人民法院审判执行用房新建工程（新）招标公告

不见面交易系统项目

1.招标条件

本招标项目东台市人民法院审判执行用房新建工程已由东台市发展和改革委员会以东发改投【2018】188号、东发改投【2018】121号批准建设，项目业主为东台市人民法院，建设资金来自财政拨款及自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目东台市人民法院审判执行用房新建工程（新）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：东台市北海中路2号

2.1.2建设规模：东台市人民法院审判执行用房新建工程（新），其中1+4层1栋、地下车库建筑面积约1607.2平方米，建筑主体层高约16.8米，总建筑面积约5758.9平方米，完成招标人提供的施工图纸和工程量清单中全部内容的施工，项目总投资约1680.11万元。

2.1.3合同估算价：

2.1.4工期要求：150日历天，

计划开工日期：2020年3月16日，计划竣工日期：2020年8月12日

2.1.5其他:

2.2本公告共划分成一个标段。

2.3质量要求：质量标准：合格。

3.投标人资格要求

3.1投标人资质条件、能力和信誉

3.1.1资质等级及范围:三级及以上建筑工程施工总承包资质，且投标当日至本工程中标候选人公示期满上述资质动态核查均处于合格状态。

3.1.2财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于责令停业、财产被接管、冻结和破产状态。

3.1.3业绩要求：项目负责人2015年01月01日以后（以竣工验收证明时间或竣工备案证明时间为准）承接过单项合同金额在1200万元及以上的公共建筑土建工程。（公共建筑的分类按中华人民共和国国家标准GB/T50841-2013建设工程分类标准第3.2除居住建筑的建筑）已竣工工程施工业绩。

投标时须提供符合业绩要求且相关指标明确的下列材料：

（1）中标通知书(非招标项目不需提供)；

（2）经业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门备案的施工合同；

（3）竣工验收记录或竣工验收证明。

如施工合同未加盖备案章印或相关指标不明确的，可补充提供下列材料之一，经评标委员会确认后予以认可。

（1）业绩项目所在地招投标管理部门或建设行政主管部门出具的书面证明（因指标不明确补充的须反映相关指标）；

（2）该业绩已录入住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面和网络平台查询链接网址（因指标不明确补充的须反映相关指标）。

各项材料所反映的同一指标不一致的，以最小的为准。如招标文件要求项目负责人业绩，而所提供业绩工程不止一名项目负责人的，本工程只认可排列第一位的项目负责人业绩。

3.1.4信誉要求：投标人没有下列情形。

（1）被国家、江苏省、盐城市以及东台市有关部门暂停招投标或市场准入资格，且在公示期、暂停期、处罚期或限制期内的。

（2）正被列为失信被执行人的。正被列为失信被执行人是指：失信被执行人信息被“信用中国”、“信用江苏”网站公布，且未被撤销或被更正为非失信被执行人。因正被列为失信被执行人，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.1.5投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.2项目负责人的资格要求：

3.2.1项目负责人资格类别和等级:二级及以上建筑工程专业注册建造师；

3.2.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。项目负责人同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③担任其它企业法定代表人、负责人（包括不限于投标人的分公司、子公司以及控股参股企业）。

3.2.3项目负责人是非变更后无在建工程，或变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日至本项目开标之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

在建工程是指：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。施工合同备案系统中项目负责人信息处于锁定状态，认定为在建工程。

3.2.4项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员（关键岗位包括：技术负责人、安全员、施工员、质检员）。

3.2.5投标人须保证项目负责人及授权委托人在2019年07月后为本单位职工，提供2019年07月至2019年12月在本单位连续缴纳养老保险的证明且加盖社保部门有效章印。

3.2.6其他要求：

本工程招标人□接受?不接受投标人的企业法定代表人或总经理担任项目部成员。

本工程招标人□接受?不接受企业退休人员担任项目负责人。（如接受企业退休人员担任项目负责人须提供/年/月/日之前投标人与该退休人员签订的劳动合同；且该项目负责人执业资格证书在投标单位注册自注册之日起至开标时间之日止不少于6个月）

3.3资格审查可选条件：

?投标人没有在招投标活动中，因存在招标文件第二章10.1.1以及10.1.2条失信行为，被“江苏省建设工程招标网”公示，且在公示期内的。

?自2018年1月1日以来，企业没有发生重大质量事故、较大安全事故的。

?自2019年1月1日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

?自2019年10月1日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

3.4本次招标是否接受联合体投标。（□是?否）（默认为否）。采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。

3.5招标人需要补充说明的其他内容

3.5.1本工程为全程电子化招投标，投标单位需在投标截止时间前上传加密的投标文件到系统，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据不见面交易系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。投标人中标后在中标结果公示结束后两个工作日内打印纸质投标文件正本壹份、副本肆份，同时提供电子投标文件和提供一套投标文件的新点软件、清单大师、造价师3000、智慧、赛德、神机妙算等造价软件支持的全套电子文件，用普通光盘或U盘刻录送至招标代理单位。

3.5.2本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。

3.5.3不见面交易系统网址为http://112.24.96.37:9883/BidOpening/bidopeninghall/hall/login

3.5.4未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。

4、招标文件的领取

4.1招标文件获取时间为：2020年02月21日至2020年02月27日；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：盐城市招投标会员网上交易系统，网址为：http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx；

4.3招标文件每套售价305元，在线网银支付，售后不退。

5.1投标截止时间为：2020年03月03日15时00分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6、投标保证金的缴纳与退还

本工程投标保证金人民币30万元，缴纳与退还方式见招标文件第二章投标人须知3.4

7、资格审查与评标办法

7.1本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格审查标准详见招标文件第三章。

7.2本次招标采用R合理低价法□综合评分法，评标标准和方法详见招标文件第三章评标办法。

8、、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

9、联系方式

招标人：东台市人民法院 招标代理机构：江苏策城工程咨询有限公司

地址：东台市北海中路2号 地址：东台市海陵北路7号唯诚大厦20楼

邮 编：224200 邮编：224200

联系人：郑科长 联系人：张衍

电话：****-********查看详情 电话：159*****863

传真： 传真：

电子邮件： 电子邮件：

详见江苏省建设工程招标网www.jszb.com.cn、盐城市招标投标会员系统http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx。