您当前位置:采招网 > 招标频道 > 招标日历 > 招标公告 >  三武汉中海万松九里附着式脚手架招标公告

三武汉中海万松九里附着式脚手架招标公告

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 脚手架 中海

所属地区 陕西省-汉中市 发布时间 2019/4/23 关键词脚手架中海   近期更新610项目点击关注“脚手架,中海”实时招标项目
招标业主中建二局第三建筑工程有限公司  (查看该业主所有招标公告)

项目招标进展

注册即可查看免费招标信息  立即免费注册   立即登录     服务热线:400-810-9688

如果您已经是会员请先登录



中海万松九里项目商业总承包工程

附着升降脚手架专业分包招标文件

招标单位: 中建二局第三建筑工程有限公司

招标单位(盖章):

法定代表人(或委托代理人):

联系人:冯晓蕊 联系电话:136*****429

发出日期: 2019年 月 日


目 录

第一部分 投标须知

1、工程概况

2、投标人合格条件

3、投标费用

4、招标方式

5、招标范围

6、工期及进度

7、质量标准及奖项

8、安全目标

9、文明施工目标

10、CI形象目标

11、分包工作内容

12、投标报价

13、甲方供应的材料、设备

14、结算

15、工程款支付

16、投标文件的组成

17、投标文件的份数和密封

18、投标文件的递交与开标

19、合同授予标准

20、合同协议书的签署

附表一

格式一~格式四

附着升降脚手架专业分包合同


第一部分 投标须知

1、工程概况

1.1工程名称:中海万松九里项目商业总承包工程

1.2工程地点:武汉市江汉区青年路和雪松路交汇处

1.3工程规模:总建筑面积约11.5万m2,一栋写字楼、三层商业、一栋综合楼及相应的地下室组成。

1.4建设单位:武汉中海鼎盛房地产有限公司

1.5招标单位:中建二局第三建筑工程有限公司

2、投标人合格条件

2.1投标人必须具备年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码、企业资质、经年审合格的

安全生产许可证,投标人必须拥有附着升降脚手架专业承包/脚手架专业承包资质,并具有经武汉市安检部门备案有效的证明文件。

2.2本工程不接受联合体投标。

3、投标费用

3.1投标单位自身承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用。

4、招标方式

本分包工程采取公开招标的方式。

5、招标范围

招标范围:本工程办公楼地上部分核心筒外墙附着式升降脚手架专业承包。

6、工期及进度

6.1中标人于中标后7天内编制详细的附着升降脚手架施工方案,报经总承包人同意后,再报相关部门备案。深化方案及备案的相关费用包含在投标报价中,不再单独计取。

6.2 办公楼主体结地上部分核心筒构暂定施工至地上第2层开始安装升降脚手架,具体安装日期以甲方通知为准,过程施工进度满足主体结构施工需要,因升降脚手架系统原因造成工期延误的,每延误一天,处罚合同总价2%的违约金。

7、爬架技术要求

7.1爬架导轨与楼层间设4道连接件。

7.2爬架导轨和立杆型钢壁厚应达标且不小于4mm,满足计算要求,确保安全。

7.3除楼层标高外,楼层中间部位每层均设走道板,便于铝模上下传递周转。

7.4爬架顶部和底部均设之字撑或三角撑,以确保爬架垂直度和整体稳定,避免爬架顶口倾斜,其他部位之字撑或三角撑也应按方案要求设置。

7.5爬架外立面考虑中建和中海两个logo。

7.6爬架覆盖的楼层每层设不少于2个楼梯满足人员上下通行,注意避开剪力墙。

7.7爬架每层提供2个空开或接电点,以便挂设灯带。(本条要求不做强制规定,若能满足要求,则在报价中考虑,若不能满足要求,则在报价中作出说明。)

7.8导轨支座在剪力墙厚度变化的楼层应更换使用。

7.9考虑提供一个独立卸料平台。

7.10建议爬架高度为18.9m,禁止超高增加安全隐患。

7.11爬架提升时需同步提升,故需考虑增加同步器。

8、质量标准及奖项

8.1质量标准达到合格,(质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准,并按甲方与业主签订的总承包合同约定的达到业主认可的样板标准为依据)。

8.2本工程质量奖项必须达到武汉市建筑优质工程“楚天杯”质量奖项标准同时达到武汉市安全文明工地称号,满足中建二局局观摩工地标准要求。

9、安全目标

不发生B级及以上安全事故,轻伤事故率低于3‰,达到湖北省建筑安全优良现场要求。

10、文明施工目标

达到湖北省安全文明样板工地要求,满足楚天杯工地标准要求。

11、CI形象目标

达到中建总公司CI形象金奖评定要求。

12、分包工作内容

包括但不限于以下工作内容:

12.1甲方提供一套电子版建筑、结构图纸及现场完成的砼结构二级配电箱,其余所有涉及、安装、运行、拆除等所有技术人工、材料等全部由乙方提供,完成全钢(型号标准不低于后附检测报告标准)升降脚手架的设计(包括备案)、制作、运输、安装(含埋件及埋件安装、铺拆脚手板、挂拆安全网)、提升运行、下降、拆卸、维护等工作内容,提供含脚手板、预埋螺栓及埋入工程主体的永久性埋件等所有材料、设备及运行所需全部操作、管理人员和操作人员,专业承包人负责设计,并负责论证和检测合格等。为甲方免费提供满足现场施工需求的钢楼梯、三层结构面的翻板、软封闭一套,并包含安装、提升、下降拆除,提供两套中建CI标识(含材料、制作以及安装,尺寸及内容满足中建总公司CI规范要求,详见后附CI标识内容及尺寸),安装前外架上的脚手板由乙方进行铺设。

12.2当由于结构、塔吊附墙、顶升等工作需要,乙方须无条件配合。

12.3与其他施工单位间的配合;

13、投标报价

13.1本工程招标采用固定综合单价模式:包人工、包材料、包机具和工器具、包质量、包安全、包工期、包工完场清、文明施工(包括各级检查发生的清理等工作)、包场容、场貌(达到甲方和业主及当地政府有关部门的要求)。

13.2所有报价均需提供报价明细表,未提供报价明细表的视为废标。每种报价均应包括但不限于

投标人所需的各种管理费、利润、风险费、税金。

13.3本投标报价的有效期为自提交投标报价文件之日起3个月。

13.4每种报价后均应明确注明报价所包含的内容,需要总承包人提供的配合等,未注明的视为全部含在投标人的报价内,实际发生时不另行增加费用。

14、甲方供应的材料、设备

14.1甲供材料及设备:安全网、二级配电箱、现有可使用的塔吊、施工电梯。

14.2乙方提供13.1条以外的为完成本合同承包范围内的所有材料、设备。乙方进场的材料及设备必须提供材质检验合格证明,检验检测合格报告。

15、结算

详见后附合同相关条款的约定。

16、工程款支付

详见后附合同相关条款的约定。

17、投标文件的组成

17.1商务标

17.1.1投标报价表

17.1.2法定代表人身份证明书(及法定代表人身份证复印件)

17.1.3法定代表人授权委托书(及被委托人人身份证复印件)

17.1.4投标人目前在施工程一览表(附合同复印件)

17.1.5企业简介(包括:营业执照、资质等级证书、税务登记证、组织机构代码)等资料(需加盖公章)(开标时验上述证件副本原件)

17.2技术标

17.2.1项目管理组织机构

17.2.2主要管理人员简历(及相关证明)

17.3.3特殊工种操作证(开标时验原件,具备湖北省建设厅或住建厅级特殊工种操作证并在武汉市进行备案。)

17.3.4 升降脚手架设计及施工方案

17.3.5安全施工保证措施

17.3.6文明施工保证措施

17.3.7质量及奖项保证措施

17.3.8工程进度保证措施

17.3.9专业承包人需提供的机具、设备一览表

18、投标文件的份数和密封

18.1本招标要求提交投标文件正本一份,副本二份,正、副本不一致时,以正本所载内容为准。

18.2密封袋正面需注明工程名称、投标文件的名称、投标人及其法定代表人名称(加盖投标人公章及法定代表人印章)、地址、邮编、联系人、联系人电话、投标日期。

18.3密封袋封口(活缝)处应贴有密封条,密封条与密封袋接缝处对角加盖投标单位公章、法人代表名章,密封条上应注明密封日期。

19、投标文件的递交与开标

19.1投标文件递交截止时间:2019年 月 日下午 点前。

19.2本招标工程于2019年 月 日14:00时 在中海万松九里项目部会议室组织开标。在此日期前,标袋不许开封,各投标单位届时不到视为放弃本次投标。

19.3投标人派代表参加开标会,人数最多不超过3人。

20、合同授予标准

20.1招标人将选择投标价格、安全、质量、工期保证方面最有利于招标人的投标人作为中标人。

20.2对于未中标的投标人,招标人不做未中标原因的任何解释。

21、合同协议书的签署

21.1中标通知书发出3日内,中标人需按招标人要求进行分包合同的签署,规定时间内不签合同的,视为其自动放弃中标权利,招标人可以另外选择其他投标人作为中标人。

21.2分包合同经招标人、中标人双方法人代表或其委托代理人签字及加盖公司印章后立即生效,但在分包合同约定合同生效时间或条件的除外。


格式一

中海万松九里项目办公楼工程概况表

一栋办公楼

现浇框架-核心筒结构

两层地下室、地上39层

-F2层层高3.95m

-F1层层高6.25m

F1层层高11.00m

F2~F16层层高4.3m

F17~F18层层高4.5m

F19~F27层层高4.3m

F28~F29层层高4.5m

F30~F37层层高4.3m

F38层层高4.5m

F39层层高9.05m

屋面及机房屋面层高6.8m




屋面层顶标高187.300

机房屋面层顶标高194.100


格式一 投标报价表

工程名称:中海万松九里项目商业-附着升降脚手架专业招标

爬架型号

栋号

层高(m)

