的施工。各标段合同承包人应根据合同条款，本着协作的精神在监理人的协调下共同协商解决施工中出现的场地争议。未达成协议时，承包人应按监理人的指令无条件执行。1.2.3.2 本合同承包人应根据合同条款规定或监理人指示，为其他承包人提供必要的施工条件。1.2.3.3 本标段施工时，承包人应采取必要的安全防护措施，防止因施工影响相邻标段的施工，造成不必要的人员及设备损失。1.2.4 其他（1）施工期为配合施工本身所需的临时观测工作由本标承包人自行负责，并将观测资料汇总后报监理人。（2）承包人应按发包人建设管理信息系统要求及时准确的进行信息录入。（3）施工生产用地、生活用地、生活用房的申请、使用必须满足有关管理规定的要求。1.3 发包人提供的施工图纸和文件1.3.1 发包人负责提供的施工图纸和文件（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第 1.3.2 条签定的供图计划提供施工图纸给承包人。（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。1.3.2 发包人提供施工图纸的份数（1）发包人应在发出开工通知后 7 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签定的供图计划作为合同的补充文件。157（2）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。（3）发包人应向承包人提供 8 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。1.3.3 发包人提供施工图纸的期限1. 用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的图纸应在签署合同协议书后 28 天内提供给承包人。2. 用于本工程施工的工程施工图纸，应在该项目工程施工前 14 天提供给承包人。1.3.4 施工图纸的修改1. 承包人收到发包人按上述第 1.3.3 条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 14 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 7 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。2. 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工前 14 天及时签发修改后的施工图。3．若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。1.4 承包人提交的文件1.4.1 承包人文件的提交计划承包人应在签署协议书书后 14 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的 28 天内批复承包人。提交计划应说明文件的名称和提交时间，文件的项目内容应包括以下第 1.4.2 条至第 1.4.5 条规定的各项提交件，以及按本合同约定应由承包人提交的其他文件。1.4.2 承包人负责设计的临时工程设计文件由承包人负责设计的临时工程项目，应按监理人指示，在该项目开始施工前 21天，提交该项目的总布置图、结构详图、设计依据、计算资料和试验成果，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人审批。1581.4.3 施工总进度计划承包人应按本合同专用合同条款第 10.1 款要求编制的施工总进度计划，施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求，并采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系。（1）作业和相应节点编号；（2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；（3）持续时间；（4）最早开工及最早完工日期；（5）最迟开工及最迟完工日期；（6）总时差和自由时差；（7）关键路线项目的施工强度曲线；（8）附需要资源和说明。1.4.4 施工总布置（1）承包人应在收到开工通知后的 14 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人审批。监理人应在签收后 3 天内批复承包人。（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第 2 章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。（3）承包人应按本技术条款第 3 章有关“施工安全措施”和第 4 章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。1.4.5 主要施工方法和措施（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前 7 天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 3 天内批复承包人。（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的拆除方案、拆除流程等施工文件。1.4.6 承包人文件的审批1. 除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后 14 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：（1）同意按此执行；或159（2）按修改意见执行；或（3）修改后重新提交；或（4）不予批准。2. 凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 14 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的承包人文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，对审批意见为“修改后重新提交”的文件经修改后应由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复。3.凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第 1 款规定签署的图纸和文件，均属无效。1.5 发包人提供的材料和工程设备1.5.1 发包人提供的材料本工程发包人不提供材料。1.5.2 发包人提供的工程设备本工程发包人不提供工程设备。1.6 承包人提供的设备1.6.1 承包人施工设备（1）承包人应在签署合同协议书后 3 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。（2）承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，160监理人有权责令撤换。（4）不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按监理人指示及时予以调整和更换。1.6.2 不合格的工程设备的处理1．由于承包人使用了不合格工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。2. 若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。1.7 进度计划的实施1.7.1 施工总进度实施措施承包人应按监理人根据本章第 1.4.3 条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：1）各拆除项目和临时工程项目按期完成的年、季、月工程量计划和形象面貌。2）施工现场各类人员配备和劳务计划；3）其它说明。1.7.2 年进度计划承包人应在 12 月，将年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：1）计划完成的年工程量及其施工面貌；2）该年施工所需的机具、设备的数量和需要补充采购的计划；3）要求发包人提供的施工图纸计划；4）该年施工工作面移交计划日期和要求其他承包人提供工作面的计划日期；5）工程安全措施实施计划等。1.7.3 季、月进度计划监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：1）季、月工程量及其施工面貌；2）该季、月所需施工设备数量。1613）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：1）月完成工程量和累计完成工程量（包括拆除项目和临时工程）；2）月完成的工程面貌图；3）现场施工设备的投运数量和运行状况；4）劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；5）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；6）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；7）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；8）环境保护及水土保持措施实施情况。月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；2）上周实际完成工程量统计；3）下周计划完成的工程量；4）要求监理人协调解决的主要问题。（3）承包人在上报月进度报告的同时，应单独提交合同新增项目的报告。（4）承包人在上报月进度报告的同时，应单独提交质量月报、安全月报、水保月报和环保月报，质量月报包含质量事故和质量缺陷记录，以及处理结果；安全月报包含安全文明施工情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况；水保月报应包括工程进展情况、存在问题及改进措施；环保月报应包括工程进展情况、存在问题及改进措施；水保月报、环保月报同时报送水保、环保监理。（5）上述报告应提交电子文档，承包人应按发包人建设管理信息系统要求及时准确的进行信息录入。1.7.4 进度会议（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等162问题，以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。1.8 工程质量的检查、检验和验收1.8.1 承包人的质量自检（1）承包人应在收到开工通知后的 7 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容应包括：1）质量检查机构的组织框图；2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；3）各主要工程建筑物拆除施工，以及各施工工种的质量检查程序；4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；5）质量检查记录及验收单格式；（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，作好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。1.8.2 监理人的质量检查监理人有权检查承包人按合同约定提供完成的拆除项目进度、施工面貌。1.8.3 发包人的完工预验收（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。1.9 验收1.9.1 专项验收1. 