临建CI工程投标须知
一、招标简介
1、工程概况：本项目位于哈尔滨市南岗区哈尔滨大街、北兴街、西宁北路、中兴右街围合区域即哈西NG13-D-1-01及哈西NG13-D-1-02地块，建筑面积 2068.39m2；
2、招标工程范围：项目全部临建CI工程。
二、投标工作安排
1、发包人经办人及联系方式
经办人及电话：韩梅 130*****1232
邮箱： ********查看详情62@qq.com
2、日程安排
招标文件发放与领取时间：招标单位另行通知
投标文件截止日：招标单位另行通知
3、3、开标日期及地点：招标单位另行通知，地点为哈尔滨凯盛源广场总承包方工程会议室
4、现场踏勘：分包人自行组织现场踏勘
5、议标时间另行通知
6、投标有效期：自投标书递交起60天内有效
三、投标费用
1、投标人在领取招标文件时序需交纳工本费200元；
2、投标人在议标当日，需交纳投标保证金人民币200元，若投标人中标，投标保证金自动转变为履约保证金，若投标人未中标，保证金将于无息返还；
3、投标人自行承担其投标文件制作与递交所涉及的一切费用。
四、本招标文件包括
1、投标须知
2、合同条款
3、报价单格式
4、技术规范和技术说明、招标图纸、施工段划分
五、投标文件包含内容
1、投标书及报价单（经投标人法人代表（或其授权委托人）签名，盖章并填上回标时间）；
2、法定代表人身份证明文件或法人授权委托书；
3、投标承诺书；
4、能证明企业荣誉、信誉、实力、营业执照、施工资质证书、安全生产许可证复印件等的资料；
5、项目组织机构、管理人员名单及资格证书（复印件）、工人花名册及岗位证书（复印件）；
6、施工组织设计；
□提供
■不提供
7、投标书及报价单、投标承诺书电子版；
8、投标人准备的投标文件份数：二份（一正一副）份。
六、回标
1、投标人必须注明“凯盛源广场一期工程临建CI分包工程投标书”密封袋，并加盖投标单位法人章及符合前述要求,施工单位代表签字及填上回标时间；
2、甲方有权在投标文件有效期内以修正文件形式修改本招标文件，投标人不得因此而提出异议；
3、若投标人在递交投标书后发觉其投标书有错误，可书面更正，该书面更正只要在截止回标时间前递交，便可获接纳。
4、甲方不保证一定要接受最低的标价或收到的任何标价，亦不会解释选择或否定任何标价的原因。
七、评标
1、评标原则
■合理最低价中标法
□其它
2、评标依据（包括不限于下列内容）：
（1）标价；
（2）工期、质量；
（3）企业实力与管理能力、施工经验；
（4）合理化建议；
（5）资源配置；
（6）投标人信誉；
（7）工程量及报价单计算的准确性；
（8）甲方考虑的其它因素。
八、中标通知书
在投标文件有效期内，甲方将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，并及时向中标单位发中标通知书，中标通知书自发出之日起生效；中标通知书将作为分包合同文件的组成部分，在未签署正式施工合同之前作为双方合法有效的文件，双方均受其制约；发包人将在发出中标通知书的同时，电话通知未中标单位。
九、合同的签订
1、中标通知书发出后，甲方将与中标人在该中标通知书中下发5日内，签订分包合同；
2、建设工程施工分包合同协议书经甲方、投标人法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司法人印章后立即生效；
3、建设工程施工分包合同（附后，此合同文本为招标人与中标人所签订的合同，中标人在投标前就被认为已认可此合同条款，不会做任何改变）；
4、中标单位在签约阶段，若违背本招标文件基本原则，坚持提出附加条件和不合理要求，或对本合同条款提出原则性修改，招标单位有权取消其中标资格。由此造成的损失由原中标单位承担。
十、合同的解释顺序
1、本合同协议书
2、补充协议条款和承包人承诺书（确认函）
3、中标通知书
4、合同条款
5、工程建设强制性条文
6、施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明
7、双方核对完的工程预结算书
8、施工招标文件、发包人招标过程中发出的函件
9、合同终止前洽商、变更等和发包人签署的相关会议纪要。
十一、补充说明
后附采购合同为本招标文件组成部分，投标报价时视为投标单位完全理解并认可该合同条款的全部内容。该后附采购合同中标后作为正式合同，如投标报价至中标过程中，双方对合同内容无疑义（含增减及变更合同内容）原则上不做更改。
附件1：临建的施工方案
附件2：报价单
附件3：临建CI工程施工合同
建设工程劳务（专业）分包合同
临建CI工程
总 包 方：中国建筑一局（集团）有限公司（甲方）
分 包 方：（乙方）
合同编号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就提述分包事宜达成如下协议：
双方约定本工程按甲方质量管理体系、职业安全健康管理体系和环境管理体系文件要求组织施工，乙方各项工作必须满足管理体系文件要求。
一、工程概况
1、工程名称：凯盛源广场一期工程
2、工程地点：哈尔滨市南岗区哈尔滨大街、北兴街、西宁北路、中兴右街围合区域即哈西NG13-D-1-01及哈西NG13-D-1-02地块
3、现场条件：开标之前，投标人自行勘察
4、建筑概况：【建筑面积为2068.39平方米】
5、图纸条件：提供可满足施工条件的图纸，图纸将在施工过程中陆续完善，甲方不予考虑乙方由于图纸原因延误工期造成的损失。乙方应根据招标阶段图纸情况充分考虑，合同约定固定单价不在图纸完善过程中及正规出具后另行调整。
二、施工范围
临建CI用品的供应与安装。
三、乙方资质及基本工作内容
1、乙方属于○一般纳税人○小规模纳税人○其他
乙方适用税率 ○3%○11%/6%（服务、咨询、测量、试验类）
2、分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
3、乙方指定收文地址为： ，传真： ，全面授权联系人：，联系电话：， Email ，甲方以任何形式(包括纸质文件、电子邮件、手机短信等) 发送至以上地址（包括收文地址、传真、Email等）的文件均视为乙方已经收到且已经明确发文内容。
四、价款与计量
（一）合同价款：合同暂定总价（含增值税）：元整（大写：） (以实际结算金额为准）。其中，不含税价款为 元（大写：），人工费X元（大写：），增值税为 元（大写：）。
1、如由于合同工作数量增加，过程结算或最终结算总价超合同价款8%时，超过部分必须签订补充合同；
2、如发生本合同工作内容以外的工作，必须签订变更合同。
（二）单价形式
■固定单价
□固定总价
□其它
本合同签字盖章生效后，在没有与对方协商一致的前提下没有任何理由要求调整。价格中包括乙方为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，承担自身经营风险，满足国家规范、规程、标准和设计要求，达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。
合同价款清单详见附件1
五、付款
（一）付款前提
1、进度施工内容经甲方同意；
2、施工进度在甲方的总控制计划之下；
3、试验/复试报告证明所用材料合格或满足合同要求；
4、经监理单位、甲方验收合格【分项验收时】；
5、随月进度提交了相关技术资料【试验报告、验收资料等】。
（二）付款方式
1、本工程为全额垫付；
2、全部完成且办理完验收手续，甲方与乙方结算完成后支付至结算总价的80%；其中，人工费支付比例为100%；
3、甲方与业主结算完成后支付至结算总价的95%；其中，人工费支付比例为100%；