架体高度(m)

架体周长(m)

覆盖楼层

覆盖总建筑面积(m2)

暂定工期(月)

机位数(个)

架体含税单价(元/机位)

折算建筑面积含税单价

(元/m2)

税率

其中税额(元)

合价(元)

备注

全钢爬架

办公楼地上核心筒部分

4.3

18.9

85.4

2~屋面层

17160

12









小计














注: 1、±1个月不调价、超出一个月以上的天数按元/天·机位收取费用。

2、除合同中约定的由甲方供应的材料、设备以外的本工程所需的其余材料、机械等均由乙方提供,其费用已经包含在综合单价中。

3、分包范围及专业分包工作内容中有但上表中未单独列项的工作内容,其价格已经综合在上述综合单价中,实际发生时不再单独计算。

4、上述综合单价是包含但不限于为完成对应工作项目所需的人工费、正常工序衔接所产生的费用、辅材费、机具(械)费、乙方现场经费、乙方管理费等各种管理费、利润、风险费、税金等一切费用。

5、以上报价中投标人已综合考虑达到合同约定质量、安全奖项的费用,在施工过程中不论何种原因均不在调整价格。、

投标单位:(公章)

投标单位法定代表人:(签字或盖章)

日 期:


格式二

法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地址:

成立时间:年月 日

经营期限:

姓名:性别:年龄:职务:

系的法定代表人。

特此证明。

(附法定代表人身份证复印件)

投标人:(盖公章)

日期:年月日


格式三

授权委托书

本授权委托书声明:我系的法定代表人,现授权委托的作为我方代理人;以本公司的名义参加 工程投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。本委托书有效期至年月日。

代理人无转委托权。

(附代理人身份证复印件)

特此委托。

代理人: 性别: 年龄:

单位: 部门: 职务:

投标人:(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

日期: 年 月 日


格式四

投标人目前施工任务情况一览表

工程名称

总承包单位

合同额(元)

总承包单位联系人

联系人电话










































承 诺 书

致:中建二局第三建筑工程有限公司

本公司自愿承接中海万松九里项目商业附着升降脚手架专业分包工程的施工,在此对工期、质量、安全、文明施工、CI形象等做出以下承诺:

序号

单位名称:


1

工期:

满足招标人工期要求;若我司原因延误工期,接受10000元/天罚款,累计不超过合同总价1% 罚款。

2

质量目标

质量标准达到合格标准(以国家或行业的质量检验评定为标准,并按招标人与业主签订的总承包合同约定的达到业主认可的样板标准为依据),并创楚天杯奖项。

3

对质量目标的承诺

若本工程竣工验收达不到国家相关的质量验收合格标准,将处以分包方自身工作范围内合同总价的1%的违约金,分包方必须无条件返工直至工程质量合格为止或者由总包方另行委托第三方进行返工,费用由分包方承担。总包方有权直接从尚未支付或即将支付的工程款及保修金中扣除上述违约金。

4

环境、文明施工目标

达到合法用工,杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故;杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故;竣工安全考核优良;达到武汉市安全文明样板工地要求,满足中建二局示范工地标准要求。

5

对环境、文明施工目标的承诺

未达到武汉市环境文明施工目标,视分包方违约并处罚分包方合同总价0.3%的违约金。

6

安全目标

不发生B级及以上安全事故,轻伤事故率低于3‰,达到湖北省建筑安全优良现场要求。

7

对安全目标的承诺

若因我司原因达不到此目标,接受合同总价0.3%罚款。

8

企业CI形象目标及承诺

达到中建总公司CI形象金奖评定要求,若达不到此目标,接受合同总价0.5%的罚款。

承诺单位(签章):


中海万松九里项目商业

附着升降脚手架专业承包合同

总包方(甲方):中建二局第三建筑工程有限公司

分包方(乙方):

2019年月 日


附着升降脚手架专业承包合同

总承包人(甲方): 中建二局第三建筑工程有限公司

专业承包人(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就升降脚手架事项协商达成一致,订立本合同。

1、专业承包人资质情况(要求在武汉市备案)

1.1资质证书号码:

1.2发证机关:

1.3资质专业及等级:

1.4安全生产许可证:

2、工程概况

2.1工程名称:中海万松九里项目总承包工程

2.2工程地点:武汉市江汉区青年路和雪松路交汇处

2.3工程规模:总建筑面积约11.5万m2,一栋写字楼、三层商业、一栋综合楼及相应的地下室组成。

3、承包范围

本工程办公楼地上部分核心筒外墙附着式升降脚手架专业承包。

4、承包方式

本合同采用固定综合单价模式:包人工、包材料、包机具和工器具、包质量、包安全、包工期、包工完场清、文明施工(包括各级检查发生的清理等工作)、包场容、场貌(达到甲方和业主及当地政府有关部门的要求)。

5、合同价款

5.1 暂定合同总价¥ 元(其中税额元,人工费元,安全文明施工费元),人民币大写:元整(其中税额元)。见后附《工程清单计价表》

5.2 组价明细表见下表:

6、工期

工期以总承包合同中约定的工期节点为准,具体确定如下:

办公楼主体结地上部分核心筒构暂定施工至地上第2层开始安装升降脚手架,具体安装日期以甲方通知为准,过程施工进度满足主体结构施工需要,因升降脚手架系统原因造成工期延误的,每延误一天,处罚合同总价2%的违约金。


5.2合同价格组价明细表

爬架型号

栋号

层高(m)

架体高度(m)

架体周长(m)

覆盖楼层

覆盖总建筑面积(m2)

暂定工期(月)

机位数(个)

架体含税单价(元/机位)

折算建筑面积含税单价

(元/m2)

税率

其中税额(元)

合价(元)

备注

全钢爬架

办公楼地上核心筒部分

4.3

18.9

85.4

2~屋面层

17160

12









小计














注:1、±1个月不调价、超出一个月以上的天数按元/天·机位收取费用。

2、除合同中约定的由甲方供应的材料、设备以外的本工程所需的其余材料、机械等均由乙方提供,其费用已经包含在综合单价中。

3、分包范围及专业分包工作内容中有但上表中未单独列项的工作内容,其价格已经综合在上述综合单价中,实际发生时不再单独计算。

4、上述综合单价是包含但不限于为完成对应工作项目所需的人工费、正常工序衔接所产生的费用、辅材费、机具(械)费、乙方现场经费、乙方管理费等各种管理费、利润、风险费、税金等一切费用。

5、以上报价中投标人已综合考虑达到合同约定质量、安全奖项的费用,在施工过程中不论何种原因均不在调整价格。


7、质量

7.1质量标准达到合格,(质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准,并按甲方与业主签订的总承包合同约定的达到业主认可的样板标准为依据)。

7.2本工程质量奖项必须达到武汉市建筑优质工程“楚天杯”质量奖项标准同时达到武汉市安全文明工地称号,满足中建二局局观摩工地标准要求。

8、安全

不发生B级及以上安全事故,轻伤事故率低于3‰,达到湖北省建筑安全优良现场要求。

9、文明施工

达到湖北省安全文明样板工地要求,满足楚天杯工地标准要求。

10、CI形象目标

达到中建总公司CI形象金奖评定要求。

11、承包的工作内容

包括但不限于以下工作内容:

11.1甲方提供一套电子版建筑、结构图纸及现场完成的砼结构二级配电箱,其余所有涉及、安装、运行、拆除等所有技术人工、材料等全部由乙方提供,完成全钢(型号标准不低于后附检测报告标准)升降脚手架的设计(包括备案)、制作、运输、安装(含埋件及埋件安装、铺拆脚手板、挂拆安全网)、提升运行、下降、拆卸、维护等工作内容,提供含脚手板、预埋螺栓及埋入工程主体的永久性埋件等所有材料、设备及运行所需全部操作、管理人员和操作人员,专业承包人负责设计,并负责论证和检测合格等。为甲方免费提供满足现场施工需求的钢楼梯、三层结构面的翻板、软封闭一套,并包含安装、提升、下降拆除,提供两套中建CI标识(含材料、制作以及安装,尺寸及内容满足中建总公司CI规范要求,详见后附CI标识内容及尺寸),安装前外架上的脚手板由乙方进行铺设。

11.2当由于结构、塔吊附墙、顶升等工作需要,乙方须无条件配合。

11.3与其他施工单位间的配合;

12、图纸及规范

12.1合同签订后,甲方向乙方提供办公楼主体结构施工图复印件壹套,如所提供图纸份数不能满足施工需要,乙方可自行复印或委托甲方代为复印,所需费用由乙方承担。

12.2本合同适用的技术规范为国家和武汉市的有关建设工程标准、规范及施工图特别技术要求。乙方应按国家和武汉市的建设工程标准、规范或施工图特别技术要求两者中较严、较高的标准进行施工。

12.3国内没有相应的标准、规范时,乙方按甲方提出的特别技术要求进行施工,或乙方按甲方的要求在约定的时间提出施工工艺,经甲方批准后执行。

12.4本合同所称图纸包括本工程施工图纸、设计变更、工程洽商及有关的设计文件。

13、总承包合同

13.1甲方应提供总承包合同(有关承包工程的价格细节除外)供乙方查阅。当乙方提出要求时,甲方应向乙方提供一份总承包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

13.2乙方应全面了解总承包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

14、项目经理

14.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为孙亚洲 ,代表甲方全面负责该工程的管理及本合同的实施。劳务管理员彭朝春 ,代表甲方全面负责该工程的施工劳务人员的管理。