专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。2. 专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参163照本章第 1.9.3 条的要求进行。1.9.2 阶段验收根据国家、省级部门对拆除工程施工过程的安全管理需要，本工程应进行以下项目的阶段验收：（1）引水隧洞口封堵验收；（2）厂房拆除工程验收。1.9.3 工程竣工验收（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部 30 号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：1）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；2）质量事故记录；3）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；4）监理人指示提交的其它竣工验收资料。（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并己满足一定运行条件后 1 年内进行。（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。1.10 工程量计量方法1.10.1 说明（1）本合同工程项目应按本合同通用合同条款第 17 条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程164量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。1.10.2 重量计量（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。1.10.3 面积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。1.10.4 体积计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。1.10.5 长度计量按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。1.11 引用技术标准和规程规范的规定1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为 2017 年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。1651.12 工程保险1.12.1 投保险种发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 20 条的约定投保以下险种：（1） 建筑安装工程一切险(建筑工程、安装工程一切险，由发包人投保)；（2） 人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；（3） 人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；（4） 第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；（5） 施工设备险；（由承包人负责投保）。1.12.2 保险费用（1）若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第 20.1 款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第 20.2 款、第 20.3 款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4 款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。1.13 工程价款支付方法1.13.1 单价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。1.13.2 一般总价支付项目除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。1.13.3 特殊约定的总价支付项目（1）进场费承包人完成合同项目施工所需人员和施工设备的调遣费用，应在《工程量清单》166以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期 7 天前支付。（2）退场费工程完工验收后，承包人完工清场、撤退人员、施工设备和周围性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。（3）保险费发包人按本章第 1.12 节的规定支付。（4）其它费用承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。167第 2 节 施工临时设施2.1 一般规定2.1.1 应用范围1．本章适用于水电工程施工辅助设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：施工测量、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信，以及施工现场办公和生活建筑设施等。2. 本合同工程施工辅助设施包括：施工测量、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信以及施工现场办公和生活建筑设施等。2.1.2 承包人的责任1. 承包人应按本章第 2.2 节的规定，负责本工程的施工测量工作。并对其提供的测量成果负全部责任。2. 除合同另有约定外，承包人应负责修建完成本章第 2.3～2.10 节所列的各项施工辅助设施，并在各项主体工程建筑物施工前，完成全部施工辅助生产设施及其附属设备的安装和试运行。3. 承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第 2.3 节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购、配置、安装、运行和维护（包括场内的道路、桥涵、停车场，及必要的场外临近交通设施等）。4．承包人应按本章第 2.4～2.8 节的规定，负责设计和配置施工供电、供水、供风、通信、照明等施工辅助设施系统（包括其设备的采购、配置、安装、运行和维护）。5．承包人应按本章第 2.10 节的规定，负责现场办公和生活建筑等辅助设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。2.1.3 主要提交件承包人应按本技术条款第 1.4.2 条的规定，编制施工辅助设施的设计文件，并应在每项施工辅助设施开工前 14 天，根据批准的施工总布置和本章相关规定，编制各项施工辅助设施的施工措施计划，提交监理人审批，施工措施计划内容主要包括：（1）施工辅助设施施工布置图；（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；168（3）施工设备和劳动力安排；（4）施工期运行管理方式；（5）施工进度计划等。2.1.4 引用标准1. 《生活饮用水卫生标准》GB5749-20062. 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-20173．《水利水电工程施工总布置设计规范》SL487-20104．《水利水电工程施工测量规范》SL52-20155．《水利水电工程施工交通设计规范》SL667-20146．《水利水电工程施工机械设备选择设计导则》SL484-20102.2 现场施工测量承包人应按本合同通用合同条款第 8.1~8.4 款的规定执行。2.3 施工交通1. 除合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责维护（包括本合同约定由发包人提供的施工道路）。承包人在使用发包人提供的道路、桥梁时，车辆荷载不允许超过设计荷载标准，否则应由承包人向监理人申报并自行负责解决运输安全问题。由于车辆荷载超标引起的后果由承包人负责。2. 承包人修建道路的标准为平原四级；承包人负责养护本标段的临时施工道路。2.4 施工供电施工用电由承包人自行解决，承包人负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修自建的所有用电设施。2.5 施工供水1．按合同约定，施工期生产及生活用水由承包人自行解决。2.承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处169理设施等。3.承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。4.为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。2.6 施工供风承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。2.7 施工照明（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路在内的施工区照明线路和照明设施。（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其他承包人施工和生活用电提供方便。2.8 施工通信和邮政服务（1）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其他承包人使用其内部通信设施提供方便。（2）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。2.9 弃渣场承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。2.10 临时生产管理和生活设施2.10.1 承包人临时生产管理和生活设施（1）承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。（2）承包人应在收到开工通知后的 7 天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件170提交监理人批准。2.10.2 发包人提供施工临时生产管理和生活设施发包人已建设完成部分办公管理和生活房屋建筑及其设施，可提供的办公管理、生活房屋建筑及其设施的具体使用和管理办法按合同条款有关规定。不足部分由承包人自建。2.11 计量和支付本章所列的各项临时设施，应由承包人按《工程量清单》所列的项目分项列报。各项目单（总）价中应包括各项临时设施的设计和施工所需人工以及临时设施设备的安装和调试等全部费用。2.11.1 现场施工测量现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网，工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。2.11.2 施工交通设施（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程总价支付。（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。2.11.3 施工及生活供电设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程总价支付。2.11.4 施工及生活供水设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程总价支付。