采购详情
合同编号：ZS-DB-BJFZXXM-LW-201902
建设工程施工劳务分包招标文件（北京城市副中心职工周转房项目施工总承包工程（A1标段）精装修一标段工程）
甲方（承包人）：中建二局装饰工程有限公司
乙方（劳务分包人）：
第一部分 协议书甲方（承包人）：中建二局装饰工程有限公司
乙方（劳务分包人）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京城市副中心职工周转房项目施工总承包工程（A1标段）精装修一标段劳务分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
总包工程名称：北京城市副中心职工周转房项目施工总承包工程（A1标段）精装修一标段
分包工程名称：北京城市副中心职工周转房项目施工总承包工程（A1标段）精装修一标段
劳务工程
分包工程地点：通州区东部，宋梁路东侧，南临北运河新堤路
分包工程承包方式：劳务包清工辅料，固定单价。
分包工程承包范围：建筑装修装饰工程专业承包范围内的A1-1#至A-1-4#住宅楼户内（含地采暖）、平台层、盖板层商业及走道精装修施工全部工作内容。
二、分包合同工期
计划开工日期：2019年10月08日；
计划完工日期：2019年10月31日；
合同工期总日历天数：24天。具体开工日期以承包人签发的开工指令为准。
工期节点要求：
三、质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：合格，并符合承包合同有关质量的约定。
四、合同价款与形式
合同价款（含税价）为￥元（大写：），不含税价格为￥元，增值税率或征收率为3 %，税额为￥元。其中，安全文明措施费元（人民币）。
合同价格形式：固定单价合同.
五、合同文件组成及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工作量清单或预算书（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
六、承诺
1. 承包人向劳务分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 劳务分包人向承包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
3. 劳务分包人承诺理解并接受承包人与发包人签订的总（分）包合同条款的约束，并同意履行总（分）包合同中与劳务分包工程有关的承包人的所有义务。
4. 劳务分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。
5. 劳务分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。
6. 劳务分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。
7．劳务分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保。
8. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
七、其他
1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
2.未尽事宜，双方另行协商解决。
3. 本协议书自签合同之日起 生效，一式4份，承包人执3份，劳务分包人执1份，均具有同等法律效力。
承包人：（公章）劳务分包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签约日期： 年 月 日
第二部分 通用条款1.一般约定1.1 词语定义与解释除专用条款另有约定外，分包合同协议书、通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 分包合同：指承包人和劳务分包人双方共同签署的具有约束力的文件，详见通用合同条款第1.4条。
1.1.2 承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。
1.1.3 分包工程：是指承包人与劳务分包人签署的分包合同中承包范围对应的劳务分包工作。
1.1.4 发包人：发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5 承包人：是指与发包人签订建设工程施工合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻劳务作业现场，在承包人授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.7 劳务分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.8 签约合同价：是指承包人和劳务分包人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.9 合同价格：是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.10完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第12.3款【完工日期的确定】执行。
1.2 语言文字分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
1.3标准和规范除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。
1.4合同文件的优先顺序执行协议书第五条约定。
1.5图纸1.5.1 承包人应按照专用条款约定的期限、数量向劳务分包人提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。
1.5.2劳务分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人，以便承包人能进行相应的更正、报批或确认，一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施，劳务分包人将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，则劳务分包人丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向承包人索赔的权利，由此引起的任何损失或损害责任由劳务分包人承担。
1.6联络1.6.1 承包人和劳务分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。除专用条款另有约定外，任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.6.2 接收人应当及时签收另一方送达至送达地点的来往信函，拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。
1.6.3与合同有关的通知、指令等文件，可通过电子邮件、信函、直接送达等方式送达。承包人给劳务分包人电子邮箱发出的通知、指令等文件，到达劳务分包人电子邮箱系统的时间为送达时间。
1.7保密除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经承包人书面同意，劳务分包人不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经劳务分包人同意，承包人不得将劳务分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.8知识产权1.8.1 承包人提供给劳务分包人的图纸和文件，劳务分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。
