高科产业园及邻里中心EPC工程总承包招标公告

响水县高科产业园及邻里中心EPC工程总承包招标公告

1. 招标条件
本招标项目响水县高科产业园及邻里中心EPC工程总承包已由响水县发展和改革委员会以响发改审【2018】224号批准建设，项目业主为响水县灌江新城建设发展有限公司，建设资金来自国有自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目响水县高科产业园及邻里中心EPC工程的工程总承包进行公开招标，特邀请潜在投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：
2.1.1建设地点：响水县经济开发区境内
2.1.2建设规模：响水县高科产业园及邻里中心EPC工程总承包，总占地面积为360亩。本项目为改造加建项目，采用EPC总承包模式。总建筑面积约27万平方米。园区内的主要建筑功能为员工宿舍、工厂及生活配套。
2.1.3估算价：本项目总投资约7亿元。
2.1.4工期要求：总工期要求：250日历天，(其中1-1至1-11计11栋楼，工期为150天)。
设计开工日期： 2019 年01月 14 日，
施工开工日期： 2019 年02月 28 日，
工程竣工日期： 2019 年09月 21 日。
2.1.5质量要求：依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工验收质量的依据。所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容，达到建筑物功能需求。
（1）设计质量标准：所有工程设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审对接、修改。
（2）施工质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，符合国家“合格”标准，同时取得盐城市建筑施工标准化文明示范工地（相关费用投标报价时投标人须自行考虑，结算时不另行计取）。
2.2招标范围：本项目共划分成1个标段。响水县高科产业园及邻里中心EPC工程总承包需完成土地红线范围内的设计、采购、施工为一体的总承包，并对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向招标人提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收达到合格的建设工程项目。含：
2.2.1设计(含但不限于建筑，结构，给排水，电气，暖通空调，消防，幕墙，一般安装，装修室内设计,景观绿化，综合管线，道路，路灯、亮化、智能化、铺装，围墙等（同时屋面需考虑设置光伏太阳能荷载）。含但不限于满足自身设计需要的初步设计、施工图设计及配合图审等相关专业设计配合服务）；
2.2.2物资采购；
2.2.3施工（含但不限于桩基工程、基坑围护（如有）、土方工程、护坡（如有）、降水（如有）、对原框架结构和桩基的改造加固工程、厂房宿舍及配套新建工程、一般安装工程（电梯、电气、智能化、消防、通风、给排水、装饰装修、防水、保温、防腐、钢结构（如有）、门窗（含人防门、防火门等）外墙外饰面【含幕墙（如有）、外墙涂料等】，门卫装饰装修，防雷等）、室外附属工程（围墙、铺装、室外停车位、电动摇控伸缩门、内部道路、内部管网、景观绿化、路灯、亮化、智能化等）等相关配套设施工程、工程竣工验收备案、整体移交（含档案移交）及试运行（竣工验收合格及缺陷责任期内的保修）。
【其中室外给水系统（包含室外绿化洒水等）、室外消火栓系统（EPC总承包负责施工至各建筑物出墙1米以内的管线）、变电所的变压器和高低压柜的采购及安装工程（低压柜出线开始、厂房内部的变电工程及变电所土建工程由EPC总承包负责）、供气、暖通空调由招标人自行负责采购及施工，本次招标仅包含相关设计服务。】
注：招标人保留对所列设计和建设内容作调整的权利，中标人须无条件服从招标人的调整。.中国采招网（bidcen ter.com.cn）
3. 投标人资格要求
3.1企业资质要求：
3.1.1投标人应具有独立订立合同的能力，是独立的企业法人，持合法有效营业执照（如果是联合体投标，则须提供联合体牵头人和所有联合体成员的营业执照）；
3.1.2投标人应具备下列资质类别之一：
①工程设计综合甲级资质；
②建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；
③建筑工程施工总承包一级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证。
3.1.3本次招标接受联合体投标，关于申请人为联合体的要求：
（1）本工程接受联合体投标人的资格申请，联合体只能包括1家工程设计企业，1家施工总承包企业。
①所有联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书原件并装订在投标文件内；②联合体各方必须指定设计单位为总承包主体，即为牵头人，由牵头人之法定代表人或其授权委托人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；③参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝。
（2）联合体中标后，其成员不得变更。
3.2财务要求：具有独立订立合同的财务能力和风险承担能力，在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。
3.3 EPC总承包项目负责人资格要求：
EPC总承包项目负责人（总承包项目经理，下同）：投标人拟派的EPC总承包工程项目负责人须具有建筑工程专业一级注册建造师证书或建设类高级工程师职称证书【若EPC总承包工程项目负责人为具有建筑工程专业一级注册建造师证书人员，则同时还需具有安全生产考核合格证（B类）】。
EPC总承包项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：
（1）EPC总承包项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，特指以下三种情形：
①、EPC总承包项目负责人同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
②、EPC总承包项目负责人将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位
③、EPC总承包项目负责人担任其他公司法定代表人。
（2）EPC总承包项目负责人是非变更后无在建工程。
EPC总承包项目负责人是变更后无在建工程的,并且原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。
EPC总承包项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。
EPC总承包项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。
3.4类似业绩要求：
3.4.1投标人在2014年1月1日以来，具有单项项目规模达4.1亿元及以上设计或施工或EPC总承包业绩（设计业绩以签订合同时间为准；施工和EPC总承包业绩以竣工验收时间为准。若为联合体投标，联合体双方业绩均认可）。
3.4. 2设计业绩凭中标通知书、合同和证明其设计工作已完成的相关资料（可提供以下任一项资料：①工程竣工验收证明；②图审合格证明），缺其中之一,不作为本项招标资格条件业绩。
施工或EPC总承包业绩凭中标通知书、合同、竣工验收证明为准，缺其中之一,不作为本项招标资格条件业绩。
3.4.3提供的业绩中，中标通知书或合同必须经项目所在地县级以上招投标管理部门或项目所在地合同备案建设行政主管部门备案，并加盖备案章印（采用二维码合同的，无须加盖备案章印，须有合同备案码），未能加盖备案章的，需提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的书面证明，书面证明必须明确业绩工程已经过备案并注明备案时间。如提供的中标通知书、合同、竣工验收证明均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，否则业绩不予认可。