2.11.5 施工供风设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均包括在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包171人不另行支付。2.11.6 施工照明设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照昨设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程总价支付。2.11.7 施工通信和邮政服务设施承包人设置现场施工通信和邮政服务设施的费用，包括其施工通信和邮政服务设施的设计、施工、设备配置、安装、运行、维护及拆除等所需的全部费用，均应摊入有关工程项目的费用中，发包人不另行支付。2.11.8 弃渣场除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程总价支付。2.11.9 临时生产管理和生活设施除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程总价支付。2.11.10 其它临时设施未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。172第 3 节 施工安全措施3.1 一般规定3.1.1 应用范围本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。3.1.2 承包人责任（1）承包人应按本合同通用合同条款第 9.2 款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398--2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第 3.2 节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后 24 小时内提交事故情况的书面报告。（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。（7）承包人应建立完善的安全和文明施工管理体系和监督体系，并确保体系的有效运行。（8）承包人所指派的项目经理为现场安全文明施工管理的第一责任人，承包人还应配备一位项目副经理负责此项工作。（9）施工过程中，承包人应严格执行安全文明施工策划和实施细则，严禁乱建乱搭临时设施，凡未经发包人或监理人批准搭设者，均限期拆除或改正。（10）承包人要制定现场安全文明施工的具体措施，在抓好安全生产的同时，173必须做好现场文明施工的管理工作，及时发现和纠正不良习惯，在过程中控制，并采取相应的思想教育、行政措施、经济手段来维护施工现场文明生产秩序。（11）施工区严禁发生打架斗殴现象、酒后闹事、打群架，一旦发生，责令责任人离开工地。（12）各承包人应加强现场管理，严禁非施工人员和非工程车辆进入承包人的施工现场。（13）施工过程做到工完、料尽、场地清，工程垃圾及时回收，工程完工退场后要恢复到原样或达到监理人要求。3.1.3 主要提交件（1） 承包人应在本工程开工前 7 天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第 3.2.1 条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。（2） 承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。3.1.4 引用的法律法规（1）《水利水电建设安全生产管理规定》（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》（3）《中华人民共和国道路交通安全法》（4）《中华人民共和国安全生产法》（5）《中华人民共和国消防法》（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》（7）《中华人民共和国食品卫生法》（8）《中华人民共和国劳动法》3.1.5 引用标准（1）《爆破安全规程》（GB6722-2014）（2）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）（4）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011）1743.2 施工安全措施3.2.1 施工安全措施计划承包人按本章第 3.1.3 条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录 H、I、J 的规定。3.2.2 劳动保护（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放劳动者必需的安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。3.2.3 伤病防治和卫生保健（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作：（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。3.2.4 危险物品的安全管理承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 第 8.3.3 条、第 8.3.4 条的规定；油料的运输和管理应遵守 SL398-2007 第11.5 节的规定。3.2.5 照明安全（1）承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。175（2）除合同另有规定外，投标人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区以及道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。①各区的最低照明度应符合下列规定。最低照明度的规定数值序号 作业内容和地区 照明度 序号 作业内容和地区 照明度1一般施工区、开挖和弃碴区、场内交通道路、堆料场、运输装载平台 304 地弄和一般地下作业区 505 一般施工辅助工厂 1102 混凝土浇筑区、加油站、现场保养场 50 6 特殊的维修车间 2003 室内、仓库、走廊、门厅、出口过道 50②动力线与照明要按规程分开架设，不得有随意爬地、绑扎成捆的现象。③施工现场严禁出现长明灯现象，局部照明用的小型灯具白天要及时收回。④线路要进行标识。⑤严禁使用碘钨灯。⑥自建供电线路：低压全部采用电缆或绝缘导线输电，不允许采用裸导线；室外、明敷线缆必须具备防碰撞、防挤压、防拉扯措施。⑦投标人的自建配电设施的配电负荷必须严格按照申报的类型、容量配置，不得随意变化负荷类型比例、容量大小。3.2.6 接地及避雷装置接地及防雷装置应符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 第4.2 节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。3.2.7 防有毒、有害物品的控制承包人应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 第 11 .3 节防尘、有害气体的规定。3.2.8 爆破作业安全（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》GB6722-2014 及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。*（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全176可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。*（3）当承包人的现场爆破作业对其他承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。（4）承包人应加强对爆破作业的安全管理。承包人应制定严格的安全检查制度，设立专职的安全检查人员、一切爆破作业必须经专职安检员检查同意后才能进行爆破。（5）参加爆破作业的人员，均应按国家和行业的有关规定进行考试和现场操作考核，合格者才准上岗。（6）承包人应加强对爆破材料使用的监管。爆破材料的采购、验点入库、提领发放、现场使用，以及每次爆破后的剩余爆破材料的回库等进行全面监管和清点登记，严格防止爆破材料丢失。（7）监理人认为有必要时，承包人应在指定的地段设置防护栏或防护墙，以尽量减少爆破飞石或滚石影响其他工程部位的施工。（8）建筑物岩石基础部位的开挖不应采用集中药包进行爆破。3.2.9 消防（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。（2）承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 第 3.5 节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。3.2.10 气象灾害的防护（1）承包人应做好气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可177能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。（2）每年 6 月前，承包人应编制防洪预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 第 3.6 节、第 3.7 节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。3.2.11 安全标志（1）承包人应按《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：1) 禁止标志；2) 警告标志；3) 指令标志；4) 提示标志。（2）各承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。1）承包人应完善所承建各级项目相应安全设施。2）施工道路的安全设施主要包括道路限高栏、防护墩、减速坎、反光镜、限高标志、防碰撞警示线等。安全设施应按照国家现行标准要求设计、制作，摆放美观，定期进行维护。3）作业平台、安全通道及防护、警示、各类信号装置、消防等设施齐全、规范。各设备严格按维护保养要求定期进行维护、保养；对特种设备严格按特种设备管理技术要求取证、年检。3.2.12 机械设备各承包人投入标段内的各类机械设备必须履行准入手续，并按规定履行检查和验收手续，作业人员按规定取得相应的资格证件。机械设备必须严把“五关”，即机械设备进场关、机械作业人员进场关、起重作业指导书审查关、设备检查关、设备管理关。严格履行准入手续且在规定的作业环境中运行，安装、操作、指挥、信号等作业人员须按规定取得相应的资格证件才能上岗。3.3 应急救援措施3.3.1 事故应急救援预案（1） 承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。178（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。3.3.2 伤亡事故处理（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第 9.5 款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。（2） 发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。3.3.3 预防自然灾害措施（1）施工期间一旦发生暴雨洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据；并做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证；必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。