14.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为,代表乙方全面负责该工程的管理及本合同的实施。劳务管理员,代表甲方全面负责该工程的施工劳务人员的管理。

15、总承包人义务

15.1组建与工程相适应的项目管理机构,全面履行总承包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向业主负责。

15.2向乙方提供下列生产、生活临时设施:水源接口、二级电箱接口、卫生间、宿舍(含床铺,不包括行李等)、食堂、工地吸烟区,其交验要求与保护责任为:摆放有标识、按时清理生活区垃圾、提供用于倾倒剩菜剩饭的垃圾桶。

15.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、实验检测的控制、监督、检查和验收。

15.4负责工程测量定位(仅提供主要控制点、轴线控制线)、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

15.5按时提供图纸,及时交付甲供材料、设备,保证所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施满足施工需要。

15.6甲方提供施工总进度计划和重大工程节点工期给乙方。

15.7按本合同约定,向乙方支付工程款。

15.8负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

16、专业承包人义务

专业承包人义务,

16.1组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

16.1.1管理人员:专职安全员1名、项目现场经理1名、专职后勤管理人员不少于1名、专职材料验收人员1名,专职技术人员1名,以上人员均需具有上岗证且不得兼职,每缺一人按5000元/月·人的费用,进行罚款后甲方再给予配置。

16.1.2特殊工种:电工(不少于1人)、测量工、电焊工、气焊工、架子工等,配备人数以满足工程进度需要为原则,以上人员应有上岗证,且特殊工种操作证必须是湖北省建设厅或住建厅的颁发的有效合格证件。

16.2乙方应在武汉市进行备案,进场人员必须经三级安全教育培训合格后方可上岗作业。

16.3未经甲方授权或允许,不得擅自与业主及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

16.4根据 “谁用工谁负责”的原则,施工过程中若发现乙方违法乱纪、无理取闹、流氓斗殴、上访闹事,追究当事人的责任,实施处罚,同时追究施工队伍负责人的责任,实施处罚,还可视情节上报有关部门直至追究刑事责任。

16.5乙方在施工过程中做好施工场地周围建筑物、构筑物、各种管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

16.6向甲方提供相关安全资料(包括三类人员证书、施工人员的三级教育卡、上岗证等)。

16.7乙方保证节假日、农忙期间的正常施工,费用已含在合同价款中,不再单独计取。

16.8自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;随时接受甲方对其设备运转、材料保管和使用情况、操作人员的有效证件、持证上岗情况的检查;与现场其他单位协调配合,照顾全局。

16.9按甲方的统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

16.10按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。

16.11妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。

16.12本工程实施期间如果发生人身伤亡及财产损坏或丢失,属乙方责任范围内的,由乙方承担费用(包括甲方为此所支付的一切费用)、损失、索赔或诉讼的法律责任,并保证甲方免于承担该等责任。

16.13积极与其他单位(或工种)人员密切配合,确保工程顺利施工,服从甲方统一安排和管理,严厉禁止擅自停工。

16.14乙方应遵守和执行甲方的各项管理规定。

16.15乙方应按甲方工程进度计划安排如期完成施工任务,乙方分包范围内的工作内容如果由其他分包人完成,则在甲乙双方结算中以三倍的工程量予以扣除。

16.16乙方的罚款应上缴甲方财务室,逾期不交,处双倍的罚款并在当月工程款中扣除,由此造成工程款无法支付或无法结算的后果,乙方承担全部责任。

16.17乙方应对现场条件充分考察,不因现场、场地原因提出费用增加事项。

16.18乙方应在设计爬架方案时,充分考虑现场布局(含塔吊、施工电梯等),负责方案评审及论证通过,不因方案原因而调整费用及工期。

16.19乙方应提供相关操作规程以及每次提升后的相关检测验收合格资料。

16.20 爬架设计必须满足作业面层以上不低于1.8m防护高度。

16.21 施工中每层翻板除遇导轨与葫芦部位必须全封闭,封堵严密。

16.22爬架提升到建筑物顶部时部分结构悬封顶的处理方式:结构施工到顶层时,封顶结构的外侧架体停止爬升时,未封顶结构架体与停止爬升架体断开后继续爬升,直至屋顶最高花架层,断开处的安全封闭及外观形象应满足甲方要求标准。

16.23 除甲方提供施工所必需作业面及一套图纸外,乙方应根据甲方现场平面布置及塔吊施工方案,在技术方案中充分考虑以便合理安排施工。合同中未详尽技术参数及要求以技术方案为准,因技术方案变化引起工作内容变化均已包含在包干总价中。

17、安全防护

17.1乙方按甲方要求统一购置安全帽或甲方统一购置有标识的安全帽,乙方按购置成本价承担17元/顶的费用;进场工人的胸牌由乙方到甲方安全部统一办理,乙方承担10元/个的工本费。其他安全防护和劳动保护用品由乙方自行配置,如果乙方不按要求配备,甲方有权代为配备,所发生的费用在乙方工程款中双倍扣除。

17.2乙方确保安全防护到位,以及本方施工人员的安全操作,并且在危险地方要有明显标志。施工必备的安全消防器材由甲方提供,乙方按甲方要求进行布置,费用已经包含在综合单价中。

17.3职业健康安全管理目标达到:合法用工,杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故;杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故;竣工安全考核优良。

17.3.1乙方必须保证合理用工,不得违反下列规定:

17.3.1.1严禁劳务分包人私招乱雇、冒名顶替、使用不满16周岁的童工、50周岁以上及有犯罪前科人员。

17.3.1.2对16周岁以上,不满18周岁的未成年人不安排四级体力强度的工作。

17.3.1.3务工人员证件齐全,特殊工种持证上岗。严禁招用无证人员;务工人员名册及证件复印件报现场项目经理部备案。进场所有人员按武汉市建管站要求办理职业技能鉴定证书。

17.3.1.4严格执行女工“四级”保护规定。

17.3.1.5不准拖欠民工工资。

17.3.2个人防护的一般要求:

17.3.2.1进入施工现场必须戴好安全帽。高处作业(1.5米以上)必须系好安全带,固定点牢固可靠,高挂低用。

17.3.2.2使用手持电动工具应穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套;从事有毒有害作业必须按施工方案要求配戴、使用防护用品,如防毒口罩(面具),电焊面罩、耳塞等。

17.3.2.3乙方应根据作业内容需要,及时为施工人员配备防护用品:安全帽、安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜、电焊服、电焊手套、耳塞、防毒面具等等。

17.4乙方所有施工人员必须注意施工区、生活区外的人身安全,乙方在施工区、生活区以外发生的安全事故(包括交通事故),甲方不承担任何责任。

17.5负责对施工作业范围内的安全防护和各种提示牌、横幅标语等的管理。

18、安全施工与检查

18.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,全部由乙方承担。

18.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及所发生的费用。

18.3本合同签订时,甲乙双方同时签订《分包安全管理协议书》并作为本合附件。

18.4认真遵守甲方为进一步落实安全生产管理而制定的各种规章制度。

19、事故处理

19.1乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

19.2发生安全事故,乙方按有关规定立即上报甲方,同时不论是何方责任,均应由乙方先行自费对本方人员进行抢救治疗及善后处理工作,发生的费用及责任按国家有关法律、行政法规进行处理。

19.3在施工期间,如乙方原因发生一次一人死亡事故,除乙方承担责任和费用外,甲方另外处罚乙方50000元/人;每发生一起重伤事故,除乙方承担责任和费用外,甲方另外处罚乙方10000元/人;每发生一起违章指挥或违章操作事故,除乙方承担责任和费用外,甲方另外处罚乙方2000元/人,同时由此造成的一切责任和费用均由乙方承担。

20、工程价款计算

20.1本合同采用固定综合单价的方式进行计价,包人工、包辅材、包机具和工器具、包质量、包安全、包工期、包工完场清、文明施工(包括各级检查发生的清理等工作)、包场容、场貌(达到甲方和业主及当地政府有关部门的要求)。施工过程中单价不再进行调整。

20.2本合同固定单价包含但不限于为完成承包范围内所有工作内容所需的人工费、材料费(甲供材除外)、机械费(甲供机械除外)、现场经费、与其他施工单位之间的配合费、专业承包合同备案费、文明施工费、企业管理费等各种管理费、利润、风险费、保险费、税金等一切费用。

20.3乙方按合同约定完成全部内容后,双方办理完工结算,结算程序的办理要符合甲方规定。

20.4本合同工程量建筑面积按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》中的计价规则计算。

21、工程款结算与支付

21.1工程款结算

21.1.1本工程主体结构每施工完10层办理一次结算,每施工完10层支付一次进度款。

21.1.2工程主体结构完工并经验收合格后30天内乙方将完整的结算资料递交甲方,甲方在收到乙方递交的完整的结算资料后60天内审核完毕。

21.1.13甲乙双方在履行合同期间采取月度结算方式,月度结算是指甲乙双方依据合同计价原则,根据甲方确认合格的乙方当月完成的工程量,经双方核对后共同确认得出的月度结算。经双方共同确认的月度结算,必须由乙方法定代表人或法定代表授权委托人签字且加盖公章后方为有效的月度结算。完工结算原则上为各月度结算价款的累计结果,依据分包完工结算审核流程经分公司经管部审核后作为最终的结算额。

21.1.4月度结算的对象为乙方当月完成的全部工作内容,包括但不限于合同内工作、合同外工作、设计变更、洽商、预算外签证等各项经甲方确认的工作量。

21.1.5当乙方正常完成有效的月度结算时,甲方按合同约定支付分包工程款;当乙方不能按要求完成有效的月度结算时,以甲方单方核定的价款作为月度结算,并且甲方只需支付相当于分包工程所在地最低工资水平的劳务费,其余款项待乙方完成有效的月度结算后进行支付。

21.1.6乙方不及时递交完整的月度结算资料所造成的工程款延期支付所带来的影响由乙方自行承担。

21.1.7每月15日乙方递交上月16日至本月15日所完成工作内容的月度结算报告,甲方在收到乙方递交的完整月度结算报告资料后15天内审核完毕,乙方应积极配合。乙方不及时递交完整的月度结算资料所造成的工程款延期支付所带来的影响由乙方自行承担.