3.4.4如提供的中标通知书、合同、竣工验收证明等材料上反映的同一指标不一致时，以最小的指标为准。
3.5养老保险缴纳证明：
投标人须保证EPC总承包项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工，并确保从2018年07月至2018年12月或2018年08月至2019年01月养老保险均在本单位缴纳（EPC总承包项目负责人可以作为授权委托人）。
3.6信誉要求：
3.6.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。
3.6.2企业、法人代表及EPC总承包项目负责人未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、EPC总承包项目负责人）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。
3.6.3投标人2017年6月1日以来无欠缴履约保证金行为。
3.6.4投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标。
3.7其他要求：
3.7.1本工程项目部主要管理人员包括EPC总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员（上述人员须为本单位正式职工，在项目开标当月或上个月，公司已为项目负责人缴纳不少于6个月的社会保险，为项目部其他成员缴纳不少于1个月社会保险。合同约定的项目部成员，未经批准不予更换）。投标时，仅需提供EPC总承包项目负责人相关资料，其他现场人员在中标签订合同备案时按苏建建管〔2014〕701号文要求配备到位。
3.7.2本工程设计项目部主要成员在中标签订合同备案时按项目专业需求及有关规定配备到位。
3.7.3本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任EPC总承包项目负责人。
3.7.4工程招标人不接受企业退休人员担任EPC总承包项目负责人。
3.7.5我方承诺中标的EPC总承包项目负责人，不因任何情形而更换，且出勤率不少于90%，如发生更换或出勤率少于90%，除承担招标文件约定的违约赔偿外，自愿另行接受合同价2%的扣款。
3.7.6招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文10.2.1以及10.2.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。
3.7.7 2016年1月1日以来，投标人没有因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉。
3.8投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。
投标人有不符合上述条件之一的，资格审查不予通过。
投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。
4. 招标文件的获取
4.1、凡有意参加投标者，请自行到响水政府网（网址：http://www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件，如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。
4.2、本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：http://www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。
4.3、招标文件售价600元，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。
5. 投标截止时间
5.1 投标截止时间为：2019年2月15日9时00分。
5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
6.资格审查
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。
7. 评标方法
本次招标的评标标准和方法详见招标文件第三章。
8. 其他说明
1、投标保证金、履约保证金：投标保证金捌拾万元；履约保证金按中标价计算：以银行汇款缴纳的，按中标价的5%，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，比例为中标价的10%缴纳，必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金扣收按照《关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函》（响招管函〔2018〕2号）执行，详见招标文件附件3。
2、工程付款：
2.1设计费的支付方式：
2.1.1合同签订后10个工作日内支付10%设计费用的预付款；
2.1.2初步设计方案审核通过后10个工作日内支付设计费用的20%；
2.1.3施工图纸完成并通过施工图审查及图纸会审后10个工作日内支付设计费用的40%；
2.1.4工程全部单体的主体结构封顶后10个工作日内支付设计费用的10%；
2.1.5工程整体竣工验收合格后10个工作日内支付设计费用的15%；
2.1.6工程审计完成，审计报告出具后一周内付清设计费余款。
2.1.2工程费用支付：
2.2.1根据双月进度，支付该期已完合格工程量造价的70%工程款
2.2.2所有工程综合验收合格后付至工程合同价（扣除暂列金暂定价等不可竞争费）的70%；
2.2.3出具政府审计报告后六个月内付至审计总价的90%；
2.2.4出具政府审计报告满两年后付至审计总价的97%；
2.2.5剩余审定价的3%作为质量保修金，质量保修金在缺陷责任期满后一次性退还（无息）。
以上房建工程包括土建、安装、装饰装修，付款均以人民币为单位，不计息。
在发包人支付工程款前7个工作日内，承包人应按各期付款金额向发包人开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票（服务类费率：6%；工程类费率：10%），且开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确；如承包人不开具或开具不符合要求发票的，发包人有权延迟支付应付款项直至承包人开具合格票据之日，且发包人不承担任何违约责任。
3、质量保修金：为审定总价的3%，缺陷责任期为贰年（起算时间：自通过工程竣工验收后起算）。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告在江苏建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易网、响水县人民政府网（www.xiangsui.gov..cn）上发布。
10. 投标人在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标人录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。
11. 本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
12. 招投标监管机构投诉电话：响水县招标投标管理办公室,电话 ****-********查看详情4。
13. 联系方式
招标人：响水县灌江新城建设发展有限公司 招标代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司
地址：响水县城规划路金色家园1号 地址：盐城市青年中路51号钱江财富广场东区B座9楼
联系人：罗天怿联系人：韦俊、袁天宇
电话：159*****526 电话： 158*****065、 182*****050
电子邮箱：电子邮箱：********查看详情84@qq.com、********查看详情64@qq.com

2018 年01月11日