1.8.2 劳务分包人保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证承包人免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张。如第三方向承包人主张任何权利，承包人有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩，并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，劳务分包人应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失。必要时，劳务分包人应协助或负责与第三方进行交涉。同时，在发生上述知识产权请求时，如果承包人同意或要求替代产品或服务，承包人应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换，或尽力取得必要的相关授权，以保证承包人能够继续享有本合同规定的各项权利。
1.8.3 除专用合同条款另有约定外，劳务分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
2. 承包人2.1 承包合同的提供中国采招网,（bi dcenter.com.cn）当劳务分包人提出申请时，承包人应提供承包合同供劳务分包人查阅，但有关承包合同的价格和涉及商业秘密的除外。
2.2 劳务作业现场和工作条件2.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。
2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：
（1）将作业所需的用水、电、通讯接驳点等必需的条件接至劳务作业现场内；
（2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件；
（3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；
（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续，但涉及劳务分包人需依法自行办理的手续除外；
2.3 承包人项目经理承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、联系方式及授权范围等事项，项目经理经在承包人授权范围内代表承包人履行合同。
3.劳务分包人3.1 劳务分包人的一般义务劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求及劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；
（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；
（3）履行承包合同中与劳务分包工作有关的劳务分包人的义务，但劳务分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外；
（4）其它专用合同条款约定的劳务分包人应当承担的义务。
3.2 劳务分包项目负责人劳务分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经劳务分包人授权后代表劳务分包人履行合同。
项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工，劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。
项目负责人应常驻劳务作业现场，每月在劳务作业现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。
劳务分包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.3 劳务作业管理人员除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在接到开工指令后7天内，向承包人提交劳务分包人现场管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等，并同时提交主要劳务作业管理人员与劳务分包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
除专用合同条款另有约定外，劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应相对稳定。劳务分包人更换主要劳务作业管理人员时，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。
3.4免除承包人责任劳务分包人应在履行本合同项下约定义务时保证，承包人在本合同约定的分包工程的实施、与下完工以及保修过程中免于承担由于劳务分包人原因造成的述事项有关的任何责任、费用、索赔和诉讼：
（1）任何人员的伤亡。
（2）任何财产的损失或损害。
（3）由于劳务分包人的疏忽、过失导致的连带责任。
如劳务分包人在分包工程中造成以上事项或导致承包人因以上事项承担相关责任，劳务分包人自愿承担一定数额违约金，具体数额在专用条款中具体约定，并赔偿承包人因此所受的一切损失，如赔偿金、诉讼费、律师费、差旅费等。
4. 劳务作业人员4.1 签订书面劳动合同劳务分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月劳务分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，劳务分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
4.2 支付劳务作业人员工资劳务分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交承包人。否则，承包人有权暂停支付最近一期及以后各期劳务分包合同价款。
劳务分包人应确保工人工资的按期足额发放，如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或劳务分包人的任何人员（包括其雇佣人员）未经承包人的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入发包人、监理、承包人办公区或工程现场妨碍发包人、监理、承包人工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响承包人和发包人声誉的行为出现时，承包人无须通知劳务分包人或征得劳务分包人的同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从劳务分包人工程款中扣除，同时每发生一例，劳务分包人应当向承包人承担一定数额违约金，具体违约金数额在专用条款中约定。
4.3 劳务作业人员管理4.3.1 劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准后实施。
4.3.2 劳务分包人应当组织具有相应资格证书和符合本合同劳务作业要求的劳务作业人员投入工作。劳务分包人应当对劳务作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。
4.3.3 承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场。
4.3.4 承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，劳务分包人应当撤换。劳务分包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
5.作业安全与环境保护5.1 作业安全5.1.1劳务分包人应根据与承包人约定的安全生产要求施工，并遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按标准进行施工。
