配电网建设办公室老旧计量改造储备施工一标段、二标段招标公告

一、项目编号：0722-197FE279NMG

二、招标条件

包头供电局2019年配电网建设办公室老旧计量改造储备施工招标项目已由内蒙古电力（集团）有限责任公司、内电计划〔2018〕535 号、包头市发展和改革委员会[项目编号：2018-150202-44-03-024525] 投资项目同意备案告知书批准，招标人为内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及国家相应的法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，欢迎符合条件的潜在的投标人踊跃参加投标。

三、项目概况

1.项目名称：包头供电局2019年配电网建设办公室老旧计量改造储备施工招标项目；

2.招标范围：配电网建设改造前期计划（老旧计量改造工程）施工；详见下表（采购需求一览表）

3.标段划分：总项目共划分为九个标段，本项目为一标段、二标段。

4.资金来源：内蒙古电力（集团）有限责任公司自有资金（已落实）

5.施工地点：合同约定

6.工期：2019年4月10日—2019年11月30日

7.项目计划投资总额：总项目计划投资8892.3268万元，本项目计划投资4775.308万元。

8.资格审查方式：资格后审，具体内容和要求详见招标文件相关规定。

四、投标人资格要求

4.1.本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人，须具备相应项目的履约能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。

4.2.具有中华人民共和国独立法人资格，具有国家相关部门颁发且有效的统一社会信用代码营业执照，应有良好的财务状况和商业信用，有完善的售后服务体系，能开具增值税专用发票。企业如有信息变更，需有工商局变更说明；

4.3.同时具有年检合格的安全生产许可证、电力工程施工总承包三级及以上或输(送）变电工程专业承包三级及以上资质、国家电监会颁发的五级及以上承装、承修、承试电力设施许可证；

4.4担任本项目单标段的项目经理须具有机电工程专业二级（及以上）建造师资格并且取得注册证、安全生产考核证（B），须为本单位人员且未担任其它在建项目建设工程的项目经理；施工单位按要求组建施工项目部，全体人员持证上岗，需配备安全员、质检员、技术员、造价员、资料员，并取得政府主管部门所发证件，并提供施工现场人员配置的承诺函；

4.5.投标人应有良好的商业信用：参与本次招标的投标人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）无行贿犯罪记录的查询记录截图。

4.6.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的的投标；

4.7.申请人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单以及未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单；

4.8.投标人不得被人民法院列为失信被执行人(中国执行信息公开网http://shixin.court.gov.cn/查询截图)；

4.9.同一施工单位可以报名参加1-9标段，但只能中1个标段。

4.10.具有有效的质量管理体系认证证书。

4.11.不接受联合体投标

以上所要求的条件必须同时满足，有意投标的单位均可参加。

五、投标报名及资格审查

5.1.本项目实行在线报名和售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于 2019年1月22日至 2019年1月29日，每日上午 9 时至 12 时 ，下午14时30分至 17时（北京时间，下同），进入内蒙古招标投标网（www.nmgztb.com.cn）→电子招投标交易平台→《内蒙古电力电子商务系统》在线报名和售卖文件，逾期不予受理。

（1）具体流程为：登录平台（未注册用户请先免费注册）→查看最新招标项目→投标人报名【请务必按要求填写对应信息，并上传报名资料文件（原件的扫描件）、报名表、需开具增值税专用发票的应同时提供专票信息】（如资料不全，招标人拒绝接收）→等待审核→审核通过后→标书费电汇到中国远东国际招标有限公司内蒙古分公司指定账户→上传电汇底单→审核通过后→投标人下载招标文件。

（2）报名单位须凭企业数字证书（CA）办理项目后续电子投标事宜，之前未办理企业数字证书（CA）的企业需要登录内蒙古电力集团电子商务系统，点击首页右上角【CA办理】，即可在线办理企业数字证书（CA）。具体操作流程请登录《内蒙古电力集团电子商务系统》网页最下端关于新手入门中的平台操作流程，平台联系电话： 400-080-9508 (周一至周五9:00-17:00）。

5.2报名时需提供下列资料的彩色扫描件打印后加盖单位公章。（如资料不全，招标人拒绝接收）：

1）法人代表授权委托书（授权委托人必须为该项目拟派的项目经理，详见附件一）；

2）法人及被授权人的身份证复印件

3）企业营业执照副本复印件加盖单位公章；

4）企业组织机构代码证副本（三证合一除外）复印件加盖单位公章；

5）企业税务登记证副本（三证合一除外）复印件加盖单位公章；

6）年检合格的安全生产许可证、电力工程施工总承包三级及以上或输(送）变电工程专业承包三级及以上资质、国家电监会颁发的五级及以上承装(修、试)电力设施许可证扫描件并加盖公章。

7）一般纳税人证明（或提供近一年出具的增值税专用发票）；

8）标段配备项目经理的机电工程专业二级及以上建造师注册证、执业资格证、安全生产考核证（B）及其劳动合同、社保证明；

9）政府主管部门颁发的标段配备安全员、质检员、技术员、造价员、资料员的证件及其劳动合同、社保证明

10）信用中国网站无失信记录（http://www.creditchina.gov.cn/）(查询截图)；

参与本次招标的投标人在中国裁判文书网 （http://wenshu.court.gov.cn/）无行贿犯罪记录的查询记录截图；

投标人不得被人民法院列为失信被执行人(中国执行信息公开网http://shixin.court.gov.cn/查询截图)；

资格要求其他要求规定的的证明材料（按本公告资格要求提供其原件扫描件）；

企业名称如有变更，需提供有关行政机关提供的变更证明（提供其原件彩色扫描件）；

投标人报名登记表【附件二】

施工现场人员配置的承诺函【附件三】

注：1、营业执照、组织机构代码证与税务登记证实行“三证合一”的，执行《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》国办发[2015]50号，企业营业执照、组织机构代码证、企业税务登记证三证合一的企业需提供具有统一社会信用代码的营业执照；

