垂直运输机械设备招标文件
承租单位（甲方）：中国建筑第八工程局有限公司
统一社会信用代码：********查看详情********查看详情X1
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层
纳税人种类：一般纳税人
电话：***-********查看详情
开户银行：中国建设银行股份有限公司上海六里支行
账号：********查看详情********查看详情5820
安拆单位（乙方）：
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
营业执照号码：
安全生产许可证号码：
税务登记证号码：
纳税人种类：
工程所在地备案证明：
开户银行：
账号：
分包商编号：
根据施工生产需要，甲方委托乙方在平度市金融商务中心项目（1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#住宅楼；10#商业楼及地下车库等）中完成对施工电梯的安拆任务，工程地址：北京路以南，杭州路西侧，规划圣达路北侧。双方本着安全第一、相互合作、权益均等的原则，为保证工作安全顺利进行，特制定本合同，以资双方共同严格履行。
一、工程概况与承包范围
工程名称：平度市金融商务中心项目（1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#住宅楼；10#商业楼及地下车库等）
工程地点：北京路以南，杭州路西侧，规划圣达路北侧
承包范围：施工电梯安拆
二、 合同额 暂定总价（含税）为人民币：元（ 大写 ）。其中，不含增值税价款为元，增值税金额为元，合同价款以最终的实际结算金额为准。
三、 工期
开工日期：暂定： 2019 年 月 日（具体安装日期以现场通知为准），竣工日期： 2019年 月 日（具体拆除日期以现场实际为准）。
具体节点控制根据施工现场具体要求，本工期随发包人的调整而调整，工程开工之前需要分包人施工或配合的工作，分包人必须无条件服从承包人的调遣、安排；主要控制点具体详见施工时现场人员的具体要求。本工程如果由于发包人原因需调整工期计划，则分包人的工期计划随之调整，分包人不得因此提出增加合同价款的要求。
四、 租用机械设备基本情况及安拆价格
楼号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 建筑高度（米） | 安拆费单价（元/台）不含税 | 增值税9%（元/台） | 合价不含税 | 合价含税 |
1# | 施工电梯 | SC200/200 | 台 | 1 | 110 | ||||
2# | 施工电梯 | SC200/200 | 台 | 1 | 110 | ||||
3# | 物料提升机 | SS100/100 | 台 | 1 | 45 | ||||
5# | 施工电梯 | SC200/200 | 台 | 1 | 70 | ||||
6# | 施工电梯 | SC200/200 | 台 | 1 | 70 | ||||
7# | 施工电梯 | SC200/200 | 台 | 1 | 70 | ||||
8# | 施工电梯 | SC200/200 | 台 | 1 | 110 | ||||
办公楼 | 施工电梯 | SC200/200 | 台 | 1 | 110 | ||||
公寓楼 | 施工电梯 | SC200/200 | 台 | 1 | 110 | ||||
合计 | |||||||||
备注：安装时用现场塔机，拆卸时用25T汽车吊。 | |||||||||
1、上述机械设备费用内容包括但不限于除甲方承担的机械水电费、设备安全防护费、钢筋砼设备基础费用以外的其它全部费用，具体为：设备进出场费、安拆费、顶升费、锚固费、锚固材料费、人工费、机械、工具用具费用、穿墙楼板打眼费用、设备验收备案、设备检验费、自二级箱至设备的乙方自配电缆和开关箱等临电费用、现场安全、文明及各种措施费用、调迁费、管理费、利润、税金、操作人员工资和人员食宿、生活水电、证件及工人意外伤害保险等与人员有关费用、不可预见因素和施工期间内市场变化、有关政策性调整与风险等所有相关费用。甲方不提供住宿，若甲方提供住宿，乙方应按照甲方规定缴纳房屋租金，并按照房间数量分摊水电费。本合同中的税金包括但不限于增值税、城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税（如有）、合同印花税（如有）等为开具发票所需要缴纳的全部费用。乙方需提供增值税专用发票，相关费用已经考虑在合同价款中。本合同单价均不随政策调整而变化，且不因现场条件、工程工期、工程量、市场的变化等任何因素而调整。
2、单价固定，不随任何因素的变化而调整。
3、甲方提前一天通知乙方，乙方在 3 天之内安装调试或拆除。
五、 结算方式及支付