21.1.8乙方应在每月的月度结算报告中将本月度期间的签证一并递交,不随月度结算报告递交的,将视为本月度无签证事项发生,以后不再予以追加及确认。

21.1.9工程完工并经验收合格后30天内乙方将完整的结算资料递交甲方,甲方在收到乙方递交的完整的结算资料后审核完毕。完工结算需通过甲方公司经管部的最终审核后方为有效。

21.2工程款支付

21.2.1本工程无预付款。

21.2.2塔楼主体结构每施工完10层支付一次进度款,进度款按已结算额的的70%进行支付。

21.2.完工结算后2个月内付至结算价的85%,剩余款在完工结算后6个月内不计息付

21.2.3付款方式:支付工程款前,乙方须向甲方提供符合税法规定及甲方要求的增值税专用发票,每次的税务发票提供发票联原件及记账联和发票联复印件加盖公章、发票查询结果加盖公章、发票领购簿加盖公章、税票复印件加盖公章,甲方通过网上银行支付至合同约定的乙方银行账号内。

21.2.4乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

21.2.5完工结算需通过甲方公司经管部的最终审核后方为有效。

21.3增值税发票的约定

21.3.1乙方向甲方提供的增值税专用发票上记载的税务信息必须与合同内信息一致。

21.3.2甲方向乙方支付工程款前,乙方需提供真实、合法、有效的增值税专用发票,税率3%,并提供国家税务机关核发的增值税专用发票领购簿及甲方要求的其他资料供甲方查验,以证明发票的真伪,否则甲方有权拒绝支付一切款项并顺延付款时间,且无需承担任何责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

21.3.3发票的开具时点约定

1)合同项下存在预付款的,乙方应在甲方向乙方支付预付款前15日向甲方提供等额合法增值税专用发票。

2)对于正常完成月度结算的,合同约定了付款比例的,乙方需按完成结算金额*合同约定付款比例向甲方出具合法的增值税普通发票,合同未约定付款比例的,乙方需按月度结算金额向甲方开具合法的增值税专用发票。因乙方未及时提供发票导致的延迟付款责任由乙方承担。

3)对于未按合同要求完成月度结算的,甲方按合同约定向乙方支付劳务费前,乙方需向甲方提供等额合法增值税专用发票。

4)完成竣工结算后,发包方支付至结算总价的95%时,乙方必须提供合同结算总价的全额发票,否则,甲方有权拒绝支付一切款项并顺延付款时间,且无需承担任何责任。

21.3.4发票违约责任

1)乙方必须确保开具发票的真实性、合法性、有效性,乙方开具的发票不合格的,甲方有权拒收发票、拒绝支付一切款项并顺延支付时间,且无需承担任何责任,乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。因乙方开具的发票不合格引起税务问题的,乙方需依法向甲方重新开具发票,并向甲方承担赔偿责任,包括但不限于税款(含未抵扣的增值税款、不得税前扣除成本费用对应的25%企业所得税)、滞纳金、罚款、资金占用利息及相关损失等。

2)不合格发票包括但不限于以下情况:

① 开具虚假、作废、未报税等无效发票的;

② 违反国家法律法规开具、提供发票的;

③ 开具发票种类错误;

④ 开具发票税率与合同约定不符;

⑤ 发票上的信息错误;

⑥ 因乙方迟延送达、开具错误、票面损毁或涂改等原因造成专用发票认证失败等。

3)乙方未按本合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定的税率的,乙方除按合同约定条款赔偿甲方损失外,乙方还应向甲方支付不合格发票金额5%的违约金,同时甲方有权终止合同。

4)乙方违反国家法律、法规、规章、政策等规定开具、提供增值税专用发票的,乙方应自行承担相应法律责任,乙方除按合同约定条款赔偿甲方损失外,乙方还应向甲方支付不合格发票金额10%的违约金,乙方提供履约保证金的,甲方有权扣除乙方全部履约保证金。

5)为防止乙方提交的发票没有按时缴纳税款,造成甲方无法抵扣,乙方在提交增值税专用发票原件时,还需提供就地预缴税款缴款单复印件并加盖公章,否则甲方有权在当期付款中暂扣留与当期税金相等的价款,待甲方在纳税申报通过后,再返还乙方。

6)因乙方自身纳税人身份,纳税方式变化带来的使用增值税税率的变化,导致对甲方的损失应由乙方承担。

7)本合同特别明示并约定,开具发票为乙方方应履行的合同项下的主合同义务而非合同随附义务。

22、设计变更、工程洽商

22.1施工中如发生对原工作内容进行变更的情况,甲方应在接获业主或设计单位通知后,尽快以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。

22.2施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方或业主的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

22.3因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加报酬并应承担相关的一切责任。

22.4如发生因设计变更而造成已成型工程的返工,由甲方核定返工工程数量并进行签认。所发生的变更返工签认乙方必须在一周内完成交至甲方,作为结算的依据。逾期不办理的,将被视为乙方已默认并自行承担返工费用,甲方不再予以办理。

23、现场签证

22.1现场分包签证实行周清月结制度,乙方必须在现场发生合同外签证后的当天或三天内,按甲方统一的签证表格填写工程签证单,签字盖章后以发文形式发往甲方项目部工程部、商务部各一份,签证单字迹要清楚工整,必须有编号(编号不得重复,重复编号的签证单全部无效),每周一甲方商务部将上周一至周日发生的分包签证审核完毕并编制分包签证台账,签字盖章后上报甲方公司经管部,作为经管部审核完工结算分包签证结算的依据,若由于分包单位自身原因导致现场发生的签证漏报或逾期未报,则不在作为结算依据。签证单须有甲方经办人员、项目商务经理、项目经理三人签字且日期齐全,并加盖甲方项目经理部印章后才为有效签证。对签证事由和内容的描述须详尽,必要时应附有图纸及工程量计算式。签证事由注明发生时间、地点、工作部位(层次、轴线编号、构件名称等)、及工作内容,注明发生的人工或机械台班数量并明确工种(未明确按杂工计量)、持续时间、完成工作量、附照片2张及以上(照片若不能反应相对应内容则该签证取消)。

22.2下列签证单属无效签证单:

①未按甲方规定表格形式办理的签证或直接用业主签证代替分包签证;

②未按表格内容填写,或部分内容不填写内容的签证;

③单张签证内容超过5000元的签证(必须经项目经理签字认可);

④未经项目部认可的任何形式的补贴、补偿费用签证;

⑤签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证;

⑥按图纸或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签署点工或机械台班或费用的签证;

⑦未经认可的点工单价;

⑧超过签证时效和竣工突击补签的签证。没有甲方项目经理、生产经理、商务经理及经办人员签名或签名不全的签证;

⑨对签证事由的描述太简单以致无法核定的签证。

⑩一周内没有上报的签证。

22.3只有有效签证单才能得到结算,无效签证单不能得到结算,对已在甲方项目经理部结算的无效签证单,甲方复核部门在复核时将予以扣除。

22.4甲、乙双方每周一对本周内所有签证单按时间顺序予以登记、编号,并及时予以处理。

24、材料、设备供应

24.1甲供材料及设备:安全网、二级配电箱、现有可使用的塔吊、施工电梯。

24.2乙方提供24.1条以外的为完成本合同承包范围内的所有材料、设备。乙方进场的材料及设备必须提供材质检验合格证明,检验检测合格报告。

25、验收备案

25.1乙方负责办理升降脚手架验收备案的相关手续并承担由此产生的相关的费用,未经验收合格不得使用。

26、施工配合

26.1乙方按约定完成作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

27、保险

27.1建设工程施工人员意外伤害保险由甲方统一办理。

27.2乙方负责按有关规定办理自有员工的保险和自有设备的保险,以及进场施工人员的各类相关保险,并承担保险费用。大型机械设备由出租单位办理保险。

27.3保险事件发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,避免或减少损失。

27.4施工开始前,由乙方提供进场施工人员花名册,及相关保险缴纳证明。施工过程中乙方应及时提供退场人员名单。

27.5乙方运至施工场地用于劳务施工的自有设备及材料,应自行办理保险,并承担费用;乙方必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。此保险费用已包含在综合单价内(不论是否列明),不再另外计取。

28、履约保证金

28.1因乙方施工造成工程质量缺陷、施工进度延误、安全生产事故、材料浪费、达不到文明施工要求等,甲方有权对乙方进行处罚,罚款将从履约保证金中扣除,当履约保证金不能满足扣款时,将从处罚当月乙方应得的工程款中扣除。

28.2本工程严禁转包、非法分包,一经发现,甲方有权终止合同,责令乙方退场,并由乙方承担所造成的全部经济损失,履约保证金不予退还。

28.3乙方进场前须向甲方交纳履约保证金/ 。其中:工期安全保证金各/ 万元(大写: / )。经甲方工程部、技术部、安全部及项目经理确认后,如果没有违约情况发生,施工完后,甲方一次性无息返还乙方。

29、工程进度及工期顺延

29.1对因停水、停电或机械故障等原因引起的,影响工期不超过3日(含3日)的,工期不得顺延。

29.2因以下原因造成的工期延误,经甲方项目经理书面确认,工期可相应顺延:

29.2.1不可抗力、自然灾害的影响;