4、其余5%作为工程保修金，工程保修期自整体工程竣工验收合格之日起计算。在工程保修期满2年，工程无任何质量缺陷（以甲方或业主书面通知为准）后30日内支付完毕（保修金不计利息）。如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方或业主维修通知后应当在24小时内派人前往维修处理。因乙方原因，甲方或业主无法与乙方取得联系，且乙方未能履行维修义务，甲方或业主自行组织人员维修所产生的全部费用从乙方的保修款中扣除，不足部分，甲方将继续向乙方追偿，直至满足该费用。
5、甲方在支付上述款项的同时应扣除甲方代付/垫付款、罚款及本合同规定的其他应扣款项。
6、付款时分包方需提供等额增值税专用发票；
7、乙方无条件接受甲方采用网上划款、转账支票、承兑汇票等形式支付工程款。
8、分包/分供方须根据国家部委、当地政府以及总包方的相关要求，配合总包方做好农民工工资专用账户开立、相关协议签订、农民工工资发放的相关工作，按总包方及银行要求提供相关资料。
9、分包/分供方须及时支付工人劳务费，并向总包方提供以下资料（承诺书、证明上的公章要与合同上用章、签字人一致，签字人应具备相应签字权，承诺书和证明与合同具有同等法律效力）：
(1)在合同签订时向总包方提供《优先支付分包工程人工费的承诺》（附件7）。
（2）每月领取工程款之前向总包方提供《工人工资足额支付证明》（附
件8）。
（3）每月领取工程款之前向总包方提交工人工资发放表，发放记录必须与进场人员花名册、考勤表一致，发放表以班组分类，必须本人签字领取，不得代签。工资发放表同时须提供发放过程照片。
（4）工人退场须办理劳务工资结算单，对于已结清的工人要求必须在结算单上签署结清工资的承诺，并经本人签字确认。
10、为维护农民工利益，杜绝劳务纠纷，总包方有权监督管理分包/分供方工人工资支付事宜。
(1)分包/分供方与农民工签订的劳动合同中必须明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。
（2）分包/分供方如未按法律规定、政府部门要求、合同约定及时支付工人工资，总包方可将不超过当次支付额90%的金额直接发放到分包人工人，视为已支付分包/分供相应款项，其余款支付至分包/分供方指定的法人帐户上；同时，如发现其未及时发放工人工资，初次发现，总包方监督其改正；再次发现，则视为分包/分供方违约，计取5万元/次的违约金并从结算款中扣除。
11、因分包/分供方集结人员到总包方及其上级单位、业主单位、政府部门等处讨要人工费导致总包方支付的费用（包括超额支付的费用），由分包/分供方承担，总包方将从分包/分供方的结算款中扣除，结算款不足的，分包/分供方应将不足部分支付给总包方。
□其它
1、甲乙双方应确实保障农民工的权益，乙方应及时支付农民工工资，不得以任何理由拖欠农民工工资，并签订履约责任承诺书（附件3）、劳务承诺书（附件3），乙方退场须签订分包退场承诺书（附件3）
2、乙方必须在甲方付款前 7 日内按应付款金额向甲方提供适用税率为 3 %的合规增值税专用发票（包含税务机关代开），并准确填写发票项目、协助甲方办理抵税事宜，否则甲方将有权拒绝付款。因乙方增值税专用发票填写有误，造成甲方增值税抵扣税额损失的，由乙方全额进行赔偿。
3、如乙方发生破产、终止经营情形，要在发生之前，及时与甲方办理结算、发票事宜，否则，甲方不予支付相关款项。
4、乙方不得拖欠工人工资，对由此产生的一切责任和后果，甲方均不承担任何相关责任。
5、施工期间乙方不得因资金原因或付款到位时间原因而影响正常施工、工人闹事（含消极怠工），若发生时，乙方应承担所造成一切责任和经济损失，如有损甲方企业名誉时，甲方有权不予结算。施工期间如有因农民工工资问题引起的投诉等问题，经甲方核实确认后可直接拨付此费用予农民工，并将在乙方结算款中扣除。
6、在施工过程中，因特殊原因乙方未满足付款前提，而甲方仍支付乙方工程款，不代表甲方认可工程进度和质量，乙方应按甲方要求的时间保质保量完成或整改完成。甲方认可乙方过程进度计划和施工质量具体以最终工期时间验收为准，若乙方不按甲方进度计划和施工质量施工，甲方有权处罚乙方合同额2%的罚款。
（三）付款程序
乙方在付款节点当月25日向甲方递交本期按合同约定应付的费用汇总表和请款报告，甲方收到报告后于次月的10-15日向乙方签发付款证书，乙方提供合格的增值税发票后，在签发证书的下月3日-10日，甲方以网上划款或转账支票（甲方认为必要时）方式支付进度款。当月发生洽商、签证随产值一起上报，未上报的视为乙方放弃该部分权益，自行承担。
增值税开票信息如下：
单位名称：中国建筑一局（集团）有限公司
纳税人识别号：9111 0000 1011 0717 3B
开户行及行号：招行北京分行营业部
银行账号：8601 8796 6110 001
地址及电话：北京市丰台区西四环南路52号 ***-********查看详情
（四）资金风险共担
1、鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对甲方未按时收到业主相应款项的情况下，乙方表示理解与宽容，并愿意与甲方一起承担资金压力，乙方也不要求甲方每月付款均按时足额到位。
2、乙方同意甲方按业主实际支付给甲方的比例来支付其进度款，此时也应扣留资料保证金和质量保证金。任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。且乙方自愿放弃本合同内甲方延期付款违约金及利息。
3、乙方应当具备一定承担风险的能力。如果乙方承担的分包工程施工中，乙方向甲方所递交的索赔要求，在甲方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则乙方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成甲方已经无法全部或部分得到工程款，甲方亦将不会支付乙方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使乙方的结算数额已经获得甲方的批准。
六、工期要求
1、开工日期
■根据甲方要求
□具体开工日期：年月日；
2、完工日期
■根据甲方要求
□具体完工日期：年月日；
3、工期总数为：
年月日-年月日，共 日历天；
总工期和阶段工期已经考虑包括法定节假日和不利的天气条件以及施工工序间不可避免的交叉作业影响；高考、中考期间政府对施工的限制；重要活动等因素在内。
乙方必须按甲方总控进度计划施工，确保每周之工作均在甲方之总控进度计划内完成；如果乙方不能按甲方总控计划完成其工作，乙方必须按甲方指令无偿追加各项投入，以达到甲方的合理工期和质量要求要求为止。如乙方再追加人力、物料及机具后仍不能达到甲方、业主之合理要求时，甲方有权另行聘请其他分包商承建，相应费用从乙方合同价款中扣除。
如出现地下埋藏文物或地下障碍物需要停工，按本合同有关工期顺延规定执行。
除本合同规定并经业主方、甲方批准的工期可作调整外，如本工程不能按合同约定完工交付，乙方应承担全部责任，并赔偿工期延误造成的一切损失，包括但不限于对整体工程竣工、开业、经营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失，并承担不少于每天10000元的罚款（罚款交付于甲方）罚款金额最高不超过合同价款的10%。
七、工期延误
因以下任何一项原因造成乙方延误实施分包工程的，经甲方项目以经理书面形式确认同意乙方顺延工期时，分包工程的节点工期可相应延长：
1、非乙方造成工程延误，而且甲方根据总包合同已经从业主获得与乙方合同相关的竣工时间的延长；
2、甲方未按约定时间提供开工条件、施工现场等造成的延误；
3、甲方发出错误的指令或者延迟发出指令确认批准造成分包合同工期延误；