5.1.2劳务分包人对其所施工区域及所属人员的安全负责，如发生安全事故，所有责任和损失均由劳务分包人承担。
5.1.3因劳务分包人原因导致本工程在发包人、政府等检查时发现安全隐患、导致处罚或影响安全文明工地评定的，劳务分包人应承担罚款并向承包人承担违约金，具体违约金额在专用条款中约定。
5.2 职业健康5.2.1 劳动保护
劳务分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
劳务分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。
5.2.2 生活条件
除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应自行解决管理人员及工人的食宿问题，以及办理相关证件等一切手续。
5.3 环境保护在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。
劳务分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。
6.作业期限及进度6.1 劳务作业方案除专用条款另有约定外，劳务分包人须在本合同签订后五日内报送本分包工程进度计划，该计划应满足承包人整体工程总体进度计划要求。该计划经承包人审核确认后，作为合同附件，具备合同约束力，劳务分包人必须遵守该计划中关于本分包工程的阶段工期及完工日期的要求。除本合同另有约定之外，承包人无义务对劳务分包人工期提前的行为予以奖励或支付任何补偿。
除专用条款另有约定外，劳务分包人应根据承包人要求，每月25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划。承包人对施工计划的任何批准不视为允许改变总工期，不得作为劳务分包人提出工期延长及追加合同价款的依据。
6.2 开始工作6.2.1劳务作业准备
劳务分包人应根据施工组织设计及劳务作业方案，组织劳务作业人员。
6.2.2劳务作业通知
合同当事人应按照法律规定和合同约定获得劳务作业所需的许可。承包人应根据实际情况及时向劳务分包人下发开工指令。
6.3 作业期限延误6.3.1 因劳务分包人原因导致作业期限延误
因劳务分包人原因造成作业期限延误的，劳务分包人应承担由此给承包人造成的损失，并且按照专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法承担违约金。劳务分包人支付逾期完工违约金后，不免除劳务分包人继续完成劳务作业及整改的义务。
除专用条款另有约定外，劳务分包工程期限拖延超过60天的，承包人有权安排其他劳务单位进行施工或单方面终止合同，因此发生的费用和给承包人带来的损失全部由劳务分包人承担，承包人有权从应付工程款中直接扣除，不足部分有权向劳务分包人追偿。
6.3.2 不利作业条件
在合同履行过程中，出现不利作业条件的，劳务分包人应按照承包人指示，采取措施继续进行劳务作业。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其他不利作业条件。
不利物质条件是指有经验的承包人及劳务分包人在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及劳务分包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
6.3.3 因承包人原因导致作业期限延误
因承包人原因引起的设计变更，导致工程延期开工或造成关键线路工程的工期延误，劳务分包人须在事件发生后7天内以书面形式报告承包人，并附上相应的证据资料。经承包人审核确认后，按承包人批准时间顺延阶段工期或总工期，但劳务分包人无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。若本条所述审核需发包人审批的，则以发包人审核结果为准。
除本条所述原因外其他情况导致的工期延误，及劳务分包人未在上述规定期限内向承包人提出书面报告的，视为不影响本分包工程工期，也不涉及任何费用及利润的增加。
6.3.4无论何种原因引起的暂停施工，只要涉及到向发包人或其他第三方进行索赔的，劳务分包人应当配合承包人进行索赔。并且，劳务分包人应在接到停工指令后自行调整人工、材料、机械设备的调配与投入，自行避免停工损失，即便出现损失的，也应由劳务分包人承担。
6.3.5实际开工日期与计划开工日期不一致的，除专用条款另有约定外，无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致，劳务分包人承诺均已在投标中或签合同前考虑了该项风险，不得再就此向承包人提出任何权益主张或索赔。
6.4 工作配合6.4.1 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的第三方进行配合时，承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。
6.4.2 承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由劳务分包人配合时，劳务分包人应按承包人的指示予以配合，配合费用已包含或者视为包含在合同价款中。
7. 机具、设备及材料供应7.1 机具、设备和材料供应计划7.1.1 除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应在收到承包人提供的施工组织设计之日起14天内，向承包人提交机具、设备、材料供应计划。
7.1.2 上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。
7.1.3 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付劳务分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求。
7.1.4劳务分包人必须设专职材料员负责与承包人进行材料业务联系。
7.1.5劳务分包人必须按照承包人的要求，组织好施工现场的材料管理，包括但不限于材料的上车、卸车、吊装、场内倒运、搬运、堆码、保管、维修、保养、归还等，并满足现场文明施工要求。若劳务分包人的工作不能满足承包人要求，或借故拖延、要求增加费用等，承包人有权将此项工作委托其他单位完成，所发生的费用以承包人与第三人结算为准，直接从劳务分包人工程款中扣除。
7.2 大型机械、主要材料和周转性材料承包人不得要求劳务分包人提供或采购大型机械、主要材料，以及提供或租赁周转性材料。
7.3 低值易耗材料除专用条款另有约定外，劳务分包人自行提供部分低值易耗材料以及小型机具。
7.4 劳务分包人的保管义务劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料，并接受承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因劳务分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，劳务分包人应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。
7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率，劳务分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由劳务分包人自行承担。
8.劳务作业变化8.1 劳务作业变化的情形8.1.1劳务分包人不得擅自调整劳务作业范围。
8.1.2劳务分包人认可承包人有权调整该劳务分包范围，并同意自行调节劳动力及料具设备，承诺不因此向承包人提出任何经济费用索赔等。双方按照调整后的工程量办理结算。