29.2.2上述原因引起的,影响工期超过3日的;

乙方在上述情况发生后4天内,应就延误内容、延误时间向甲方项目经理提出书面报告,甲方项目经理在收到乙方报告后5天内上报业主予以确认,经业主确认后甲方可同意乙方按业主的确认进行相应顺延,否则不予顺延。除上述29.2.1、29.2.2条约定外的任何原因影响的工期均不予顺延。

30、合同文件及解释顺序

30.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

30.1.1本合同及合同附件;

30.1.2中标通知书或意向书;

30.1.3签订本合同之前,往来的文件;

30.1.4招标文件;

30.1.5合同图纸(本工程施工图纸、设计变更、工程洽商和其它设计文件);

30.2当上述合同文件之间出现矛盾或不相一致时,按上述合同文件排列的先后顺序,以排列在前的合同文件为准。

30.3本合同书签订前,乙方已核对并明白了上述合同文件的内容和含义。在合同执行过程中,若合同文件相互解释不一致或含义不明,则以甲方之解释为准。

31、违约责任

31.1当发生下列情况之一时,分包人应承担违约责任:

31.1.1参照总承包合同中约定的工期节点控制日期,每个节点都需要对乙方进行审核和确认,如因乙方原因造成节点工期延误,该节点内工作内容的结算总价下浮10%,另外,如因乙方原因造成总工期延误,每延误一天,乙方需另向甲方支付1万元的违约金。

31.1.2乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时, 结算总价下浮5%。

31.1.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,结算单价下调10% ,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的工作时间不予顺延。

31.1.4如乙方未经甲方许可,中途离场,造成一切损失均由乙方负责外,同时对乙方已完工程的结算单价下调30%。

31.1.5本工程不允许转包或非经批准的分包,若有违反,甲方将给予乙方总价20%的处罚,并中止合同,由此引起的一切损失和费用均由乙方承担。

31.1.6现场文明必须服从甲方统一安排。乙方如不服从甲方指挥,视为违约,甲方有权对乙方进行每次500~1500元的罚款,并将乙方清退出场。

31.1.7乙方在施工过程中,遇有业主、监理、甲方临时增加工程,需现场给予确认时,不能因为甲方未能及时签证而停止施工,否则作违约处理,甲方有权对乙方进行每次500~1500元的罚款,并将乙方清退出场。

31.1.8若乙方拒收甲方的函、通知、罚款单等属实文件,甲方执行经理和商务经理共同签字确认后,直接从工程款中加倍扣除。

31.2一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

32、索赔

32.1甲方根据总承包合同向业主递交索赔意向通知或其他资料时,乙方应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便甲方能遵守总包合同。

32.2当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。

32.3甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由甲方承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)乙方不能及时得到合同报酬或给乙方造成其他经济损失,乙方可按下列程序以书面形式向甲方提出索赔:

32.3.1索赔事件发生后21天内,向甲方发出索赔意向通知。

32.3.2发出索赔意向通知后21天内,向甲方提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

32.3.3甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。

32.3.4甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

32.3.5当索赔事件持续进行时,乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与32.3.3、32.3.4规定相同。

32.4乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给甲方造成经济损失,甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。

33、争议

33.1甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用33.1.2款约定的方式解决争议:

33.1.1双方达成仲裁协议,向 -- 仲裁委员会申请仲裁。

33.1.2向武汉市江岸区人民法院起诉。

33.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

33.2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同。

33.2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受。

33.2.3仲裁机构要求停止合同工作。

33.2.4法院要求停止合同工作。

34、禁止转包或再分包

34.1乙方不得将本合同项下的施工内容转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。

35、不可抗力

35.1本合同中不可抗力的定义与甲方与业主签订的总承包合同中的定义相同。

35.2不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。甲方认为乙方应当暂停工作,则乙方应遵照执行。不可抗力事件结束后48小时内乙方以书面形式向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,乙方应向甲方提交工程清理和工程修复费用的正式报告和有关资料。

35.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

35.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。

35.3.2甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

35.3.3乙方自有机械设备损坏及停工损失,由乙方自行承担。

35.3.4甲方提供给乙方使用的机械设备损坏,由甲方承担,但停工损失由乙方自行承担。

35.3.5停工期间,乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。

35.3.6工程所需清理、修复费用,由甲方承担。

35.3.7延误的工作时间只有经过甲方同意后,才可相应顺延。

35.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

36、合同解除

36.1如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬也无延期支付承诺,乙方可以发出通知解除合同。

36.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总承包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

36.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

36.4合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

37、合同终止

双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。

38、合同份数

本合同壹式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

39、补充条款

39.1乙方的管理人员配备所发生费用已包含在合同价格内,如乙方未按甲方要求配备,甲方有权按8000元/人·月的标准从乙方工程款中扣除。

39.2乙方项目总负责人离开工地1天以上时,必须向甲方负责人请假,待甲方批准后方可离开,并及时返回。离开前应指定工地临时负责人,以保证生产的正常管理和进行。否则甲方有权要求乙方按500元/人·次进行赔偿,直至要求乙方更换现场代表。

39.3承包范围的工作内容要求做到工完场清,如在限定的时间内没达到甲方的要求,甲方有权安排其他队伍清理、堆码,所产生的费用将按实际发生的双倍从乙方工程款中扣除。如乙方拒不签字认可,甲方有权在结算中扣除。

39.4保修

39.4.1本工程保修期限:按国家标准执行(本工程约定保修期限为五年,具体与总承包合同约定相同)。

39.4.2保修期内,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修,并承担所发生的费用,否则甲方可自行组织其他人员修理,所需的费用均由乙方支付。

39.4.3乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用按(260元/8小时·人)由乙方承担。

40、本合同附件

合同附件一:《分包安全管理协议书》

合同附件二:《分包质量管理协议》

合同附件三:《环境保护协议书》

合同附件四:《工程分包廉政建设协议书》

合同附件五:《劳务企业规范用工协议书》

41、特别条款

41.1劳动关系、劳动保障

(1)乙方派驻到甲方现场施工的人员应该具备真实有效且符合法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章要求的相应资格证书;

(2)乙方确保派驻到甲方现场施工的人员是已与其签订劳动合同,并为之缴纳了法律法规、地方性规定要求的各类社会保险的人员;要求劳务合同中明确工资支付方式,支付标准(不低于当地最低工资标准)及工资支付日期等条款,工人工资约定内容要便于计量和支付。乙方在组织人员进场前应将所派驻人员的资格证书复印件、劳动合同复印件加盖己方公章后交甲方备案,乙方并应向甲方递交加盖己方公章的《施工人员花名册》一份。乙方不得派遣未列入《施工人员花名册》中的人员到甲方现场施工,否则,甲方每发现一次此等违约情形,乙方应按照1000元/人·次向甲方支付违约金。同时,此类人员发生事故的,乙方应承担全部责任;

(3)乙方承诺按国家、武汉市以及建二三通(2013)20号《中建二局第三建筑工程有限公司劳务实名制管理实施细则》有关要求,对农民工实行实名制管理并完善、执行相关规定,并组织相关考试,将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。

(4)乙方应做好施工人员的安全教育和交底,乙方人员发生工伤、其它性质伤害的,乙方应积极救治伤者,按照法律、行政法规等规范性的要求做好事故报告,及时对伤者进行补偿,避免甲方因此等事件而被追索或被有权机关处罚。如甲方因乙方人员的伤亡等事故而被追索或被处罚的,即使甲方承担责任后,甲方也有权要求乙方承担此等责任,甲方并有权从应支付给乙方的任何款项中扣除此等费用;

(5)乙方承诺每月按时足额支付乙方农民工工资、福利及其它依照劳动法律法规应予支付的费用。乙方承诺不因甲方支付工程款延误而延误支付乙方人员的上述费用。如乙方因拖欠民工工资而引起民工找甲方闹事情况发生,有一起事件,甲方扣乙方2万元;

(6)一旦发生乙方拖欠劳务工资的情况,且甲方有证据证明乙方未按时支付劳务工工资,甲方有权直接向劳务工支付其应得工资。乙方向甲方提供支付工资的名单及金额并有乙方签字盖章;

·上述金额的总计不应超过乙方实际完成的工程量的劳务人工费,对于上述支付,并首先从其交纳的履约保证金中支付所拖欠的劳务工工资,若保证金数额不足以支付全部拖欠的劳务工工资,从尚未结清的分包工程款中扣除;

(7)对于乙方拖欠劳务工工资,并在发包单位两次提醒后仍不改正,乙方有权解除双方的分包合同,并将其列入不合格分包商名单。

(8)乙方要求农民工要依法履行对子女的监护职责和抚养义务,务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女,不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活;要密切关注委托监护质量,对无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换;务工父母要每周不少于1次与子女沟通交流,利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次,及时了解掌握子女的学习生活和思想动态,加强亲情关爱,做到安全生产和关爱子女两不误。

(9)甲方有责督促乙方依法将工资按月额支付给农民工本人。监督乙方依法与招用的农民工签订劳务合同并严格履行合同内容,建立职工花名册并办理劳务备案;要全面实行农民工实名制管理制度,建立劳动计酬手册,记录施工现场作业农民工提身份信息、劳务考勤、工资结算等信息,加强对乙方劳动用工和工资发放的监督管理,在工程部配备劳资专管员,建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账。

41.2本合同作为甲、乙双方的正式执行合同,另行签订的备案合同仅供备案使用。本合同与备案合同如有任何不一致之处,均以本合同约定为准。

42、合同生效

合同订立时间:2019年月日

合同订立地点:中海万松九里项目部

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖公章,同时出具合法的授权委托书后生效。

甲方(公章):中建二局第三建筑工程有限公司

乙方(公章):