4、不可抗力【有关定义见第八条】等其它非乙方原因造成分包工程的延误；
5、开挖过程中遇到不明物体、古建遗址、由地质研究价值的化石或物品、残旧危险爆炸物、古墓、历史文物等，政府有关部门发掘、处理此事造成的工期延误。
乙方在上述任一事件发生后的2天内，就延误的工期以书面的形式向甲方提出报告。如果索赔事件具有持续的影响，则乙方应每隔2天发出一份报告，事件影响结束之日起10天内提交最终报告给甲方商务部门。甲方在收到报告后30天内就报告内容予以答复或提出修改意见，否则视为已经同意。
八、不可抗力
（一）不可抗力定义
不可抗力指业主、甲方、乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出一般防范能力的事件。此类事件的发生给合同一方的履约造成不可能或减弱。不可抗力包括：
1、地震、洪水、海啸、飓风、台风、剧烈雷击等天灾以及恶劣气候；
2、战争、敌对行动【无论是否宣战】；
3、叛乱、暴动、军事政变、内战；
4、暴乱、骚乱、游行示威或混乱【乙方自身及相关联的人员内部并且是从事本工程而发生的事件除外】
5、空中飞行物体坠落；
6、音速或超音速飞行物或装置产生的压力波；
7、由于法律法规的变更或后续颁布的法律法规导致本合同在法律上不合法。
不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并根据总包合同的约定处理。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，乙方应每隔3天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
二、不可抗力责任承担
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法分别承担：
（一）下列费用由甲方向业主索要回来以后支付给乙方：
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害；
2、停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用；
3、分包工程所需清理、修复费用。
（二）乙方人员伤亡由乙方自身负责，并由乙方承担相应费用。
（三）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担。
（四）延误的工期相应顺延。
因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
九、变更与变更计价
如果甲方认为有必要对分包工程或其中的任何部分的形式、质量、数量做出变更或调整，甲方有权指示乙方进行以下任何工作，乙方应遵照执行。该指示应该包括来自业主、设计、监理单位的设计变更、洽商、指示等。
1、增加或减少合同中已经包含的工作量；
2、改变工程做法、材料；
3、改变分包工程任何部位的标高、位置或尺寸；
4、改变施工顺序或时间安排；
5、为确保工程质量和工程竣工而必需的任何附加的工作。（甲方合同外指令增项）
上述变更指令发出后，双方应继续履行本合同，本分包合同不能因以上变更而失效或者作废。因变更而导致合同价款发生变化则按相应条款规定调整。
如果上述变更是因为乙方违约或乙方自身原因造成甲方不得不发出变更指令，则任何此类变更后增加的费用由乙方自己承担。
乙方在任何情况下无权利对合同工作内容提出变更，更不得在施工中擅自改变材料做法、进行未经甲方许可的施工作业。
如果变更仅仅造成工程量发生增减，则其固定综合单价不变，仍按原合同固定综合单价执行。
如果合同中没有适用于变更工作的价格，则双方协商一个甲方认为合理的市场价格。
十、技术质量要求
（一）总则
1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供人力、材料及机械，安排组织本分包工程的施工作业，确保施工质量满足规范和设计要求；
2、乙方应选派业务水平较高、经验丰富的专业施工技术人员和操作人员在本工程施工；
3、施工作业人员需持有有效劳动局和建委颁发的上岗证，并提供加盖单位章的复印件，报甲方备案；
4、除本合约约定内容，本分包工程质量要求见甲方确认的施工方案。
5、乙方确定派进现场的具体技术、质量人员数量表上报甲方，并派专门人员进行现场垃圾清理。
（二）标准与规范
施工质量及所用材料应满足现行设计图纸国家与地方标准、规范以及行业规范标准要求，具体详见附件4。
（三）施工质量要求
1、合格，并须同时满足合同文件、设计图纸、技术规范及施工方案要求；
2、施工中乙方必须认真执行中华人民共和国技术规范、设计图纸、本工程施工组织设计的规定，建立健全质量保证体系，乙方在施工过程中每分部、分项工程严格执行三检制，健全质量日常检查制度，作好自检记录并及时向甲方上报，确保本工程施工质量满足规范和设计要求。为达到上述标准乙方所采取各种措施的费用均包含在合同价款中；
3、本工程质量应达到本合同规定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因乙方原因致使本工程质量达不到本合同规定的标准，乙方应承担违约责任，并接受甲方对乙方执行业主对甲方的相应处罚规定；
4、乙方应配备专门资料员，根据甲方要求（包括数量、质量等）提供相应施工资料，并负责组卷，全部工作完成后向甲方提供满足上邀档案馆条件的五套竣工资料及竣工图以及可编辑的电子版文件一套。
十一、材料管理
（一）计划管理
1、所有物资、设备须经过甲方书面同意后方能进场；
2、进场后一周内，应向甲方提供工程所需主要材料物资供应计划书，以满足施工进度计划要求；
3、进场的物资材料应满足甲方制定的月计划、周计划施工进度要求；乙方每月25日前向甲方上报下个月所需的材料月计划表，乙方每周日前向甲方上报下周的所需的材料周计划表。
4、所有材料进场前，乙方需提供相应的合格证、生产许可证、出厂证明、复试报告等合法资料，否则不得进场；
5、物资、材料的进场后的申报程序执行工程所在地相关标准；
6、所有进、退场材料物资应提前48小时向甲方申报物资进、退场计划，经甲方相关人员签字同意后，由乙方向甲方申请填制生产要素出入许可证，报至甲方项目经理部相应部门确认后，方可组织物资进退场；否则严禁进退场。
7、生产要素出入许可证一式四份，需明确进出场时间、车号、物资名称、进出场理由及乙方负责人签名。
8、甲方供应的设备的质量、品种、规格、型号应符合设计要求。为了方便使用，甲方供应的物资设备，货到后双方共同验收合格后，由乙方负责卸车、搬运至仓库或指定地点，并办理领用手续，由乙方自行保管使用，费用已包含在报价中，不再另行计取采购保管及二次搬运等费用。由于乙方施工浪费或现场保管不善，造成丢失或损坏，均由乙方负责，工期不予顺延；
（二）仓储管理
1、由乙方自行负责对材料加以妥善保管，防止人为破坏、偷盗以及不利自然条件的侵蚀，费用自理。如果乙方未采取适当的保管保护措施，甲方有权指派他人完成。所发生的费用无论多少概由乙方承担，对此乙方不得有任何异议；
2、进场物资堆放地点，必须经过甲方批准,服从甲方的统筹安排；
3、现场物资堆放、标识等须符合甲方的有关管理规定；
4、材料存放要求：
（1）材料存放环境要符合干燥通风的要求。甲方提供库房场地，乙方建造其围护结构及房内设施；
（2）材料包装必须密封，表面应有明确标志标明材料各组份名称，生产日期及有效期。
（3）材料严防日晒雨淋，远离火源，避免碰撞，乙方在库房外自备消防设备及防火标识。
十二、现场及人员管理
乙方应遵守国家、行业、地方以及甲方有关现场安全文明施工的各项管理规定，在设施的投入、现场的布置等各方面严格按照甲方的规定，并符合甲方的CI要求。