8.2 劳务作业变化的通知合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，承包人应提前7天以书面形式向劳务分包人发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。
8.3 劳务作业变化估价除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：
（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工作量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；
（3）已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。
本项约定的项目单价是指按合同确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。
8.4临时性用工劳务临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。合同当事人应在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价。
9.劳务作业价格调整若发生影响本合同价款的事由，劳务分包人需在七天内向承包人提出调整本合同价款的请求并附所有证明资料。若劳务分包人未按本条所述时限和方式提出合同价款调整的请求，则承包人有权单方面确认调整金额，劳务分包人不得再行提出任何异议。
劳务分包人不得以市场劳务人员工资涨价为由，主张单价调整，更不得停工，否则承担相应违约责任。承包人有权决定是否共同或者以承包人名义向发包人主张调整，是否调整的结果由劳务分包人承担，劳务分包人不得以已经发生有关共同或者承包人名义向发包人主张调整之行为为由，要求承包人调整。
如劳务分包人提出上述主张的，承包人有权将本合同项下工程委托第三人施工，并有权解除与劳务分包人的合同，并要求其承担包括但不限于承包人受到发包人的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等；如承包人委托第三人施工的，发生的费用由劳务分包人承担，并且承包人有权向劳务分包人另行增加计取一定数额的管理费，管理费的具体数额由双方在专用条款中另行约定，如承包人解除合同的，劳务分包人应按照本合同总价一定百分比承担违约金，具体比例由双方另行在专用条款中约定。
10. 合同价格形式承包人和劳务分包人在合同协议书中约定。合同价格包括的风险在专用条款约定。
11. 劳务作业计量与支付11.1 劳务作业的计量11.1.1 计量原则和计量周期
劳务作业工作量计算规则以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量的计量按月进行。
11.1.2 计量程序
除专用合同条款另有约定外，劳务作业工作量计量按照本项约定执行：
（1）除专用合同条款另有约定外，劳务分包人每月22日前向承包人报送上月20日至当月19日已完成的工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。
（2）承包人对工作量有异议的，有权要求劳务分包人进行共同复核或抽样检测。劳务分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量视为劳务分包人实际完成的工作量。
11.2 预付款11.2.1 预付款的支付
承包人应按照专用合同条款约定支付预付款。
11.2.2预付款的抵扣
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在劳务作业完工验收前，提前解除劳务分包合同的，尚未扣完的预付款应与劳务分包合同价款一并结算。
11.3 进度款支付11.3.1承包人应按照合同专用条款约定的工程进度款付款周期、程序、比例或金额、方式支付工程进度款。
11.3.2若发包人未能按照承包人与发包人约定支付或足额支付工程款的情况下，劳务分包人同意给以承包人相应的宽限期直至发包人付款或足额付款，且劳务分包人不因此向承包人主张任何违约金、索赔等。
11.3.3工程进度款支付的其他约定
（1）承包人可以支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票或者转账、电汇等支付分包工程款，如需用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付，贴息费用由劳务分包人承担。
（2）劳务分包人应在每次付款之前，提出付款申请并向承包人提供等额税务发票，如劳务分包人逾期提出付款申请或逾期提供发票的，承包人有权拒绝或相应迟延支付工程款，不视为承包人违约。
本合同所涉劳务分包人开具的发票，应当符合本合同专用条款第14条“增值税条款”中相关约定。
（3）劳务分包人承诺工程款实行专款专用，不得将承包人支付的工程款用于本合同项下工程之外的目的；如劳务分包人违反该承诺的，承包人有权从后续应付款项中，扣除劳务分包人违反该承诺使用的款项金额。
（4）不论何种付款方式，承包人实际收到发包人当期应付的工程款作为承包人向劳务分包人支付的前提条件；如发包人未向承包人足额支付当期款项，承包人有权按照发包人支付数额与应付数额的同等比例，向劳务分包人支付应付款项。因发包人不及时或欠付工程款而造成承包人不能及时向劳务分包人支付工程款的，承包人对此不承担违约责任，且劳务分包人承诺自行筹集资金，保证工程正常进行，同时劳务分包人有义务会同承包人，共同向发包人进行资金催讨和索赔。
（5）劳务分包人必须严格按照与施工班组、劳务作业人员约定的付款进度及时支付工人工资，不得以承包人工程（进度）款未及时支付为由，拖欠工人工资，否则由此引起的所有法律责任及赔偿费用均由劳务分包人承担。如确认劳务分包人拖欠工人工资属实，承包人有权代劳务分包人支付劳务作业人员工资并从劳务分包人的工程款中扣除。
11.4 支付账户承包人向劳务分包人支付的劳务分包合同价款应支付至专用条款第14条约定的银行账号。
11.5 拒绝付款除本合同其他约定外，承包人有权自以下情况发生当期起，拒绝支付劳务分包人工程款，直至劳务分包人整改完毕，符合本合同约定后再行支付，延付期间承包人不承担任何利息及违约责任，并且劳务分包人需对其违约行为承担违约责任：
（1）劳务分包人未按本合同约定履行义务或履行义务不完全（包括本合同约定的工期、质量、材料检验、成品保护、资料提交、工人工资发放等所有本合同约定的劳务分包人义务）的。
（2）劳务分包人未根据合同约定提供足额、合法、有效、完整、准确的增值税发票的。
（3）本合同文件约定的其他情形，可在专用条款约定。
12. 验收与交付12.1 劳务作业质量12.1.1 劳务分包人应确保所完成劳务作业符合合同约定的质量标准。承包人有作业规范要求的，劳务分包人的劳务作业还应当满足承包人的作业规范要求。
12.1.2 承包人有权随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，劳务分包人应当及时完成整改。
12.1.3合同履行期间，若劳务分包人施工质量无法满足承包人要求，承包人有权单方终止合同，劳务分包人同意无条件及时退场并向承包人赔偿一切损失，相应损失承包人有权从劳务分包人工程款中直接扣除。
12.2 参加检验与验收劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。
劳务分包人应按照承包人的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。
12.3 完工日期的确定12.3.1 承包人统一安排技术档案资料的收集整理，并负责组织劳务分包工作的完工验收。
12.3.2 劳务分包人完成全部劳务作业后，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收。
12.3.3 总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为劳务分包人的劳务作业质量符合合同约定的要求。
