本招标项目2023年中国电信贵州公司移动无线网施工服务集中采购已由中国电信股份有限公司贵州分公司/中国电信集团有限公司贵州分公司以中电信黔办纪要【2023】60号批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司贵州分公司/中国电信集团有限公司贵州分公司，建设资金来自单位自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为中国电信股份有限公司贵州分公司/中国电信集团有限公司贵州分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.1 建设地点： 贵州省
2.2 项目规模：本项目预估金额*****查看详情.5万元人民币（不含税）。采用框架+订单形式采购，最终采购数量以实际结算为准。合同有效期为合同签订之日起至2025年12月31日。
2.3 计划工期：60天
2.4 招标范围：本项目为集中招标项目。主要服务内容：室外基站、传统室分、数字室分。本项目预估金额*****查看详情.5万元人民币（不含税）。采用框架+订单形式采购，最终采购数量以实际结算为准。合同有效期为合同签订之日起至2025年12月31日。计划工期：60个日历日（实际工期以下达的订单为准）。 质量要求：质量符合本项目技术标准和要求、中国电信股份有限公司及中国电信集团有限公司贵州分公司相关技术要求。
2.5 标段划分： 2023年中国电信贵州公司移动无线网施工服务集中采购标段C2023年中国电信贵州公司移动无线网施工服务集中采购标段B2023年中国电信贵州公司移动无线网施工服务集中采购标段A
3.1 本次招标要求投标人须具备1.投标人基本资格要求（1）投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。（2）投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。（3）投标人具备通信工程施工总承包一级资质；（含《建设工程企业资质管理制度改革方案》中明确的有效期内的同等等级资质）。（4）具备有效期内的安全生产许可证。（5）本项目要求投标人满足以下人员要求： 1）投标人企业主要负责人须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）； 2）投标人拟派往本项目的项目负责人1人，须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）； 3）投标人拟派往本项目的专职安全生产管理人员至少3人，且专职安全生产管理人员须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。注：投标人拟派往本项目的项目负责人、专职安全生产管理人员在不同标段允许重复，按照标段A-标段C顺序评标，如若被推荐为中标候选人，则重复人员将不纳入后续评审。 以上人员证明材料须提供相应人员2023年最近三个月（8月、9月、10月）的社保证明，社保缴纳单位须为投标单位；未按要求提供证明材料的视为不满足要求。（6）须承诺为本项目开具增值税专用发票。（7）本次招标不接受联合体投标。说明：按建市〔2020〕94号文《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》，以上勘察、设计、施工资质证书若取得新证，则以对应新证资质名称为准。2.投标人不得存在下列情形之一（1）t为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）t被依法暂停或取消投标资格的；（3）t被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（4）t进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（5）t在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；（6）t在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（7）t在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（8）t被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；（9）t为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；（10）t为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（11）t为本招标项目的代建人；（12）t为本招标项目的招标代理机构；（13）t与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（14）t与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（15）t被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；（16）t其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；（17）t法律法规、招标文件限定的其他情形。（18）近2年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的（依据事故发生地人民政府批复的事故调查报告认定结论确认）。3 .投标产品资格要求：无。4. 投标产品制造商（集成商、软件开发商等）资格要求：无。5. 评价检测:无。6.法律法规规定的其他要求。资质，详见招标文件业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 各投标人均可就上述标段中的3个标段投标。
4.1（A）凡有意参加投标者，请于2023年11月27日00时00分至2023年12月02日00时00分（北京时间，下同），在登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。持单位介绍信购买招标文件。邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）0元。招标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后0日内寄送。
4.1（B）凡有意参加投标者，请于2023年11月27日00时00分至2023年12月02日00时00分（北京时间，下同），登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价0元，售后不退。图纸押金0元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年12月18日10时00分，地点为其他（中国电信电子采购系统）。
5.1（B）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年12月18日10时00分，投标人应在截止时间前通过登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。递交电子投标文件。
5.2（A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
5.2（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、贵州省招标投标公告服务平台（http://ztb.guizhou.gov.cn/）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布。
无
