2019年“珍爱生命，铁拳护航”（县道安全隐患点整改第二批）整治工程招标公告 1.招标条件
本招标项目2019年“珍爱生命，铁拳护航”（县道安全隐患点整改第二批）整治工程以善发改设计[2019]368号文件批准建设，资金来源：为财政拨款。本项目概算总投资为824.2991万元，本次招标单项合同估算价（建安投资）为704.3944万元，招标人为浙江省嘉善县公路管理段。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量详见招标工程量清单，资格审查条件（最低要求）详见招标公告或招标文件。
2.项目概况与招标范围2.1 招标项目的建设地点：本工程位于嘉善县境内。
2.2 标段划分：本工程设一个标段。
2.3招标范围：2019年“珍爱生命，铁拳护航”（县道安全隐患点整改第二批）整治工程范围内的路基、路面、交通安全设施等的施工（详见工程量清单）
2.4 计划工期：本工程施工计划工期3个月，施工缺陷责任期24个月（自实际交工之日起计算）。
2.5本项目对X116（嘉兴交界-G302）、X201（大树-天凝）、X203（焦山门-大云）、X401（嘉善-西塘）、X402（丁栅-枫泾）、X403（干窑-洪溪）、X404（天凝-洪溪）、X405（洪溪-下甸庙）、X406（洪溪-三店）、X407（西塘-丁栅）、X408（丁栅-俞汇）、X409（魏中-俞汇）、X410（嘉善-新埭）、X411（嘉善-大云互通）、X412（杨秀泾桥-汾湖）、X413（沙塔浜-变电站）、X414（陶庄-芦墟）、X417丁新公路、范泾大道、X309（建有-份玉）等20条县道，共计231处安全隐患点进行整治。
3.投标人资格要求3.1 本次招标要求：
具有公路工程施工总承包三级（含）以上资质同时具有公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级（含）以上资质的施工企业；项目负责人资质要求：具有公路工程专业二级及以上建造师，另外具备有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书），且目前没有在建项目。
3.2 本次招标接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。否则均由评标委员会作否决投标处理。
4.投标报名及招标文件的下载4.1本工程实行资格后审，不进行现场报名，凡有意参加投标者，请于2019年9月5日至2019年9月29日下午15:00时止，通过嘉善县公共资源交易中心“招投标网络业务系统（网址：http://www.jszbw.com）”自主报名；
4.2本项目招标文件及电子清单（如有）和施工图纸通过嘉善县公共资源交易中心“招投标网络业务系统（ 网址：http://www.jszbw.com）”在报名后根据系统提示自行下载，下载时间为2019年9月5日至2019年9月29日下午15:00时止；
4.3招标文件（含施工图纸）免费下载。
4.4如有电子招投标系统的疑问，请咨询：杭州品茗软件有限公司：吴振行135*****637或嘉善县公共资源交易中心建设工程窗口：许主任****-********查看详情。
5.投标文件的递交5.1招标人不组织进行工程现场踏勘并不组织召开投标预备会。
投标人如有需要可自行前往现场踏勘（踏勘现场费用及安全责任由各投标人自行承担），如有疑问可以在嘉善县公共资源交易中心“招投标网络业务系统（网址：http://www.jszbw.com）”向招标人提出。
5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9月29日下午15：00时止，投标人应将投标文件递交至嘉善县公共资源交易中心二楼交易六室（嘉善县魏塘街道环北西路263号）。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒介本次招标公告同时在嘉善县公共资源交易中心网站（Http://www.jszbw.com）上发布。
7.联系方式招标人：浙江省嘉善县公路管理段 | 招标代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司 |
地址：嘉善县罗星街道白水塘路699号 | 地 址：嘉善县罗星街道阳光西路23号汇金大厦1301室 |
邮 编：314100 | 邮 编：314100 |
联系人：董 威 | 联系人：张 龙 |
电 话：****-********查看详情 | 电 话：****-********查看详情 |
传真：****-********查看详情 | 传 真：****-********查看详情 |
招标人：浙江省嘉善县公路管理段
招标代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司
2019年9月
附录1 资格审查条件(资质最低要求)
标段 | 企业资质等级要求 |
施工合同段 | 具有公路工程施工总承包三级（含）以上资质同时具有公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级（含）以上资质的施工企业； |
标段 | 财务要求 |
施工合同段 | 承诺提供不少于70万元人民币的流动资金①。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行 。 |
注：①由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书。
附录3资格审查条件（信誉最低要求）标段 | 信 誉 要 求 |
施工 | 1、不存在投标人须知第<1.4.3>项的情形； 2、<2016年>7月1 日以来，投标人无行贿犯罪行为①； 3、浙江省交通运输厅最新 1年公布的投标人信用等级未被评为 D级；或者无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级时，交通运输部最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级。 |
注：①投标人有行贿受贿犯罪行为的认定：由评标委员会通过中国裁判文书网查询完成（时间以法院判决书日期为准）。
附录4资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
项目经理 | 1 | 1、担任过三级及以上公路工程的项目经理（或项目副经理或项目总工），有公路工程专业二级及以上注册建造师证书（含经延续注册的临时执业证书），中级及以上技术职称，并具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书）。 2、拟委任项目经理未在其他在建项目上任项目经理。 中国采招网,（bidcenter .com.cn）3、近三年（自 <2016年7月1日>以来）拟委任项目经理无行贿受贿犯罪行为。 |
项目总工 | 1 | 有中级及以上技术职称，并具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书）。 |
注：1.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：由评标委员会通过中国裁判文书网查询完成（时间以法院判决书日期为准）。
2.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有 “在建合同工程”；
(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料， 否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
5. 投标人主要管理人员中项目经理的职称证书信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证书信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。