12.3.4劳务作业经承包人验收合格的，以劳务分包人提交完工报告之日为实际完工日期；劳务作业未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有与劳务作业有关的承包工程之日为实际完工日期。
12.4 劳务作业整改承包人与发包人间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明劳务作业质量不合格时，劳务分包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。劳务分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由劳务分包人承担。劳务分包人整改后质量仍不合格的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
12.5 劳务作业交付劳务作业经验收合格后，劳务分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。合同当事人也可在专用合同条款中约定劳务作业交付的具体条件或日期。
13.劳务作业完工结算与支付13.1 完工结算申请除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应自劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起28天内，向承包人提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关完工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，完工结算申请单应包括以下内容：
（1）完工结算合同价格；
（2）承包人已支付劳务分包人的款项；
（3）根据合同应当扣减的款项；
（4）承包人应支付劳务分包人的合同价款。
13.2 完工结算审核除专用合同条款另有约定外，劳务分包人应向承包人提交符合要求的完工结算申请单，承包人于收到之日起28天内开始审核。承包人按照内部审核流程完成结算单的审核签字并加盖公章后，才可作为结算的依据，劳务分包人对此明确知晓。除此之外，劳务分包人提供的任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不可作为结算的依据。
如劳务分包人未按照约定的期限和承包人要求提交结算资料，影响承包人结算办理工作的，由劳务分包人承担全部责任，给承包人造成损失的由劳务分包人承担。甲方有权根据本合同及乙方实际履约情况单方办理结算，乙方无条件认可。
13.3 完工结算支付除专用合同条款另有约定外，完工结算支付需同时符合如下全部条件后25天支付：
劳务分包工程完工验收合格；劳务分包人交齐合格资料并办理完毕最终结算；劳务分包人无拖欠工人工资；劳务分包人按照专用条款第14条约定向承包人出具合法有效的增值税发票。
14.增值税条款承包人、劳务分包人在合同专用条款中约定“增值税”条款，双方应严格执行。
15. 违约15.1劳务分包人违约15.1.1 劳务分包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于劳务分包人违约：
（1）劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；
（2）劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的；
（3）劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；
（4）劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；
（5）劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；
（6）其他违约情形。
15.1.2 劳务分包人违约责任
劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的期限。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定劳务分包人违约责任的承担方式和计算方法。
承包人认为劳务分包人施工能力不能满足承包人工期、质量、安全文明施工等要求的，承包人可单方面减少劳务分包人施工范围或工作内容，或单方面终止合同另行雇佣第三方实施，因此发生的费用直接从应付劳务分包人工程款中扣除，无须通知劳务分包人或征得劳务分包人同意，扣除金额为承包人与第三方签订的合同额。
15.2违约方继续履行合同一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
16. 不可抗力16.1 不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，承包人和劳务分包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。
16.2 不可抗力的通知16.2.1 不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方，有义务立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。
不可抗力事件结束后48小时内，劳务分包人应向承包人通报受损情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，劳务分包人应每隔7天向承包人通报一次损失情况。
16.2.2 不可抗力事件结束后14天内，劳务分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
16.3 不可抗力后果的承担16.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）作业期限延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）承包人和劳务分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（2）因不可抗力影响劳务分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致劳务分包人停工的费用损失由承包人承担；
（3）因不可抗力引起或将引起作业期限延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；
（4）劳务分包人在停作业期限间按照承包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
16.3.2 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17. 保险17.1保险办理劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。
合同当事人可在专用合同条款中约定劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任。
17.2保险事故的处理保险事故发生时，承包人和劳务分包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
18. 索赔18.1 配合索赔18.1.1 承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便承包人能遵守承包合同的约定。
18.1.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人向承包人提出索赔，且承包人认为可以根据承包合同向发包人提起索赔的，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款和（或）延长作业期限，劳务分包人应予以配合。