现场施工人员必须统一着装，统一配戴安全帽及胸卡。施工人员须持证进出现场。
现场不允许出现宣传乙方单位的标识、标语。
乙方所有现场施工人员【非工程所在地户籍人员】需持有工程所在地劳动局核发的诸如，外来人员就业证、驻地派出所办理的暂住证、卫生防疫部门合法的健康证等。乙方承担上述证件不齐而造成的责任，因此给甲方造成损失也由乙方承担。办理证件所需费用乙方自理。
乙方应该采取一切合理的措施防止其人员发生任何违法犯罪或妨害社会治安和公共安全的行为，并有完全的责任和义务保护周围其他人员和财产免受上述行为的危害，由此造成一切后果由乙方负责。
严格遵守有关消防、保卫、交通安全、环卫社会治安方面的规定。凡是由于乙方在上述要求贯彻执行不得力而造成的一切事故、灾害，其经济及法律责任由乙方独自承担。由此造成甲方的损失由乙方赔偿，此外甲方有权对其进行处罚。
十三、甲方一般职责
1、项目经理：
2、技术负责人：
3、提供定位轴线；
4、向乙方提供施工图纸、地质勘察报告，组织进行施工技术交底；
5、审核乙方的施工组织设计（施工方案），但甲方的审核并不能免除或减少乙方所应承担的责任；
6、提供现场临水临电设施（包括一级配电箱/二级配电箱、消火栓、水源），在此之后的所有实施本工程所必需的临水临电设施均由乙方负责提供；乙方应厉行节约，甲方有权随时抽查监督乙方用水用电行为，若发现有浪费或不良使用行为，甲方有权重罚；
7、审核乙方完成的工作量；
8、负责协调乙方与现场其它分包商、施工工序之间的关系；
9、及时向乙方提供施工所需指令、指示、洽商等相关施工文件；
10、为便于乙方车辆顺利进入现场，甲方向乙方详细告知工程项目地理位置以及周边明显标志性建筑物；
11、审核并接收乙方提交的符合规范标准、并符合甲方要求的竣工资料与竣工图，负责将本工程竣工资料与竣工图移交业主及工程所在地城建档案馆，但甲方审核并不能免除或减少乙方所应承担的责任；
12、负责接洽政府及地方对施工现场的检查，将政府要求及时通知乙方，所发生的费用由乙方按施工产值分摊；
13、提供现场临水、临电线路图；
14、提供现场乙方临时办公场地，但办公设施由乙方自行提供；
15、协调现场施工安排，确保场内运输道路的通畅；
16、提供清洗进出车辆的水源接驳点；
17、在施工现场供临时厕所设施，乙方并负责定期清理；
18、负责现场出入口的保卫工作。
19、为维护农民工利益，杜绝劳务纠纷，甲方有权监督管理乙方工人工资支付事宜。乙方如未按法律规定、政府部门要求、合同约定及时支付工人工资，甲方可将不超过当次支付额90%的金额直接发放到分包人工人，视为已支付乙方相应款项，其余款支付至乙方指定的法人帐户上；同时，如发现其未及时发放工人工资，初次发现，甲方监督其改正；再次发现，则视为乙方违约，计取*万元/次的违约金并从结算款中扣除。
20、因乙方集结人员到甲方总部、业主单位、政府部门等处讨要人工费导致甲方支付的费用（包括超额支付的费用），由乙方承担，甲方将从乙方的结算款中扣除，结算款不足的，乙方应将不足部分支付给甲方。
十四、乙方一般职责
1、项目经理：
2、技术负责人：
3、按合同约定及甲方要求的时间准时进场；严格按甲方审核同意的施工组织设计、甲方代表依据本合同发出的指令要求组织施工,根据甲方审核同意的月/周施工计划组织施工；
4、自备满足施工工期要求所需机具、工具及其它随身工具，特别约定除外；
5、自备符合规范要求的个人安全防护用品，如：安全帽、安全带、手套等；
6、乙方施工前七天需向甲方提供完整技术方案，其中应包括以下内容：
（1）施工依据现行国家技术规范、质量验收标准及其它相关规定；
（2）主要施工方法；
（3）根据工期要求和现场情况为每阶段施工安排的人力、物料及机械的数量及型号；
（4）提供每一阶段现场作业人员、管理人员数量；
（5）乙方现场管理人员组织结构系统和隶属关系以及通信联系方式；
（6）根据现场实际情况和可能出现的情况【包括有毒害环境作业】，所采取的保证措施。
7、负责协调处理与交通管理及城管等政府部门的工作问题；
8、向甲方提供施工人员名单（需经工程所在地建委外管处备案）及特殊工种的上岗证复印件（加盖单位公章）；
9、乙方负责提供除本合同约定的甲方提供资源和服务以外的所有实施本工程所需资源；
10、乙方应随时准备接受业主方、甲方对工程质量、安全、文明施工的检验、检查，并为检验、检查提供安全、便利条件；
11、负责将施工过程产生的建筑垃圾（如泥浆、弃土、渣土等）及时清运出施工现场并消纳，做到工完场清；否则甲方有权自行组织他人完成该项工作，费用从乙方款项中扣除；
12、负责现场自身施工操作面及自设仓储区、生活区的临时设施搭设拆除、消防保卫工作；
13、未经甲方许可，乙方不得私自在现场包括生活区私搭乱建临时用房或未经甲方同意擅用、拆改甲方现场的临时设施；
14、负责施工现场直至本工程正式移交给甲方时为止的临水临电等临时设施的保管、保护、维护，保证整个施工现场的临时设施能正常运行，有关费用及工期影响已包含在合同价款及合同工期内。如因乙方责任造成损坏应负责修复或照价赔偿；
15、未经甲方同意不得与本工程设计单位进行变更设计，确需变更时应先经甲方批准；
16、负责承包范围内地下管线、文物保护工作，因乙方施工而导致的现场内外各种管线、文物的破坏，乙方应承担相应责任及费用，延误的工期不予顺延；
17、每月23日前向甲方报送一式三份本工程完成情况月报表（包括形象进度、工程量和工作量）及月度施工进度计划、材料设备计划，并按甲方要求提交周进度计划及日作业计划；
18、应遵守工程所在地关于扰民的规定，承担因自身施工不当或违反操作规程等原因引起的扰民和民扰事宜的处理，凡因乙方原因造成的扰民和民扰，其责任和经济损失由乙方承担，乙方应确保甲方免于承担该等责任；
19、负责自身生活区及成本范围内工程的成品保护工作直至本工程结束，不得损坏其他方的成品、半成品，违反上述规定的责任和费用由乙方承担。分包工程交叉作业区域的成品保护工作由乙方自行协商解决；
20、乙方按本合同规定完成本合同内全部工作，整理齐全竣工资料后，向业主方、监理方、甲方提出子分部验收要求，其程序按国家规定及业主方、监理方、甲方要求办理；
21、必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备及用于本工程的材料和待安装设备办理保险并支付保险费用；
22、乙方雇用的任何员工或其他人员因乙方原因造成意外事故或伤害所引起的一切损失或法律补偿费甲方将不负责任；
23、负责本工程的保修工作，保修期及保修内容均按照甲方与业主合同的相应规定执行，保修期满后并不免除乙方自身施工质量责任；
24、乙方现场负责人需按时参加甲方项目经理部组织的有关安全、质量、进度、文明施工等方面的各种会议、检查活动，不得无故缺席。若乙方代表临时有其它紧急事物无法出席，须指派全权代表参加。会议所做出的决议、事项，双方需共同恪守，严格遵照执行。乙方承担任何因执行上述管理制度、规定不力或违反上述规定造成的一切损失及责任，并保证甲方免于承担因乙方过失造成的损失及承担的责任；
25、乙方应保障甲方免于承担因乙方过失、失误造成的任何人员伤亡、财产损失的全部责任和索赔，另外还应保障甲方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、抚恤费和其它相关开支；
26、乙方的食堂和宿舍需接受甲方的统一监督管理，并严格执行工程所在地卫生防疫有关规定，采取必要措施，防止蚊蝇、老鼠、蟑螂等疾病传染源的孳生和疾病流行，一旦食物中毒由乙方承担全部责任及费用。
27、按规定需办理的乙方现场施工与管理人员的各类证件的办证费用和外来人员综合保险费用。
28、按甲方要求及有关法律、章程及法规等要求，及时完成甲方所需文件，以便甲方能依据有关法律、法规规定申请及领取所需的许可证。
29、乙方负责保管自有及甲方移交、委托乙方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺，乙方应设置足够数量的值夜保管人员，以防现场材料丢失，所涉及费用包含于合同单价内。
30、承包范围内所有甲供料的卸车、装车（架料退还）现场整齐堆放和保管。
31、服从政府有关冬季除雪要求，及时清理周边马路上积雪。
32、乙方负责自身的人身保险、施工设备保险，乙方并负责办理国家规定需要为工人办理的一切保险。
33、乙方自行办理施工的合法手续，并交纳政府规定的有关费用，如因未办完或未办理相关施工手续而导致的损失由乙方自行承担，并赔偿甲方因此发生的损失。
34、乙方现场工人及管理人员应统一着装，统一佩戴安全帽、安全带及胸卡。胸卡有甲方统一提供，费用从乙方工程款中扣除。
35、施工中如果发生临时停水、停电，乙方应采取补救措施保证按计划完成施工，且不得要求索要任何费用。
36、任何关于本分包工程的变更和委托，乙方均应认真执行，不得以劳动力、材料、机械等原因不执行变更和委托；任何变更指示应有设计单位、甲方技术负责人签字才能生效，乙方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方承担。
37、乙方在施工过程中应保持施工现场清洁，对作业区内、加工场内、场区硬化地面及硬化场地上的零星材料及建筑垃圾应及时清理并运至场区内甲方指定地点；乙方应对从甲方处领用的各种材料整理堆放整齐，对易损材料应入库管理，对钢筋、架料等易丢失材料负责看护，并对材料丢失负全部责任；甲方安排乙方临时拆除的临时设施和材料退场后倒运至甲方指定地点。
38、管理人员：
乙方委派的现场项目经理及其主要管理人员必须有承担类似工程的工作经验；乙方任命的主要管理人员，被甲方接受后，在合同履约过程中，乙方不得随意更换，如因特殊原因需更换上述人员，须事先向甲方提出申请并提交拟任命的管理人员的详细资料，经甲方审查批准后方可更换，否则将被视为违约。
擅自更换管理人员，罚款100000元，擅自更换项目经理罚款500000元；如果在履约过程中，甲方认为乙方的管理人员不能胜任其工作，则有权要求乙方更换，分乙方应在3日内提交拟任命的管理人员的详细资料，经甲方批准后更换。如乙方在3日内未提出新的人选，或两次提出的人选都不能令甲方满意，将被视为乙方违约，甲方有权终止合同，按违约条款处理。在施工中，乙方必须服从甲方管理，甲方保留更换分包队伍的权力；
39、操作人员：
现场操作人员应该具备一定的施工经验，能正确并按时执行其所属任务。
电焊工、气焊工、信号工、电工及架子工等需要持证上岗的特殊工种均需持证上岗。
未经总承包人批准，擅自减少项目施工人员，罚款1000元/人天。
40、其他
因本工程业主要求的工期较紧，分包人需保证本工程在法定节假日期间的连续施工，并确保备选队伍资源状况表中可提供人力资源及机械数量的准确性，除不可抗力外施工人员不得少于备选队伍资源状况表中可使用人力资源数量。
乙方应按甲方要求配备满足工期要求的相关施工人员，由于施工人员不足导致的工期滞后，按照违约处理。
乙方应配置足以满足工程进度/质量/安全的设备/机具/工具/物资/材料/器材/设施等。若乙方在上述资源配置上满足不了现场施工生产需要,应无条件增加配置,并且不得以此为借口,向甲方单位索要任何额外费用。
如果乙方对甲方要求增加资源的指示拒绝执行,乙方有权自行组织相应资源,所发生的费用从乙方总价中扣除。
乙方应无条件签署甲方发放的施工计划、方案、工作联系单、会议纪要、安全技术交底、工程相关往来文件、按甲方管理规定进行的处罚单等文书文件，如有拒签，每次罚款1000元，并视同文件已下乙方，拒签超过3次视为违约。
41、乙方应保障甲方免于承担下述有关的全部损失和索赔:
（1）任何乙方过失造成的人员伤亡；
（2） 任何财产损失；
（3）任何乙方与其它单位的经济、法律纠纷。
上述事件系在工程实施期间以及修补缺陷过程中引起或发生的,乙方还应保障总甲方免除为此及与此有关的一切索赔/诉讼/损害赔偿/诉讼费/和其它开支。
42、甲方制定的《工程整体进度计划》【其绝对工期】作为控制与考核乙方工期的合同有效附件，乙方须完全地执行；
因乙方原因未按合同约定的时间竣工【总承包人已确认工期延误】，其延期罚金为：每延期一天罚款10000元，并承担业主因此对甲方的全部罚款；
本工程质量标准：本工程质量目标：确保本工程质量“合格”标准，分部分项工程一次验收合格率100%，工程质量标准还须符合总承包人的技术标准。
1)达不到合格标准的，乙方的履约保证金全部归甲方所有，并承担由此对甲方人造成的一切损失。
2)施工过程中发生可修复的质量缺陷，对乙方处以￥10,000.00～￥50,000.00元罚款。
3)施工过程中发生不易修复的质量缺陷，对乙方处以￥50,000.00～￥100,000.00元罚款。
4)施工过程中发生质量事故，对乙方处以￥100,000.00～￥200,000.00元罚款，并由乙方按设计处理方案修复或重建，达到甲方的质量要求。
5)施工过程中发生重大质量事故，乙方的履约保证金全部归甲方所有，并承担由此对甲方造成的一切损失。
6)除承担以上处罚外，还应承担业主因此对甲方的全部罚款。
43、施工中须认真按本工程的技术规范及中华人民共和国有关混凝土结构的技术规范要求，达到建设单位、甲方、监理单位及当地政府主管部门要求；
（1）施工中下道工序施工将覆盖上道工序的，则上道工序必须先行验收，并作书面记录，否则不得继续施工；下道工序由其他承包人施工的，则上道工序由甲方组织两家承包人验收交接上道工序，并作书面记录，验收记录由乙方准备，各方签字确认。
（2）不同承包人的工序之间作业有交叉的，其先后顺序由总承包人决定，未经总承包人同意抢先施工，造成工程质量缺陷或其他承包人完成自己的工序承担额外费用支出及工期延误的，由总承包人决定责任单位拆除已完工序并由责任单位赔偿其他承包人损失。
（3）任何一个工序或分项工程在完成一个基本单位后，甲方进行质量检查，填写《质量检查及处理意见表》，出现的质量问题由甲方签发《质量整改通知单》，并跟踪落实整改情况。
（4）如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及**市的施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方,乙方应以标准较高者施工；
（5）乙方合同内明确的施工项目，其各时期及各阶段（包含交工）均需甲方各相关部门查验后，方可确认其完成。对于乙方撤场后，本应是乙方施工范围内的遗留问题，乙方应积极处理，如未按甲方要求处理完成，甲方有权利找第三方处理，所有发生的费用及造成的损失均由乙方负责。
十五、授权管理
1、双方就乙方领用甲方提供材料的唯一授权人及甲方发放乙方材料的唯一授权人约定，具体详见附件6。本工程所有甲供料的领用单必须同时具有上述二人的签字；
2、对于本工程承包范围外发生的零星用工、零星机械台班，双方约定：甲方的项目经理仅有对施工工作的确认权；涉及该工作的工作量及金额必须至少得到甲方项目经理、商务经理、现场经理书面签认，方能作为该工作结算的依据；在施工过程中可能发生的签证、索赔事件，乙方应在准备施工前 3 天内向甲方 提出书面申请。在收到甲方签字的分包现场签证指令单后进行该项工作，乙方的申请内容须包括按甲方规定的格式填写的工程联系函或任务书或口头指令形成的文字依据。乙方完成该项工作内容后，在 3 天内提交详细的完成情况及证据资料签证单的格式填写工程签证单报甲方审批，甲方对现场完成情况进行核查确认。乙方超过期限，甲方将视为其放弃签证、索赔的权利。有工程量的应尽量按工程量分项计量，若发生以工日数为计量单位的签证，则按普工 150 元/工日，技工 260 元/工日计。若乙方提交的签证单，没有详细的证据资料或完善的签证、索赔单据，甲方可同样视为放弃该项权利。本工程承包范围内乙方承诺不发生零星用工及零星机械台班；
3、涉及变更合同价款、计价方式、结算等条款及签署合同、补充协议，双方对价格进行确认，办理结算文件，须经甲方项目商务经理、执行经理、项目经理签字并加盖甲方与本合同相同印章或甲方章后生效。上述变更条款及签署合同、补充协议、价格确认及结算文件办理等仅有甲方项目管理人员签字无甲方印章或章，不发生合同变更效力，不产生合同效力、对合同双方无约束力。
4、甲方项目章用于双方往来函件、会议纪要、工程实体洽商变更、工程实体签证等，用于经济合同无效
十六、检查与验收
1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件；
2、工程质量达不到约定标准的部分，甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；
3、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的发生的费用由甲方承担，相应顺延工期；
4、因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的费用，由甲方承担；
5、隐蔽工程和中间验收：
（1）工程具备隐蔽条件时先由乙方进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。甲方组织业主、监理单位进行验收。乙方准备验收记录，验收合格，甲方、监理单位在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收；
（2）甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时告知乙方；
（3）经甲方、监理单位验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，甲方、监理单位在验收记录上签字，乙方可进行隐蔽或继续施工。
6、重新检验
无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。
十七、环保与职业安全
1、本合同双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护的法律、法规，努力营造绿色建筑；
2、乙方在施工作业过程中满足甲方制定并经国家权威部门认证的ISO14001和OHSAS18001的要求，保证施工生产符合相关标准的要求；
3、乙方进驻现场员工需接受ISO14001环境管理、OHSAS18000职业安全卫生知识的教育培训；严格按照相关标准贯彻实行，以保证施工工程质量、人员安全、环境保护处于良好的受控状态，并满足国家相关要求。
4、乙方在运输材料【包括废料】、机具过程中应执行工程所在地关于禁止车辆运输泄漏遗撒的等规定；
5、乙方须采取有效措施，防止运输机械噪声超标或机械漏油污染环境。运输车辆要定期进行噪音检测。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施；
6、车辆进入现场禁止鸣笛；
7、《职业安全卫生与环境管理协议》详见附件5。
十八、安全施工
1、进入施工现场人员应与本项目安全部门密切配合听从指挥，搞好安全工作；
2、上岗前进行安全教育，考试合格后持卫生健康证方可上岗，特种作业应有特种作业证；
3、凡是进入现场的施工人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带；
4、施工现场严禁吸烟、使用明火；
5、工地配备一名专职电工，负责现场接电，严禁非电工接电；
6、现场应备有必要的防火器材，如泡沫灭火器或干粉灭火器；
7、运输车辆应按指定路线行驶，装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，防止污染交通道路。否则由甲方指定人员代为清理，费用从乙方当月工程款中扣除。
8、施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。
9、工地人员管理：除工地保安人员及必须的值班人员外，不允许任何人任何时候住在施工区域任何地方。
10、场容管理：
（1）场容管理人员可外聘或由甲方提供（乙方不能拒绝），且须服从甲方代表的管理及考核。
（2）场容管理人员的职责：指挥车辆行驶路线及停放位置；检查建材是否推放整齐及是否在规定范围内。
11、禁止吸烟规定：生产区域严禁吸烟，经甲方或监理发现，每次扣工程款100元。
12、安全标牌：现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安全警告牌。
13、现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全，有色标有编号。
14、消防要求：施工现场应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人。各类消防设施完好，配备合理；油库、危险品仓库等重点部位应配备足够数量种类合适的灭火器，木工间、油漆间等每25平方米建筑面积配备一只灭火器，非重点仓库等建筑物区域每100平方米建筑面积配备二只灭火器，脚手架每层配备灭火器。分包人必须严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护，并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品，易燃易爆物品均设有专间和专人负责，配备适合的灭火器，并要醒目易取。
15、生活区需要有专人看管，应配备合适、足够的消防器材，并有专管人员做到责任到人，用电等设施要定期巡查，不允许在宿舍中使用任何取暖用电设备，包括但不限于电褥子、电暖气等，严禁私拉私设电线、电缆，如由于用电问题带来的火灾等事故，由乙方负责；由于整个宿舍区临近居民区，乙方要加强对自己工人的管理，防止发生扰民事件，如由于乙方扰民，发生的一切事件由乙方自身负责解决；
16、生活区水电费用乙方自行负责，由甲方从当期工程款中按哈尔滨市主管部门之价格按实扣除；
17、《安全生产与消防保卫协议》详见附件6。
十九、技术资料
1、乙方应严格按哈尔滨市标准《建设工程文件归档整理规范》（DB23/328-2001）的规定，及时、真实、准确地提供完整而规范的技术资料。乙方对资料的完整性、真实性负责。在资料不齐全时甲方有权扣留部分工程款抵押；
2、如果政府、社会在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求，乙方有义务竭力满足，不得以任何借口拒绝、推诿。
二十、合同文件组成与解释顺序
1、补充协议书 [若有时]；
2、本分包合同书；
3、明确双方职责的会议纪要、往来函件；
4、甲方制定的施工方案；
5、本合同所列规范、标准；
6、甲方制定的施工总进度计划；
7、招标过程中议标记录等。
二十一、合同使用的语言文字及适用法律
1、合同语言：本合同文件使用汉语。
2、适用法律法规：
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国建筑法》
《建设工程质量管理条例》
《房屋建筑工程质量保修办法》
其它现行法律/法规和规范性文件[含工程所在地地方行政法规]
二十二、违约
1、合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失、后果、责任，概由违约方承担；