3.4 计量和支付（1）承包人按本章第 3.2 节、第 3.3 节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不再另行支付。179第 4 节 环境保护和水土保持4.1 一般规定4.1.1 应用范围本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持，完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。4.1.2 承包人责任（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地以外的土地和河川。（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。（4）各承包人应在发包阶段和开工前制订标段的环境保护施工总策划，其中包含各个系统、各类设施的设计、管理方案和采取的措施，单独报监理人审批；在每个分部分项工程施工前拿出详细设计并单报监理人批准后实施，作为计量支付的依据。对于工程量清单中需要增列的项目说明增加的理由、具体方案，在报价书中补充列报。（5）承包人所指派的项目经理为现场环境保护的第一责任人，与监理人、发包人共同形成现场施工环境管理体系。（6）发包人行使现场环境保护监督、指导职能，发包人各标段的项目专责及各标段监理人具体负责现场管理及考核工作，承包人应服从发包人及监理人对现场环境保护的管理。（7）承包人要制定施工期环境保护的具体措施和管理制度，在抓好安全生产的同时，必须做好环境保护管理工作，及时发现和纠正不良习惯，在过程中控180制，并采取相应的思想教育、行政措施、经济手段来维护施工现场环保工作秩序。（8）若承包人责任区内发生重大环境污染事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后 24h 内向发包人提交事故情况的书面报告。（9）承包人应加强对重点部位的环保检查，建立专门检查机构，配备专职或兼职环保人员。4.1.3 主要提交件（1）环境保护及水土保持措施计划：承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人审批，其内容包括：1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；2）施工生产废水（如：基坑废水、机修废水等）处理措施；3）施工区粉尘、废气的处理措施；4）施工区噪声控制措施；5）固体废弃物处理措施；6）人群健康保护措施；7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；8）施工区边坡工程的水土保护措施；9）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复的措施。（2） 承包人应按监理人指示，在工程开工后 7 天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。（3）验收报告和资料1）环境保护措施质量检查及验收报告；2）水土保持措施的质量检查及验收报告；3）监理人要求提供的其它资料。4.1.4 引用的法律法规1）《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第 30 号令)；2）《中华人民共和国水法》；3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；1814）《中华人民共和国大气污染防治法》；5）《建设项目环境保护管理条例》；6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；7）《中华人民共和国水污染防治法》；8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；9）《中华人民共和国水土保持法；》10）《中华人民共和国环境保护法》。4.1.5 引用标准1）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；2）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；3）《环境空气质量标准》GB3095-2012；4）《污水综合排放标准》GB8978-1996；5）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；6）《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007；8）《水利水电工程水土保持技术规范》SL575-2012；9）《水土保持监测技术规程》SL277-2002；10）《水环境监测规范》SL219-2013；11）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013；12）《水土保持综合治理验收规范》GB/T15773-2008。4.2 施工环境保护4.2.1 生活供水及生活废水处理（1）饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 规定。*（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》GB8978-1996 的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。4.2.2 生产废水处理（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求；基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量182视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体 PH 值接近中性时排放。（2）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。（3）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离。不得任意设置未经处理的废水排污口。4.2.3 施工区粉尘控制(1) 承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。(2) 施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。(3) 施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 表 3.4.2 规定范围内。(4)承包人在制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 第 3.4.3 条的有关规定外，还应做到：1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。2）选用低尘工艺。3）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。4）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水。5）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。4.2.4 施工区噪声污染控制（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。（2）施工期间，承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》183SL398-2007 第 3.4.4 条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。（3）生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 表 3.2.8 的规定。4.2.5 固体废弃物处理（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。（2） 生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。（5）拆除后的混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置；4.2.6 有毒有害物质和危险品的管理有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 第 11.3 1 条、第 11.3.2 条的规定。4.3 生态环境保护4.3.1 陆生动植物及资源保护（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。4.3.2 景观与视觉保护（1） 施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。（2） 承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活184环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。4.4 水土保持4.4.1 执行水土保持措施计划承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。4.4.2 做好水土保持工程措施（1） 承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。（2）承包人应按监理人批准的水土保持措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。4.5 环境清理4.5.1 环境清理措施计划承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制订一份环境清理措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：（1） 环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；（2） 环境保护的辅助工程设施；（3） 植被种植措施。4.5.2 环境清理(1) 在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。(2) 完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃185的材料、设备及其他生产垃圾应按环境规划的要求和（或）监理人指示的方式处理。（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其他设施和结构应及时清理出场。（4）承包人应有责任保证其种植的林草按《水土保持监测技术规程》SL277-2002 第 7.2.2 条 2 款规定的“林草恢复期”内成活，（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。4.6 环境保护工程的验收4.6.1 施工期环境保护临时设施的检查和验收各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；2）各项环境保护临时设施布置图；3）施工质量检查纪录；4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。