18.2承包人索赔承包人有权对劳务分包人原因造成的损失进行索赔，并有权将相关索赔金额从劳务分包人工程款中直接扣除。
19. 合同解除19.1 合同解除的情形19.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：
（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；
（2）承包人与发包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；
（3）专用合同条款约定的其他情形。
19.1.2 出现下列情形的，承包人有权单方解除本合同：
（1）劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；
（2）劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；
（3）劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；
（4）因劳务分包人原因导致劳务作业暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；
（5）劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；
（6）专用合同条款约定的其他情形。
19.1.3 承包人和劳务分包人协商一致的，可以解除本合同。
19.2 合同解除后的处理19.2.1 合同解除后，承包人应及时与劳务分包人办理合同结算支付手续。
19.2.2 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出劳务作业现场。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件。
19.2.3 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。
19.2.4 合同解除退场
除专用合同条款另有约定外，承包人提前7天向劳务分包人发出撤场通知，劳务分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。若劳务分包人逾期撤离劳务作业人员，则应按照专用合同条款约定向承包人支付违约金。
20. 争议解决合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
21其他特别注意条款21.1经济类文件生效条件劳务分包人不得与承包人的项目部或分支机构签订任何补充协议、借款协议等，否则承包人不予认可并不承担任何责任。凡与经济有关的签证索赔、补充协议等，必须经承包人有权签字人签字并加盖公章或合同专用章后生效。21.2合同认同承包人、劳务分包人共同确认，双方于本合同签署前已就本合同内容进行了充分协商，自愿接受本合同下的权利和义务，本合同不视为是承包人向劳务分包人提供的格式合同。21.3特殊违约金违反协议书第六条7条约定的，除转让无效和对外提供担保无效外，劳务分包人还应承担一定数额的违约金，具体数额可在专用条款中具体约定。
第三部分 专用条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释
分包合同协议书、通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
无
1.3标准和规范适用于合同的标准规范包括：国家及地区现行标准。
1.4合同文件的优先顺序合同当事人对于解释合同文件优先顺序的约定：执行协议书第五条约定。
1.5图纸承包人向劳务分包人提供图纸的期限：开工前7天内；
承包人向劳务分包人提供图纸的数量：2套；
承包人向劳务分包人提供图纸的内容：施工范围内全部图纸。
1.6联络承包人接收文件的地点：北京副中心项目内
承包人指定接收人：翟得智
承包人指定接收人邮箱: ********查看详情5@qq.com
劳务分包人接收文件的地点：北京副中心项目内
劳务分包人指定接收人为：
劳务分包人指定接收人邮箱:
劳务分包人指定接收人电话:
1.7保密承包人、劳务分包人关于保密事项的约定：无。
1.8 知识产权1.8.3双方对劳务分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费约定如下：执行通用条款 。
2. 承包人2.2 劳务作业现场和工作条件2.2.1劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场的期限：执行通用条款。
2.2.2承包人负责提供劳务作业所需要的作业条件如下：执行通用条款。
2.3 承包人项目经理姓 名：袁红燕；
承包人对项目经理的授权范围如下：
负责该项目现场各单位接洽、协调的一切事宜，施工全面管理。
3. 劳务分包人3.1 劳务分包人的一般义务（4）劳务分包人应承担的其他义务：
根据甲方要求按时、按量并符合施工质量要求完成工期。
3.2 劳务分包人项目负责人姓 名：；
身份证号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
劳务分包人对项目负责人的授权范围如下：全权代表劳务分包人行使职权，分包人承担其项目经理行为的全部法律后果。
劳务分包人未提交项目负责人的劳动合同，或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的违约责任：劳务分包人需承担合同额的0.1%违约金，甲方有权在过程结算时扣除 。
关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任：在岗率100%，若擅自离开施工现场承包人向劳务分包人按500元/次支付违约金。
项目管理需配备安全员、质检员、资料员、电工并持有相关证件。
3.3 劳务作业管理人员劳务分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限：执行通用条款。
3.4 免除承包人责任劳务分包人违反通用条款第3.4条约定的，应当向承包人承担违约金 0.1万元。
4. 劳务作业人员4.2 支付劳务作业人员工资如甲方按合同约定支付给乙方工程款，乙方未及时支付在本工程务工人员工资，每发生一例事项，劳务分包人应当向承包人承担违约金3万元。
4.3 劳务作业人员管理4.3.4 劳务分包人无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，每发生一例应承担违约金0.1万元。
5. 作业安全与环境保护5.1 作业安全5.1.3因劳务分包人原因影响安全文明工地评定的，劳务分包人应承担的违约金为1000元/次。
5.2 职业健康5.2.2劳务分包人的管理人员、工人的食宿问题、办理相关证件等一切手续的处理：执行通用 条款 。
6. 作业期限及进度6.1 劳务作业方案劳务分包人提供劳务作业方案的时间：进场15日前。
6.3 作业期限延误6.3.1因劳务分包人原因导致作业期限延误
劳务分包工程期限长期拖延的处理： 根据实际情况承担由于延期造成的损失及责任。
因劳务分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的计算方法为：根据实际情况承担由于延期造成的损失及责任。
因劳务分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的上限：无上限。
6.3.2不利作业条件
承包人和劳务分包人同意以下情形为不利作业条件：无。
承包人和劳务分包人同意以下情形为不利物质条件：无。
承包人和劳务分包人同意以下情形为异常恶劣的气候条件：无。
6.3.3实际开工日期与计划开工日期不一致的：按实际开工日期。
7. 机具、设备及材料供应7.1 机具、设备和材料供应计划7.1.1 劳务分包人向承包人提交机具、设备、材料供应计划的期限：进场15日前。
