现拟对铜陵市铜官区人民法院10kV配电工程（原狮子山区法院审判法庭10KV配电工程）进行定点抽签（随机抽取），欢迎合格的企业单位参与。
一、项目情况
1、项目地点：铜陵市铜官区政务中心二期原狮子山审判大楼地下车库内
2、项目范围：铜陵市铜官区人民法院10kv配电工程，具体按照总说明、工程量清单、图纸所载明的内容。
3、工期：45日历天
4、项目控制价：*******查看详情.78元。
5、质量标准：合格（包工、包料、包安装、包调试、包通电运行并符合供电主管部门验收和移交标准）。
6、项目成交价：以控制价为基础下浮20%，即*******查看详情.82元为本工程成交价。
二、投标人资格要求
1、投标人资质要求：
①企业资质要求：投标人须为“铜陵市小额工程企业备选库”中配电专业类别企业。（名单详见铜陵市交易中心网站“定点库”栏。）
②投标人拟派项目负责人（建造师）资格要求：机电工程专业贰级或以上注册建造师资格，并具有有效的安全考核证书（B证），拟派的建造师不得有在建工程。
③成交单位的《承装（修、试）电力设施许可证》资质必须在一周内通过国网安徽省电力公司供电部门查验，否则将不得作为成交单位。
三、现场报名
凡有意参加本小额工程的企业，请前往铜陵市公共资源交易中心会员办理窗口注册登记并办理电子数字证书(CA证书)，并网上报名。
本项目需授权的建造师携带如下材料至开标现场：
（1）本项目法定代表人授权委托书（原件）（见附件）
（2）本项目授权的建造师身份证（原件）
（3）本项目授权的建造师注册证书及安全生产考核B证（原件）
注：审核通过后，《法定代表人授权委托书》（原件）递交交易中心存档。
1、定点抽签时间为：2018年11月23日，下午2 时10分 。
2、定点抽签地点为：铜陵市公共资源交易中心三楼开标四室。
四、定点抽签方式
现场报名结束后，项目单位代表将以随机抽取的方式在审查通过的企业单位中抽取一名成交单位。
五、履约保证金：
项目抽取成交单位后，成交单位须在3个工作日内提交履约保证金，领取成交通知书。履约保证金金额为成交价的10%。（其中质量履约保证金占4%，工期履约保证金占4%，建造师履约保证金占2%）。完工后无违约行为28日内予以退还（无息）；
六、招标代理费支付
招标代理费共计12116元，由中标单位支付。
七、工程款支付
1、支付时间：
工程进度款按月度付至已完成工程量价款的70%；工程完工验收合格并通电运行后，付至合同价款（不含预留金及未施工部分）的80%；竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备，竣工结算经审计审定后支付至审计审定金额97%；预留3%作为质量保证金待保修期满（一年）且无质量问题后一次性付清（无息）。
八、合同价格形式：
采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不可抗力以外的其他风险。
风险费用的计算方法：已考虑，不再另行计取。
合同价款调整因素：
A.经甲方书面认可的设计变更及现场变更。
B.经甲方书面认可的工程量增减。
C.以上调整因素价款的确定：控制价清单已有适用的综合单价，按清单已有的综合单价确定；控制价清单中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；控制价清单中没有适用或类似的综合单价，乙方依据控制价编制原则编制报价（对于清单及施工同期信息价中无可参考的材料价格需经招标人核价）。
D.对于清单中暂定价部分如能组价则按C执行，不能组价项目按实际核价。
E.承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。
中国采招网[（bidcenter.com. cn）F.预留金为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。此部分费用为不可竞争费。工程结算时按实际使用情况结算。
G.工程量清单组价依据2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及配套的工程计价定额和相关费用定额等组价，材料价格参考2018第9期《铜陵工程造价》并结合市场价组价，税金费率执行安徽省造价[2018]11号关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知。
九、竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工后及时上报工程决算，并对上报的决算金额负责。竣工决算过程中，承包人不允许高估冒算，承包方如竣工结算审计核减额超过报审额5%以上的，按以下方式处理：
1）核减额在施工单位报审额5%-8%（含8%）范围内的，由施工单位承担超5%部分的审计费用；
2）核减额在施工单位报审额8%-10%（含10%）范围内的，由施工单位承担超5%部分的审计费用，并处以超8%部分同等金额的违约金处罚；
3）核减额在施工单位报审额10%以上的，除执行第2条规定外，处以超10%部分核减额双倍金额的违约金处罚。
十、其他约定：
1、关于承包人采购材料、设备的特别约定：承包人采购的所有用于本工程的主要材料、设备等，在进场前必须由监理、业主代表或设计人员认可以达到设计要求及效果后，方准予进场使用。因中标人自行采购的材料、设备质量引起的相关工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。
2、本工程材料及设备的选购均要符合供电部门程序要求及质量要求；否则造成的一切责任和经济后果均由中标人承担。
3、本工程质保期1年。
4、施工水电费用由中标人自行承担。
5、工程管理按建设单位相关规定执行。
十一、其他未尽事宜，在合同中约定。
十二、联系方式：
铜陵市公共资源交易中心工程科
联系人：褚明
联系电话：****-*******查看详情
联系地址：铜陵市投资大厦五楼工程科（铜井路与学士路交叉口）
项目招标单位：铜陵市铜官区人民法院
联系人：彭工
联系电话：****-*******查看详情
联系地址：安徽省铜陵市天津路
 |