4.6.2 环境保护和水土保持工程的质量检查和验收本章第 4.2 ～4.5 节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；186（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施；4.6.3 永久性环境保护工程的完工验收上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环保部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；（2）各项永久性环境保护工程的质量检查纪录和质量鉴定成果；（3）监理人要求提交的其他完工验收资料。4.7 计量和支付4.7.1 环境保护1、生活污水、废水处理费用包含在相应单价中，不单独计量支付。2、生产废水处理费用包含在相应单价中，不单独计量支付。3、施工区粉尘和空气污染控制费用包含在相应单价中，不单独计量支付。4、噪声污染控制费用包含在相应单价中，不单独计量支付。5、固体废弃物处理费用包含在相应单价中，不单独计量支付。4.7.2 生态环境保护除合同另有规定外，动植物及资源保护费用不单独计量支付，应包含在各相关项目的费用中。4.7.3 水土保持1、弃渣场防护按本章技术要求及工程量清单所列项目以单价支付。2、除合同另有规定外，一般施工场地排水、场地清理与整治及临时防护措施等项目不单独计量，其所需费用包括在相应项目的费用中。187第 5 节 土方填筑工程5.1 一般规定5.1.1 应用范围1．本章规定适用于本合同施工图纸所示的引水隧洞 4 个洞口封堵的洞渣料回填及用于植被回复的土方回填的施工。土方填筑类型包括：洞渣料回填、土方回填。2．土方填筑工程的工作内容包括：填筑料的开挖，运输，填筑料的填筑、碾压，护坡，以及各项工作内容的质量检查和验收等。5.1.2 承包人的责任1．承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章第 5.1.1 条范围内的全部工作。2．承包人应结合本工程料源开采，进行填筑物料的供求平衡计划，保证填筑工程用料的连续和均衡。3．在施工过程中，承包人应做到工作面施工的统一管理、合理安排、分段流水作业，使填筑面层次分明，作业面平整，均衡上升。4．承包人应按本合同规定负责施工现场的环境保护。各类施工废弃物应按本技术条款第 4 章有关规定或监理人指定的地点堆放，避免污染环境。5．填筑料料源应符合施工图纸的要求5.1.3 主要提交件1. 土方填筑施工措施计划在土方填筑工程开工前 14 天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括下列内容的施工措施计划，提交监理人审批。（1）施工布置图；（2）土方填筑程序和方法；（3）土方平衡计划；（4）施工设备、设施和人员的配置；（5）质量控制和检验措施（6）安全保证措施；（7）施工进度计划。188（8）其他2. 地形测量资料土方填筑工程开工前 14 天，承包人应将填筑区实测的平、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。5.1.4 引用标准1. 《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2013。5.2 土方回填5.2.1 承包人可使用开挖洞渣料进行土方回填，接近地表的回填材料应与地表土壤性质一致。回填料不能使用树桩、树枝、废弃物、表土或其他有害的物体。5.2.2 在开始回填之前，应对填方基底进行检查，未经监理工程师同意，不得开始回填。回填前，必须清除基底处积水。5.2.3 承包人应控制所有回填土的含水量，不得出现弹簧现象，并选择合适的压实措施，填筑土料和密实度应符合规定和设计要求。5.2.4 承包人应该按回填的时间和速度，并保持平衡，尽量避免一边填土过高，另一边填土过低的现象发生。5.2.5 填土应分层进行，均衡上升，上下层的接缝应相互错开。各层密实度应符合设计要求，每层经检验合格方可进行下一层的铺筑，否则监理工程师有权下令停止填筑和返工，承包人应遵照执行。5.2.6 填筑土料应按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，一般不超过填方高度的 3%。5.2.7 回填时应防止填筑材料的离散，回填材料应适当压实，石碴压实后的密度应接近砂砾石的天然密度。5.3 质量检查和验收5.3.1 土方填筑工程的质量检查和验收5.3.1.1 填筑工程完毕后，承包人应通知监理人进行检查验收。验收应按本节各条和《碾压式土石坝施工技术规范》中的有关规定和办法执行。5.3.1.2 经监理人检查后，认为质量不合格，承包人应按监理人指示对工程缺陷部分进行返工、修理和补强。由此引起的工期延误应由承包人负责。5.3.1.3 除承包人的日常质检工作外，在必要时，监理人可对有怀疑的部位和为质189检进行的试验项目进行复查，监理人可指令承包人在监理人监督下进行试验，并向监理人提交试验成果资料。承包人不得以此而要求业主增加额外支付。5.3.1.4 全部填筑工程完工后，承包人应负责编制包括竣工图及竣工验收资料的竣工报告。竣工验收资料中应符有全部质量检查记录和文件以及对工程缺陷的处理成果资料，监理人收到竣工验收资料后 30 天内组织有关方面进行项目的全面竣工验收。5.3.2 完工验收土方填筑工程全部完工后，承包人应按本合同文件相关条款的规定，向监理人申请完工验收，并按本章第 5.1.3 的规定提交完工验收资料。5.4 计量和支付（1）土方填筑的工程量应以部分或全部竣工时经监理人依据施工详图及监理人所认可的实际量测所得的体积或面积计算。（2）土方填筑按《工程量清单》中所列项目以每 m3 单价支付。190第 6 节 电站厂房拆除工程6.1 一般规定6.1.1 应用范围电站的拆除只需要拆除发电机层 2061.10m 以上房屋结构即可。6.1.2 引用标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147-20166.1.3 拆除原则（1）本工程施工程序应先内后外、从上至下，分层拆除，按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照先非承重结构后承重结构原则进行拆除。（2）拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。（3）建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。6.2 建筑物拆除工程主厂房自 2662.33m 高程至吊车梁底部高程 2674.86m 高差为 12.53m；至屋顶 2676.06m 高程高差为 13.73m。拆除前，应首先拆除与拆除物相连的管道、设备、电气、照明设施；拆除主厂房所有的门窗及其它附属结构，拆除物及时外运，在警戒线以外的安全区域临时堆放。拆除的混凝土运输至指定的弃渣场堆弃，并采取环保措施防护。将屋顶钢架等附属结构拆除物运输 60.0km 至永昌废品收购站。（1）屋顶钢架拆除拆除顺序为屋面板、屋架。采用 20t 吊车配合作业，拆除屋架水平、垂直支撑、再分片拆除三角架使用 10t 板车将吊下来的散件运至指定位置。拆迁前必须做好各种管线的切断、迁移工作，并采取措施加以保护，确认安全后方可施工。（2）板、梁和柱的拆除1）楼板拆除现浇钢筋混凝土楼板应采用粉碎性拆除。楼板捶击粉碎后应暂时保留其钢筋网，待切割放梁前割除。预制楼板的拆除可采取回收或破碎拆除。将预制板块逐块分离，用手拉葫芦191或绳索将板吊起，下放到低层楼面回收利用或破碎。2）梁拆除次梁拆除，先将梁的二端各凿一条宽 0.1m 的切割缝，割断一端钢筋（先下层，后上层），使次梁一端自然向另一端倾拆后，割断另一端钢筋（先上层，后下层），用绳索将次梁放置于下层露面破碎。主梁拆除，先将梁的二端斜筋布置设置割离缝，用起重机吊住主梁，割断钢筋后，将梁放到下层破碎。3）柱拆除为防止立柱倒塌时的冲击力对结构造成破坏，立柱倒塌方向应选择在下层梁或墙的位置上；将立柱切断部分的钢筋剥出，将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断，向倒塌方向拉断。4）墙体拆除墙体拆除应按自上而下的施工顺序依次拆除。6.3 机械吊装及人工拆除注意事项及措施6.3.1、施工现场设安全员进行现场安全措施的落实与管理，对现场施工人员，现场机械设备及现场用电进行统一管理，要求参加施工的人员必须进过培训，施工前对所有施工人员进行安全技术交底，进入施工现场的人员必须戴安全帽，穿防滑鞋。电工及电气焊工应穿绝缘鞋，高空作业必须系好安全带，且要悬挂到钢丝绳上。6.3.2、高处作业使用工具材料级拆除的物料应放安全地方，禁止随便放置。6.3.3、起吊拆除的构件时，提升或下降要平稳，避免紧急制动或冲击，专人指挥，信号清楚响亮，明确，严禁违章操作，构件拆除必须分段拆除，每块不得超出重量要求。确实安全可靠后方可吊装工。6.4 拆除安全措施6.4.1 危险警戒标志设置（1）在拆除危险区设置警戒区标志。（2）在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志，派专人监护，禁止非拆除人员进入施工现场。6.4.2 相邻建筑物的安全防护192（1）相邻建、构筑物应事先检查，采取必要的技术措施，并实施全过程动态管理；（2）开工前察看施工现场是否存在高压架空线，拆除施工的机械设备、设施在作业时，必须与高压架空线保持安全距离。6.4.3 拆除建筑物的安全防护（1）对拆除范围内存在的还在使用的（包括地上、地下）设备、管线，采取可靠的保护措施，并作好醒目的标志。（2）应对拆除区域用围墙或彩钢板进行全封闭的围拦，与运行、办公区隔离。围挡高度不得低于 1.8 米，非施工人员不得擅自进入施工区。（3）拆除现场应配置足够的照明。（4）被拆除物可能坠落的范围，必须设置警戒围栏，指派专门的监护人员进行监护。（5）拆除现场应明确划出安全通道，通道不得占用，安排人员清扫，保持安全通道的畅通、整洁。（6）对设备、构件拆除后形成的孔洞、临边等危险危害因素，及时采取安装栏杆、安全网、盖板等相应的安全防护措施，并作好安全警示标志。（7）在无法利用平台进行拆除时，应搭设脚手架，脚手架应由专业队伍搭设，搭设后应经验收和挂牌。高处作业的所有人员应配备安全带，并充分利用扶手绳、速差自控器、攀登自锁器等防护设施做好个人防护，在散发粉尘的拆除场所，作业人员应配备防尘口罩和防护眼镜。（8）应按确定的拆除顺序和拆除方法进行施工。楼梯、栏杆等构件拆除应与建筑结构整体拆除进度相配。严禁立体交叉拆除作业和同时拆除数层；严禁同时进行人工拆除和机械拆除。（9）拆除设备、构件时，应在设备的规定受力点，生好钢丝绳，使其受力后，方可拆（割）除该设备的承力（连接）点。（10）在拆除工作中使用原有厂内起重机械的，应事先进行检查验收确认符合安全使用要求后使用，如不在检测有效期内，应经检测并在准用证有效期内使用。（11）拆除过程必须明确专人负责监督，监测被拆除设备、建（构）筑物的193结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态趋势时，必须立即停止作业。所有人员应撤出危险区域，及时采取有效措施消除隐患。（12）拆除下来的设备、构件，应及时运送到指定的设备堆放场，零散的物件应装袋或存放在容器内指定地点，并及时清运。拆除中所有的物件不得抛掷或从高处丢下。当日拆除下来的物件，当日清理完毕。（13）移动式起重机械在当日拆除工作结束后应停放在安全地点，不得靠近拆除物停放。（14）拆除作业现场根据消防要求设置足够的消防器材，并时刻保持各类消防器材齐全、有效。易燃物拆除时，不得采用电焊、火焊切割的方法。（15）对管道、设备内的残留油类，应事先用容器收集，不得流淌或抛洒在拆除现场。（16）对盛装过油或可燃气（液）体的容器、管道，应避免采用电焊、气割等产生火花的方法拆除。无法避免时，在动火前进行清洗、置换、吹扫，确保容器、管道内无残留的可燃易爆物。