招标公告
标段施工招标公告
2.项目概况与招标范围
2.1 项目的建设地点：霞浦县柏洋乡。
2.2 项目的规模：本项目起点位于柏洋乡福寿亭，主线设计起点桩号K0+000，路线沿老路展线，终点位于塔后村，设计终点桩号K7+050（主线里程7.05公里），支线起点（起点桩号K0+000）位于福寿亭，终点（桩号K0+114）与县道X982相交（支线里程0.114公里），改建路段全长7.164公里。工程造价约********查看详情元。
2.3 项目的计划工期：工程施工计划工期为12个月，缺陷责任期24 个月。
2.4 招标范围及标段划分：
本项目工程施工共分为1个标段，本次共招标1个标段。具体情况详见下表：
施工 标段 | 里程桩号 | 长度 （km） | 主要工程内容或工程量 | 施工 工期 |
霞浦县柏洋乡Y912福塔线福寿亭至塔后公路改建工程 | 本项目起点位于柏洋乡福寿亭，主线设计起点桩号K0+000，路线沿老路展线，终点位于塔后村，设计终点桩号K7+050（主线里程7.05公里），支线起点（起点桩号K0+000）位于福寿亭，终点（桩号K0+114）与县道X982相交（支线里程0.114公里），改建路段全长7.164公里。工程造价约********查看详情元 。 |
3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：
（1）具有国内独立法人资格，由建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级资质；具备有效的企业安全生产许可证。
（2）投标人业绩条件：/。
（3）人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3每个投标人最多可对1个标段组投标，其中投标人每一投标段组通过随机确定可参投 1 个标段，但每个投标人在本项目只能中1个标段；对某一标段组投标的，投标文件需包含1份商务文件及该标段组所有标段的报价文件。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5与招标人或发布本公告的交易系统开发单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
3.6中标候选人不得与同一标段已中标的监理单位为同一法人、相互隶属或隶属同一法人,否则,招标人有权取消其中标候选人资格（如本次招标同时含有施工、监理标，则定标顺序依次为施工、监理标）。
3.7 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。
4.1本项目采用匿名投标，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，登录到福建省公路水运工程电子招标投标电子交易平台（网址：http://fjglsyztb.********查看详情91.cn:8080/），下载电子招标文件（含《工程量清单》）。
本招标项目电子招标文件使用福建省公路水运工程电子招标投标交易系统（网址：http://fjglsyztb.********查看详情91.cn:8080/）下载，pdf阅读器打开。
4.2招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的电子印章授权书。
5.1本次招标不组织踏勘现场。
5.2本次招标不召开投标预备会。
5.3投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2018-05-23 09:00:00，通过福建省公路水运工程电子招标投标电子交易平台（网址：http://fjglsyztb.********查看详情91.cn:8080/）在线递交投标文件。
5.4 本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
5.5 评标结束后，中标候选人所提交的投标报价、业绩（若有）及项目经理、技术负责人的姓名、个人业绩（若有）和相关证书编号，以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公路水运工程电子招标投标交易平台（http://fjglsyztb.********查看详情91.cn:8080/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、《霞浦县公共资源交易中心》（网址：http://xpggzyjyzx.fjxp.gov.cn）网站上进行公示。
本招标项目采用的评标办法：合理低价法。
7.1.投标保证金提交截止的时间：2018-05-23 09:00:00。
7.2.投标保证金提交的金额： 26万元。
7.3.投标保证金提交的方式：采用转账或电汇、银行保函、年度保证金、电子保函。
9.联系方式
招 标 人：霞浦县柏洋乡人民政府
地 址：霞浦县柏洋乡
邮 编：355000
联 系 人： 江先生
传 真：/
电子邮箱：********查看详情93@qq.com
招标代理机构： 福建建盛工程管理有限公司
地 址： 福鼎市中汇大厦8栋702室
邮 编： 355200
联系人： 陈燕
传 真： ****-*******查看详情
电子邮箱：********查看详情0@qq.com
监督单位：霞浦县交通运输局
监督电话：****-*******查看详情
2018年04月28日
1
霞浦县柏洋乡Y912福塔线福寿亭至塔后公路改建工程
补充通知（1）
招标编号：建盛（F-2017）招字第002号
各投标人：
!中国采 招网（bidcenter.com.cn）“:霞浦县柏洋乡Y912福塔线福寿亭至塔后公路改建工程”有关投标的补充通知如下：
一、招标文件第二章投标人须知前附表补充如下：
10.3最高限价为：********查看详情元。投标总报价高于最高限价的投标价将被否决。