7.3 低值易耗材料部分低值易耗材料以及小型机具的提供：进场15日前 。
7.5 承包人供应设备、材料的合理损耗承包人供应设备、材料的合理损耗率：0%。
8. 劳务作业变化8.3 劳务作业变化估价关于劳务作业变化估价原则的约定: 需双方协商议定 。
8.4临时性用工劳务临时性用工劳务的工种工日单价：100元。
9.劳务作业价格调整若发生承包人委托第三人施工的，承包人有权向劳务分包人按委托施工费用数额的0.5%收取管理费。若发生承包人解除合同的，劳务分包人应按照本合同总价1%向承包人承担违约金。
10. 合同价格形式10.2 合同价格内包含的风险10.2.1 本分包工程的总价均为含税包干价，计价如下：含税总价=不含税总价+税额，不含税总价=工作量×不含税单价，税额=不含税总价×增值税税率或征收率。劳务分包人不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。
10.2.2 除非本合同另有约定，否则下述风险及费用已含在本合同价款内，不予调整：
（1）经过劳务分包人标价的工程量清单（或劳务分包人投标报价）各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项。
（2）劳务分包人为完成本合同所述工作范围内及相关的所有工作内容发生的费用。
（3）劳务分包人施工范围或施工工程量的增加或减少导致价格的变化。
（4）材料价格及人工价格上涨或下落。
（5）税率及费率的变化。
（6）国家法律、法规、政策的变化。
（7）当地工程造价管理部门公布的各种价格调整。
（8）其他：
11. 劳务作业计量与支付11.1 劳务作业的计量11.1.1 计量原则和计量周期
劳务作业工作量计算规则：执行通用条款。
关于计量周期的约定：执行通用条款。
11.1.2 计量程序
关于劳务作业工作量计量的约定：执行通用条款。
（1）劳务分包人报送工作量报告的期限：执行通用条款。
11.2 预付款11.2.1 预付款的支付
承包人支付预付款的数额或比例：无。
承包人支付预付款的期限：无。
关于支付预付款的其他约定：无。
承包人逾期支付预付款的违约责任：无。
11.2.2预付款的抵扣
关于预付款抵扣的约定：无。
11.3 进度款支付11.3.1 工程进度款付款周期、程序、比例或金额：每月25日前上报并审核当月完成产值，付款按总包（中建二局装饰工程有限公司）与甲方（中建三局集团有限公司）的实际付款方式及时间为准。
11.3.3（4）总包合同付款条件：无
11.5 承包人可拒绝付款的其他情形：执行通用条款。12. 验收与交付12.4 劳务作业整改劳务分包人整改后质量仍不合格，应承担的违约责任为：承担甲方因此发生的一切损失及责任。
12.5 劳务作业交付关于劳务作业交付条件与日期的约定：根据承包人指令要求。
13. 劳务作业完工结算与支付13.1 完工结算申请劳务分包人提交完工结算申请单的期限：执行通用条款；
劳务分包人提交完工结算申请单的资料清单：执行通用条款；
劳务分包人提交完工结算申请单的份数：执行通用条款；
完工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
13.2 完工结算审核完工结算审核：正常完工3个月内，如遇特殊情况双方协商解决。
13.3 完工结算支付承包人完工结算支付：结算后半年内。
14 增值税条款14.1双方基本信息承包人 | 名 称 | 中建二局装饰工程有限公司 |
纳税人身份 | √一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选） | |
纳税人识别号 | ||
地 址、电 话 | 北京市通州区北杨洼251号 ***-********查看详情 | |
开户行及账号 | ||
劳务分包人 | 名 称 | |
纳税人身份 | □一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选） | |
纳税人识别号 | ||
地 址、电 话 | ||
开户行及账号 |
任何一方如上述信息发生变更，应提前10日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。
14.2本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）□一般计税方法 R简易计税方法
14.3 发票及其他相关信息
14.3.1 劳务分包人在向承包人请款时，应根据承包人确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：√专用□普通）发票。
若劳务分包人为小规模纳税人，且本款第1项勾选增值税专用发票的，则劳务分包人需提供由税务机关代开的增值税专用发票。
若汇总开具增值税专用发票的，则劳务分包人需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
14.3.2 劳务分包人应在开票之日起7日内将发票送达承包人指定人员，承包人指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。
14.3.3 劳务分包人提供发票不符合法律法规规范性文件规定或不符合合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
（1）开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
（2）开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
（3）开具发票上记载的信息错误的（如：双方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
（4）因迟延送达增值税专用发票导致承包人不能认证、抵扣的；
（5）因开具虚假增值税专用发票导致承包人不能认证、抵扣的；
（6）因开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致承包人不能认证、抵扣的；
（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的由劳务分包人自行承担责任。
14.3.4 若承包人遗失增值税专用发票联或抵扣联，则劳务分包人应按承包人要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
14.3.5 承包人根据本合同约定从当期分包工程款中扣除了劳务分包人的违约金、损失赔偿、代扣代缴费用等款项的，劳务分包人仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。
本合同中约定的承包人向劳务分包人支付的违约金为含税金额，在承包人支付违约金前，劳务分包人应根据协议书第四条约定的增值税率或征收率，向承包人开具增值税发票。
14.3.6 违约责任
（1）若劳务分包人开具或提供的或税务机关代开的增值税发票存在第14.3.3款约定情形之一的，则承包人有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到承包人收到符合要求的增值税发票之日止。承包人拒收发票或暂停支付款项等行为，不视为违约，且劳务分包人不得以此为由中止履行合同约定的义务。劳务分包人在承包人拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达承包人。若因承包人原因提供错误开票信息的，承包人应在拒收的同时向劳务分包人提供正确开票信息。
（2）若劳务分包人开具或提供的增值税专用发票存在第14.3.3款约定情形之一的，除适用第14.3.6（1）款约定外，劳务分包人还应按承包人要求采取其他补救措施，同时，承包人有权要求劳务分包人支付本合同总价的0.5 %的违约金或违约金/ 元并赔偿承包人损失，因承包人原因造成开票信息错误的除外。
（3）若劳务分包人开具或提供的增值税专用发票发生第14.3.3款的情形超过3次的或给承包人造成重大损失的，则劳务分包人除按第14.3.6（2）款约定承担责任外，承包人有权单方解除本合同。