（17）电、火焊作业时，应事先清除下方及周围易燃易爆物品，作业过程设专人监护，做好防护措施。6.5 施工期安全管理措施6.5.1 项目发包人承担的安全责任（1）发包人须向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（2）发包人不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。（3）发包人在编制工程概算时，须确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。（4）发包人不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。（5）发包人在申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。194（6）发包人将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。6.5.2 施工管理（1）各施工承包商须配备安全管理人员，制定有完善的安全管理制度和操作规程。（2）施工现场危险作业必须有安全措施和现场安全负责人。（3）定期开展安全检查，对检查出来的事故隐患要进行登记、建卡，并限期整改，在施工期内对部分施工区实行封闭式管理，并划定红线范围，施工区内的建筑物布置按规划进行，禁止兴建违章建筑，进入施工现场参观学习的人员，要有专人接待，事先安排好参观时间、路线，交待注意事项；施工单位在石料场、高边坡挖填区和施工爆破区一定要划定施工安全警戒线，并设立警示标志，非工作人员未经许可不得入内。（4）施工承包商必须根据施工项目的复杂及难易程度、结构特点及施工环境条件编制施工安全管理档案和各工种施工人员安全防护手册。（5）施工承包商要认真贯彻执行“关于使用临时工的安全管理制度”，对临时工队伍要配备专职安全人员严格管理，并严守岗位责任制，用工过程中要加强监督检查，消灭“三违”行为。（6）选择施工技术水准高、安全管理良好的施工、安装单位，并委托有资质的、经验丰富的监理单位进行监理。6.5.3 对施工人员要求正确使用防护用品(包括安全帽、安全带、工作服等）；工作期间严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚上班；机车、起重、开挖机等司机，电工、炮工、架子工、焊工等特殊工种必须经有关部门培训考核合格，持证上岗；严禁酒后上班，严禁爬车、跳车、强行拦车；严禁任意拆除或挪用各种防护装置、设施、标志；非施工人员和无关人员不得进入作业现场。6.5.4 对施工场地的管理要求施工现场和各种设备、物资分区存放，摆放整齐牢固；废物、废渣及时收捡、清理，不乱丢乱放；低洼区排水良好，不积水、采光不良作业场所照明充足；露天作业场所夏冬季节有防暑、防冻措施；施工场地和仓库等配置有相应的消防设施、灭火器材。1956.5.5 对危险作业区的要求（1）对边坡、临空面、临水面边缘等必须设有栏杆或明显警告标志。（2）对孔、井口、漏斗口等设防护围栏和加盖，并有明显警告标志。（3）对洞口、高边坡、危石等必须有专人检查及时处理危石或设置安全挡墙、防护棚支撑等。（4）对滑坡体、泥石流区域采取护坡等固定措施，种植植被涵养水源，并进行定期专人监护，发现异常及时报告处理。（5）对多层次作业要有隔离防护设施和专人监护。6.5.6 对现场道路的要求路基牢固，路面平坦，不积水，不占道，保持道路畅通；通道、桥梁、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆；横跨路面的电线、设施不得影响施工和车辆通过；影响交通的作业，必须有人监护；危险地段有明显的警告标志和防护措施。6.5.7 对易燃易爆物存放场所的要求（1）施工区域油库设置、管理都要满足相关规范要求，制定并严格遵守油库安全管理等制度。（2）氧气瓶、溶解乙炔气瓶等单独存放，且必须远离火源，最低距离 10m以上；禁止将氧气瓶、溶解乙炔气瓶同放在一辆车上搬运。（3）在易燃易爆物品使用的场所内，禁止明火，并配有足够消防设施。（4）严禁炸药库超量贮存炸药、雷管等爆炸物；合理布置炸药库库房，避免出现因间距不够而导致链锁式爆炸的事故；炸药库房安装必要的防雷设备；保障炸药库房供电设施安全；炸药库房配备相应的消防设施。（5）针对炸药库制定严密的保管措施，并实行易燃易爆品的分类贮存制度。（6）施工期的油料储存量尽量控制在临界量以下，火工材料的单品和多个单品组合的存储量控制在给出的临界量以内，合理布置危险化学品的储存位置，避免单一品种和多品种的单元构成重大危险源，如果储存量超过临界量，则按重大危险源进行辨识、申报登记和管理。6.5.8 对临时工房的要求临时工房的基础稳定，房屋牢固；严禁在泥石流、滑坡、滚石等施工危险区域内搭建临时工房；有防火措施、防火距离符合规范要求；临时工房布置及设置196时考虑施工期洪水的影响，在周边的采取必要的防洪措施。197第 7 节 闸门及启闭机的拆除7.1 说明7.1.1 拆除工作范围本章规定适用于由本合同承包人负责的闸门及启闭机的拆除。全部拆除项目包括闸门门叶、拦污栅、启闭机机械和电气设备，以及与本合同项目有关的拉杆、锁定装置、各种电缆等附属设施。7.1.2 承包人责任（1）设备的拆除责任承包人应负责全部设备的拆除工作，并应负责提供拆除所需的人工、材料、设备。（2）设备的运输和保管责任承包人应将合同要求的所有拆除设备运抵发包人要求的交货地点，应由承包人负责装、卸货工作，并保证所有设备的完整性。7.2 设备拆除程序7.2.1 设备吊装和运输承包人应根据设备总成及零部件的不同情况和要求，制定详细的起吊和运输方案，其内容包括采用的起重和运输设备、大件起吊和运输方法以及防止吊运过程中构件变形和设备损坏的保护措施。7.2.2 闸门和拦污栅的拆除将闸门及拦污栅体通过吊车从闸栅槽中吊出，运输至指定地点并完成打包。7.2.3 启闭机的拆除将所有启闭机的底座、轨道与预埋螺栓链接的紧固件拆卸，将启闭设备吊装运至指定地点并完成打包。将电气设备及电缆妥善绑扎，一起运输。7.2.4 拆除后设备运输将拆除后的设备运输 60.0km 至永昌废品收购站。198第 8 节 机电设备拆除工程8.1 机电设备拆除范围8.1.1 厂房电气设备拆除范围(1)机组发电机部分拆除工程：机组发电机可拆除部分主要包括：发电机定子、发电机转子、发电机主轴、发电机上机架、发电机下机架、测温制动柜、仪表及自动化元件及其发电机组附属设备等。(2)高、低压配电设备拆除工程：高低压配电设备可拆除部分主要包括：高压开关柜、高压母线桥、绝缘铜管母线、低压配电柜、动力配电箱、电流互感器、设备支架及各类型钢、螺栓等。(3)计算机监控、保护、直流设备拆除工程：计算机监控、保护、直流设备可拆除部分主要包括：上位机系统、计算机监控柜、计算机保护柜、现地控制箱、高频直流柜、视频摄像机、视频电缆等。(4)励磁设备拆除工程：励磁设备可拆除部分主要包括励磁柜、励磁变压器、励磁电缆等。(5)照明设备拆除工程：照明设备可拆除部分主要包括各类灯具。(6)各类电缆及导线拆除工程：电缆及导线可拆除部分主要包括：全厂各类动力电缆、控制电缆、绝缘电线等。(7)通信系统拆除工程：通信系统可拆除部分主要有：高频电缆、程控交换机、直流不间断电源、光端机等。8.1.2 厂房水机设备拆除范围(1)机组水轮机部分拆除工程：机组水轮机可拆除部分主要包括：水轮机转轮、主轴、转动部分、导水机构设备等。(2)调速器设备拆除工程：调速器设备可拆除部分主要包括：调速器设备和接力器。(3) 进水阀设备拆除工程：进水阀设备可拆除部分主要包括：进水阀。(4) 油务系统设备拆除工程：油务系统设备可拆除部分主要包括：齿轮油泵、压力滤油机、真空净油机、贮油桶、199电热恒温干燥箱等。(5) 压缩空气系统设备拆除工程：压缩空气系统设备可拆除部分主要包括：低压空压机、储气罐等。(6) 技术供排水系统设备拆除工程：技术供排水系统设备可拆除部分主要包括：全自动滤水器、深井供水泵、循环冷却器、各种阀门等。(7) 水力量测系统设备拆除工程：水力量测系统设备可拆除部分主要有：水位监测装置、振动监测装置、各种仪表等。(8) 主厂房吊车设备拆除工程：主厂房吊车设备可拆除部分主要有：吊车装置、钢轨等。8.1.3 厂房拆除机电设备材料表200西大河二级水电站厂房电气设备材料表序号 名 称 设备数量 单体重量（吨） 总重量（吨） 备注一：厂房电气设备1）机组发电机部分单机容量 7000KW、电压等级10KV1 发电机定子 3 套 19 572 发电机转子 3 套 24 723 发电机主轴 3 套 4 124 发电机上机架 3 套 4.55 13.655 发电机下机架 3 套 1.27 3.816 测温制动柜 3 面 0.3 0.97 仪表、自动化元件 3 套2）高、低压配电设备1 高压开关柜 15 面 0.4 6 10.5KV、KYN28A2 高压母线桥 6 米 0.1 0.63 绝缘铜管母线 180 0.1 184 低压配电柜 16 面 0.3 4.8 0.4KV、GCS5 动力配电箱 4 面 0.1 0.46 电流互感器 18 只7 避雷器 3 组8 设备支架（型钢及螺栓） 53）计算机监控、保护、直流设备 2011 上位机系统 1 套2 计算机监控保护柜 16 面 0.3 4.83 计算机现地监控箱 7 面 0.2 1.44 高频直流柜 8 面 0.3 2.45 视频摄像机 28 只6 视频电缆 3000 米 24）励磁设备1 励磁柜 6 面 0.3 1.82 励磁变压器 3 台 1 3 250KVA5）照明设备1 各类灯具 250 只6）各类电缆及导线1 动力电缆 11 千米 11 1KV2 控制电缆 18.5 千米 18.5 1KV3 绝缘电线 1.6 千米 1.6 0.4KV7）各类钢材1 扁钢、槽钢、角钢支架等 52 插座 80 只8）通信1 通信装置 1 套202西大河二级水电站水机设备材料表（可拆除部分）序号 名 称 设备数量 单体重量（吨） 总重量（吨） 备注一：厂房水机设备1）机组水轮机部分1 水轮机转轮 3 套 1.43 4.292 主轴 3 套 2.64 7.923 导水机构 3 套 6.38 19.144 轴承支架 3 套 0.55 1.655 密封装配 3 套 0.34 1.026 管路部分 3 套 0.7 2.12）调速器设备1 YWT-1800 3 套 1.1 3.32 接力器 3 套 0.7 2.13）进水阀设备1 KD741H-25Vk 重锤式液控蝶阀 3 套 10.4 31.24）油务系统设备1 齿轮油泵 2CY-3.3/3.3-1 2 台 0.076 0.1522 压力滤油机 LY-100 1 台 0.23 0.233 真空净油机 Q=100L/min 1 台 1.3 1.34 贮油桶 V=5m3 2 台 0.42 0.845 移动式油桶 V=1m3 1 台 0.12 0.126 电热恒温干燥箱 1 台 0.07 0.072037 截止阀 DN505个 0.014 0.078 截止阀 DN25 44个 0.0075 0.335）压缩空气系统设备 1 低压空压机 R71U-A8 2 台 0.09 0.18 2 储气罐 2 个 1.148 2.296 3 电磁空气阀 DCF23-15DN25 3 个 0.008 0.024 4 测温制动柜 3 个 0.1 0.3 5 止回阀 DN50 2 个 0.014 0.028 6 截止阀 DN15 3 个 0.0053 0.0159 7 截止阀 DN50 2 个 0.014 0.028 8 截止阀 DN32 4 个 0.0087 0.0348 9 截止阀 DN25 2 个 0.0075 0.01510 压力表Y-1509个 0.001 0.00911 电接点压力表 YX-156个 0.001 0.0066）技术供排水系统设备 1 全自动滤水器 DLSⅡ200 2 台 1.38 2.76 2 深井供水泵 300RJC160-11.5×4 4 台 1.1 4.4 3 深井供水泵 200RJC125-18×2 4 台 1.05 4.2 4 潜水泵 2 台 0.06 0.12 5 循环冷却器 3 套 2.2 6.6 6 减压稳压逆止阀 