2、除非甲乙双方协商终止本合同，否则违约方承担前述违约责任、损失后仍需严格履行本合同；
3、不允许非法转包本分包合同工程。对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金，逾期支付违约金应承担违约付款责任。并且债券转让不发生法律效力。
4、乙方未能按甲方要求提供增值税[专用]发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。
二十三、竣工结算
1、分包工程完工验收后，并且乙方按合同规定提交所有完工验收资料，乙方向甲方提交结算报告及完整的结算资料，双方按本合同规定进行结算；
2、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后21天内进行核实后，甲方与乙方办理最终结算。乙方有义务协助甲方办理自身施工内容的结算工作。甲方与乙方办理结算的基础为甲方能够从业主方获得相应费用；业主方不予支付的内容乙方不得要求甲方予以支付；
3、甲方乙方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同关于争议条款的约定处理；
4、延期支付的工程款不计取利息。
二十四、提前退场
1、如果乙方在工程施工过程中的履约不能令甲方满意或者在质量、进度、安全、文明施工、资源配置等任何一方面不能令业主、监理满意或者由于业主原因提前终止合同，乙方便被认为无力承担本分包工程或其某些分项工程的施工，甲方有权重新发包。重新发包的费用从乙方合同价款中扣除；
2、提前退场结算原则：以乙方在现场实际完成工作量为基础，按合同约定固定综合单价及完成的工作量结算已完工程价款；
3、在此情况下，乙方应及时组织人力、物料及机具在甲方规定的期限内退场，乙方不得有以下行为：
（1）索要任何名目的“退场费”、“遣散费”、“补偿费”；
（2）对结算问题纠缠不休；
（3）纠集、唆使工人闹事；
（4）蓄意破坏、损坏现场设施，材料及工程成品；
（5）隐匿、私藏、转移甲方的材料物资；
（6）影响工程正常施工。
二十五、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，技术资料齐全有效，履行完保修职责，保修期结束，本合同即告终止。
二十六、争议与裁决
1、双方发生经济合同纠纷时，甲乙双方通过协商解决，协商解决不成的甲乙双方约定提交到合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决；
2、本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。
二十七、文物和地下障碍物
1、正式开挖前，甲方向乙方转交由业主提供的地质勘察报告以及地下管线埋设示意图（或交底资料）复印件各一份，以供乙方施工参考。甲方不对此类资料的准确性负责，对此乙方不表示任何异议；
2、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物，其他有考古、地质研究等价值的物品，乙方应保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方及业主并按文物管理要求采取妥善保护措施及协调有关事项，乙方按文物部门要求配合挖掘工作。有关费用由乙方与业主自行商议。如发现后隐瞒不报致使文物遭受破坏或被哄抢、私分，由乙方依法承担相应责任；
3、施工中发现被怀疑为有危险的爆炸物；走向不明的管线、管沟、防空洞时乙方应立即停止施工并立即报告甲方，甲方报告给公安机关，按公安机关的要求采取妥善保护措施。若乙方疏忽大意未能及时发现或发现后继续施工为及时报告或自行处置，造成一切后果和责任由乙方自行承担；
4、施工中发现不明管线、防空洞等，乙方应立即停止施工并向甲方报告，待政府市政管理部门调查处理。若明确为废弃物后方可继续施工，相关处理费用在合同价款中已综合考虑。若需采取易地保护措施或需全部或部分继续留存的则待甲方与业主或其他单位协商后处理。
二十八、未尽事宜
本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议、会议纪要、谈判记录等形式解决。
二十九、其他条款
1、双方承诺不将本合同成交价格透露给任何第三方；
2、本合同所述之内容与条款只限于凯盛源广场一期工程临建CI 工程使用，乙方不得将本合同内容细节透露给任何第三方；
3、本合同履行过程中，如果政府部门要求工人工资由甲方集中支付，甲方和乙方应按照政府要求执行；
4、本合同正本一式两份，具有同等的法律效力，双方各执一份；副本一式三份甲方保留三份；
5、签订地点：辽宁省沈阳市沈河区青年大街209号夏宫城市广场1号写字楼12层；
6、签订日期：年月日。
二十九、补充说明
（本页为签字盖章页，无正文）
总包方： （章）
法定代表人或委托代理人：
账号：
电话：
传真：
住所地址：
邮政编码：分包方： （章）
法定代表人或委托代理人：
账号：
电话：
传真：
住所地址：
邮政编码：
附件2：
报 价 单
分包单位名称（加盖公章）：
序号工作内容名称单位数量单价（元）其中合计备注
人工费
1大门立柱更换喷绘布组1
2监理一部个1
3监理二部个1
4工程部个1
5经济部个1
6工程经理室个1
7工程内业室个1
8办公室个1
9工程一部个1
10造价咨询个1
11会议室个1
12物业办公室个1
13男卫生间个1
14女卫生间个1
15厨房个1
16库房个1
17小餐厅个1
18餐厅个1
19项目部门牌个22
20可移动彩钢板围挡m170
21生活区标语㎡92.47
22生活区标语㎡30.96
23二维码㎡24.95
24侧面LOGO个6
25围挡布维修次2
26富强牌个4
27销售中心外漏点发光字+背景墙精工字套1
283米落地字套1
29项目部楼顶钛金字套1
30变压器防护栏㎡760
31矿棉板吊顶㎡332
32集成吊顶㎡63
33PVC扣板㎡134
34草坪字套1
35草坪字套1
36项目大门门口字套1
37食堂管理制度个1
38食堂工作人员管理制度个1
39中建蓝乳胶漆桶2
40门型展架套8
41项目部横幅标语㎡29.7
42旗杆制作套2
中国采招网（bidcenter.com. cn'）43旗杆底座制作套2
44落地旗面4
45桌旗套2
46相框个2
47窗帘㎡280
48集装箱宣传㎡20.57
49变压器防护栏宣传㎡200
50安装中国建筑大门套1
51制作生活区小门套1
52环卫工人休息驿站㎡2.8
53会议室代表作个5
54水泵房侧山LOGO㎡5.78
55水泵房2A喷绘布标语㎡10.78
56LED电子屏个1
57公示牌个2
58中建标识个200
59第一次修大门㎡52
60第二次修大门个2
61大门楼个1
62大门楼个1
638米大门个6
64大门楼个2
65彩钢围挡安装m1100
66大门侧形象墙个4
67修围挡次6
68施工公示牌个2
69钢梯个12
70条幅个1
71条幅个1.00
72条幅㎡16.20
73围挡制度㎡36.00
74报警电话个2.00
75门卫制度个2.00
76条幅个4.00
77一级配电箱㎡1.31
78配电箱中建标个20.00
79配电箱责任牌个40.00
80配电箱闪电个40.00
81吸烟亭制度个1
82司旗+国旗个3
附件3：
履约责任承诺书
致：中国建筑一局（集团）有限公司
我 作为凯盛源广场一期工程的临建CI分包方，为了优质高效完成施工任务，在完全履约《临建CI分包合同》中我方的义务的同时向贵司作进一步承诺。并在此声明：本承诺书与施工临建CI合同具有同等法律效力。