2、上述要求是对供应商的基本要求，如按照行业及相关部门另有规定的遵循其规定，供应商应提供相应的证明及资信材料。

3、如果发现存在虚假资料取消其投标/开标/中标资格，并承担相应法律责任，由此造成的后果由投标/中标单位自负。

4、请按照顺序将所有报名资料原件的扫描件放到一个PDF文件内，只上传一个PDF文件即可，未按照规定上传资料、资料不全，提供报名资料未按照顺序提供、招标人有权拒绝。

5.3招标文件售价：每标段1004元/份。招标文件售后不退。

缴纳招标文件费及投标保证金账户信息（如下）：

开户银行及帐号

招商银行（只限于存入标书款和服务费）

账户名称：中国远东国际招标有限公司内蒙古分公司

账号：********查看详情*******查看详情

开户银行名称：招商银行呼和浩特分行营业部

工商银行（只限于存入投标保证金）

账户名称：中国远东国际招标有限公司内蒙古分公司

账号：********查看详情********查看详情108

开户银行名称：工行呼和浩特东环支行（或铁路支行）

开户银行代码：********查看详情2156

六、投标文件的递交

6.1投标文件递交方式：

（1）本项目投标文件采用电子开标方式，同时接收纸质投标文件。电子投标文件请于投标截止时间之前上传到内蒙古电力集团电子商务系统，投标截止时间后递交或上传的投标文件恕不接收。

（2）投标人对网上递交的投标文件应加密。《投标管家工具》提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行现场或远程解密，才能读取或导入投标文件。

6.2投标文件解密方式：

投标人携带CA提前45分钟抵达开标会场，于投标文件递交的截止时间通过《投标管家工具》进行投标文件解密。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA证书）在开标电脑前准备参加开标解密。

6.3投标文件递交的截止时间详见招标文件，地点为内蒙古产权交易中心有限责任公司（内蒙古呼和浩特市赛罕区翠柳路3号）

6.4逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

七、投标的截止时间及地点

1、开标时间：详见招标文件

2、开标地点：详见招标文件

3、递交投标文件截止时间：详见招标文件

4、投标地点：详见招标文件

八、发布公告的媒介

本次招标公告在内蒙古电力电子商务系统、内蒙古产权交易中心网，中国招标投标公共服务平台，内蒙古招标投标网、同时发布。其它媒介转发无效。

九、联系方式

招 标 人：内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局

联 系 人：张志刚

联系电话：****-*******查看详情

监督单位：包头供电局物资管理处

包头供电局物资管理处受理范围，如包头供电局招标代理机构存在如下情况：1.资格审查不公正、泄露招标信息、未按时反馈投标人质疑、未督办澄清事宜、未按规定收取和退换保证金的行为；2.其他违规、违纪行为。

联 系 人：张志刚

联系电话：****-*******查看详情

联 系 人：王彤

联系电话：****-*******查看详情

监督单位：包头供电局纪委

纪检监察机关受理范围：1.对本单位所属党组织、党员违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律以及中央八项规定精神等党的纪律行为的检举控告。2.对本单位监察对象（监察法规定的六类公职人员）不依法履职，违反秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等规定，涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法犯罪行为的检举控告。

联系电话：0472-3652244

联 系 人：张伟

招标代理机构名称：中国远东国际招标有限公司

执行机构：中国远东国际招标公司内蒙古分公司

售卖标书地址：内蒙古包头市建华路天福广场2A座2103室

电子邮箱：ydgjnmg@163.com

联系人：白鑫

电话：18647120015

交易场所：内蒙古产权交易中心有限责任公司

地 址：内蒙古呼和浩特市赛罕区翠柳路3号

联 系 人：白琳伟

中国远东国际招标有限公司

2019年1月22日

附件三

施工现场人员配置的承诺函

致： （招标人）

我，（姓名，项目经理）受 （投标人名称）的委托并全权代表（投标人名称） 郑重承诺如下：

我方完全理解关于 （工程名称） 工程施工招标文件（招标公告）的一切规定和要求，并组建施工项目部。施工项目部是指施工单位（项目承包人、施工企业）按所承包的工程项目范围内建立的工程施工管理单元，是作为派出机构负责组织工程施工的项目管理组织机构，承担项目实施的管理任务和目标实现的主要责任。中国采招网（+bidcenter.com. cn）

我方将按照招标文件的规定和要求，配置施工项目部人员。施工项目部具体人员名单如下：

项目经理：

安全员:

质检员:

技术员:

造价员:

资料员:

我方将按照招标文件的规定和要求，施工阶段进场人员数量。

项目经理原则上不得变更，未按照此承诺函配置施工人员的，施工期间项目经理累计三次不在现场的，延误工期超两周的，施工人员未按时发放工资的，投标内容与实际不符的招标人有权解除合同并以投标人不诚信为由列入不良供应商名单并停止投标人一年（自停止之日起一年）的投标资格。我方承诺，如有反悔将自行承担一切责任和后果。

投标人（单位盖章）：

投标人授权代表签字：

日 期：