DY203X DN200 4 个 0.258 1.032 7 泄压安全阀 DY500X DN150 4 个 0.083 0.3322048 Y 型快闭式止回阀 DYH41X-10 DN250 2 个 0.288 0.5769 Y 型快闭式止回阀 DYH41X-10 DN150 7 个 0.083 0.58110 Y 型快闭式止回阀 DYH41X-10 DN100 1 个 0.074 0.07411 自保持电磁球阀 ZBF22Q DN150 4 个 0.085 0.3412 自保持电磁球阀 ZBF22Q DN50 5 个 0.065 0.32513 偏心半球阀 DYQ340H-10 DN300 6 个 0.328 1.96814 偏心半球阀 DYQ340H-10 DN250 7 个 0.288 2.01615 偏心半球阀 DYQ340X-10 DN200 8 个 0.258 2.06416 偏心半球阀 DYQ340X-10 DN150 46 个 0.083 3.81817 偏心半球阀 DYQ340X-10 DN100 3 个 0.074 0.22218 闸阀 DN100 2 个 0.033 0.06619 闸阀 DN50 41 个 0.016 0.65620 不锈钢长柄阀 DN350 3 个 0.615 1.84521 示流信号器 SLX-150ZS 2 个 0.001 0.00222 示流信号器 SLX-50ZS 13 个 0.001 0.01323 压力表 Y-150 35 个 0.001 0.03524 智能压力变送控制器 ZYB-1.0 1 个 0.001 0.00125 温度变送器 1 个 0.001 0.00126 液位控制器 YKJ-4 3 个 0.002 0.0067）水力量测系统设备1 水位监测装置 1 套 0.002 0.0022 振动监测装置 3 套 0.003 0.0092053 压力表 Y-150 15 个 0.001 0.0154 压力真空表 YZ-150 6 个 0.001 0.0065 差压变送器 3 个 0.002 0.0068）主厂房吊车设备1 吊车 1 套 28.7 28.72 钢轨 1 套 5.98 5.982068.2 机电设备拆除工期安排西大河二级水电站拆除工程总工期为 60 天，即从签订合同之日算起，两个月内所有机电设备拆除完成。8.3 机电设备拆除技术要求西大河二级水电站机电设备拆除工程应遵循“无损拆除、绿色施工”的原则，拆除前施工单位应编制合理的拆除方案及环境保护方案，包括拆除进度、拆除作业方案、现场管理、拆卸设备运输及封存方案。8.3.1 厂房拆除电气设备技术要求（1）将通向厂房电气设备的总电源断开，保证所有电气设备不带电后再开始拆除所有动力电缆和控制电缆。（2）不得擅自拆除电气盘柜内部电气元件，应保留电气盘柜的完整性。并标识清楚名称。（3）拆除中避免电气盘柜外壳变形和油漆脱落，拆除过程中应轻拿轻放。（4）拆卸过程中拆下的螺丝、垫片、线鼻子等小零件要随时收集分类打包，并标明名称，规格。不能随地丢弃。（5）拆除电缆时应从电源端和末端整根拆除，严禁使用各类断线钳在任何部位剪断电缆，对进入地井或楼体内的电缆，拆除电缆后应保留原设备的密封性及完整性。（6）把拆除后的电缆盘成直径合适的圆盘，并标明各类电缆规格型号和长度。（7）发电机的拆除时要注意保护相关附件，自动化原件拆除应保持其完整性。（8）发电机拉出主机架时应保护好电机线不受到任何挤压或折弯。（9）包装运输前需将电气柜的门锁死，封好。盘柜玻璃部分做好相应防护，以免破损。（10）所拆除的电气设备需用减震垫包装好，避免运输过程中的磕碰、损坏。（11）装车运输时电气设备与车接触的地方需要垫一些木头或泡沫做相应缓冲。（12）装车后将设备绑紧，防止设备晃动或丢失。运输过程中车辆应减速慢行保持平稳。（13）所有拆除的厂房电气设备应进行包装归类，并打印相关标贴，标识。（14）拆除完毕后将产生的垃圾打扫干净，将厂房及现场恢复原样。2078.3.2 厂房拆除水机设备技术要求（1）现场解体、拆除须严格按照有关规定执行，加强安全管理，做好防盗、防火等安全防护，杜绝危险事故的发生。（2）拆除前应将设备内油、气、水等介质放空排除，并标识清楚名称。（3）拆除中避免设备外壳变形和油漆脱落，拆除过程中应轻拿轻放。（4）拆卸过程中拆下的螺丝、垫片、线鼻子等小零件要随时收集分类打包，并标明名称，规格。不能随地丢弃。（5）水轮机的拆除时要注意保护相关附件，自动化原件拆除应保持其完整性。（6）必须对所拆除设备具有相应的拆解、施工、捆绑、包装能力，并严格按照相关的国家规定和技术标准进行施工。包装运输做好相应防护，以免破损。（7）装车运输时设备与车接触的地方需要垫一些木头或泡沫做相应缓冲。（8）装车后将设备绑紧，防止设备晃动或丢失。运输过程中车辆应减速慢行保持平稳。（9）所有拆除的厂房设备应进行包装归类，并打印相关标贴，标识。（10）拆除完毕后将产生的垃圾打扫干净，将厂房及现场恢复原样。8.4 其它事宜西大河二级水电站机电设备拆除其它未尽事宜应遵循建设单位有关要求，拆除必须由有资质的单位及相关专业技术人员进行，必须按照规定编制拆除技术方案和安全技术措施，并履行相关签字审批手续。208第 9 节 升压站及输电线路拆除工程9.1 拆除范围9.1.1 升压站电气设备拆除范围(1)变压器拆除工程：变压器可拆除部分主要有：主变压器本体、与 110kV 高压配电装置及低压侧 10.5kV母线的连接、变压器中性点设备、主变压器及其中性点设备的基础预埋、主变端子箱、主变充氮灭火装置以及变压器辅助设备，厂用变压器等。(2)110KV 高压设备拆除工程：110KV 高压设备可拆部分主要：110KV 断路器（SF6）、110KV 隔离开关、110KV电流互感器、110KV 电压互感器、110KV 避雷器、110KV 出线门型架、金具及各类型钢等。9.1.2 110KV 线路及柴家庄变扩建设备拆除范围(1)110KV 线路设备拆除工程：110KV 线路可拆除部分主要有：钢芯铝绞线 LGJ-120/25、光纤、合成绝缘子串、导线防震锤、导线金具、铁塔等。(2)柴家庄变扩建设备拆除工程：柴家庄变扩建设备可拆除部分主要有：110KV 断路器（SF6）、110KV 隔离开关、110KV 电流互感器、110KV 电压互感器、智能控制柜、钢芯铝绞线 LGJ-120/25、导线金具、110KV 保护柜、多功能电度表、控制电缆等。9.1.3 升压站及 110KV 线路部分拆除电气设备材料表209西大河二级水电站升压站及 110KV 线路部分拆除电气设备材料表序号 名 称 设备数量 单体重量（吨） 总重量（吨） 备注一：升压站电气设备1）变压器1 110KV 变压器（31500KVA） 1 台 54 542 变压器中性点设备 1 套 1 13 主变充氮灭火装置 1 套 1 14 厂用变压器(400KVA) 2 台 1 22）110KV 高压设备1 110KV 断路器(SF6) 1 台2 110KV 隔离开关 2 组 0.5 13 110KV 电流互感器 1 组4 110KV 电压互感器 1 组5 110KV 避雷器 2 组6 110KV 出线门型架 1 基 5 57 钢芯铝绞线 200 米 28 金具及各类型钢 5二：110KV 线路及柴家庄变扩建设备1）110KV 线路设备1 导线 LGJ-120/25 28KM 46.532 光纤 OPGW-12B1-50 30KM 303 合成绝缘子串 372 支2104 导线防震锤 702 个 55 导线金具 354 套 1.486 铁塔 95 基 2.78 263.22）柴家庄变扩建设备1 110KV 断路器(SF6) 1 台2 110KV 隔离开关 2 组 0.5 13 110KV 电流互感器 1 组4 110KV 电压互感器 1 组5 智能控制柜 1 面 0.3 0.36 钢芯铝绞线 200 米 27 导线金具 30 套 0.128 110KV 线路保护柜 1 面 0.3 0.39 多功能电度表 2 块10 控制电缆 500 米 0.52119.2 拆除工期安排西大河二级水电站拆除工程总工期为 60 天，即从签订合同之日算起，两个月内所有机电设备拆除完成。9.3 拆除技术要求西大河二级水电站机电设备拆除工程应遵循“无损拆除、绿色施工”的原则，拆除前施工单位应编制合理的拆除方案及环境保护方案，包括拆除进度、拆除作业方案、现场管理、拆卸设备运输及封存方案。9.3.1 升压站电气设备拆除技术要求（1）将通向升压站电气设备的总电源断开，保证所有电气设备不带电后再开始拆除动力电缆和控制电缆。电缆的处理类似厂房电气设备电缆拆除方案，防止电缆强拉硬拽，损伤电缆。每次拆除一根，盘圈摆放，标明各类电缆规格型号和长度，并运送到要求的指定位置。（2）对 SF6 断路器内部 SF6 气体进行回收至充气时所用钢瓶，避免在雨天回收气体，尽量选择晴朗天气回收气体，以便气体二次利用。回收 SF6 气体后方可进行对设备进行拆除操作。（3）对 SF6 断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器等设备在进行设备拆除时应使用汽车吊对拆除部位进行起吊保护，防止设备吊落伤人，损坏等事故发生。（4）对变压器的拆除，先拆除变压器控制箱及所有电缆。（5）对变压器高压侧钢芯铝绞线及低压侧绝缘铜管母线的拆除。（6）对变压器油箱进行抽油，抽至专用油箱内，回抽干净，尽量避免拆除时本体内绝缘油洒落，从而造成环境污染。（7）对散热器、连通管、净油器、油枕等拆除后进行接头封堵。（8）对变压器本体吊放在指定位置，并进行必要的包装保护。（9）所有拆除的升压站电气设备应进行包装归类，并打印相关标贴，标识。（10）拆除完毕后将产生的垃圾打扫干净，将升压站及现场恢复原样。9.3.2 110KV 线路电气设备拆除技术要求（1）拆除导、地线上的所有防震锤，在分段内铁塔的导、地线上将附件拆除，导线换成单轮滑车，地线换成地线滑车，方法同安装附件的相反方法。（2）检查该耐张段内是否有跨越的电力线、通讯线等障碍物，若有电力线、通讯线等在拆线之前做好跨越架。212（3）在铁塔一侧准备打过轮临锚的准备工作，过轮临锚由导线卡线器、钢丝绳、滑车、钢丝套子、手扳葫芦及地锚等构成。在离塔距放线滑车 2 米的导线上安装导线卡线器，同时在紧靠卡线器的后侧孔上悬挂个单轮 5 吨滑车，滑车应与导线滑轮相对应，临锚钢丝绳 ?13的上端穿过滑车后与导线卡线器相连，下端做好与手板葫芦连接的准备工作。（4）开始落线，安排人观测驰度，看到驰度下降 2 米后，打好过线塔的过轮临锚并收紧手扳葫芦。（5）将导线落到地面上，拆除所有的耐张金具。（6）按照运输方便的原则将导线分段剪断，运到指定材料站。（7）按照同样的方法拆除其它剩余铁塔间的导线。（8）铁塔拆除时对于铁塔周围环境较复杂，周围有低压电力线、通讯线等设施可以采用小抱杆拆除。而对于铁塔周围场地宽敞，以铁塔中心为圆心，半径距离大于铁塔高度 1.5 倍的铁塔场地可采用氧焊切割塔腿方法拆除，其拆除方法分别如下：（一）用小抱杆拆除①用小抱杆从上到下按与立塔相反的顺序拆除铁塔，在拆除铁塔过程中严格遵守立塔施工作业指导书中的各项规定。②拆除的铁塔部件要用绳子放下来，不得从上往下抛掷，拆除的铁塔螺栓要分类放好。③参照《铁塔组立施工方案》的相反顺序。（二）氧焊切割塔腿施工方法采取用氧焊切割分段分片后再拆除螺栓和各部件的方法施工；切割铁塔施工先切断塔腿，然后将铁塔拉到地面后再拆除螺栓；氧焊拆除具体施工步骤如下:首先在现场选好铁塔倾倒的方向，倾倒方向要求现场地形开阔，在铁塔倾倒的位置要有大于铁塔高度 1.5 倍的距离，无任何障碍物。②将绞磨布置在铁塔倾倒方向 1.5 倍处用 ?13 钢丝绳缠绕通过绞磨后另一头固定在铁塔塔头上，并在铁塔倾倒方向的两个侧面打两个临时拉线，临时拉线采用 ?13 钢丝绳，收紧两个临时拉线，以控制铁塔的倾倒方向。③现场施工人员全部离开至塔高 1.5 倍以外，慢慢开动绞磨至铁塔倾倒。④铁塔倾倒后，在地面将铁塔用氧焊切断成片成段，在切割过程中注意铁塔受力的变化情况，及时改变切割的方向和位置。⑤塔材全部落到地面后，按照地面组装的相反顺序将塔材螺栓全部拆除，并分类组装打213包。