10.4进入评标基准价计算的下限（不含暂列金）为：********查看详情元。投标总报价低于“进入评标基准价计算下限”的投标文件不进入投标基准价的计算。
以本书面通知为准。本通知作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。
招标人：霞浦县柏洋乡人民政府
招标代理机构：福建建盛工程管理有限公司
2018年5月8日
霞浦县柏洋乡Y912福塔线福寿亭至塔后公路改建工程
补充通知（2）
招标编号：建盛（F-2018）招字第002号
各投标人：
“霞浦县柏洋乡Y912福塔线福寿亭至塔后公路改建工程”有关投标的补充通知如下：
一、招标人指定投标保证金开户银行及账号如下：
招标人指定帐户：霞浦县农村社会服务联动中心
开户行：霞浦县农村信用合作联社
账号：9060 4100 1001 0000 1488 11
二、专用合同数据表补充如下：
项目专用条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。
序号 | 条款号 | 信息或数据 |
1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：霞浦县柏洋乡人民政府 地 址：霞浦县柏洋乡 邮政编码：355100 |
2 | 1.1.2.6 | 监 理 人：签订施工合同后通知 地 址：签订施工合同后通知 邮政编码：签订施工合同后通知 |
3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年（一般应为自实际交工日期起计算2年） |
4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前14天签发图纸修改图给承包人 |
5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： 监理人在根据第15.3款发出的变更指示前均须得到发包人事先批准。 |
6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/ |
7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/ |
8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后7天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：提供控制点后14天内 |
9 | 11.5 | 工期延误的违约金：3000元/天（建议采用：1.工期延误30天以内的，支付违约金0.5万元/天；2.工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1万元/天；3.工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1.5万元/天； 4.工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。具体每天的违约金金额可根据项目的具体情况进行修改） |
10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价（限额一般应为10%签约合同价） |
11 | 11．6 | 提前交工的奖金：/元/天 |
12 | 11．6 | 提前交工的奖金限额：0.1%签约合同价 |
13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/ %给予奖励 |
14 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项约定的原则处理 若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每月 按价格调整公式进行一次调整 ■合同期内不调价（对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过12个月的），可以不进行调价） |
15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：/%签约合同价（一般为10%签约合同价） |
16 | 17.2.1 | 本工程不设置材料、设备预付款 |
17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：7份 |
18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：50万元 |
19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：同中国人民银行短期贷款利率加手续费。 |
20 | 17.4.1 | 质量保证金限额：/%合同价格。（一般不超过合同价的3%） |
21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：7份 |
22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：7份 |
23 | 18.2 | 竣工资料的份数：7份 |
24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/ |
25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/ |
26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算5年（一般应为自实际交工日期起计算5年） |
27 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 （如为诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；如为仲裁，则仲裁委员会名称：仲裁委员会） |