联系电话:***-********查看详情

联系电话:

法定代表人:

法定代表人:

邮箱地址:

邮箱地址:

注册地址:

北京市丰台区海鹰路6号院30号楼

注册地址:(营业执照上的注册地址)

邮政编码:

邮政编码:

办公地址:

办公地址:

邮政编码:

邮政编码:

纳税人身份:一般纳税人

纳税人身份:

纳税人识别码:

********查看详情********查看详情XW

统一社会信用代码:

********查看详情********查看详情XW

纳税人识别码:(税务登记证上的15位税务登记证号)

统一社会信用代码:(三证合一后的单位18位编码)

开户行名称:

交通银行翠微路支行

开户行名称:(必须是在主管税务机关备案的银行)

开户行账号:

********查看详情********查看详情15495

开户行账号:(必须是在主管国税机关备案的账号)


附件一:

分包安全管理协议

工程名称:中海万松九里项目商业

甲 方: 中建二局第三建筑工程有限公司中海万松九里项目部

乙 方:

为了加强施工现场安全管理,落实各级安全生产责任制,杜绝重伤以上安全事故的发生,保障企业安全生产,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方《职业健康安全管理措施》的规定,结合本工程特点,经甲乙双方协商,特制定本协议(服从施工总承包合同文本中的相应条款)。具体内容如下:

一、安全管理目标:1、伤亡、事故控制目标、指标

1.1杜绝B 级一般及以上生产安全事故

1.2杜绝职业健康事故

1.3杜绝辐射事故

1.4杜绝环境污染和生态破坏事故

1.5 确保不因安全生产问题而导致局、公司安全生产许可证被暂扣或受到地方政府扣分等行政处罚等事件

1.6重伤事故率 ≤0.02%,;轻伤事故≤0.2%(此项内容根据项目不同进行修改)

1.7 杜绝因安全管理不力而受到地方政府通报、处罚及主流媒体负面报道事件

1.8 分包安全生产许可证合规率、分包安全管理协议签订率、分包入场培训率 100%

1.9分包单位安全人员配置合规率 100%

1.10 工人入场培训率、分项工程安全技术交底率 100%

2、安全生产、文明施工达标、创优目标

二、甲方权责

1.1根据甲乙双方合同,为乙方提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度,对乙方贯彻落实国家有关法规及甲方的安全规章制度的执行情况进行检查。

1.2在乙方进场时有义务对其进行入场安全教育,考试合格取得80分成绩以上者方可上岗作业;有义务组织乙方学习甲方有关安全管理的各项规章制度。

1.3甲方各专业工程师每周一必须组织本施工区域分包单位进行周一安全教育,对上周安全情况进行总结和对本周安全防护工作进行安排,宣布本周安全注意事项(周一安全交底),并做好周一安全教育记录。

1.4分项工程施工前,甲方专业工程师须对乙方进行有针对性的书面安全技术交底。

1.5对乙方报送的作业区域危险因素辨识、评价和制定的重大危险因素预防控制措施进行审核后监督乙方实施。有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的职业健康安全管理工作,对乙方施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见,督促、检查乙方的隐患整改落实情况,必要时协助乙方进行隐患的整改工作。

1.6编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾害、疫情的防范措施,并组织乙方有关人员对应急预案进行演练,确保应急救援能力。

1.7对乙方未建立健全安全管理体系,未按规定配置安全员的不允许进场施工。乙方安全人员必须服从甲方安全部门的管理,协助乙方安全部门做好现场安全管理工作。

1.8负责审核乙方报送所有的分包工程安全技术措施(方案)和专项安全防护设施搭拆方案,并监督乙方按照方案搭设。

1.9审核乙方报送的所辖施工区域的临电设置方案,监督乙方对所属施工区域临电设施的管理、维护。

1.10对乙方提供的机械设备、机具安全负责管理及维护,督促乙方对其携带进场的机械设备、机具进行管理、维护。对现场机械设备、机具安全进行检查,对存在的安全隐患提出整改意见,督促乙方有关人员进行整改。

1.11对乙方采购的重要劳动防护用品(安全带、安全帽)及小型电器设备(配电箱、漏电保护器、电线、电缆)进行抽查,以上用品必须在甲方提供的合格分供商处采购,如乙方私自采购甲方合格分供商以外重要劳动防护用品及小型电器设备,按照施工现场奖罚规定对有关人员进行处罚并没收违规采购的以上产品。对乙方使用不合格防护用品及小型电器设备的,按有关规定进行处罚。

1.12对现场搭设完毕未投入使用前的安全防护设施,安装调试完毕未投入使用前的机械设备、机具,敷设安装完毕未投入使用前的临电设施组织有关部门、人员进行验收,符合安全使用要求方准投入使用。

1.13在乙方进场后与乙方办理现场安全防护设施的移交手续,监督检查乙方对所属施工区域的防护设施的维护与管理。

1.14负责组织乙方参加甲方每周的定期安全检查,对现场的安全防护、临电管理、机械安全进行检查、讲评,督促乙方落实安全隐患整改措施。

1.15对乙方在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的,根据问题的严重程度依据甲方的施工现场奖罚规定进行处罚。乙方施工中存在重大隐患或险情时,甲方有权对乙方停工整顿,直至与乙方解除合同,清退出场。

1.16在乙方退场时与乙方办理现场安全防护设施的移交手续后方可办理乙方的退场会签手续。

1.17乙方出现安全事故,甲方有权根据责任情况对乙方进行处罚。对乙方未经甲方同意擅自增加或调换人员,一旦发生伤亡事故追究乙方的责任。

1.18督促乙方为本队职工办理工伤保险。

三、乙方权责

2.1进场前将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册(在外管处注册)、进场人员身体检查表、携带进场的机械、机具一览表、特种作业人员及机操工操作证的复印件报甲方安全部门。进场职工必须办好所在地所需办理的各种证件,严禁使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。

2.2严格遵守国家、地方政府有关安全生产、职业病预防及劳动保护的法律法规、标准、规定,贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度。

2.3建立健全安全生产管理体系,逐级落实各级安全生产责任制。

本队人员在50人以下至少设一名专职安全员,50~200人以内至少设二名专职安全员;200以上人至少设三名专职安全员,且不得少于职工总人数的5‰。专职安全员必须持证上岗,乙方专职安全员的日常工作纳入甲方安全管理体系,乙方安全员必须服从甲方安全部门的管理,每天对本队施工区域的安全情况进行检查,做好检查记录,并将检查结果向甲方安全部门汇报。

2.4乙方进场人员必须接受甲方的入场安全教育。乙方须对本队作业人员以班组为单位进行安全操作知识教育,积极组织本队职工参加甲方组织的各种安全知识、规章制度的教育和培训,提高作业人员自我保护意识,使工人具备从事建筑施工活动避免危害、防范风险的意识、知识和具备执行施工安全技术操作的能力。

2.5接受甲方应急救援预案的培训、演练和所分配的职责。服从国家、政府防范突发灾害、疫情的指令、规定与要求。在甲方组织指导下,能够严格贯彻实施。

2.6对乙方分包的专业工程的危险因素进行识别、评价,制定重大危险因素预防控制措施,报送甲方技术部门审批后实施。

2.7负责编制所属施工区域的安全技术措施方案及专项安全防护设施搭拆方案,并报甲方技术部门审批后实施。

2.8负责依据JGJ46-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》编制本队施工区域临电设置方案,报甲方技术部门审批,并按照审批后的临电设置方案对临电设施进行敷设、安装、维护和管理。临电方案应向电工进行安全交底。

2.9乙方的特种作业人员及机操工必须是经培训合格人员,并持证上岗。

2.10每周一乙方现场负责人须组织本队全体职工接受甲方专业工程师进行的周一安全教育。

2.11每天上班作业前乙方班组长须对本班组人员进行班前安全交底,做好班组活动记录。

2.12乙方作业班组在分项工程施工前必须接受甲方的作业指导和安全技术交底,并在作业中遵照交底要求执行。

2.13服从甲方的安全管理,保证本队施工区域的现场文明安全管理达标,现场临时用电、机械设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查,乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术施工方案进行搭设、安装,乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量,在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方安全部门,经甲方安全部门确认后方可使用。

2.14乙方携带进场的机械设备、机具必须是合格产品,乙方须对携带进场的机械设备、机具安全负责管理、维护及检查,对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机械设备、机具造成事故的,由乙方自行承担责任。

2.15参加甲方组织的每周定期安全检查,落实安全隐患整改措施。

2.16严格按照建二三通字(2008)97号关于加强施工现场劳动防护用品“安全帽”管理的通知规定,保证安全防护用品(安全带、安全帽)必须在甲方提供的合格分供商处采购,以满足施工安全的要求。在以上物资在使用过程中有质量问题应停止使用并及时向甲方主管领导汇报。

2.17安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经甲方组织有关人员验收合格后方可使用,对从甲方接收及自行搭设的安全防护设施、脚手架做好日常维护与管理。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到甲方专业工程师的施工指令后方可拆除,不得私自拆改任何安全防护设施,若因施工必须拆改,须向甲方主管领导报告,经甲方安全部门书面批准后方可拆改,并做好临时防护设施和警戒,在施工完后须立即恢复该处的安全防护措施并报甲方安全部门检验。