（9）所有拆除的线路电气设备应进行包装归类，并打印相关标贴，标识。（10）拆除完毕后将产生的垃圾打扫干净，将沿线现场恢复原样。9.4 其它事宜西大河二级水电站机电设备拆除其它未尽事宜应遵循建设单位有关要求，拆除必须由有资质的单位及相关专业技术人员进行，必须按照规定编制拆除技术方案和安全技术措施，并履行相关签字审批手续。214第 8 章 投标文件格式 215 （项目名称） （标段名称）投 标 文 件投标人： 年 月 日216目 录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、原件的复印件及投标人须知前附表规定的其他资料217一、投标函及投标函附录（一）投标函甘肃大禹西大河水电开发有限公司：1．我方已仔细研究了 （项目名称） （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（￥ ）的投标总报价，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（5）我方承诺依据甘发改服务〔2014〕1719 号文件规定向金昌市公共资源交易中心缴纳交易服务费。 （6）我方承诺向中海建国际招标有限责任公司缴纳中标服务费（中标价的 1%），支付后随即领取中标通知书。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。6． （其他补充说明）。投 标 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：___ __年__ __月___ _日218（二）投标函附录序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备 注1 项目经理 1.1.2.4 姓名：2 工期 1.1.4.3 天数： 日历天3缺陷责任期（工程质量保修期） 1.1.4.54 分包 4.3.5 价格调整的差额计算 16.1.1 见价格指数权重表…… …… …… ………… …… …… ……价格指数权重表基本价格指数的基准日：名 称基本价格指数 权 重价格指数来源代号 指数值 代号 允许范围 投标人建议值定值部分 A变值部分人工费 F01 B1 __ 至__钢材 F02 B2 __ 至__水泥 F03 B3 __ 至__…… …… …… ……合 计 1．00注 除另有约定外，可调因子、定值权重和变值权重的允许范围以及基本价格指数的基准日期由招标人在招标文件中确定，变值权重建议值由投标人填写。可调因子的价格指数或价格指数的计算参数的选择由招标人在招标文件中确定。219二、法定代表人身份证明法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间： 年 月 日经营期限：姓名： 性别： 年龄： 身份证号码 职务：系 (投标人名称)的法定代表人。特此证明。 投标人： （盖单位章） 年 月 日220三、授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称） （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人： （盖单位章）法定代表人： （签字）身份证号码：委托代理人： （签字）身份证号码： 年 月 日221四、投标保证金附上述票据的复印件。222五、已标价工程量清单223六、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。施工组织设计应附的文字说明及配图见下表（不限于,仅供参考）：序号 名 称 备注1 施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）2 施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）3材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）4土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）5基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）6主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）7 金属结构制造和安装计划、措施及附图8 机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书9 建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）10 工程质量管理方案11 安全生产管理方案12 防汛度汛13 文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等14 水土保持、环境保护管理方案15 其他有关工程的施工工艺及进度计划16 有关施工建议2242.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。附表一 拟投入本标段的主要施工设备表附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三 拟投入本标段的劳动力计划表附表四 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图附表五 施工总平面图附表六 临时用地表225附件一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注226附件二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途 备注227附件三：拟投入本标段的劳动力计划表单位：人工种 按工程施工阶段投入劳动力情况228附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2. 施工进度表可采用网络图表示。229附件五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。临时用地表用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间230七、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务 姓名 职称执业或职业资格证明 备注证书名称 级别 证号 专业 社会保险231（二）主要人员简历表姓 名 年 龄 学历执业资格 安全生产考核合格证书职 称 职 务 拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要施工管理经历时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话注 主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。232八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址 邮政编码联系方式联系人 电 话传 真 网 址组织结构法定代表人 姓名 技术职称 电话技术负责人 姓名 技术职称 电话成立时间 员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号 高级职称人员注册资金 中级职称人员开户银行 初级职称人员账号 技 工经营范围备注注 相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。233（二）近 3 年财务状况表1 财务状况表财 务 状 况 表2、拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函（格式） （投标人名称）：我方拟投入 （项目名称） （标段名称）的流动资金为 万元，资金来源于 ，资金来源证明文件附后。投标人： （盖单位章） 年 月 日注 相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行或其它形式。名 称 单位 年 年 年一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润234（三）近 5 年完成的类似项目情况表近 5 年指 年 月至 年 月）合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理人和总监理工程师及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论注 相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。235（四）正在施工的和新承接的项目情况表注 相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理人和总监理工程师以及电话项目描述备注 合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）236（五）近年发生的诉讼及仲裁情况近 3 年指 年 月至 年 月）序号 诉讼及仲裁内容 诉讼及仲裁中的地位缘由 结果 备注一 诉讼事项二 仲裁事项 注 相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。237（六）资格审查自审表序号 审查因素 审查标准 证明材料引用的证明材料对应页码营业执照安全生产许可证资质证书及等级财务状况类似项目业绩信誉项目经理资格联合体协议书企业主要负责人安全生产考核合格证书技术负责人资格委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人提供检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函238九、原件复印件及投标人须知前附表规定的其他资料（一）原件复印件序号 名 称 备 注营业执照副本安全生产许可证资质证书近 3 年经审计的财务会计报表（含流动资金来源证明）近 5 年已完成的类似项目业绩（中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书或工程竣工证书副本、合同工程完工验收鉴定书有关验收结论）项目经理注册建造师证、身份证职称证、学历证业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书联合体（如有）的有关证明材料企业主要负责人安全生产考核合格证书委托代理人身份证及社会保险证明技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书质量管理人员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明财务负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明法律文书正在施工和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）认证体系证书其他（二）投标人须知前附表规定的其他资料239附件：投标企业承诺书 甘肃大禹西大河水电开发有限公司：为维护金昌市水利建筑市场秩序，保障工程质量安全，本公司郑重承诺：严格遵守国家、甘肃省和金昌市水利建筑市场的各项法律、法规、规章和有关规定，不出借资质、不转包、不违法分包，若出现出借资质、转包和违法分包的情况，一切后果由我公司承担，我公司将自觉撤离施工现场，因此造成的工期延误及一切损失由我公司承担，取消我公司 36 个月内参与金昌市水利工程建筑市场招投标和承接工程业务的资格。特此承诺。承诺单位(盖章)：法定代表人或委托代理人(签字)：年 月 日240无在建项目承诺书（格式自拟）