1、我司所签订合同条款已充分考量，为双方洽商一致后的真实结果，对前期的资金投入已有充分准备，合同价款为有正当行业利润的合理承包价，不要求贵司支付未经业主结算的工程费用。我保证不以任何理由中途停工，忠诚全面的执行本项目临建CI承包合同。
2、为了保质保量的完成该项目，合同签订后我司驻现场项目负责人（临建CI队长）（姓名）、技术负责人（姓名）作为本工程主要管理人员，同时保证安排质检员（姓名）、专职安全员（姓名）、专职临建CI管理员（姓名），自开工之日起至工程竣工验收将常驻现场，严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理，约定人员于年月日前不到齐同意由贵公司派入，工资按实发金额双倍由贵公司扣除，到现场管理人员无专业证书视为没有到场。
3、我作为分包负责人，保证每月在工地不少于15天，自行离开工地自愿接受元/天的违约金；驻现场管理人员每月在工地不少于24天，自行离开自愿接受 元/天的违约金。3日内以现金形式交至项目部，逾期未交的从履约保证金中双倍扣除。
4、我司承诺驻现场管理人员、施工人员保证服从贵司管理，听从贵司派遣，如不服从管理、不听从派遣或发生违纪违法事件，自愿接受 元/次的违约金。3日内以现金形式交至项目部，逾期未交的从履约保证金中双倍扣除。
5、我司承诺按照施工图纸、合同条款、工程建设标准对该工程的施工进度、质量、安全和文明施工全权负责，并愿意承担由于施工进度、质量达不到要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。
6、同意按万元缴纳履约保证金，以承担施工过程中的过程管理责任。
7、保证按照贵司相关管理制度严格进行管理，确保不给工程承包单位带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷，若因我司负责经营管理的项目导致工程承包人承担的所有民事赔偿损失由我司承担，并以履约保证金及项目的应收款项作为担保。
8、保证本项目相关人员按时参加项目部组织的各项会议，对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告、不得有所隐瞒，双方相互沟通，缺会的同意接受罚款800元/人/次，3日内以现金形式交至项目部，逾期未交的从履约保证金中双倍扣除。
9、本人承诺贵公司现场管理人员及监理人员开具的罚款单及整改通知单及时签收并且及时整改，不签收同意接受罚500元/次，3日内以现金形式交至项目管理部，逾期未交的从履约保证金中双倍扣除。
10、若因现场施工中本人承包范围出现的问题遭投诉，同意从履约保证金中扣除罚款1000元/次。
11、本人承诺按照合同约定工期于 年 月 日完成竣工交付，若未完成，保证金 万元及本人承包除人工费（人工费按建筑面积每平米 元计算）以外的合同价款一并由贵公司扣除，并且承担由此给贵公司造成的损失。
12、本人承诺除贵公司供应材料质量原因以外的一切原因导致质量责任由本人承担赔偿及维修，并且本人所有工人安全责任及事故赔偿。
13、本人同意于年 月日达不到，自愿放弃承包权，由贵公司直接接管工人队伍，保证金万作为罚金贵司不予退还。
承诺单位： （章）
队伍负责人：（签字）
年月日
临建承诺书
致：中国建筑一局（集团）有限公司
为了维护正常生产秩序，保障农民工的合法权益，杜绝上访事件的发生，维护我公司及贵单位的信誉，我临建CI公司做出如下承诺：
1、工人进场后，及时与工人签订劳动合同，工资标准不低于元/月.人，双方签字盖章（工人不会写字的按手印），并将劳动合同上报项目部临建管理员备案。
2、及时给项目部提供相应的临建资料，包括：进出场记录，身份证复印件，人员花名册，劳动合同，上岗证，考勤表等相应的临建资料。
3、认真执行月清月结制度，每月按时给工人发放工资。发完工资在工资表及考勤表复印件上盖临建公司公章、授权人签字后，上报项目部临建管理员，并把影像记录一并上交。
4、及时为我公司所雇用的临建人员办理相关证件，使之持证上岗，以确保工程施工质量。
5、落实我公司临建监督、管理职能，杜绝农民工上访事件的发生，如有类似事件发生由我临建公司负责解决。
6、临建CI合同签订后，及时进行相关备案，并返回到贵单位项目部备案。
承诺单位：（公章）
分包负责人： （签字）
年 月日
分包退场承诺书
我临建CI公司 凯盛源广场一期工程 项目部的工程已经完工，工人已全部撤场回家。我临建CI公司在该项目上所有雇佣临建工人的工资均以足额发放，如发生临建纠纷事件，由我临建CI公司全权负责，与凯盛源广场一期工程无关。
特此证明
临建CI公司（盖章）：
队伍负责人（签字）：
年 月日
附件4：
授权委托书
委托单位：
法定代表人（负责人）：职务：
委托代（表）理人：姓名：电话：
身份证号码：
我公司现委托为我公司在 凯盛源广场一期 工程的委托代表（理）人。
该代表（理）人在工程中的权限为：代表我方进行合同履行及施工管理，代表我方签署任何文件和处理与工程有关的所有事务等。
代表（理）人的行为，我方无条件接受。
授权单位：（公章）
年月日
附：代表人身份证复印件（复印件要加盖委托单位公章）
代表人签字：（签字笔样）
身份证扫描处（二代身份证双面）
授权管理
一、甲方授权
授权声明：我（项目经理）现授权（姓名）身份证
为本项目现场物资材料管理人，负责对接乙方物资管理工作，每次收发料必须经过甲方和乙方现场物资材料管理人共同签字确认予以生效。代签或者不签，甲方有权利拒绝乙方提出的一切领料要求，由此所带来的一切损失由乙方负责。
甲方项目经理：（签字）
甲方授权管理人：(签字笔样)
日期： 年 月 日
授权管理
一、乙方授权
授权声明：我（分包方法人）现授权（姓名）身份证号
为本项目现场物资材料管理人，负责对接甲方物资材料管理工作，仅授权管理人签字生效，严禁代签，由此造成的任何损失，由乙方承担。
乙方名称：（盖公章）
乙方法定代表人：（签字或盖章）
乙方授权管理人：（签字笔样）
日期：年 月 日
优先支付工人工资承诺书
（2019版）
致中国建筑一局（集团）有限公司：
在工程的施工过程中，若我方，需要雇佣和使用工人（包括民工）时，为保护工人的合法权益，优先支付工人工资，将保证做到：
1、我公司一定认真执行相关文件精神及合同约定，如期、足额支付工人工资，按月结清，不发生拖欠现象，并且保证按照国家、行业规定雇佣和使用工人，工资发放记录与进场人员花名册、考勤表一致，发放表以班组分类，工资将直接发给工人，由本人签字领取。
2、我公司在工程正式开工后，会及时与所属各施工班组签订用工协议、配合总包方开展工人维权教育、根据用工协议制订支付工人工资计划。
3、我司的分包单位雇用和使用工人的，我方将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付工人工资。如因我方未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠工人工资的，将由我方先行支付，总包方可从支付给我方的工程款中扣回相应款项。我方对农民工及劳务分包单位清偿拖欠工人工资工作负主体责任。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣工人工资行为，造成工人上访，及其他突发事件或公共事件，我方承担因此而引起的法律、经济等相应责任。
公司名称（盖章）：
法人代表或委托代理人（签字）：
项目经理（签字）：
日期：年 月 日
工人工资足额支付证明
（2019版）
致中国建筑一局（集团）有限公司：
我公司承揽 凯盛源广场一期工程 项目的 临建CI 工程施工，我司已按照与工人约定的工资标准及工人实际出勤足额支付了工人工资，至出具该证明之日止，我司未拖欠工人工资，详见工资支付台账。
特此证明！
出具人：（盖章）
法人代表或委托代理人（签字）：
项目经理（签字）：
年月日