三、本项目开标时间现修改为：2018年5月31日9时00分。
以本书面通知为准。本通知作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》、《补充通知（2）》具有同等法律效力。
招标人：霞浦县柏洋乡人民政府
招标代理机构：福建建盛工程管理有限公司
2018年5月16日
中标候选人公示
招标编号：建盛（F-2018）招字第002号
本招标项目于2018年5月31日9时00分时在霞浦县公共资源交易中心公开开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人公示如下：
1.招标工程项目概况
工程项目名称：霞浦县柏洋乡Y912福塔线福寿亭至塔后公路改建工程
招 标 人：霞浦县柏洋乡人民政府
建设规模：本项目起点位于柏洋乡福寿亭，主线设计起点桩号K0 000，路线沿老路展线，终点位于塔后村，设计终点桩号K7 050（主线里程7.05公里），支线起点（起点桩号K0 000）位于福寿亭，终点（桩号K0 114）与县道X982相交（支线里程0.114公里），改建路段全长7.164公里。工程造价约********查看详情元
招标方式:公开招标
2.评标办法：《合理低价法》
3.中标候选人及其中标金额
中标候选人名称：四川宸源建筑工程有限责任公司
项目负责人：林登宽川********查看详情9575
中标金额：￥********查看详情元
4.否决投标的情况说明：
被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 技术负责人提供的社保证明时间不满足连续六个月以上要求，不符合2.1.2资格评审标准中 | 技术负责人提供的社保证明时间不满足连续六个月以上要求 |
江山（福建）建设工程有限公司 | b.若采用转账或电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前将投标担保金一次性汇入或转入招标人指定账户 | 未按规定提交投标保证金 |
井冈山市鹏达建设有限公司 | b.若采用转账或电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前将投标担保金一次性汇入或转入招标人指定账户 | 未按规定提交投标保证金 |
卓辉（福建）建设工程有限公司 | b.若采用转账或电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前将投标担保金一次性汇入或转入招标人指定账户 | 未按规定提交投标保证金 |
福建君和建设发展有限公司 | b.若采用转账或电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前将投标担保金一次性汇入或转入招标人指定账户 | 未按规定提交投标保证金 |
陕西远景工程有限公司 | b.若采用转账或电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前将投标担保金一次性汇入或转入招标人指定账户 | 未按规定提交投标保证金 |
中济路桥（福建）有限公司 | 未有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标 | 与福建省新海鑫建设工程有限公司Mac地址相同 |
福建省新海鑫建设工程有限公司 | 未有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标 | 与中济路桥（福建）有限公司Mac地址相同 |
福建省鼎峰建设工程有限公司 | b.若采用转账或电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前将投标担保金一次性汇入或转入招标人指定账户 | 未按规定提交投标保证金 |
福建省莆城建设有限公司 | 投标人的项目经理或技术负责人资格不符合招标文件规定 | 技术负责人姓名不一致 |
江西中林建设集团有限公司 | 投标人的项目经理或技术负责人资格不符合招标文件规定 | 项目经理提供的B证不符合要求 |
福建昊海建设发展有限公司 | 投标人的项目经理或技术负责人资格不符合招标文件规定 | 技术负责人提供的社保没有签章 |
万厦（福建）建设投资有限公司 | 投标人的营业执照、资质证书、安全生产许可证或基本账户开户许可证有效，不符合招标文件规定 | 投标单位安全生产许可证过期 |
福建省东任建设发展有限公司 | 投标人的项目经理或技术负责人资格不符合招标文件规定 | 技术负责人安全B证过期 |
福建省鑫茂建设发展有限公司 | 投标函附录的数据不符合招标文件规定 | 投标函附录未按规定要求填写 |
福建汇清建设工程有限公司 | 投标人的项目经理或技术负责人资格不符合招标文件规定 | 技术负责人未按要求提交社保证明 |
浦城县华通工程有限公司 | 投标人的项目经理或技术负责人资格不符合招标文件规定 | 技术负责人未按要求提交社保证明 |
福建省兆晟路桥工程有限公司 | 投标人的项目经理或技术负责人资格不符合招标文件规定 | 技术负责人无法证明是本单位（投标单位）人员 |
安佳舜（福建）建设工程有限公司 | 投标文件组成完整，内容未按规定填写 | 工程量清单不完整 |
5.公示时间：公示期为2018年6月1日至2018年6月4日
6.联系方式
招标人：霞浦县柏洋乡人民政府招标代理机构：福建建盛工程管理有限公司
地 址：霞浦县柏洋乡地址：福鼎市天湖大道中汇广场8栋702号
电 话：152*****008 电话/传真：159*****200
联系人：江先生联系人：小陈
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。
监督部门：霞浦县交通运输局联系电话：****-*******查看详情