2.18乙方进场设备、机具填表后报甲方安全部。并须经甲方验收合格后使用,保证所用机械设备的安全装置齐全有效,机况良好,不得带病运行。

2.19乙方负责敷设、安装的临电设施必须经甲方有关部门、人员验收合格后方准投入使用。

2.20做好班前作业环境的安全检查,发现隐患及时采取必要的整改措施,对需甲方协助整改的及时向甲方汇报。

2.21作业前有权要求甲方进行作业指导和有针对性的安全技术交底。

2.22有权拒绝甲方管理人员的违章指挥和拒绝在不安全的环境中作业。对甲方有关人员在检查、执法过程中违反规定的做法有权向甲方主管领导提出申诉。

2.23不违章指挥、不违章作业,对甲方及自检提出的安全隐患要及时定人、定时间、定措施落实整改。对乙方工人多次违章,屡教不改和管理人员玩忽职守,忽视安全生产,违反安全规章,违章指挥,强令工人冒险作业的,甲方有权按《施工现场奖罚规定》的有关条款加倍处罚;若因此而引发安全事故的,乙方必须承担相应责任。

2.24必须为本队施工作业人员提供必需的劳动防护用品,防止工伤事故及职业病的发生。必须按规定组织本队职业病危害作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时及应急的职业病健康体检,并在职业病危害作业人员进入现场施工前向甲方提交相关体检资料(如乙方安排职业病体检有困难可由甲方协助乙方组织职业病危害作业人员进行体检)。

2.25乙方发生各类工伤事故、职业病及未遂事件严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故,应及时组织抢救、保护好现场,并立即报告甲方主管领导及安全部门。

2.26必须保证进场施工人员的相对稳定,人员发生变动须提前向甲方汇报,严禁乙方私自调换和增加人员。新调动进场的工人和变换工种的工人,要单独进行有针对性的安全教育,经考核合格后方可上岗,并做好教育记录。

2.27按规定为所属员工(包括作业工人)办理工伤保险,支付保险费。

2.28 本队施工人员50岁以上需提供体检报告。

3、乙方交纳安全管理保证金的数额

3.1参照《北京市安全生产条例》第五十二条规定:“矿山、道路交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹等领域的生产经营单位按照国家有关规定实行安全生产风险抵押金制度。生产经营单位发生生产安全事故时,安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。”乙方必须向甲方交纳安全生产风险抵押金,乙方发生安全生产事故时,风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。风险抵押金额度:

50万元以内:10%

50~100万元以内:8%

100~200万元以内:6%

200~500万元以内:5%

500~800万元以内:4%

800万元以上:3%

3.2如安全生产风险抵押金在未结算前已扣完,乙方应向甲方再补交安全生产风险抵押金 2-5 万元。

3.3工程结束办理完结算后,将安全生产风险抵押金的剩余部分返还乙方。

4、施工现场奖罚规定

施工现场奖罚规定参照甲方《安全管理手册》、建二三通【2013】76号《中建二局第三建筑工程有限公司安全生产奖惩办法》及有关规定执行。

5、协议书说明

5.1乙方在竣工和退场时,必须到甲方有关主管部门办理退场会签手续,甲方对乙方对本协议书的执行情况签署意见,乙方办理完会签手续后方可退场。

5.2本协议与甲方根据现场情况制定的其他现场管理措施均视为双方合同的补充部分,亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。

5.3未尽事宜在工作中进一步完善。

5.4本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。

5.5协议自签字之日起生效,工程完工经甲乙双方验收办理完结算后失效。

甲方:(盖章)              乙方:(盖章)

甲方代表或委托人(签字) 乙方代表或委托人(签字)

年 月 日 年 月 日


附件二

质量管理协议

发包方:中建二局第三建筑工程有限公司

承包方:

为保证承包的中海万松九里项目工程施工质量达到现行国家、地方政府、行业施工规范、设计图纸及发包方所要求的质量标准,满足发包方、监理单位和业主单位的技术质量要求,确保向业主交出合格产品、满意工程,特制定本协议。协议具体条款包括但不限于以下内容:

具体内容:

1、本工程质量目标:合格;

项目实测实量要求覆盖率100%,合格率(分)不低于90;

分公司月度质量检查、公司季度检查及局检查评分90分以上;

融创武汉区域公司月度检查分数92分及以上;

融创集团各季度土建过程评估92分及以上,交付评估85分以上;

第三方实测实量检查综合合格率(分)不低于92。

2、承包方必须严格遵循以下质量管理禁令、底线:

中国建筑第二工程局有限公司“项目施工管理禁令(12条)”,附录2;

中建二局第三建筑工程有限公司“项目施工生产管理底线(10条)”,附录3;

中建二局第三建筑工程有限公司“质量管理底线标准(25条)”,附录4;

中建二局第三建筑工程有限公司“工程实体质量底线标准(20条)”,附录5;

中建二局第三建筑工程有限公司“质量强条底线管理规定(5条)”,附录6;

3、本工程质量管理必须遵循发包方以下制度:

3.1、质量管理责任制度;中国采招网(b idcenter.com.cn).

3.2、质量内部考核制度;

3.3、质量教育培训制度;

3.4、材料、半成品及设备进场检验签收制度;

3.5、实体样板制度;

3.6、项目实测实量和优质优价管理协议;附录7

3.7、工序、实体样板、质量停止点质量报验制度;

3.8、质量专项治理管理制度;

3.9、特殊过程、重要工序质量管理制度;

3.10、质量预检制度;

3.11、技术交底制度;

3.12、成品保护制度;

3.13、质量事故、质量问题处理制度;

3.14、工程技术资料管理制度;

3.15、质量例会、专题会、销项会制度;附录8

3.16、质量奖罚制度。附录9

除以上制度外,具体要求按照中国建筑股份有限公司《项目管理手册》(2015年修订版);中国建筑第二工程局有限公司《质量管理制度》;中建二局第三建筑工程有限公司《质量管理手册》(B版)和《质量管理规定》(试行)相关要求执行。

4、承包方须具备承包范围相应资质,须自行完成所承包的工程,禁止将承包的工程进行转包。

5、承包方必须建立完整的质量管理体系,质量保证体系应与承包工程的规模、技术复杂程度相适应,设置满足工程需要和发包单位要求的技术负责人、资料员、质检员、测量员,配置人员必须持有效职称证和上岗证。承包方进场前将相关证件复印件及联系方式以正式文件渠道上报发包单位。

6、承包工程所使用的工程物资(包括原材料、成品、半成品、建筑构配件、器具、设备等),无论由承包方自行采购或发包方指定采购,均应提供产品质量合格证明资料和出厂检验报告,经发包方、监理单位、建设单位验收合格后方可使用。由承包方提供材料的须承包方签署《工程材料质量保证书》附录1。

7、工程物资有复试或现场抽检要求的,承包方应配合试验员进行见证试验取样,承包方应承担现场取样和制作工作。

8、承包方所使用的计量测量器具应经过有效检定,应建立计量测量器具管理台账,有效期满后及时复检。

9、承包方应具有类似工程的施工经验并具备必要的施工工具和设备,特种作业人员应持证上岗。

10、承包方进入现场施工前,必须接受发包单位的技术交底。承包方应自行组织专业技术人员对专项施工作业人员进行操作交底,交底内容应符合国家现行规范、标准、图集的要求。

11、承包方应遵循发包方实体样板制度、项目实测实量和优质优价管理协议。坚持样板引路的原则,任何分项工程施工前,承包方应先做好样板,经发包方、监理单位、建设单位样板验收合格后,方可进行大面积施工,否则不得进行大面积施工。同时利用实测实量管理工具推行劳务分包作业队伍的优质优价管理,项目实测实量要求100%的覆盖率;项目实测实量工作必须及时跟上实际施工进度,时间差控制在一周以内(剪力墙模板拆除7天内必须完成实测实量工作);项目部实测实量的主导部门为项目质检部、实施部门为项目工程部、分包施工作业队伍,项目内部的实测实量工作负责楼栋工长、质检及分包队伍专职质检员必须参加,并对实测实量结果进行签字确认。

12、承包方在施工过程中必须服从发包方的质量管理,对施工质量问题的整改要及时有效,达到合格标准;经发包方二次指导不见整改或整改后仍达不到合格标准的,发包方将按罚则对承包方进行质量处罚。质量罚款由发包单位向承包方出具书面施工质量问题罚款单,罚款金额均从当月工程款中扣除。如接受罚款人拒不签字,项目质量工程师会同质检部长、项目总工、项目经理签字后即生效。

13、承包方应按时参加发包方组织的质量例会、专题会、销项会。

14、承包人应严格按照有关标准、规范和设计图纸要求以及发包人工程师和监理工程师的指令施工,并随时接受检查、检验,为检查、检验提供一切便利条件。没有发包人或监理工程师的批准,任何工程均不得隐蔽。当工程某部分具备隐蔽条件时,承包人须自检,自检合格后提前12小时通知发包人工程师申请分部分项工程验收。无论发包人工程师和监理工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新隐蔽。

15、承包方负责编写、收集、整理的质量技术资料管理应依据湖北省现行的《建筑工程资料管理规程》有关规定进行,形成于工程的施工过程中,施工资料与工程同步。承包方负责的质量技术资料,经发包方检查合格后,交由发包方资料员汇总。

16、承包方有义务对发包方的要求提出合理化建议,并经发包方认可后采取执行。

17、由于承包方人员不服从发包单位、监理单位和建设单位的管理,施工质量低劣,造成重大经济损失的,承包方除要其赔偿经济损失外,必要时发包方可以解除分包合同,承包方须无条件清退出场。

甲方:中建二局第三建筑工程有限公司 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

法人委托代理: 法人委托代理:

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日


附件三:

环境保护协议书

为遵守国家和地方环境法律、法规及公司环境方针,完成公司环境目标和指标,保证工程项目施工生产符合ISO14001标准要求,甲乙双方协议如下:

1、我公司(甲方或承包人)承建的中海万松九里项目按与供方签订的合同要求为供方提供施工条件。

2、乙方为运输供方:是 否

2.1在运输化学品,特别是运输化学危险品时,供方应遵守国家有关危险品运输管理的规定;