（4）若劳务分包人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致承包人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由劳务分包人承担，承包人有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。
（5）劳务分包人向承包人提供其他增值税扣税凭证的，均适用于本合同中第14条有关增值税专用发票的约定。
15. 违约15.1劳务分包人违约15.1.1 劳务分包人违约的情形：
（1）劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；
（2）劳务分包人因自身原因导致作业期限延误的；
（3）劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；
（4）劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；
（5）劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；
（6）专用合同条款约定的其他违约情形。
15.1.2 劳务分包人违约责任
关于劳务分包人违约责任的承担方式和计算方法的约定：劳务分包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的期限。
16. 不可抗力16.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
17. 保险关于劳务分包人应办理的保险的约定：劳务分包人应当为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为劳务作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。
关于劳务分包人办理保险的时间及劳务分包人不履行上述义务应承担的违约责任：执行通用条款。
19. 合同解除19.1 合同解除的情形19.1.1 合同当事人均有权解除合同的其他情形：
（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；
（2）承包人与发包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除合同；
（3）专用合同条款约定的其他情形。
19.1.2 承包人有权单方解除合同的其他情形：
（1）劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的；
（2）劳务分包人劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；
（3）劳务分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履。
19.2 合同解除后的处理19.2.4 合同解除退场
承包人发出撤场通知的期限要求：承包人提前7天向劳务分包人发出撤场通知。
劳务分包人逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任：则应按照专用合同条款约定向承包人支付违约金。
20. 争议解决合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁。
（2）向甲方所在地人民法院起诉。
21.其他特别注意条款21.3特殊违约金违反协议书第六条7条约定的，劳务分包人应承担的违约金数额为：
22.补充条款：1、合同内单价包括不限于现场的材料的搬运,二次搬运,架设,垂直运输、夜间加班费,冬雨季施工费，运输费,测量放线,脚手架,成品保护,施工现场及完工清洁费，工人住宿及交通，三级配电箱,工程保修期、中小型工具、税金等一切所需费用。人字梯按承包人要求制作，经承包人验收合格后使用。二级配电箱承包人配备，三级配电箱等其余设备由劳务分包人提供，详见清单。“四口”、“五临边”等安全防护材料费用由承包人提供。特种劳动防护用品（安全帽、安全带、安全网等）由分包人提供，一般劳动防护用品由劳务分包人自备，劳务分包人按承包人的规范方案实施，所需费用由劳务分包人承担。
2、承包人可根据现场劳务分包人施工进度、质量情况酌情调整劳务分包人的施工范围（包括楼层或合同内的单项工程，劳务分包人不得拒绝。最终结算按调整后的施工范围，根据承包人确认的工程量及双方最后所签的中标综合单价，如实办理工程完工结算。措施费综合单价包干，不再作调整。劳务分包人不得以施工范围调整而要求增加任何费用。3、劳务分包人严格服从承包人的施工管理，承包人有权根据现场进度要求劳务分包方增加现场施工人数，对于承包人的管理劳务作业分包人不服从的，承包人有权根据情况酌情给予罚款或更换劳务分包人，并从工程结算款中扣除。但不免除对已完楼层的工程赔偿责任。4、劳务分包人严格服从承包人的施工管理，未经项目经理允许不能新开楼层，所发生的一切损失由劳务分包人自行承担，承包人对此不负任何责任。5、所有甲供材料用量不能超过当地现行预算定额标准，对超出使用部分劳务发包方不再进行供货或继续供货但对超出部分将在劳务承包工程款中扣除。6、现场所有签证均需项目工长、项目商务、商务经理、生产经理、项目经理共同签字后方可确认工程量，最终单价以公司商务部确认为准。结算单以公司出具最终结算单为准。项目部认可签字及项目章无效，劳务分包人不得就此条款有任何异议。
7、现场安全文明施工支出包括但不限于1）对施工现场进行的材料整理、垃圾清理的工作的人工费；现场污染源控制、生活垃圾清理外运的费用。2）职业健康维护和劳动保护费用（1）职业健康体检，特殊工种取证和续证体检，餐饮工作人员取证体检和复检、辐射工作者特殊体检与复查等体检费用（2）夏季防暑降温药品、饮料、电风扇、空调等购置费（3）冬季防滑、防冻措施费及冬季取暖费用防煤气中毒、防蚊虫叮等措施费用（4）工人在不良环境作业的津贴3）安全资料费用支出：安全资料、安全专项方案的编制等费用4）临时设施费用支出：建筑物内临时便溺设施、吸烟厅、茶水厅等设施费用；现场围挡、隔离栏杆、场地排水排污等设施的费用5）安全奖励支出：安全管理人员评优费用支出；安全创优的奖励支出6）其他与安全生产直接相关的支出。
8、通过总公司集中采购网络交易平台进行招投标、每月配合项目完成月度产值单对账，由于集采平台相关手续不全造成的劳务费支付延误等情况，我司不承担任何责任。
9、承包人有权对合同清单中劳务分包人未施工子项进行扣减，劳务分包人不得有异议。10.1）劳务分包人对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。
2）健全农民工管理体系。劳务分包人必须依法与招用的农民工签订劳动合同，要以先与农民工签订劳动合同后进场施工为基本原则，劳动合同要明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。并严格履行合同内容，建立职工花名册并办理劳动备案；要全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，工人需办理同一银行工资卡，逐步实现信息化实名制管理。劳务分包人将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。
3）劳务分包人要加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。
承包人：（公章）劳务分包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签约日期： 年 月 日
附件1：
乙方现场管理人员名单
姓名 | 职务 | 联系方式 | 邮箱 |
备注：
该名单所列乙方现场管理人员需持证上岗，均有权代表乙方签署往来函件，履行乙方权利和义务。
乙方（劳务分包人）(盖章)
法定代表人
或授权委托人
日期： 年 月 日
