建兴路-厢竹大道立交工程招标公告

序号

澄清内容

原招标文件内容

修改后招标文件内容

1

投标人须知前附表1.3.2

计划开工日期：2020年04月30日

计划竣工日期：2021年01月25日

计划开工日期：2020年05月30日

计划竣工日期：2021年02月24日

2

投标人须知前附表7.3.1

履约保证金的金额：合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额的2.5%

履约保证金的金额：合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额的2.5%

3

评标办法前附表2.2.2（4）

企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）× 70 %×企业信誉实力分分值权重+根据实时公布的南宁市级诚信综合评价分（百分制）× 30%×企业信誉实力分分值权重【备注：自治区级诚信综合评价分占比与设区市级诚信综合评价分占比之和为100%，具体权重由各设区市在比例范围内在发出招标文件前自行决定，把确定后的比例填入招标文件内】注：自治区级诚信综合评价分由评委在广西建筑市场监管与诚信信息一体化平台的诚信分公示栏目中查询。

原招标文件内容不变。增加说明：如实时公布的南宁市级诚信综合评价总得分大于100分时，按100分计。

4

专用合同条款1.13

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款1.13条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款1.13条执行。

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：R是□否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

□除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。

R承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过15 %且该单项清单造价超过合同总价2 %以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：按中标的综合单价执行

5

专用合同条款2.2

发包人对发包人代表的授权范围如下：涉及本工程的所有管理。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的所有事宜。

6

专用合同条款2.6

/

新增内容：

2.6支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。发包人在每月支付进度款时，通过银行转账方式，按进度款的%（百分比按广西壮族自治区建设工程费用定额规定）拨付到承包人农民工工资支付专用账户，专门用于支付农民工工资。

7

专用合同条款3.7

承包人在收到中标通知书后，须在10个工作日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额的2.5%的履约担保。

承包人在收到中标通知书后，须在10个工作日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额的2.5%的履约担保。

8

专用合同条款6.1.6

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和《关于印发<南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定>的通知》（南建质安〔2013〕22号相关规定执行。

（3）支付约定：按相关文件执行。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和《关于明确安全文明施工费和扬尘污染防治费用使用管理的通知》（南建管字〔2019〕3号相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订且施工单位已组织进场开工后30个工作日内，预付安全文明施工费总额的40 %，其余部分与进度款同期支付，安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的30%时开始起扣，每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。

（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。

（6）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

（7）安全生产费用专户：安全生产费用专户。账号：。

9

专用合同条款7.5.2

非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额的万分之四）

非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之四）

10

专用合同条款7.5.2

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5 %。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的5%。

11

专用合同条款7.6

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款第7.6条执行。

12

专用合同条款10.4.1

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经财政部门或审计部门审定。

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（√乘以下浮系数中标价/招标控制价%，□不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《南宁市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经财政部门或审计部门审定。

13

专用合同条款10.7.2

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按工程量清单确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款第10.7.2条执行。

14

专用合同条款10.8

合同当事人关于暂列金额使用的约定：待定。

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款第10.8条执行。

15

专用合同条款11.1

市场价格波动是否调整合同价格的约定：。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

16

专用合同条款11.1

第3种方式：按现行市政府有关文件执行。

第3种方式：按现行市政府及政府部门出台的有关文件执行。

17

专用合同条款12.1

风险范围以外合同价格的调整方法：……；新增项目的单价必须经审计部门审定。

风险范围以外合同价格的调整方法：……；新增项目的单价必须经财政部门审定。

18

专用合同条款12.1

（二）国家和自治区、南宁市政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

本工程最终结算价以审计部门审定为准。

（二）国家和自治区、南宁市政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

本工程最终结算价以财政部门审定为准。

19

专用合同条款12.1

三）本工程可以调整的主要材料：……。本工程最终结算价以南宁市审计局审定为准。

（三）本工程可以调整的主要材料：……。本工程最终结算价以南宁市财政投资评审中心审定为准。

20

专用合同条款12.4.1

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；工程完工验收达到质量要求，结算经发包人委托的第三方中介机构审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后返还。待最终结算价经南宁市审计局审定后，发包人与承包人按照南宁市审计局审定结果重新进行最终结算，对发包人向承包人超付的工程款项，承包人应在南宁市审计局确定最终结算价之日起30日内返还发包人。逾期返还的，承包人须向发包人支付应返还款项每日2‰的违约金。

12.4.1付款周期

1、关于付款周期的约定：关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；工程完工验收达到质量要求，按专用合同条款14.2条要求提交完整的结算资料给业主。待结算价经南宁市财政投资评审中心审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后返还。对发包人向承包人超付的工程款项，承包人应在南宁市财政投资评审中心确定最终结算价之日起30日内返还发包人。逾期返还的，承包人须向发包人支付应返还款项每日2‰的违约金。

2、合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

21

专用合同条款12.4.3

/

新增内容：

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。

22

专用合同条款12.4.4

/

新增内容：

（3）农民工工资支付

1）农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

2）发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低%，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

3）承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于%。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。

4）凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

5）农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。

6）承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

（4）农民工工资支付专用账户：××××公司农民工工资支付专用账户。账号：??。

23

专用合同条款12.4.6

12.4.6支付分解表的编制

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款第12.4.6条执行___。

12.4.6支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件14。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

24

专用合同条款14.1

承包人必须在工程竣工验收合格后60个日历天内按《关于印发南宁市公共投资审计中心结算审计报审规定的通知》【南公投审办{2011}6号文的要求】提交完整的竣工结算资料并完成中介机构对结算的审核,超时限完成结算造成的后果承包人自行承担。

承包人在结算审计过程中，如出现审定金额与承包人报审金额误差率（核减率）超过南宁市审计局规定的费率时，由承包人全额承担审核费用（审核费以相关行业标准计算为准）。

承包人必须在工程竣工验收合格后60个日历天内按《关于印发南宁市公共投资审计中心结算审计报审规定的通知》【南公投审办{2011}6号文的要求】提交完整的竣工结算资料,超时限完成结算造成的后果承包人自行承担。

25

专用合同条款16.2.2

（3）承包人有本专用合同条款3.1.④、3.2、3.3条违约责任的，……。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。

（3）承包人有本专用合同条款3.1.④、3.2、3.3条违约责任的，……。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量达到市优工程（含）以上，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。

26

专用合同条款20.4

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向无人民法院起诉。

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向工程所在地人民法院起诉。

27

第九章投标文件格式投标函附录序号6约定内容

合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额的2.5%

合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额的2.5%

28

第九章投标文件格式投标函附录序号8约定内容

合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额的0.04%/天

按单项工程应支付给承包人的结算造价的0.04%/天

29

第九章投标文件格式投标函附录序号9约定内容

逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5 %

逾期竣工的单项工程结算造价的5%