4.1安拆费用的支付：设备安装完毕、经验收合格后30日内，付至安拆顶升锚固费的50%；设备使用完毕，拆除退场办理结算完成后，乙方开齐与结算值一致的发票，发包人与甲方结算已完成，分包人承担施工项目全部完成，分包人提交结算资料与承包人核对工程量，工程竣工结算定案（以加盖中国建筑第八工程局有限公司结算专用章3为准），结清往来账务后，分包人已开具与结算值总额一致的全额发票，且承包人与发包人的结算已定案，发包人支付至承包人结算值的95%后，承包人在十二个月内支付分包人工程款（扣除相关费用、罚款）至95%，留5%为保修金，各分部分项工程保修期（本工程保修金返还时间为整个工程竣工验收通过后两年）满后，无质量问题无息付清剩余保修金。支付工程款时，乙方附带正规发票及收款收据。以上付款均在满足本合同全部要求的前提下方才支付，否则甲方视情况，确定减付、缓付或停付。
4.2结算方式:固定单价。
4.3 承包人向分包人支付工程款时，分包人向承包人提供与工程款相同额度的税率为 3%的合规增值税专用发票，并准确填写发票内容，因分包人增值税专用发票填写有误，造成承包人损失的，由分包人全额进行补偿。分包人未能按照承包人要求提供增值税专用发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。承包人已经取得分包人合规发票，未经承包人允许，分包人不得随意作废或开具红字发票；分包人提供的发票导致承包人被税务机关调查，分包人有协助配合承包人做好调查、解释、说明工作的义务。就此造成承包人的损失由分包人一并承担，并负有民事赔偿责任。
以上进度款的支付以发包人付款为前提，承包人可根据发包人付款情况少付或延期支付。施工具有一定的风险，双方本着风险共担，利益共享的原则，结成合作伙伴，一致同意各项费用均应在发包人工程款正常支付的前提下，方才向分包人支付。如果发包人工程款欠付，分包人愿意相应比例部分待发包人支付后再支付。
18.4财务税务规定: 全部税金包含在分包人的合同单价内，分包人每次领取工程款时，携带以下资料：（1）增值税专用发票原件（盖发票专用章）；（2）增值税专用发票复印件“2份”务必盖公章；（3）税票复印件“2份”务必盖公章；（4）合同（合同第一部分即可、包括合同封面）复印件“2份”务必盖公章；（5）将账号、收款单位、开户行盖到收据背面或者提供机打账号、收款单位、开户行资料，收款账户资料不得手写；（6）发票需要在税务局网站验证真伪，将验证的界面打印并盖公章（步骤为：国家税务总局全国增值税发票查验平台，输入发票代码、发票号码、开票日期及不含税金额即可查询）。
4.4安全文明措施费
本合同安全文明措施费元，此费用包含在综合单价内，不单独支付。
六、 双方责权及违约责任
6.1甲方责权：
6.1.1保证在设备安装前达到机械设备进场安装条件。
6.1.2机械使用完毕，甲方应配合乙方的机械退场工作。
6.1.3审核乙方的营业执照、资质证书、安全生产许可证和操作人员的花名册和特种作业操作资格证书。
6.1.4负责对乙方机械操作人员进行真实考核。
6.1.5参与审定乙方编制的设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底，并监督实施。
6.1.6甲方发现乙方人员有违法、违纪、不能胜任工作或不服从管理的，有权要求乙方清退。甲方保留各租赁单位施工区域随时调整的权利，甚至解除合同。
6.2甲方提供设施:负责提供现场水电接驳点、承担机械水电费用、按照乙方提供基础图纸制作钢砼基础并承担费用、负责搭拆设备安全防护保证达到相应标准并承担费用。
6.3乙方责权及违约责任：
乙方现场代表： 联系电话：
6.3.1认真履行安全生产责任，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守工程建设安全生产有关管理规定，执行甲方有关安全生产的规章制度；
6.3.2负责对设备进行定位及基础预埋件的制作、安放。乙方应在设备进场前、设备基础施工前派驻现场技术人员对设备基础、基座位置、基础平整度等进行技术交底、旁站监督，保证设备正常使用。因交底、监督不到位，导致的返工、重做、维修等费用由乙方承担。
6.3.3在安装、拆卸、顶升、锚固之前，编制完成安装、拆卸、顶升、锚固、工程专项施工方案及安全事故应急救援预案、群塔作业方案，并按要求审批完成，并做好技术交底。
6.3.4严格按照操作规程安拆设备，设备安装完毕后负责设备的相关检测并进行初次保养，安装验收交给甲方后，由出租单位进行施工过程中的维修保养；
6.3.5施工现场至少配备一名专业技术人员及专职安全生产管理人员进行现场监督、指导，乙方技术负责人定期巡查。安拆过程中，每台塔机操作工人不能低于5人。作业前应对设备各部件及安全装置、吊具、索具、螺栓、轴销、现场等进行全面检查，确保情况良好，技术性能符合安拆、顶升、锚固作业的要求，并做好记录，严禁在不具备安拆顶升条件下安拆顶升设备。
6.3.6安拆、顶升、锚固作业应在白天进行。不得违背设备说明书及安拆方案上所列安拆条件；当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气，应停止作业。乙方应在甲方通知的时间内进行安装拆除顶升，不得影响甲方正常施工；甲方提前一天通知乙方进场安拆，乙方应在 3 天之内完成安装调试或拆除工作，每拖延一天罚款1000元/台，并承担给甲方造成的损失。
6.3.7施工升降机整机安装完毕后，乙方应进行整机技术检验和调试，各机构动作应正确、平稳、无异响，各安全装置应灵敏有效。各销轴连接的开口销必须牢固可靠。自检合格后，应出具自检合格证明，经技术负责人审查，履行签字手续。乙方技术负责人应向甲方进行安全使用说明，向甲方移交安装资料存档备查。
