响水县金城家园棚户区改造项目C区房屋建筑工程施工招标公告（第三次公告）

项目编号：********查看详情********查看详情

一、招标条件

本招标项目响水县金城家园棚户区改造项目C地块项目工程施工已由政府批准建设，招标人为响水城市资产投资控股集团有限公司，工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的响水县金城家园棚户区改造项目C地块项目工程施工进行公开招标。本次招标对投标人的资质审查，采用资格后审方法选择合格的投标人申请人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1、本次招标项目的建设地点：响水县经济开发区，珠江路北侧、宣圩河西侧、清源路东侧、长江路南侧。

2、承包方式：包工包料。

3、质量要求：质量标准：合格； 质量目标：无。

4、计划工期：540日历天。

5、工程规模：响水县金城家园棚户区改造项目C区房屋建筑工程（不含桩基、门窗）；项目投资额约2.8亿元。具体详见施工图纸和工程量清单。

6、本次招标共分1个标段,本公告为第1标段。

三、投标人资格要求

1、资质等级及范围:具备建设行政主管部门核定的建筑工程施工总承包二级及以上资质等级（2015年新资质标准）。

2、项目负责人资格类别和等级：【建筑工程专业一级注册建造师】。

3.本次招标不接受联合体投标。

4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于全部财产被接管、冻结和破产状态。

5、业绩要求：

（1）投标项目负责人在 2013 年 10月 1 日（竣工验收时间）以来，具有建筑面积不小于 6万平方米且合同金额不小于 1.5亿元的与本工程类似的建筑工程业绩（住宅工程，上部住宅、下部为商业的综合体或者综合楼均为类似业绩）；

（2）业绩凭中标通知书（非招标项目不需提供）、施工合同和(具有建设方\设计方\施工方\监理方公章的)竣工验收证明以上传到盐城市公共资源交易中心企业业绩库的的彩色扫描件为准,缺其中之一,不作为本项招标资格条件业绩；

（3）提供的业绩中，中标通知书或施工合同必须经项目所在地县级以上招投标管理部门或项目所在地合同备案建设行政主管部门备案,并加盖备案章印(采用二维码合同的,无须加盖备案章印,须有合同备案码)，未能加盖备案章的，需提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的书面证明，书面证明必须明确业绩工程已经过备案并注明备案时间；

（4）如提供的中标通知书、施工合同和竣工验收证明上反映的同一指标不一致时，以最小的指标为准；

（5）如业绩工程不止一名项目负责人的，本工程只认可排列第一位的项目负责人业绩。

（6）上述业绩不是投标人承接的工程，不予认可。

6、信誉要求：

6.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门暂停或限制招投标或市场。

6.2、企业、法人代表、项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。在投标截止日，已全部足额履行人民法院生效判决、裁定的。

6.3、2017年7月1日以来没有拖欠缴纳履约保证金行为（银行保函、担保）；

6.4、自2016 年1 月1 日以来，投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的；没有因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉；

投标人有违反上述行为之一的，资格审查不通过。

6.5、投标人被评标委员会以招标文件无效标条款第21 条、第22条废标的，自废标认定之日起3 个月内不得参与本项目投标。

6.6、投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21 条、第22 条废标的，本项目即取消其中标资格。

7、其他要求：

7.1 项目经理从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一：

7.1.1 项目经理是非变更后无在建工程的。

7.1.2 项目经理是变更后无在建工程的,并且原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月；或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。

7.1.3 项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。

项目经理有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。

7.1.4 项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（3）项目经理担任其他公司法定代表人。

7.2本工程项目部主要组成人员包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员（上述人员须为本单位正式职工，在项目开标当月或上个月，投标人已为项目经理缴纳不少于6个月的社会保险，从2018 年03 月至2018 年08 月或2018 年04 月至2018 年09月，为项目部其他成员缴纳不少于1个月社会保险，2018 年08月或2018 年09月)。合同约定的项目部成员，未经批准不予更换。投标时，仅需提供项目经理相关资料，其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管〔2017〕236号文要求配备到位。

7.3、投标人须保证项目经理及授权委托人均为本单位的正式职工

（本单位的正式职工条件为：与投标人签订劳动合同或聘用合同，并由投标人为其缴纳养老保险，未在投标人之外单位受聘或任职，也未在其他单位缴纳养老保险，养老保险缴纳时间为2018 年03月至2018 年08 月或2018 年04 月至2018 年09 月）。未提供劳动合同和养老保险证明、或提供不全、或期限不满足规定的，不予认可。劳动合同和养老保险证明需上传至企业诚信库中并勾选，否则不予认可。

8、本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。

9、工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

10、投标人取得安全生产许可证。

11、 项目负责人具有安全生产考核合格证（B类）。

四、招标文件的领取

1、请符合资格条件的投标人登录盐城市招投标会员网上交易系统领取招标文件，领取开始及截止时间2018年09月30日至2018年10月 12日（投标人必须在招标文件领取截止时间前下载招标文件，逾期未下载造成无法投标的，责任自负）。

2.领取地点盐城市招投标会员网上交易系统 (http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx)

3.招标文件价格：每套售价305元每标段，在线网银支付，售后不退。

五、其他说明

1、须缴纳的投标保证金金额：人民币捌拾万元整。

2、工程付款：（1）、地下室结构施工至±0.00付至已完工程量的40%（经发包人同意分期施工的，按实际完成的工程量结算付款额）；（2）、主体工程整体完成5层后付至已完工程量的50% （经发包人同意分期施工的，按实际完成的工程量结算付款额）；(3)、主体工程整体验收合格并取得验收合格报告后付至已完工程量的50%； (4)、工程竣工验收合格付至合同价款的60%；(5)、竣工交付一个月后，中标人提供全套工程竣工结算资料；招标人在接到齐全的工程竣工结算资料后组织审计，经有关政府部门最终审计结束后付至审计工程造价的85%；(6)、工程竣工验收满两年付至审计工程造价的97%；(7)、余款作为质保金，竣工验收合格之日起至质保期满无质量问题结清余款。每次支付工程进度款时中标人均需提供相应建安工程增值税专用发票，招标人按以上付款进度，无任何利息补偿。工程款指按签订的合同价扣除暂列金额、发包人供应材料及其规费和税金后的工程价款.工程价款一律通过银行非现金结算。

3、履约保证金：履约保证金为中标价的8%，投标保证金转为履约保证金，不足部分以银行转账、电汇方式补足。履约保证金退还时间：主体验收合格，退还50%，工程竣工验收完成，待提供有效的竣工验收合格证明后，退还剩余的履约保证金。

4、质量保证金：为结算价的3%，缺陷责任期为贰年。

六、评标办法：本工程招标评标办法采用“省综合评估法”。

八、投标人所提供的资料必须真实、齐全。投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形者，将被取消投标资格。

九、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十、招投标监管机构投诉电话：响水县招标投标管理办公室,电话****-********查看详情。

十一、联系方式

招标人： 代理机构:

响水城市资产投资控股集团有限公司 建业恒安工程管理股份有限公司

地 址：响水县经济开发区珠江路33号 地 址：无锡市惠山区堰新路333号

邮 编：224600 邮 编：214174

联 系人：唐发奎 联系人：李建宇

电 话：136*****611 电 话：158*****928

传 真： 传 真：

电子邮箱： 电子邮箱：********查看详情6@qq.com