师专实训楼A301数字音乐工作室整修招标公告

福州市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：闽江师范高等专科学校

乙方：福建汇信格工程管理有限公司

根据招标编号为[350100]CH[CS]*******查看详情的闽江师专实训楼A301数字音乐工作室整修采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□无。

2、合同标的

解锁编辑

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：叁拾肆万零玖佰叁拾陆元整元（￥340936.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后25天内完成并竣工验收；；

4.2交付地点：福建省福州市闽侯县闽江师专旗山校区；

4.3交付条件：验收合格。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

详见本采购项目相关文件，合同标的：闽江师范高等专科学校旗山校区实训楼A301数字音乐教室整修采购项目。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

详见本采购项目相关文件。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收所产生的一切费用由乙方承担。。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

解锁编辑

8、履约保证金

有,具体如下:有,具体如下:合同签订后乙方支付合同总价的 3% 给甲方作为履约保证金。履约保证金待货物验收合格后自动转为质保金，待货物验收合格之日起计正常运行一年后无息退还。。

9、合同有效期

至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。。

10、违约责任

（1）未按合同规定标准交付货物的违约责任。乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝部分或全部货物，乙方应向甲方偿付被拒货物货款的20%的违约金。（2）乙方未按期交货的违约责任。①如果乙方未能按合同规定的时间足额交货（不可抗力除外），须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失，同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交货物金额的 1 ％（每日）计算，但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30％。②若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方面解除采购合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。③若乙方不能交货的，乙方应按货款的30 ％向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：并按本合同约定追究其违约责任。。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：向(甲方所在地)人民法院提出诉讼。。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

14.1提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。14.2对项目负责人的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务 。14.3关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理班子实行每天签到登记制度，项目管理班子外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。14.4未提交劳动合同以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：14.5甲方有权要求承包人更换项目经理，且乙方应向发包人支付1万元的违约金，延误的工期由承包人承担。14.6项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次按500元标准处罚乙方。14.7乙方擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理，每人次1万元人民币。在施工过程中，甲方或有关主管部门发现承包人的现场施工主要管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求乙方更换，乙方应无条件接受。14.8乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：乙方有权解除合同，承包人应向甲方支付2万元的违约金。14.9乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按相关规定执行。14.10乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权解除合同，承包人应向发包人支付1万元的违约金。14.11乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按相关规定执行。14.12乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人，每人次1万元人民币；更换项目施工员、质量员、安全员、造价人员和材料员、机械员和试验员，每人次0.5万元人民币。14.13承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：乙方必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天签到登记制度，并于每周一上午将签到登记表送交监理工程师，甲方代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如甲方或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向甲方事先书面说明并获得书面同意的，则甲方可按承包人现场管理人员缺岗处罚，项目经理、项目技术负责人缺岗按每人1000元/天标准处罚承包人，施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员缺岗按每人500元/天标准处罚承包人，项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员等任何一人累计缺岗10个工作日及以上，按上述相应标准5倍处罚承包人，并上报上级建设行政主管部门记入不良行为记录，其中项目经理、项目技术负责人累计缺岗10个工作日以上视同承包方不按投标时承诺派出的合同工程项目经理、项目技术负责人，甲方上报上级建设行政主管部门记入不良行为记录，有权解除合同，乙方必须无条件退场，由此产生的责任全部由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。 （人员考核标准每月按22天，每天按8小时计。） 。乙方更换项目管理人员的应征得发包人同意且替换人员资格等级不得低于原标准，并按以下标准交纳违约金：变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳1万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳0.5万元的违约金。（符合闽建建[2013]43号可允许变更的情形除外。）上述乙方向甲方交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由甲方从乙方的工程款中抵扣或从乙方的履约保证金中支取。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式六份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：□无。□9、违约责任： （1）按照工程施工合同通用条款及专用条款（2017版）相关要求执行。 （2）承包人未能按招标约定工期及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，施工工期每延误一天承包人向发包人支付3000元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵，因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为合同价款的10％ ；当上述工期延误超过30天时，发包人可单方面解除合同。15、分包乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。乙方不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。16、 工程照管与成品、半成品保护16.1自甲方向乙方移交施工现场之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收之日止。16.2在乙方负责照管期间，因乙方原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。16.3对合同内分期完成的成品和半成品，在工程竣工验收前，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。17、安全文明施工与环境保护按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（通用版）相关规定执行。18、工期和进度按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（通用版）相关规定执行。19、材料与设备按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（通用版）相关规定执行。20、实验与检验按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（通用版）相关规定执行。。

签订地点：闽江师范高等专科学校