6.3.8乙方负责机械人员的安全教育工作，配备有相应操作证和特殊作业上岗证的操作人员，确保正常施工需要，并将操作人员的操作证原件或复印件加盖公章交甲方备案；若作业人员无特种作业上岗证或证书无效，每发现一人次罚款1000元，由此造成的一切损失由乙方承担。
6.3.9乙方提供营业执照、专业资质证书、机械安全报验、准用证明和机械操作人员上岗证原件及复印件（原件审核后返还，复印件加盖公司公章一式三份；做好网上申报等相应手续，提供安装和使用所需报上级主管部门的各项资料及其他所需材料，因不能及时提供安装和使用所需报上级主管部门的各项资料及其他所需材料造成甲方的各项损失，甲方保留追究权利；
6.3.10安拆顶升锚固过程中如乙方违章操作出现安全事故，乙方负完全责任；因乙方管理不善造成的人员伤亡及其他损失由乙方承担责任；
七．安全文明施工：符合国标机械设备安全检查标准，山东省安全文明示范工地、青岛市施工现场标准化管理样板工程。严格执行国家、山东省、青岛市施工现场相关安全管理规定；其他安全文明施工要求遵从安全管理协议书；满足招标人对现场质量、安全、文明施工、环境等管理要求。
八．机械供应方式与管理：该项目所用施工机械安拆的附属材料及设备均由乙方提供及负责保管。
九．违约责任：
9.1乙方须服从甲方转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人、工程师或有关部门发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任，每发现一次乙方向甲方支付2000元的违约金，同时乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
9.2如乙方存在违法分包、非法转包行为，乙方应向甲方支付合同额30%的违约金，并承担因此给甲方造成的经济损失（包括但不限于因乙方违法分包、非法转包行为导致诉讼或仲裁将甲方列为被告产生的诉讼费、差旅费、律师费、判决支付费用等）乙方应向甲方支付5000元/人.次的违约金，同时乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
9.3甲方所发的工作联系单及整改通知单等函件，乙方不得拒签、拒领。超过24小时未领取，每次罚款1000元。甲方将有权根据实际情况作出进一步索赔措施。甲方出具的罚款单超过24小时乙方不予领取或拒签，甲方有权直接从乙方工程款中双倍扣除。在施工过程中，甲方向乙方签发的罚款单（包括质量、安全等方面罚款）。罚款单无须甲方项目经理签字，仅甲方工程师签字即可生效。
9.4乙方的人员或其它出现的安全事故，由乙方自行解决并承担费用，甲方由此给予乙方一定的处罚，且乙方承担由此造成的甲方和发包人等的损失（包括经济的和名誉的）。
9.5因乙方不履行分包合同义务或未按分包合同约定完全履行义务的其他情况，导致劳动争议、知识产权、纠纷等将甲方列为被告的具体违约责任（包括但不限于因此造成的纠纷费、差旅费、律师费等费用），给甲方造成不利后果及经济损失全部由乙方承担，费用在工程款支付时扣除。
9.6由于乙方原因造成的政府罚款给甲方造成的负面影响每出现一次乙方向甲方支付10000元的违约金，同时承担由此给甲方造成的一切损失；
9.7如乙方没有完成或达到甲方下发的施工现场管理制度或安全文明管理制度的有关规定，甲方有权按照相关规定罚款且无须乙方签字认可。
9.8如因乙方不与工人签订劳动合同，导致乙方工人因劳动争议起诉甲方等情形发生，乙方应承担每人次5万元的违约金，并承担由此造成的各种损失。
9.9甲乙双方应严格遵守本合同，对合同未尽事宜，双方可根据《中华人民共和国合同法》进行协商。如一方违约，应由违约方承担所造成的一切损失。
十．不可抗力
因不可抗力造成的设备停使，损失各自承担。
十一、其它
11.1双方本着风险共担，利益共享的原则，结成合作伙伴，一致同意各项费用均应在业主工程款按总包合同正常支付的前提下，甲方向乙方支付。
11.2未经中国建筑第八工程局有限公司的书面同意，乙方的债权不得全部或部分转让给第三人，单方向中国建筑第八工程局有限公司发出的债权转让通知不发生法律效力。
11.3本合同未尽事宜，双方可另行约定。
十二、争议
12.1 双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第（1）种方式解决争议：
(1) 将争议提交 青岛 仲裁委员会申请仲裁；
(2) 依法向合同签订地所在地人民法院提起诉讼
十三．合同份数及效力
13.1本合同一式陆份，正本贰份，甲乙双方各持壹份；副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。
13.2合同订立时间：2019 年 月 日
合同订立地点：山东省青岛市崂山区秦岭路8号
13.3合同双方签字加盖公章后生效，合同履行完、结算完毕并结清往来帐务后合同自行失效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
单位地址：山东省青岛市崂山区秦岭路8号 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
