福建省政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福建人民艺术剧院

乙方：福建熙菱建设工程有限公司

根据招标编号为[3500]MZZJ[TP]*******查看详情的福建人民艺术剧院1#宿舍危房改造工程（原7#楼）采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□招标图纸和投标价。

2、合同标的

解锁编辑

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：壹佰零玖万捌仟伍佰伍拾元整（￥*******查看详情.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：★合同签订后100天内完工；

4.2交付地点：★福建省福州市鼓楼区白马北路167号福建人民艺术剧院；

4.3交付条件：★经验收合格。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

一、项目概况（采购标的）（一）工程概况本项目为福建人民艺术剧院1#宿舍危房改造工程（原7#楼）采购项目。二、技术和服务要求（一）招标范围及要求详见附件中的工程量清单和图纸，投标人需在纸质投标文件报价部分中提交已标价工程量清单，否则以无效标处理。投标人进行最后报价时无需再提供已标价工程量清单，最后报价的工程量清单中的各单项价格由采购人以“首次报价中的已标价工程量清单中单项价格×最后总报价÷首次总报价”予以核算。（二）合同价格形式1、本项目采用固定总价合同。2、固定总价合同价格方式及工程量清单核对：（1）中标人应在确定中标之日（中标通知书的日期）起5天内向招标人提出工程量清单核对，并应在确定中标之日起7天内完成核对。（2）核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。（3）未在中标通知书发出之日起5天内提出工程量清单核对的，视为默认招标时提供的施工图纸所包含的全部工程量，合同价款不予调整。（4）中标人所报核对清单的价款与经审核后的价款偏差大于10%的，即（送审金额—审后金额）/审后金额＞10%，视为故意虚报。将按中标人多报的金额计算审核造价咨询费用，标准按省物价局《关于规范建设工程造价咨询服务收费有关问题的通知》（闽价（2002）房457号）相应标准计算，由招标人支付给审核单位，从中标人工程款中扣除。（三）质保期本项目的质保期为工程竣工验收合格后2年。（四）其他说明1、中标人应向招标人指定施工现场管理人员（承担施工、材料、安全等职责），施工现场管理人员应常驻工地，未经招标人允许不得离开、不得更换。确实不能履行职责，需要更换的，接替人员的水平和能力不得低于被替换人员。中标人向招标人申请要求更换项目负责人、项目技术负责人的，还应按照下列约定向招标人交纳赔偿金：(1)更换项目负责人每人次伍仟元人民币。(2)更换项目技术负责人每人次伍仟元人民币。(3)更换施工现场管理人员每人次伍仟元人民币。(4)招标人要求更换相关人员，中标人必须更换，更换的人员须经招标人认可，如不更换，则按每人壹万元人民币扣罚。(5)上述中标人向招标人交纳的赔偿金或因违约赔偿招标人损失的，由招标人直接从中标人的工程款中抵扣。(7)中标人必须在合同签订5天内或开工前3天内完成投标文件承诺的项目技术负责人、施工现场管理人员并经招标人检查合格后书面确认，否则按每人次5000元标准向招标人支付违约金。2、要求工程质量必须符合国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准，中标人施工时须满足设计图纸和工程量清单的要求。若中标人未达到规定要求的，招标人在验收、结算时，发现每负偏离1%，罚扣该项费用5%。3、施工中的电线电缆（如有）应达到国家标准，铜芯线径和绝缘线不允许出现负偏离，若中标人在施工中质量未达到图纸及规范要求，每发现一处给予10000元罚款。4、施工中所提供的相关原材料必须为国家规定的环保产品，并提供相关检测报告，若中标人在施工中质量未达到图纸及规范要求，每发现一处给予10000元罚款。5、施工前必须提供灯具（如有）合格证、检验报告、3C认证等材料，施工中质量未达到图纸及规范要求，每发现一处给予10000元罚款。6、施工须满足设计及规范要求，若中标人在施工中质量未达到图纸及规范要求，每发现一处给予10000元罚款。7、若招标人对工程使用材料质量有异议，可随时委托第三方检测机构对工程使用的材料进行检测。检测出现负偏离时，检测费由中标人承担；检测达到设计或质量规范标准时，检测费由招标人承担。8、本项目工期每延期一天，招标人按1000元处罚，提前不予奖励。9、若招标文件的内容与附件的内容发生冲突，则以招标文件的内容解释为准。招标文件未体现的内容，若图纸有体现，则以图纸的内容解释为准。因设计图纸未完全反映施工量，图纸未体现的内容，工程量清单有体现的，以工程量清单为准进行报价，实际施工中若未发生，则未发生部分不予结算。10、安全文明施工10.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；③以上几点，如出现安全事故，一切经济责任由承包人承担并负法律责任。④发包人定期对承包人的安全生产等情况进行检查，承包人应无条件接受并服从。10.2文明施工合同当事人对文明施工的要求：在施工中，承包人须满足文明施工等建设行政主管部门和有关部门的规定。本工程土方、设施、设备进出场造成环境影响的责任由承包方承担，工完场清。竣工时窗明地净。当地政府有特殊要求时，同时按要求执行。10.3文明施工要求本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地标准要求，承包人应按照《建筑施工安全文明工地标准》JGJ59-2011、《建筑施工现场环境与卫生标准》(J10796-2006)、《建筑安全文明工地文件选编(福建省建设厅)》等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。承包人应办理好文明施工的相关手续。承包人必须保证文明施工措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。11、工程竣工11.1中标方必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。11.2因中标方原因不能按照协议书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，中标方承担违约责任。11.3施工中采购人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括中标方为保证工程质量和安全采取的措施、采购人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

1）验收期次：1；2）验收期次说明：质量标准符合国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

解锁编辑

8、履约保证金

有,具体如下:履约保证金百分比：10%。说明：在签订合同前中标人须向采购人提供中标金额10%的履约保证金，履约保证金可采用以银行转账、电汇或银行保函的等非现金方式提交给采购人。履约保证金待项目竣工验收合格后无息退还。如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人将有权没收其履约保证金中获得赔偿或补偿。。

9、合同有效期

工程竣工验收后保修满贰年。

10、违约责任

中标方非因不可抗力原因放弃中标，没收其投标保证金并上缴国库；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。并须承担相关法律责任。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：工程所在地人民法院。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

无

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式捌份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

签订地点：福州市