2.1.1轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒。

2.1.2碰撞、互相接触引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学品,以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品,不得违反装配限制和混合装运的规定。

2.1.3遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品,在装运时应当采取隔热、防潮措施。

2.1.4装运化学危险品时不得客货混装。

2.1.5具有应急措施和方法。

2.2遵守下述要求:

2.2.1加强机动车辆日常维护和保养,并定期进行检查,以保持机动车性能良好,尾气年检合格。

2.2.2禁止在施工现场内冲洗车辆。

2.2.3对漏油的车辆不得进入施工现场。

2.2.4禁止在施工现场内鸣笛。

2.2.5施工现场有防扬尘飞散的措施。

3、乙方为建筑施工供方:是 否

3.1供方(乙方)向周围生活环境排放建筑施工噪声时,应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准,在建筑施工中使用的机械设备,供方应采取有效措施,防止环境噪声污染,以减轻噪声对周围生活环境的影响。

3.2供方要保护施工现场周围的环境,防止对自然环境造成不应有的破坏。

3.3供方要防止或减轻粉尘、振动噪声等对社区污染和危害。

3.4供方按要求处置建筑施工过程中产生的固体废弃物。

3.5建筑工程竣工后,供方应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境。

3.6如果供方有食堂、生活区,应严格遵守地方的有关规定,加强节水、节电管理,食堂废水必须经隔油处理,再向外排放。

4、供方违反上述协议条款,造成的后果由供方自行承担。

5、双方如有其它约定另附。

甲方:(盖章)              乙方:(盖章)

甲方代表或委托人(签字) 乙方代表或委托人(签字)

年 月 日 年 月 日


附件四

工程分包廉政建设协议书

总承包人(甲方):中建二局第三建筑工程有限公司

分 包 人(乙方):

为了加强工程项目建设中的廉政管理,确保工程项目高效优质竣工,经甲乙双方同意签订廉政管理协议书,作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

1、甲方廉政管理职责

1.1甲方有责任向乙方介绍甲方有关廉政管理的各项制度规定。

1.2甲方有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉洁自律教育。

1.3甲方有权对乙方在工程项目建设中的廉政情况进行监督。

1.4甲方人员应严格遵守本单位制定的廉政制度,不得利用职权进行“吃、拿、卡、要”或故意刁难乙方。

1.5甲方人员不得参加乙方组织的可能对其公正执行公务有影响的宴请或高消费娱乐活动

1.6甲方人员不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

1.7甲方人员不得利用婚丧嫁娶、出国升学、乔迁生日、生病住院、节假日等名目收受各种礼品、礼金和礼劵。

1.8甲方人员在工程项目建设中应自觉抵制不廉洁行为,发现贿赂问题应及时向公司汇报。

2、乙方廉政管理职责

2.1乙方有权了解甲方廉政管理方面的制度和规定,并参照执行。

2.2乙方有责任对本单位工程项目工作人员进行廉政教育。

2.3乙方不得宴请甲方人员,或借婚丧嫁娶、出国升学、乔迁生日、生病住院、节假日等时机向甲方人员赠送礼品、礼金和礼劵,否则视为采取不正当手段拉拢甲方人员。

2.4乙方不得与甲方人员进行任何形式的赌博,不得邀请甲方人员进行旅游、出入高档娱乐场所。

2.5乙方在工程项目建设中采取不正当手段拉拢甲方人员,造成甲方利益损失的,甲方将视情节和后果扣除乙方工程款1~5%,直至终止工程项目分包合同。

2.6乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察院立案查处的,甲方有权取消或终止合同,由此造成的损失均由乙方单位承担赔偿。

2.7乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁行为,应予以抵制,并主动及时把情况反映给甲方主管领导和纪检部门。

3、本协议书自甲、乙双方代表签字后生效。

4、本协议其它未尽事宜,由双方协商解决。

甲方(签字盖章):    乙方(签字盖章):

签约日期:年月日


附件五:

建设工程劳务企业规范用工承诺书

依据国家有关法律规定 ,规范建筑施工劳务分包和劳务用共行为,保障劳务工人合法权益,促进建筑市场健康、规范、有序发展,本单位在履行与中建二局第三建筑工程有限公司(以下简称“贵单位”)签订的工程劳务合同全过程中,在进行劳务分报和使用劳务用工方面,本单位承诺如下:

1、本单位严格执行国家、地方政府规定的相关法律法规、政策及贵单位的一切规章管理制度,依法从事工程劳务分包和劳务用工管理,不搞挂靠,不接受其他单位或个人挂靠,不使用小包工队和未经培训的社会闲散人员。

2、本单位使用劳务工人保证做到先培训,后上岗,特殊工种持证上岗率达100%。

3、本单位使用的劳务工人,保证做到依法与劳动者签订书面劳动合同,明确双方权利、义务、责任,明确劳务作业的内容和劳动报酬的计价方法及标准,明确支付劳动工资的时间和发生违约后各自承担的责任,并经双方签字盖章确认,主动接受贵单位采取的监督管理措施。

4、本单位严格按照与贵单位签订的工程施工劳务合同和本单位与劳务工人签订的劳务用工合同约定,及时发放劳务工人的劳务工资,无论发生任何情况,本单位决不拖欠劳务工人工资,按时足额发放劳务工人工资,并经劳务工人本人签字确认,主动呈报贵单位监督检查。

5、本单位自愿接受贵单位关于队劳务工人工资发放而采取的任何监督和管理措施,严格执行贵单位关于劳务用工和劳务工资支付的规定,若贵单位认为有必要,未确保劳务工资足额按时发放需建立劳务工资支付保障资金,本单位自愿足额按贵单位要求缴纳劳务工资支付保障资金,接受贵单位队劳务工资支付的任何监督措施,做好劳务工资支付工作,并将支付的劳务工资支付统计报表及时呈报贵单位审核监督。

6、若贵单位认为有必要,需在银行开设“劳务工资专户”,本单位自愿接受并委托贵单位在银行开设“劳务工资专户”,建立劳务工人工资卡,将工资直接打入劳务工人工资卡中,自愿接受贵单位队“劳务工资专户”资金使用情况的监督管理。

7、若贵单位发生资金矛盾时,本单位将采取一切有效措施,无条件优先支付劳务工人工资。

8、本单位因拖欠劳务工人工资,且处置不当导致劳务工人投诉或上访事件,给贵单位造成影响,本单位除队相关责任人严肃处理外,愿依据与贵单位签订的劳务分包合同约定以及贵单位有关管理制度或规定的任何处罚,并愿意接受贵单位按本单位拖欠劳务工资总额的50—100%的罚款。

9、本单位将严格按照贵单位规定,成立劳务工资支付纠纷处理领导小组,本单位法定代表人和项目经理分别时处置劳务工资纠纷在本单位和项目的第一责任人,确保劳务工资支付纠纷化解在本单位,决不以任何借口推诿、拖延或将责任、矛盾延伸至贵单位。一旦不可避免地出现了因劳务工资支付的投诉或上访时间,本单位保证及时主动向地方政府和贵单位回报,主动向地方政府承担因支付劳务工资的责任并积极去做地方政府的工作,争取最大限度化解矛盾,不给贵单位产生任何负面影响和负面效应。

10、本单位保证按贵单位规定,在劳务工人集中生活区张贴本单位劳务工人工资纠纷处置公告,公布劳务工人工作管理制度,发生工资支付纠纷的处理程序,本单位和项目部处理劳务工资支付纠纷的负责人姓名、联系电话、联系地点。保证热情接待,认真处理好每起劳务工资纠纷,自愿承担无论任何原因导致因劳务工资支付纠纷给贵单位造成的一切损失。

承诺单位(盖章):

承诺人(法定代表人或委托代理人):

承诺日期:

联系电话:

联系地址:


承 诺 书

致:中建二局第三建筑工程有限公司

本公司自愿承接中海万松九里项目商业附着升降脚手架专业分包工程的施工,在此对工期、质量、安全、文明施工、CI形象等做出以下承诺:

序号

单位名称:


1

工期:

满足招标人工期要求;若我司原因延误工期,接受10000元/天罚款,累计不超过合同总价1% 罚款。

2

质量目标

质量标准达到合格标准(以国家或行业的质量检验评定为标准,并按招标人与业主签订的总承包合同约定的达到业主认可的样板标准为依据),并创楚天杯奖项。

3

对质量目标的承诺

若本工程竣工验收达不到国家相关的质量验收合格标准,将处以分包方自身工作范围内合同总价的1%的违约金,分包方必须无条件返工直至工程质量合格为止或者由总包方另行委托第三方进行返工,费用由分包方承担。总包方有权直接从尚未支付或即将支付的工程款及保修金中扣除上述违约金。

4

环境、文明施工目标

达到合法用工,杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故;杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故;竣工安全考核优良;达到武汉市安全文明样板工地要求,满足中建二局示范工地标准要求。

5

对环境、文明施工目标的承诺

未达到武汉市环境文明施工目标,视分包方违约并处罚分包方合同总价0.3%的违约金。

6

安全目标

不发生B级及以上安全事故,轻伤事故率低于3‰,达到湖北省建筑安全优良现场要求。

7

对安全目标的承诺

若因我司原因达不到此目标,接受合同总价0.3%罚款。

8

企业CI形象目标及承诺

达到中建总公司CI形象金奖评定要求,若达不到此目标,接受合同总价0.5%的罚款。

承诺单位(签章):




文件下载




恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

本活动最终解释权归采招网所有

恭喜您抢到

具体详情请联系客服人员

您已参加了618礼品抢购活动
稍候将会有客服人员联系您
请注意来电

本活动最终解释权归采招网所有